车辆运输协议书(6篇)

1、Word 车辆运输协议书(6篇) 我为你整理了多篇车辆运输协议书(推举6篇)范文，盼望对您的工作学习有关心。 第一篇：运输协议书 甲方： 乙方： 为了适应运输管理的需要，甲方同意乙方的车辆挂靠加入到甲方，以甲方的名义经营，在自愿、公平、协商全都的基础上，双方签订本协议。 一、挂靠车辆 1、乙方车牌号码为：，发动机号为：，车架号为：。车辆挂靠在甲方，以甲方名义经营， 2、乙方系该挂靠车辆的合法、实际支配人，车辆可以转户到甲方，但甲方仅为该车登记车主。合同期满后20天内，乙方将该车户迁出，否则保证金不予退还。 二、车辆挂靠经营期限： 自_年_月_日起至_年_月_日。 到期后，如双方未续签本协议，则

2、本协议自动终止，乙方不得再以甲方名义经营。 三、挂靠期间，乙方向甲方交纳保证金伍仟元整（5000元）。该保证金在本合同签订之日，由乙方一次性付清，合同期满，若乙方完全履行合同和没有违反甲方的有关管理规定，甲方将保证金（不计利息）金额退回乙方。 四、甲方代乙方办理车辆保险，费用由乙方担当，其投保金额：车险按车辆价格投保，第三者责任险不低于伍拾万元（50万元）：驾乘保险人不低于壹拾万元（10万元/人），货物险不低于壹拾万元（10万元）。乙方应将上述保险费用于原保险合同到期十五日前交由甲方办理续保手续。但合同起始月乙方应于签订本合同当日交纳全部保险费用。 若乙方拒绝购买第三者责任险或其它国家规定必需

3、购买的险种，甲方有权先予购买，后向乙方追偿。乙方逾期交纳保险费的，甲方向乙方每日收取5%的滞纳金。 五、乙方车辆必需是符合国家法规的，必需按国家法律、行政法规和主管部门及甲方的规定从事运输营运，按期参与车辆的审验、二级维护和日常保养，确保车辆保持良好的技术状况进行营运。 六、运输任务由甲方负责调度并为乙方供应纯点生活用纸运输货源配载服务，运输价格如下表所示： 类别费用标预备注 七、结算方式： 八、乙方自立核算，自负盈亏，自立担当民事责任，车辆在经营中，因发生交通事故、运输合同纠纷、劳务纠纷等，一切由乙方负责并处理；乙方应当准时将有关状况照实通知甲方，甲方可在乙方恳求下帮助乙方处理纠纷，所发生的

4、费用由乙方担当；如因以上事故、纠纷造成甲方损失的，由乙方担当全部赔偿责任。 九、违约责任： （1）乙方如不能按时足额交纳保险及相关费用时，甲方可自行解除合同。 （2）乙方不得将车辆擅自转让、变更，如有特别状况应书面对甲方申请，征得甲方同意方可办理。 十、乙方所聘人员与甲方无劳动、劳务合同关系，乙方自行管理其相关工作人员，若由乙方工作人员引起甲方企业信誉、财产损失，乙方应予以赔偿。 十一、甲、乙双方在履行本协议期间发生纠纷时，经甲、乙双方商定，提交甲方所在地有管辖权的人民法院审理。 十二。本协议未尽事宜，可经双方协商后进行补充或修改。 十三、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，经双方签字（盖章）

5、后生效。 甲方：乙方： 法人代表或代理人：法人代表或代理人： 联系电话：联系电话： 开户行：开户行： 账户：账户： 地址：地址： 邮编：邮编： 其次篇：运输协议书 甲方： 乙方： 本着“公平自愿、互惠互利”的原则，甲乙双方经友好协商，达成如下合作协议： 一、内容：乙方支配车辆为甲方运输货物，运输价格实行一单一议形式，双方协商确定。 二、地点：运输起止地以每批次货物运输的实际发生地点为准，签约地为山东济南。 三、结算：不开发票，运费打农行现金卡，结算金额以实际发货量为准： 四、双方应尽的权利、义务及相关责任： 1、为避开乙方产生不必要的损失，甲方必需提前向乙方供应完整的运输方案（包括货物品名、规

