光伏发电项目工程分包合同

1、合合同编号：_ 屋顶分布式光伏电站项目EPC承包合同发包方(甲方）：xxxxx 承包方(乙方):xxxxxx xxxx年xxx 月xx日第一部分 合同书发包方(全称)： xxxxxxx （下下简称：甲方方）承包方(全称)： xxxxxxx （下简称：乙方） 依照有关法律、行行政法规，遵遵循平等、自自愿、公平和和诚实信用的的原则，甲方方和乙方双方方就xxxxxxxxx项项目EPC承承包事宜经协协商达成一致致，订立本合合同。一、工程名称及及地点承包工程名称：xxxxxxxx 屋顶分布式式光伏电站项项目。工程地点：_二、承包工程范范围和方式（一）工程承包包范围屋顶分布式光伏伏电站项目的的设计、采购购

2、、建筑安装装工程施工、建建筑物屋顶防防水、加固及及更换（若需需要）、系统统检测、调试试、试运行、电电网并网验收收直至验收交交付运行、竣竣工图编制、技技术服务售后后、以及在质质保期内的消消缺等全过程程工作，在满满足合同其他他责任和义务务的同时使本本项目符合本本合同规定的的相关达标验验收要求；工工程实施过程程中承包方应应提供设备的的试验、运行行、维护手册册。本工程为为交钥匙工程程，承包方所所负责内容需需涵盖工程招招标范围内的的设计供货施施工和验收。包包括但不限于于：1 设计：编制制整个工程项项目的设计计计算书、图纸纸和说明；在在已有建筑物物或构筑物上上搭建光伏支支架的；需提提供建筑物承承重荷载报告

3、告的，发包方方保证协调配配合提供；项项目的设计与与主要设备、材材料的选型要要求满足项目目25年有效效寿命；项目目现场电网接接入所需建设设的开关站及及线路，需严严格执行项目目所在地电网网公司接入批批复；相关设设计接口协调调、设计评审审及现场设计计代表服务等等。2设备材料采购购：完成工程程所需的全部部设备及材料料的采购、接接车、卸货、仓仓储保管场内内运输等。3土建工程：包包括但不限于于：（1）电站管理理区进场道路路、电站光伏伏场区进场道道路、配电室室房屋建筑工工程、室内外外设备基础和和电缆沟道、图图纸要求区域域内的地面及及道路硬化、冲冲洗水池、污污水收集池等等附属工程。（2）光伏方阵阵区内安装及及

4、施工：箱变变基础工程、屋顶光伏组件及支架基础工程施工、汇流箱安装、变压器土建及安装、低压接入相关电气设备的安装、通讯箱及逆变器安装及基础工程、电缆桥架施工、电缆敷设；管理区及光伏区接地工程施工；标段范围内围栏。乙方负责现场甲甲供货物卸车车及管理、货货物场内二次次运输、成品品保护等工作作，含测量施施工放线；乙乙方负责施工工机械工具，均均为由乙方包包工包料（全全包）施工。4电气工程：包包括但不限于于发电单元支支架安装、组组件安装及光光伏电缆串接接线、防雷接接地安装工程程；发电单元元汇流箱、通通讯箱、箱变变、集中式逆逆变器和组串串式逆变器安安装及所需的的电缆敷设及及接线（包括括通讯电缆、网网线及光纤

5、熔熔接）、电缆缆管及桥架安安装；设备和和电缆供应；其他一切辅辅材及施工工工作。5接入电网安装装工程：负责责项目开关站站内的电气一一次、二次所所有设备的土土建安装、试试验、验收等等相关调试设设施、组织验验收工程等，达达到并网发电电限额条件。6其他：安装智智能监控系统统，满足项目目所需各种参参数的收集、统统计、显示与与存储，且其其中主要数据据配置服务器器可远程传输输、存储，满满足无人值守守要求，实现现PC端和AAPP实时掌掌握关键设备备和电站运行行的状态和信信息（此处应应集成气象采采集器等数据据）；安装光光伏安防监控控监控系统，要要求满足实时时监控各屋顶顶、预制仓及及重要设备情情况，并能将将监控画

6、面传传输、存储；安装光伏组组件冲洗系统统，包含给排排水设计及所所需的设备设设施；安装光光伏组件的检检修通道及扶扶爬梯。7参与上述所有有设备的调试试及项目并网网前后对开关关站内相关设设施和光伏场场区所必须的的全部试验，包包括对所有电电器设备常规规试验和对系系统进行并网网联调。8工程协调与服服务：参与水水保、环保、消消防、供电等等专项验收、投投产验收和总总体验收。负负责技术培训训、竣工验收收、生产移交交、以及质保保期内的相关关服务等。乙乙方就本工程程在移交时,项目需满足足光伏发电站站相关国家验验收规范要求求,满足项目目所在地电网网并网相关条条件要求。9性能验收试验验：依据本合合同附件6：性能考核试

7、试验。10售后和技术术服务。11其他即便在在承包范围内内没有载明，但但实际证明是是确保项目发发电运行、确确保通过各方方验收所必要要的工作等。（二）工程承包包方式：采用用固定单瓦造造价模式，包包含但不限于于施工所需的的材料、设备备及人员均由由乙方自行采采购及配置（包包括施工和安安全设施等）。在合同实施过程程中由于客观观原因导致实实际装机容量量与计划装机机容量不一致致时，经发包包方确认可以以调整装机容容量，合同结结算价款按合合同约定的每每瓦装机单价价调整。三、承包合同价价款拟建设规模为 xxxx兆兆瓦，乙方接受以固固定单瓦造价价 xx元/W（含含税价，见清单）折合合工程总价暂定人民币xxxxx元(

