某实业有限公司设备维护检修总承包合同

1、朔州市某实业有限公司设备维护、检修总承包合同合同编号：发包方（甲方）：朔州市某实业有限公司承包方（乙方）：中国能源建设集团某有限公司第一条定义和解释1.1. 定义合同(如下文定义)中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义:1.1.1. “甲方”指:朔州市某实业有限公司及其法定继承人。1.1.2. “甲方书面通知”指经甲方公司领导签字批准、盖有“朔州某实业有限公司”公章、已送至乙方的书面通知。1.1.3. “乙方”指中国能源建设集团某有限公司或其法定继承人，不包括其任何人(甲方同意的除外)。1.1.4. “项目管理人员”是指甲方有关部门的工作人员。1.1.5. “乙

2、方授权代表”是指由乙方任命，由甲方批准，在本合同项下代行乙方全权的个人。1.1.6. “本合同”、“合同”指朔州市某实业有限公司和中国能源建设集团某有限公司于年月日在山西省朔州市签订的朔州市某实业有限公司设备维护、检修总承包合同；以及根据本定义成为本合同一部分的所有对本合同的书面修订、修改及补充、所有按本合同规定程序批准的范围变更及本合同的附件。1.1.7. “合同价格”指在本合同第18条写明的、根据合同规定用以支付乙方为实施并完成项目和保修的总金额，该合同价格为固定价（含17%增值税）。1.1.8. “规范”指包括在合同中的工作规范、甲方要求增加的工作规范，或由乙方提供的并经甲方批准的规范。

3、1.1.9. “图纸”指由甲方和甲方根据合同向乙方提供的所有图纸、计算书和类似的技术资料，以及由乙方提供的经甲方批准的所有图纸、计算书、图案以及类似的其他技术资料。1.1.10. “合同附件”是指附在本合同之后，并构成合同同等有效组成部分的附件。1.1.11. “项目”“本项目”指朔州市某实业有限公司设备外委维护、检修总承包。1.1.12. “费用”指不论在项目实施区内或区外已合理发生或将要发生的所有开支，包括：管理费及可合理分摊的费用，但不包括任何利润补贴。1.1.13. “日”指公历日。1.1.14. “元”和缩写“RMB￥”指合同中作为货币单位的人民币元。1.1.15. “书面函件”指任

4、何手写、打印或印刷函件，包括电传、电报及传真通讯。1.1.16. “履约保函”是指乙方为全部履行合同，按合同规定向甲方提供的银行为乙方出具的经甲方同意的保函，金额相当于合同价格的10%。该保函的书写格式列于本合同附件6。1.1.17. “逾期付款利息”指中国人民银行不时公布的给资信良好的企业的大型商业短期（少于6个月）贷款的年利率。1.1.18. “额外服务”是指乙方承担超出承包范围以外的经过双方确认的服务。1.2. 标题和旁注各个条款中的标题及旁注不应视为条款的一部分。1.3. 注释凡指当事人或当事人各方包括公司和有法人资格的任何组织的字词。1.4. 单数和复数已表明单数形式的词也可以代表复

5、数，根据上下文需要而定，反之亦然。1.5. 通知、同意、批准、证明和决定除非另有规定，凡合同条款中提及的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证明或决定应是书面形式的。并应对“通知”、“证明”或“决定”等词作相应的解释。任何这种同意、批准、证明或决定不应被无理收回或延误。第二条项目名称、地点及范围2.1项目名称：朔州市某实业有限公司设备维护、检修总承包。2.2项目地点：山西省朔州市沙涧村2.3 承包范围：某电厂2135MW主机及其附属设备、220KV及110KV线路维护、供热供电系统、脱硫脱硝系统、煤泥掺烧系统和所有辅机设备、建筑日常维护工作、全厂所有生产设备及生产封门建筑内的设备、地面、