6、格、数量以及装卸货地址等），并按合同规定的时间和要求供应托运的货物； 2、运输过程中如发生货物丢失、短少及损坏等状况，乙方应按货物的实际损失赔偿甲方； 3、运输过程中产生的一切费用全部由乙方担当； 4、乙方将货物送达指定地点后必需将收货方验收并签字盖章的回执带回； 5、乙方必需在商定时间内装货发车，并且在装好车后于第一时间主动通知甲方，如因乙方缘由货物未能按时到达的，每耽搁24小时甲方有权以10元/吨的价格在当次协议中扣除，假如因此而造成客户索赔或退货等状况，其损失全部由乙方担当！在装货过程中若产生其他费用（如出库费），以及发觉有目测可见明显质量问题（如严峻锈蚀、变形、破包或规格、长度差异较大

7、等状况）时，乙方必需提前通知甲方，在征得甲方同意后方可装车，否则此项费用及客户可能退货产生的费用甲方概不担当！ 6、留意事项：不要带给客户任何单据！ 五、争议：如发生争议，双方协商解决，协商不成可向甲方所在地法院提起诉讼。 六、附则：本合同一式两份，双方各执一份，传真及复印件均具有同等法律效力。 七、运输明细：此次货物由发往,运费_元/吨,约计吨。 甲方：（签章）_ 乙方：（签章）_ _年_月_日 第三篇：车辆运输合同协议书 甲方：_ 乙方：_ 甲乙双方，本着公平互利，协商全都的原则，签订货物运输承包经营合同书。 一、合同期限：自_年_月_日起至_年_月_日止。 1、甲方将己方工厂的物件及销售

8、的产品全权托付乙方承运，运输方式为大路汽车运输服务。 二、运费结算方式： 1、甲乙双方商定，按以车装实际拉运吨位，元/吨结算货物承运费，重量不得超出国家规定车载重量。 2、货物平安达到目的地，凭随车货物单按一结算，结清运费。 3、货物到达指定目的地后，收货人验货前，乙方保证甲方货物数量不缺失，外观完好无损坏，并办理货物签收手续为交货完毕。 4、承包经营期间甲方按5000元/月向乙方收取保证金，顺延年累计满一年止。合同期满双方续签合同，上一年的保证金则作为签合同当年的保证金。如双方不续签合同或合同解除后，保证金全额一次性退还乙方。 三、平安责任方 1、至签订本合同起，乙方一切平安将自行担当。 2

9、、乙方承包期间对全部承运货物，车载人员负全部平安责任。若造成人员伤亡或承运货物损失的，乙方担当全部责任并负责赔偿。 3、车辆保险、修理检测、年检保养、燃油材料、违章罚款、用费税额、交通事故理赔及人员工资等全部费用均由乙方担当。 四、甲、乙双方的权力义务： (一)甲方的权力义务： 1、甲方有权依据生产需要要求乙方货物运输到指定服务区;如甲方停工，停产等因素甲方有权暂停或终止合同。 2、甲方对乙方的服务质量，对发觉的问题有权要求乙方进行整改。若乙方存在重大交通平安隐患问题、服务质量问题，以及车辆技术性能存在严峻问题时，有权要求乙方停车整改或终止合同。 3、甲方托付乙方承运货物事宜时，应明确承运货物