8、大写：xxxxx元整) (以以下简称“合合同价格”)，甲方和乙乙方双方承诺诺以最终竣工工验收的装机机规模为基准准，按上述单单瓦造价为单单价进行总价的最最终结算。付款方式： _上述合同价款为为含税价，涵涵盖了乙方包包括设计、设设备安装、工程施施工、指导安安装、调试试试验考核、电电网接入验收收、运输(含含大件运输措措施费)、技技术资料、利利润的全部相相关费用。四、工期 开工日日期：本承包包工程定于xxxxx 年 xx 月 xx 日开工；竣工日期：本承承包工程定于于 xxxxx 年 xx 月 xx 日完工。工工期总日历天天数：自开工之日起 xx 个日历日内完成工程施工工、验收试验验和并网发电运运行。

9、乙方须按照此此条件来编排排设计、设备备供货进度和和施工进度。五、工程质量标标准本承包工程质量量标准，符合合国家和行业业相关规范及及标准：分项工程合格率率 100；分项工程优良率率 95；分部工程合格率率 100；分部工程优良率率 95；单位工程合格率率 100；单位工程优良率率 95。六、组成承包合合同的文件及及优先解释顺顺序补充协议(若有有)第一部分合同书书乙方的报价书；本合同专用条款款本合同通用条款款合同附件合同技术协议书书(若有) 招标文件、投标标文件标准、规范及有有关技术文件件设计文件、资料料和图纸甲方和乙方确认认的构成合同同组成部分的的其他文件。合同履行中，甲甲方和乙方和和承包人有关

10、关工程的洽商商、变更等书书面协议或备备忘录、会议议纪要、往来来函件等文件件视为本合同同文件的构成成部分。上述文件互相补补充和解释，如如有不明确或或不一致之处处，以本合同同上述约定顺顺序在先者为为准。在上述述同一顺序中出现意意思含糊或不不一致的，则则以时间在后后者为准优先先解释。在同一顺序中若若多份文件出出现意思含糊糊或不一致，则则以时间在后后者优先为准准。在同一文文件中出现意意思含糊或不不一致，则以以对乙方严格格者为准优先先解释。 七、其他条款1、本协议书中中有关词语的的含义与本合合同第二部分分通用条款款中分别赋赋予它们的定定义相同。2、乙方向甲方方承诺：拥有有完成本次项项目应具备的的一切资质

11、，按按照合同约定定的工期和质质量标准，完完成本协议书书第一条约定定的工程(以以下简称为“承包工程”)，并在质质量保修期内内承担保修责责任。3、甲方向乙方方承诺，在乙乙方没有违约约行为和其他他过错的前提提下，按照合合同约定的期期限和方式，按按实际发生工工程量支付工工程款项。4、乙方向甲方方承诺，履行行总包合同中中与承包工程程有关的甲方方的所有义务务，并与甲方方承担履行承承包工程合同同以及确保承承包工程质量量的连带责任任。八、合同的生效效 合同订订立时间：xxxxx年xxx月 合同订订立地点：_ 本合同自甲乙双双方签字和加加盖印章完毕毕即生效。甲方（章）：乙方（章）：法定代表人：法定代表人： 代

12、理 人：代 理 人： 开 户 行：开 户 行：账 号：账 号：税 号：税 号号：电 话：电 话：传 真： 传 真：邮 编：邮 编：地 址：地 址：日 期：年 月 日日 期：年 月 日第二部分 通用条条款一、词语定义及及合同文件 l、词词语定义 下列词词语除专用条条款另有约定定外，应具有有本条款所赋赋予的定义： 111通用条款：是根据法律律、行政法规规规定及建设设工程施工的的需要订立，通通用于承包工工程施工的条条款。 122专用条款：是甲方与乙乙方根据法律律、行政法规规规定，结合合具体工程实实际，经协商商达成一致意意见的条款，是是对通用条款款的具体化、补补充或修改。 133发包人：指指在总包合同

13、同协议书中约约定的具有工工程发包主体体资格和支付付工程价款能能力的当事人人，以及取得得该当事人资资格的合法继继承人。 144甲方：指在在总包合同协协议书中约定定的，被发包包人接受的具具有工程施工工总承包主体体资格的当事事人， 以及及取得该当事事人资格的合合法继承人。 155乙方：指在在本承包合同同第一部分合合同书中约定定的，被甲方方接受的具有有承包该工程程资格的当事事人，以及取取得该当事人人资格的合法法继承人。 166总包工程：指由发包人人和甲方在总总包合同协议议书中约定的的承包范围内内的工程。 177承包工程：指由甲方和和乙方在第一一部分合同书书中约定的承承包范围内的的工程。 188工程师：

14、指指在总包合同同中约定的由由工程监理单单位委派的工工程师或发包包人指定的履履行总包合同同的代表，其其具体身份和和职权由发包包人和甲方在在总包合同专专用条款中约约定。 199项目经理：指甲方在总总包合同专用用条款和本合合同专用条款款中指定的负负责施工管理理、履行总包包合同及本合合同的代表。 1110承包项目目经理：指由由乙方在承包包合同专用条条款中指定的的负责施工管管理和履行承承包合同的代代表。 1112承包合同同：指甲方和和乙方之间签签订的施工专专业承包合同同，由第一部部分合同书、通通用条款和专专用条款组成成。 1.113工程建设设标准：指与与承包工程相相关的工程建建设标准，以以及经甲方确确认

15、的，对工工程建设标准准进行的任何何修改或增补补。 1.114图纸：指指由甲方提供供的符合总包包合同要求及及承包合同需需要的所有图图纸、计算书书、配套说明明以及相关的的技术资料。1.15报价书书：指由乙方方根据承包合合同的规定，为为完成承包工工程，向甲方方提出的承包包合同报价。在在甲方采用招招标方式确定定乙方时，该该报价书应与与中标通知书书中的中标价价格一致。1.16综合单单价：是指完完成该项工程程所有包含费费用的单价，包包含但不限于于相应的人工工费、机械费费、材料费、措措施费、保险险费、管理费费、利润、规规费及税金等等。 1.117中标通知知书：指由甲甲方发出的确确定乙方中标标的通知。 1.1

16、18开工日期期：指甲方和和乙方在本合合同第一部分分合同书中约约定的，乙方方开始施工的的绝对或相对对的日期。 1.119竣工日期期：指甲方和和乙方在本合合同第一部分分合同书中约约定的，乙方方完成承包工工程的绝对或或相对的日期期。 1.220合同价款款：指甲方与与乙方在本合合同第一部分分合同书中约约定，甲方用用以支付乙方方按照承包合合同完成承包包范围内全部部工程并承担担质量保修责责任的款项。 1.221追加合同同价款：指在在承包合同履履行过程中发发生需要增加加合同款项的的情况，经甲甲方确认后，按按双方约定的的计算合同价价款的方法增增加的合同价价款。 1.222施工场地地：指由甲方方提供的用于于承包

17、工程施施工的场所， 以及甲方在在现场总平面面图中具体指指定的供乙方方施工使用的的任何其他场场所。 l.223书面形式式：指承包合合同、信件和和数据电文(包括电报、电电传、传真、电电子数据交换换和电子邮件件)等可以有有形地表现所所载内容的形形式。 1.224违约责任任：指合同一一方不履行合合同义务或履履行合同义务务不符合约定定内容，所应应承担的责任任。 1.225索赔：指指在合同履行行过程中，对对于并非自己己的过错，而而是应由对方方承担责任的的情况造成的的实际损失， 向对方提出出经济补偿和和(或)工期期顺延的要求求。 1.226不可抗力力：指不能预预见、不能避避免并不能克克服的客观情情况。1.2

18、7小时或或天：本合同同中规定按小小时计算时间间的，从事件件有效开始时时计算(不扣扣除休息时间间)；规定按按天计算时间间的，开始当当天不计入，从从次日开始计计算。时限的的最后一天是是休息日或者者其他法定节节假日的，以以休息日或节节假日次日为为时限的最后后一天，但竣竣工日期除外外。时限的最最后一天的截截止时间为当当日24时。1.28 “电电站”是指 。1.29 “项项目”是指 。1.30 “现现场”是指 屋顶分布式式光伏电站项项目现场，为为合同设备的的场所。 1.31 “初初步验收”是指光伏电电站标的内所所有工程全部部完成且与本本工程有关的的分系统调试试结束，所有有分项验收通通过后整体启启动调试前

19、的的验收。1.32 “试试运行”是指乙方完完成整体调试试后，光伏电电站系统的各各项性能达到到设计要求且且连续5天的的稳定运行。1.33“竣工工验收”是指通过试试运行后，性性能试验的结结果表明已达达到了承包工工作和合同技技术部分规定定的保证值后后，甲方对光光伏电站工程程的整体验收收。1.34 “移移交生产”是指电站通通过试运行后后，各项性能能指标达到设设计标准，工工程质量优良良，设备运行行良好、无缺缺陷，通过与与工程有关的的各专项验收收，满足上网网条件和电能能质量要求后后的整体移交交。1.35 “最最终验收”是指甲方对对光伏电站系系统保证期满满，满足合同同要求的各项项性能保证指指标后的验收收。1

20、.36 “保保修期”是指签发竣竣工验收证书书之日计起按按约定的期限限。 2、合合同文件及解解释顺序21合同文件件应能互相解解释，互为说说明。除本合合同专用条款款另有约定外外，组成本合合同的文件及及优先解释顺顺序如下：补充协议(若若有)第一部分合同同书乙方的报价书书；本合同专用条条款本合同通用条条款合同附件合同技术协议议书(若有) 招标文件、投投标文件标准、规范及及有关技术文文件设计文件、资资料和图纸甲方和乙方确确认的构成合合同组成部分分的其他文件件。合同履行中，甲甲方和乙方和和承包人有关关工程的洽商商、变更等书书面协议或备备忘录、会议议纪要、往来来函件等文件件视为本合同同文件的构成成部分。上述

21、文件互相补补充和解释，如如有不明确或或不一致之处处，以本合同同上述约定顺顺序在先者为为准。在上述述同一顺序中出现意意思含糊或不不一致的，则则以时间在后后者为准优先先解释。在同一顺序中若若多份文件出出现意思含糊糊或不一致，则则以时间在后后者优先为准准。在同一文文件中出现意意思含糊或不不一致，则以以对乙方严格格者为准优先先解释。 3、语语言文字和适适用法律、行行政法规及工工程建设标准准 311语言文字 除本合合同专用条款款中另有约定定，本合同文文件使用的语语言文字应与与总包合同文文件使用的语语言文字相同同。 322适用法律和和行政法规 除本合合同专用条款款中另有约定定，本合同适适用的法律、法法规应

22、与总包包合同中规定定适用的法律律、法规相同同。需要明示示的法律、行行政法规在专专用条款内约约定。 333适用工程建建设标准 双方在在本合同专用用条款内约定定适用的工程程建设标准的的名称；本合合同专用条款款没有具体约约定的，应使使用总包合同同中所规定的的与承包工程程有关的工程程建设标准。 本合同同中没有相应应工程建设标标准的，应由由甲方按照本本合同专用条条款约定的时时间向乙方提提出施工技术术要求，乙方方按约定的时时间和要求提提出施工工艺艺，经甲方确确认后执行。 4、图图纸 411甲方应按照照本合同专用用条款约定的的日期和套数数， 向乙方方提供图纸。乙乙方需要增加加约定以外图图纸套数的，甲甲方应代

23、为复复制，复制费费用由乙方承承担；乙方应应负责承包工工程范围内图图纸的保密工工作，乙方的的保密义务在在承包合同终终止后，应当当继续履行。 422如承包工程程的图纸不能能完全满足施施工需要，并并且甲方委托托乙方进行深深化施工图设设计的，乙方方应在其设计计资质等级和和业务允许的的范围内，在在原承包工程程图纸的基础础上，根据国国家有关工程程建设标准进进行深化设计计，乙方的深深化设计须经经过甲方确认认后方可进行行施工。如乙乙方不具备相相应的设计资资质，应由甲甲方委托具有有相应资质的的单位进行深深化设计。乙乙方应对自行行设计的图纸纸负有全部的的法律责任。 关于甲甲方委托乙方方进行深化施施工图设计的的范围