10、品名、装货地点，联系人，联系方式，货物到达地 4、甲方不得以隐瞒的形式托付乙方托运禁运物品，否则由此产生的责任由甲方担当。 5、甲方有权获知货物在运输途中的状况和估计到货时间。 6、若乙方特别状况不能准时为甲方办理甲方货运事宜，乙方应指派业务人员为代表，代表乙方为甲方办理货物承运的相关事宜。 7、在货物送达收货人之前，甲方有权随时转变到货地点及收货人。甲方有权对乙方及乙方代表和相关工作人员的工作提出看法、要求改进。 (二)乙方的权力义务： 1、乙方不能以市场运输价格调整等任何因数，借故拖延，暂缓或是停止对甲方的运输时间执行，若因特别状况，货物不能按预订时间到达时，乙方应准时与甲方取得联系，向甲

11、方汇报并进行处理。若甲方调查中发觉有不合实际的状况，有权做出惩罚。 2、乙方不得以任何方式将本合同的经营权限转包或分包，否则甲方有权终止合同。 3、车辆保险(交强险、车损险、第三者责任险、车上人员乘坐险等附加险种)、修理检测、过路停车、燃料及人员工资等全部费用由乙方担当。 4、乙方必需帮助甲方做好托运零单货物、散件货物等帮助材料的免费运输。 5、每车装货完毕甲方向乙方供应装货重量、数量及货物清单，乙方出据货物单，一车一单(运单一式两份，货主一份，随承运货物车辆一份)，货物平安到达凭货物单交付货物。 6、输过程中，发生货物丢失、破损，由乙方负责赔偿。 7、甲乙双方协议签字生效后，任何一方不得擅自

12、解除合同，相互遵守相关合同法，合同期间甲方不得以任何理由将货物交付第三方承运;乙方不得以任何理由分包给其它第三方承运。 五、其他商定： 1、因第三方责任发生交通事故造成甲方的货物损失的，乙方应先赔偿甲方损失后再向第三方追偿事故的处理与赔偿，由乙方与责任方按相关程序解决。 2、乙方消失驾驶员酒后驾车，由此影响甲方工作而造成的经济损失，由乙方担当赔偿责任。 六、违约责任： 1、乙方运输车辆若要长时间的修理或其他缘由不能供应正常服务，乙方应提前告知甲方，双方可协商解决，若没有事先通知甲方影响运输服务的，甲方有权暂停或终止合同。 2、甲、乙双方违反合同有关条款商定并造成经济损失的，责任方赔偿对方应结算

13、当天运费的10%违约金。 七、纠纷的解决方式： 本合同在履行过程中发生纠纷时，甲、乙双方协商解决，协商不成时，则双方同意交当地人民法院判决，双方必需执行法院判决。 八、附则： 1、本合同未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 2、本合同一式两份，其中甲方持一份，乙方持一份。 3、本合同自双方签字盖章之日起生效。 甲方：乙方： 负责人：负责人： 执行代表：执行代表： 联系电话：联系电话： 年 月 日 本合同于年月日在市签订 第四篇：车辆运输免责协议书 甲方： 乙方： 甲乙双方依据中国合同法及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公正、诚恳信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程

14、相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。 一、项目工程名称： 二、项目工程地点： 三、工程量：要求运输车辆20辆，每增加一辆运输车辆，相应增加车辆。 四、工期： 本项目工程期限拟自_ 年_月_日起至_年_月_日止，如遇不行抗力，自然灾难、气候特别、政府行为、任何第三方干涉或其他缘由而影响施工进度的，则工期相应顺延。开工时间为_年一月一日，总工期为_日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。 五、单价、结算 以车厢容积为标准算方（加高部分另行计算立方），运距公里综合计价白天17元每吨，晚上16.5元每吨（该价格为税后价）甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。在其次个工作日

15、的17点前，根据乙方前一天的总运输款支付全款。 六、双方的权利义务 （一）甲方的权利义务 1、甲方负责支配乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方担当（甲方供应两个活动板房供乙方使用，并担当这两个板房的费用）。 2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方担当。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部担当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。 3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，仔细解决乙方在施工过程

16、中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责担当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。 4、甲方应派代表长期进驻施工工地，准时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。 （二）乙方的权利义务 1、乙方车辆司机必需听从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规章，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所供应的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生平安事故由乙方自行处理。 2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允