24、及发生生的费用，双双方应在专用用条款中约定定。43甲方提供供的图纸不能能满足承包工工程施工需要要时，双方在在专用条款内内约定复制、重重新绘制、翻翻译、购买标标准图纸等的的责任和费用用承担。二、双方一般权权利和义务 5、总包合合同 51乙方方对有关承包包工程的责任任 除本合合同条款另有有约定，乙方方应履行并承承担合同中与与承包工程有有关的甲方的的所有义务与与责任， 同同时应避免因因乙方自身行行为或疏漏造造成甲方违反反合同中约定定的甲方义务务的情况发生生。 6、指令和和决定 61甲方方指令 就承包包工程范围内内的有关工作作，甲方随时时可以向乙方方发出指令，乙乙方应执行甲甲方根据承包包合同所发出出的

25、所有指令令。乙方拒不不执行指令，甲甲方可委托其其他施工单位位完成该指令令事项，发生生的费用从应应付给乙方的的相应款项中中扣除。 7、项项目经理 7.11项目经理可可授权具体的的管理人员行行使自己的部部分权利，并并在认为有必必要时可撤回回授权，授权权和撤回均应应提前6天以以书面形式通通知乙方，委委派书及撤回回通知作为承承包合同的附附件。 7.22 甲方所发发出的指令、通通知， 由项项目经理(或或其授权人)签字后，以以书面形式交交给乙方，承承包项目经理理在回执上签签署自己的姓姓名及收到时时间后生效。确确有必要时，项项目经理可发发出口头指令令，并在488小时内给予予书面确认。项项目经理在448小时后

26、未未予书面确认认的，乙方应应于甲方发出出口头指令后后6天内提出出书面确认要要求，项目经经理在乙方提提出确认要求求后6天内不不予答复，应应视为乙方要要求已被确认认。乙方认为为承包指令不不合理，应在在收到指令后后24小时内内提出书面申申告，甲方在在收到乙方申申告后24小小时内做出修修改指令或继继续执行原指指令的决定，并并以书面形式式通知乙方。紧紧急情况下，项项目经理可发发出要求乙方方立即执行的的指令，乙方方如有异议也也应执行。如如甲方发出错错误的指令，并并给乙方造成成经济损失的的，则甲方应应给予乙方相相应的补偿，但但因承包人违违反承包合同同引起的损失失除外。 7.33 项目经理理应按承包合合同的约

27、定，及及时向乙方提提供所需的指指令、批准、图图纸并履行其其它约定的义义务，否则乙乙方应在约定定时间后244小时内将具具体要求、需需要的理由及及延误的后果果通知甲方，项项目经理在收收到通知后448小时内不不予答复，应应承担因延误误造成的损失失。 7.44 甲方如需需更换项目经经理，应至少少提前6天以以书面形式通通知乙方，后后任继续行使使前任的职权权，履行前任任的义务。 8、承承包项目经理理 811承包项目经经理的姓名、职职称在本合同同专用条款内内写明。 822乙方依据合合同发出的请请求和通知， 以书面形式式由承包项目目经理签字后后送交项目经经理，项目经经理在回执上上签署姓名和和收到的时间间后生效

28、。 833承包项目经经理按项目经经理批准的施施工组织设计计(或施工方方案)和依据据承包合同发发出的指令组组织施工。在在情况紧急且且无法与项目目经理取得联联系时，承包包项目经理应应采取保证人人员生命和工工程、财产安安全的紧急措措施，并在采采取措施后448小时内向向项目经理送送交报告。责责任在甲方或或第三人，由由甲方承担由由此发生的追追加合同价款款，相应顺延延工期；责任任在乙方，由由乙方承担费费用，不顺延延工期。 844乙方如需更更换承包项目目经理，应至至少提前6天天以书面形式式通知甲方，并并征得甲方同同意，后任继继续行使前任任的职权，履履行前任的义义务。 855甲方可与乙乙方协商，建建议更换其认

29、认为不称职的的承包项目经经理。 9、甲甲方的工作 911甲方应按本本合同专用条条款约定的内内容和时间，一一次或分阶段段完成下列工工作： (1)向乙方提供供施工场地。 (2)按本合同专专用条款约定定的时间，组组织乙方参加加发包人组织织的图纸会审审，向乙方进进行设计图纸纸交底。 (3)提供本合同同专用条款中中约定的设备备和设施，并并承担因此发发生的费用。 (4)负责整个施施工场地的管管理工作，协协调乙方与同同一施工场地地的其它乙方方之间的交叉叉配合，确保保乙方按照经经批准的施工工组织设计进进行施工。 (5)甲方应做的的其他工作，双双方在本合同同专用条款内内约定。 922甲方未履行行前款各项义义务，

30、导致工工期延误或给给乙方造成损损失的，甲方方赔偿乙方的的相应损失。 10、乙乙方的工作 101乙方应按按本合同专用用条款约定的的内容和时间间，完成下列列工作： (1)乙方应按照照承包合同的的约定，对承承包工程进行行施工、竣工工和保修。乙乙方在审阅承承包合同和(或)总包合合同时，或在在承包合同的的施工中，如如发现承包工工程的设计或或工程建设标标准、技术要要求存在错误误、遗漏、失失误或其它缺缺陷，应立即即通知甲方。 (2)在本合同专专用条款约定定的时间内， 向甲方提供供工程进度计计划及相应进进度统计报表表。乙方不能能按甲方批准准的进度计划划施工时，应应根据甲方的的要求提交一一份修订的进进度计划，

31、以保证承包包工程如期竣竣工。 (3)乙方应在专专用条款约定定的时间内， 向甲方提交交一份详细施施工组织设计计，甲方应在在专用条款约约定的时间内内批准，乙方方方可执行。 (5)遵守政府有有关主管部门门对施工场地地交通、施工工噪音以及环环境保护和安安全文明生产产等的管理规规定，按规定定办理有关手手续。 (6)乙方应允许许甲方、发包包人、工程师师及其三方中中任何一方授授权的人员在在工作时间内内，合理进入入承包工程施施工场地或材材料存放的地地点，以及施施工场地以外外与承包合同同有关的乙方方的任何工作作或准备的地地点，乙方应应提供方便。 (7)已竣工工程程未交付甲方方之前，乙方方应负责已完完承包工程的的

32、成品保护工工作，保护期期间发生损坏坏，乙方自费费予以修复；甲方要求乙乙方采取特殊殊措施保护的的工程部位和和相应的追加加合同价款，双双方在本合同同专用条款内内约定。 (8)乙方应做的的其他工作，双双方在本合同同专用条款内内约定。 102乙方未履履行前款各项项义务，造成成甲方损失的的，乙方赔偿偿甲方有关损损失。 11、合合同解除 111如在乙方方没有全面履履行承包合同同义务之前，合合同解除，则则甲方应及时时通知乙方解解除承包合同同，乙方接到到通知后应尽尽快撤离现场场。 12、转转包与再承包包 121本工程乙乙方不得将其其承包的承包包工程转包给给他人，也不不得将其承包包的承包工程程的全部或部部分再承

33、包给给他人。如乙乙方将其承包包的承包工程程转包或再承承包，将被视视为违约，并并承担违约责责任。 122乙方经甲甲方同意可以以将劳务作业业再承包给具具有相应劳务务承包资质的的劳务承包企企业。123乙方应应对再承包的的劳务作业的的质量等相关关事宜进行督督促和检查，并并承担相关连连带责任。三、工 期 13、开开工与延期开开工 131乙方应当当按照本合同同协议书约定定的开工日期期开工。乙方方不能按时开开工，应当不不迟于本合同同协议书约定定的开工日期期后2天，以以书面形式向向甲方提出延延期开工的理理由。甲方应应当在接到延延期开工申请请后的24小小时内以书面面形式答复乙乙方。甲方在在接到延期开开工申请后2

34、24小时内不不答复，视为为同意乙方要要求。虽然甲甲方同意延期期开工要求或或乙方未在规规定时间内提提出开工，总总工期不予顺顺延。 132因甲方原原因不能按照照本合同协议议书约定的开开工日期开工工，项目经理理应以书面形形式通知乙方方，推迟开工工日期。 14、工工程竣工 14.1乙方应按按照本合同第第一部分合同同书约定的竣竣工日期或甲甲方同意顺延延的工期竣工工。14.2因乙方方原因不能按按照本合同第第一部分合同同书约定的竣竣工日期或甲甲方同意顺延延的工期竣工工的，乙方承承担违约责任任。14.3因甲方方负责的甲方方供应设备及及材料不能按按时到达或其其他甲方原因因，工期是否否顺延根据实实际情况由甲甲乙双

35、方协商商确定。四、质量与安全全 15、质质量检查与验验收 15.1承包工程程质量应达到到本合同第一一部分合同书书和本合同专专用条款约定定的工程质量量标准，质量量评定标准按按照总包合同同相应条款履履行。因乙方方原因工程质质量达不到约约定的质量标标准，乙方应应承担违约责责任，违约金金计算方法或或额度在本合合同专用条款款内约定。 15.2双方对工工程质量的争争议，按照总总包合同相应应的条款履行行。 15.3承包工程程的检查、验验收及工程试试运等，按照照总包合同相相应的条款履履行。乙方应应就承包工程程向甲方承担担总包合同约约定的甲方应应承担的义务务，但并不免免除甲方根据据总包合同应应承担的总包包质量管

36、理的的责任。15.4乙方应应允许并配合合甲方或工程程师进入乙方方施工场地检检查工程质量量，乙方必须须服从甲方或或工程师的质质量监督和管管理。15.5乙方完完成一道施工工工序后进入入后一道工序序之前，必须须通知甲方现现场项目部及及工程监理进进行验收并签签证合格后方方可进入后一一道工序的施施工。 16、安安全施工 16.1乙方应遵遵守工程建设设安全生产有有关管理规定定，严格按照照安全标准组组织施工，承承担由于自身身安全措施不不力或安全管管理不到位造造成事故的责责任和因此发发生的费用。16.2在施工工场地涉及危危险地区或需需要安全防护护措施施工时时，乙方应提提出安全防护护措施，经甲甲方批准后实实施，

37、发生的的相应费用包包括在合同的的综合单价。 16.3发生安全全事故，按照照本合同相应应条款处理。五、合同价款与与支付 17、合同同价款及调整整 17.1 承包包工程的合同同价款在第一一部分合同书书内约定。 20、工工程量的确认认201乙方应应按本合同专专用条款约定定的时间向甲甲方提交已完完工程量报告告，甲方接到到报告后按设设计图纸计量量或报经工程程师计量，由由甲方现场项项目部负责工工程量的签证证，最终工程程量确认由甲甲方预算成本本控制部根据据施工图和工工程量签证单单进行竣工结结算工程量的的双方确认。 202乙方未按按本合同专用用条款约定的的时间向甲方方提交已完工工程量报告，或或其所提交的的报告

38、不符合合甲方要求且且未做整改的的，甲方不予予计量。 203对乙方自自行超出设计计图纸范围和和因乙方原因因造成返工的的工程量，甲甲方不予计量量和工程量签签证。 2l、合合同价款的支支付212甲方应应按专用条款款约定的时间间和方式，向向乙方支付工工程款(进度度款)。 213甲方超过过约定的支付付时间不支付付工程款(预预付款、进度度款)，乙方方可向甲方发发出要求付款款的通知。六、工程变更22、工程变更更承包单位在合同同价款内完成成全部合同内内容非经甲方方认可原因造造成的价款增增加甲方不承承担责任，但但甲方有权由由于承包方未未履行合同报报价清单、图图纸、技术协协议要求导致致工程安全、质质量或工期发发生