17、许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。 3、乙方车辆必需按甲方指定路线把材料运到指定地点。 4、乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。 5、乙方不担当开具任何形式正式发票的义务，不担当工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方担当。 6、乙方供应的车辆必需满意甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。 七、特殊商定 1、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，

18、造成乙方停工，甲方应当赐予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。 2、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方需要担当全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不听从甲方指挥进行转移的除外。 八、违约责任 1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开头，每天向乙方支付违约每辆车300元。 2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。 九、争议解决方法 本协议履行过程中发生争议，双

19、方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 十、其他 1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。 2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。 甲方代表 乙方代表： 身份证号码： 身份证号码： 联系电话 联系电话： 签定时间： 年 月 日 签定时间： 年 月 日 第五篇：车辆运输协议书 甲方：xxx运输有限公司 乙方： 手机： 甲方承揽乌海市富强煤矿沙土石回填矿业务，需车辆 辆，现就运输距离价格付款方法等问题，双方达成如下共识： 一、运距为2.5公里，每车运费为税后70元，（双桥车）。 二、甲方责任 1、甲方

20、在工作现场设调度室，保证道路畅通，保证车辆正常运行。 2、甲方负责给乙方车辆加油，国标柴油按每公升6.5元计标付费。 3、甲方负责乙方关心人员的住宿，（被子自带）矿上食堂伙食费每月500元。 4、甲方负责乙方运费的结算，10天结算一次，第一个月每次结算车队运费总额的80%，下余20%作为防止车辆流失的保证金，其次个月按合同付款方式按时结清。 5、甲方负责周边关系俩的协调工作以保证车辆正常运行。 6、如甲方造成的停车、停工两日内付台板费500元，三天后按每天500元付给乙方。 三、乙方责任： 1、乙方保证按合同要求的车辆做保证工期的正常运行，乙方可在合同要求的车辆的量多上三、五辆车以保证合同数量

21、内的车辆每月正常运行128个工作日，乙方每车必需有2个司机，以保证每24小时运行，（每天运行在40趟以上）。 2、乙方工作人员必需遵守工地法律，听从甲方调配，如有违纪者，处以500元罚款。 3、乙方如有车辆要求退出，必需在10日前提出，并同甲方共同联系顶替车辆，顶替车辆到位后方可结清帐务，否则保证金作废。 四、工期为一年即从20 xx年 月 日至20 xx年 月 日止。 五、公司与矿上的合同为三年，与车主暂定一年，年满后车主优先签订合同。 六、不尽事宜。双方在现场协调处理。 甲方（签字）： 乙方（签字） 二0 xx年二月二十三日 第六篇：运输协议书 甲方： 乙方： 为了适应运输管理的需要，甲方

22、同意乙方的车辆挂靠加入到甲方，以甲方的名义经营，在自愿、公平、协商全都的基础上，双方签订本协议。 一、挂靠车辆 1、乙方车牌号码为：，发动机号为：，车架号为：。车辆挂靠在甲方，以甲方名义经营， 2、乙方系该挂靠车辆的合法、实际支配人，车辆可以转户到甲方，但甲方仅为该车登记车主。合同期满后20天内，乙方将该车户迁出，否则保证金不予退还。 二、车辆挂靠经营期限： 自_年_月_日起至_年_月_日。 到期后，如双方未续签本协议，则本协议自动终止，乙方不得再以甲方名义经营。 三、挂靠期间，乙方向甲方交纳保证金伍仟元整（5000。00元）。该保证金在本合同签订之日，由乙方一次性付清，合同期满，若乙方完全履行合同和没有违反甲方的有关管理规定，甲方将保证金（不计利息）金额退回乙方。 四、甲方代乙方办理车辆保险，费用由乙方担当，其投保金额：车险按车辆价格投保，第三者责任险不低于伍拾万元（50万元）：驾乘保险人不低于壹拾万元（10万元/人），货物险不低于壹拾万元（10万元）。乙方应将上