39、问题而进进行的降价与与罚款本合同为固定单单价合同，乙乙方未完成报报价清单中的的各项内容进进行按比例扣扣除，除以下下原因外，原原则不作调整整。工程建设规模所所引起的投资资增加或者减减少。因甲方过错造成成的费用增加加。变更价款的确定定原则：如有有单价清单按按单价清单执执行，如无单单价清单但有有类似项目按按类似项目执执行，上述两两种情况外按按定额组价下下调20%执执行。 七、竣工验验收及结算 23、竣竣工验收 231承包工程程具备竣工验验收条件的，乙乙方应向甲方方提供完整的的竣工资料及及竣工验收报报告。 232承包工程程竣工验收未未能通过且属属于乙方原因因的，乙方负负责修复相应应缺陷并承担担相应的质

40、量量责任。 233承包工程程竣工日期为为甲方签证的的竣工验收证证书之日。 24、竣竣工结算及移移交 241承包工程程竣工验收报报告经甲方认认可后14天天内，乙方向向甲方递交承承包工程竣工工结算报告及及完整的结算算资料，双方方按照本合同同协议书约定定的合同价款款及本合同专专用条款约定定的合同价款款调整内容，进进行工程竣工工结算。 25、质质量保修251在包括括承包工程的的总包工程竣竣工交付使用用后，乙方应应按国家有关关规定对承包包工程出现的的缺陷进行保保修，乙方与与甲方在工程程竣工验收之之前签订的质质量保修书。八、违约、索赔赔及争议 26、违违约 261当发生下下列情况之一一时，视为甲甲方违约：

41、 (1)甲方无正当当理由不按承承包合同的约约定工程款支支付，导致施施工无法进行行； (2) 甲方无正正当理由不按按本合同通用用条款第2113款的约约定支付工程程竣工结算价价款； (3)在乙方没有有违约行为和和其他过错的的前提下，甲甲方无正当理理由不履行承承包合同义务务或不按承包包合同约定履履行义务的其其他情况。甲甲方承担违约约责任，赔偿偿因其违约给给乙方造成的的经济损失。 262当发生下下列情况之一一时，视为乙乙方违约： (1)本合同通用用条款第1221款提到到的乙方将其其承包的承包包工程转包或或再承包； (2)本合同通用用条款第1331款提到到的因乙方原原因不能按照照本合同第一一部分合同书书

42、约定的竣工工日期或甲方方同意顺延的的工期竣工的的； (3)因乙方原因因工程质量达达不到约定的的质量标准；(4)乙方不履履行承包合同同义务或不按按承包合同约约定履行义务务的其他情况况，乙方承担担违约责任，赔赔偿因其违约约给甲方造成成的经济损失失。 263乙方违反反本合同可能能产生的后果果如乙方有违反承承包合同的行行为，乙方应应保障甲方免免于承担因此此违约造成的的工期延误、经经济损失及根根据总包合同同甲方将负责责的任何赔偿偿费，在此情情况下，甲方方可从本应支支付乙方的任任何价款中扣扣除此笔经济济损失及赔偿偿费，并且不不排除采用其其它补救方法法的可能。 27、索索赔 271当一方向向另一方提出出索赔

43、时，要要有正当的索索赔理由，且且有索赔事件件发生时的有有效证据。 272在乙方没没有违约行为为和其他过错错的前提下，甲甲方未能按承承包合同的约约定履行自己己的各项义务务或发生错误误以及应由甲甲方承担责任任的其他情况况，造成工期期延误和(或或)乙方不能能及时得到合合同价款或乙乙方的其他经经济损失，乙乙方可按总包包合同约定的的程序以书面面形式向甲方方索赔。 273在承包工工程施工过程程中，如乙方方遇到不利外外部条件等根根据总包合同同可以索赔的的情况，乙方方可按照总包包合同约定的的索赔程序通通过甲方提出出索赔要求。在在甲方收到乙乙方索赔报告告后21天内内给予乙方明明确的答复，或或要求进一步步补充索赔

44、理理由和证据。索索赔成功后，甲甲方应将相应应部分转交乙乙方。乙方应应按照总包合合同的规定及及时向甲方提提交承包工程程的索赔报告告，以保证甲甲方可以及时时向发包人进进行索赔。甲甲方在35天天内未能对乙乙方的索赔报报告给予答复复，视为乙方方的索赔报告告已经得到批批准。 274甲方根据据总包合同的的约定向工程程师递交任何何索赔意向通通知或其它资资料，要求乙乙方协助时，乙乙方应就承包包工程方面的的情况，以书书面形式向甲甲方发出相关关通知或其它它资料以及保保持并出示同同期施工记录录，以便甲方方能遵守总包包合同有关索索赔的约定。 乙方积极配配合，使得甲甲方涉及到承承包工程的索索赔未获成功功，则甲方可可在按

45、承包合合同约定应支支付给乙方的的金额中扣除除上述本应获获得的索赔款款项中适当比比例的部分。 28、争争议 281甲方乙方方在履行合同同时发生争议议，可以和解解或者要求有有关部门调解解。当事人不不愿和解、调调解或者和解解、调解不成成的，双方可可以在本合同同专用条款内内约定第二种种方式解决争争议： (1)双方达成仲仲裁协议，向向约定的仲裁裁委员会申请请仲裁； (2)向甲方住所所地有管辖权权的人民法院院起诉。 282发生争议议后 ，双方方应继续履行行合同，保持持承包工程施施工连续，保保护好已完工工程。九、保障、保险险及担保 29、保保障 291除应由甲甲方承担的风风险外，乙方方应保障甲方方免于承受在

46、在承包工程施施工过程中及及修补缺陷引引起的下列损损失、索赔及及与此有关的的索赔、诉讼讼、损害赔偿偿： (1)人员的伤亡亡； (2)承包工程以以外的任何财财产的损失或或损害。 上列损损失应由造成成损失的责任任方承担。 292甲方应保保障乙方免于于承担与下列列事宜有关的的索赔、诉讼讼、损害赔偿偿费、诉讼费费、指控费和和其它开支： (1)按承包合同同约定，实施施和完成承包包合同以及保保修过程当中中所导致的无无法避免的对对财产的损害害； (2)由于发包人人、甲方或其其它承包商的的行为或疏忽忽造成的人员员伤亡或财产产损失或损害害，或与此相相关的索赔、诉诉讼等。 上列损损失应由造成成损失的责任任方承担。

47、30、保保险 301乙方应为为运至施工场场地内用于承承包工程的材材料和待安装装设备办理保保险。甲方已已经办理的保保险视为乙方方办理的保险险。 302乙方必须须为从事危险险作业的职工工办理意外伤伤害保险，并并为施工场地地内自有人员员生命财产和和施工机械设设备办理保险险，支付保险险费用。 303保险事故故发生时，甲甲方乙方均有有责任尽力采采取必要的措措施，防止或或者减少损失失。 304具体投保保内容和相关关责任，甲方方乙方在本合合同专用条款款内约定。 31、担担保 311如承包合合同要求甲方方向乙方提供供支付担保时时，甲方应与与乙方协商担担保方式和担担保额度，在在本合同专用用条款内约定定。 312

48、如承包合合同要求乙方方向甲方提供供履约担保时时，乙方应与与甲方协商担担保方式和担担保额度，在在本合同专用用条款内约定定。十、其 他 32、材材料设备供应应 321有关材料料设备供应的的数量、程序序及责任均按按有关约定履履行。 322由乙方材材料设备采购购，必须提供供产品合格证证明资料，并并须经甲方确确认同意。 33、文文物 乙方在在其施工场地地内发现文物物，应采取保保护措施，并并按照总包合合同约定的时时间和程序报报告甲方。 34、不不可抗力 341不可抗力力包括的范围围以及事件处处理同总包合合同相应条款款。 342不可抗力力事件发生涉涉及乙方施工工场地的，乙乙方应立即通通知甲方，在在力所能及的

49、的条件下，迅迅速采取措施施，尽力减少少损失。 343乙方承担担自身的人员员和财产的损损失。 344因合同一一方延迟履行行合同后发生生不可抗力的的，不能免除除延迟履行方方的相应责任任。 35、承承包合同解除除351甲方和和乙方协商一一致，可以解解除承包合同同。 352有下列情情形之一的，甲甲方乙方可以以解除合同： (1)因不可抗力力导致合同无无法履行； (2)因一方违约约(包括因发发包人原因造造成工程停建建或缓建)导导致合同无法法履行。 353承包合同同解除程序以以及善后处理理均按总包合合同相应条款款履行。 354承包合同同解除后，不不影响双方在在合同中约定定的结算条款款的效力。 36、合合同生

50、效与终终止 361甲方乙方方在本合同协协议书中约定定合同生效方方式。 362甲方乙方方履行合同全全部义务，竣竣工结算价款款支付完毕，乙乙方向甲方交交付竣工的承承包工程并在在工程项目质质保期结束后后，本合同即即告终止。 363承包合同同的权利义务务终止后，甲甲方乙方应遵遵循诚实信用用原则，履行行通知、协助助、保密等义义务。 37、合合同份数 371本合同正正本两份，具具有同等效力力，由甲方乙乙方分别保存存一份。 372本合同副副六份，具有有同等效力，由由甲方乙方分分别保存三份份。 38、补补充条款 双方根根据有关法律律、行政法规规规定，结合合工程实际，经经协商一致后后，可对本合合同通用条款款内容

51、具体化化、补充或修修改，在本合合同专用条款款内约定。第三部分 专专用条款一、词语定义及及合同文件1、词语定义：与同本合同同的通用条款款定义一致2合同文件及及解释顺序：合同文件及解释释顺序：见第第一部分合同同书和第二部部分通用条款款。3语言文字和和适用法律、行行政法规及工工程建设标准准31合同文件件规定的语言言文字为中文文。32中国的法法律、行政法法规和规章、工工程建设标准准以外，合同同中约定的与与承包工程相相关的工程标标准均适用于于本承包工程程。 二、双方一一般权利和义义务4.甲方的工作作 (1)向乙方提供供施工场地。 (2)组织乙方参参加发包人会会审图纸。(3)向乙方进进行设计图纸纸交底和技

52、术术交底。5乙方的工作作乙方应完成下列列工作（但不不限于）：(1) 乙方应应在本合同签签订生效后33天内提交承承包工程施工工组织设计（含含施工进度计计划）、环境境保护方案，报报工程监理和和项目部审批批。重要的施施工项目在施施工前必须提提交专项施工工方案报工程程监理和项目目部审批。(2)施工电源源：施工用电电由乙方自理理。(3)生活用水水：乙方自理理。 (4)乙方采采购进场设备备和材料应该该及时向甲方方报送相关的的质量保证资资料：如合格格证、检验报报告、复检报报告等，并报报送工程监理理审批同意后后方可用于本本工程。(5)甲方采购购的设备和材材料到达现场场后，由乙方方和甲方负责责货物的清点点并移交

53、给乙乙方保管，乙乙方负责装卸卸和二次搬运运、并做好货货物防水防潮潮保护工作。甲甲方采购的设设备和材料因因乙方在装卸卸、二次运输输、保管、安安装不当等造造成损坏由乙乙方负责，视视损失程度在在保修金扣除除。(6)乙方应该该负责承包区区域的施工临临时道路铺设设。临时道路路必须按规划划的路线进行行。(7) 安全文文明施工：1应满足业主、监监理对安全文文明施工的要要求。2现场木工房、钢钢筋加工厂应应采用彩钢板板维护，地坪坪简易硬化，满满足防风沙要要求。相应的的木工、钢筋筋加工机械应应带顶棚，加加工厂在出入入口位置设置置标识牌。3材料堆场应做做简易硬化，满满足材料堆放放要求。4现场施工人员员必须统一着着装

54、，满足邀邀标人要求。5满足当地建设设部门颁发的的文明施工要要求和当地草草监局对施工工场地草地保保护的要求。6施工过程中标标人严格执行行电力建设设安全健康与与环境管理工工作规定规规定。三、工 期6工程进度要要求6.1工期要求求：自开工之日起 xx 个日历日内完成工程施工工、验收试验验和并网发电运运行。乙方须按照此此条件来编排排设计、设备备供货进度和和施工进度。6.2工程项目目进度计划如如下表：编号工 作 名名 称对应工期天数1完成现场勘查设设计5天2完成施工准备5天3完成场站内光伏伏矩阵测（包包含支架采购购及安装、组组件采购及安安装、逆变器器、汇流箱的的采购及安装装等）安装60天4完成开关站及送

55、送出线路的建建设60天5完成数据采集监监控部分的搭搭建60天6试验测试（具备备并网条件）65天7完成并网验收70天6.3项目设计计方案审查本合同签订生效效后，即视为为进场施工的的依据，在合合同生效5日后，发包方方（即本合同同甲方）组织织光伏项目业业主方、监理方、承包包方（即本合合同乙方）四四方会议，由由发包方（即即本合同甲方方）就项目相相关的设计方方案、设计图图纸、施工图图纸等进行汇汇报，屋顶业业主方、光伏伏项目业主方方、监理方及承包包方（即本合合同乙方）进进行会审，并并最终确定项项目最终的设设计方案。四、质量与安全全7. 质量不符符合要求的处处理及安全责责任7.1质量不符符合要求的处处理本项

56、目工程由于于施工中出现现不符合质量量和技术要求求的现象，乙乙方负责承包包范围内工程程的一切损失失由乙方负责责，如出现质质量问题，及及时按质量要要求进行修复复，一切费用用自行解决，甲甲方不再增加加任何费用，并并有权向乙方方索赔乙方给给甲方造成的的损失。7.2安全责任任 因乙乙方原因造成成的安全事故故，由乙方负负全责并承担担相关的经济济损失。五、合同价款支支付与工程竣竣工结算8、合同价款及及支付8.1固定单瓦瓦造价 xx 元/W（含含税价）中包包含xx元/W（含含税价）的光光伏组件和逆逆变器的报价价，以此报价价为基准，若若光伏组件和和逆变器的采采购价低于此此报价，价差差归甲方所有有，则固定单单瓦造

57、价变更更为原造价减减价差，若采采购价高于此此报价，价差差由甲方承担担，则固定单单瓦造价变更更为原造价加加价差。最终终结算按照变变更后的单瓦瓦造价进行结结算。价格表：项目单价（元/瓦）备 注勘察设计费xx开具6%增值税税发票设备采购组件、逆变器xx开具17%增值值税发票支架xx开具17%增值值税发票箱变（10KVV）xx开具17%增值值税发票一次二次设备xx开具17%增值值税发票工程电缆xx开具17%增值值税发票建安工程xx开具11%增值值税发票加固费xx开具11%增值值税发票外线xx开具11%增值值税发票合计xx合计:人民币单单价 xx 元/ww 8.2 付款条条件：合同总价为含税税价，涵盖了

58、了乙方为履行本本合同规定的的义务和风险险所需的全部部费用，包括括设计、设备备、工程施工工、指导安装装、调试试验验考核、电网网接入验收、运运输(含大件件运输措施费费)、保险、技技术资料、利利润等和与本本合同有关的的所有税金和和费用、风险险费等其它费费用。因乙方原因造成成甲方不能按按时向乙方付款，且且已影响工程程进度，甲方方有权暂时中中止与乙方之之间的合同，并并更改相应的的合同条款，但但此时甲方有有权追究乙方延误工期期的责任。在甲方向乙方支支付符合甲方支付本合同同约定的价款款时，乙方向向甲方开具合合法有效的增增值税专用发发票，其中设设计开具6%增值税专用用发票，设备备材料开具117%增值税税专用发

59、票，建建安开具111%增值税专专用发票。8.3付款方式式如下：8.3.1本合合同生效之日日起5日历天内，乙乙方按照本合合同第一部分分三、约定的的暂定总价的的10%向甲甲方交纳预付付款保函和暂暂定总价100%的合同履履约保函。甲方在收到乙方方关于预付款款的保函之日日起3日内，按按本合同第一一部分三、约约定的暂定总总价的10%向乙方支付付预付款；乙乙方同光伏组组件厂家签订订订货合同后后付至合同暂暂定总价的220%，全额额并网发电且且稳定运行2240小时后后80个日历历天内付至合合同最终结算算总价的955%；甲方扣扣留合同最终终结算总价55%的质保金金，在乙方没没有违约行为为和其他过错错的前提下，质

60、质保期（一年年）满之日起起15日内向乙乙方付清。8.3.2光伏伏组件订货完完成后甲方撤撤销预付款保保函，工程全额并网发发电后甲方撤撤销履约保函函。8.4合同签订订后15日内内，甲方按照照本合同第一一部分三、约约定的暂定总总价的20%向乙方开具具工程款支付付保函，若甲甲方未能按合合同约定支付付工程款，乙乙方可凭此保保函直接向银银行申请支付付工程款。同同时，在乙方方没有违约行行为和其他过过错的前提下下，甲方若无无正当理由未未能按照合同同约定支付工工程款，则尚尚未支付的剩剩余款项，甲甲方按的8%的年利率的的承担相应逾逾期利息。8.5 甲方承承诺：工程并并网验收完成成后，若甲方方无法按合同同约定支付乙