6、墙面的文明卫生。具体为设备消缺、定期加油和电气设备及盘柜内部卫生等；机组C、D级检修、临修和停机消缺；辅机临时性大修与抢修及6万元以下（含主材）的小型技改项目等工作，以及机组C级以上计划检修的配合等工作提供服务。电厂厂区内与生产、生活有关（到灰场、取水源设备系统）的所有生产设备系统、办公、生活设施、建筑的检修维护工作。具体技术要求详见附件“技术说明”。2.4承包方式：本合同采用总承包方式，由乙方自行组织合格人员，自备工器具，全面承担朔州市某实业有限公司设备维护、检修总承包。第三条转让和分包3.1 合同的转让乙方未经甲方的事先书面同意不得将合同转让。3.2 分包乙方不应在未得到甲方的书面同意前将

7、合同的任何部分分包出去，除非合同另有规定。任何有关的同意，不应免除乙方根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务，并应象对待其自己、其代理商、其服务人员及其工作人员的行为、违约及疏忽一样，对任何分包商、分包商代理、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。如果乙方擅自分包，除不能得到应付款外，还要承担违约责任。乙方不得将整个合同全部分包出去。第四条乙方应完成的服务4.1 乙方应提供的服务除本合同另有明确规定的内容外，乙方应进行与本项目有关的检查、维护、维修及试验（乙方自备检查、维护、维修及试验所需的仪器），在合同期内履行保证义务有关的必要或适当的所有工作和服务，并为完成本合同提供所有必需

8、的设备、机械、工具、劳力、运输、消耗品、行政管理及其他服务；对甲方另行委托的由其他乙方单位完成的项目，乙方有义务根据合同之目的配合甲方和甲方另行委托的其他乙方单位工作并提供必要的服务，以保证甲方两台机组的正常运营。所有上述这些服务将以固定价格的承包方式进行，构成乙方在本合同中的服务内容（统称为“服务”）。在不违背本第4.1款的前提下，本合同及其附件中对服务有更为具体的描述。4.2其他单位的工作及配合根据国家的有关规定和电力行业的良好惯例与甲方和甲方另行委托的其他乙方单位协调配合。但双方的工作范围和接口有交叉、模糊或争议时，乙方应在及时消缺和不影响设备正常运行的前提下与对方协商解决；如不能及时协

9、商解决，应及时汇报甲方并在项目实施时立即服从甲方的书面决定。第五条乙方的一般义务5.1 乙方的一般责任：（包括但不限于以下内容）5.1.1 负责某电厂2*135MW主机及其附属设备、220KV及110KV线路维护、对外供热供电系统、脱硫脱硝系统、煤泥掺烧系统和所有辅机设备、建筑日常维护工作。具体为设备消缺、定期加油和电气设备及盘柜内部卫生等；机组C、D级检修、临修、停机消缺；辅机临时性大修与抢修及6万元以下（含主材）的小型技改项目等工作。机组C级以上计划检修的配合等工作提供服务。电厂厂区内与生产（灰场、水源设备系统）、生活有关的所有生产设备系统、办公、生活设施的检修维护工作。以及负责清扫所有管

10、辖设备及管道卫生和所有封闭生产建筑物内墙面、地面卫生。乙方应根据合同的各项规定，细心和勤勉、优质高效地开展工作。5.1.2 乙方提供常驻维护及管理人员，其定员不得少于100人。包括汽机、锅炉、电气（一次、二次）、热工、起重工、电焊工、保温工、架子工、保洁工、司机、管理人员等等；要求设置各专业一定数量的专业技术人员，进行检修与技术管理；还应设置专职安全管理人员。检修人员按检修计划安排调用，检修、维护人员应按照中华人民共和国相关劳动法律法规，必须缴纳社会保险费用。5.1.3乙方要熟悉甲方的管理模式，严格遵守、执行甲方的各项规章制度。由甲方每月对乙方从安全管理、生产管理、检修管理、经营管理、消缺管理

11、等各项管理中对乙方进行奖罚。负责编制日常维护工作的备品备件计划和材料准备计划，并于每月18日前报甲方审批、购买。负责日常维护检修计划的编制，并配合甲方编制A、B级检修计划。负责编制“三措”计划，并负责实施。配合甲方开展春检、迎峰大检查和安全性评价查评、安全质量标准化工作问题的治理整改及实施工作。建立技术监督管理制度并负责实施工作，配合第三方的技术监督工作。依照电网要求建立设备可靠性管理制度，并负责实施。积极配合甲方完成甲方下达的年度发电量及相关的安全、生产任务。5.1.4乙方应根据甲方设备维修的需要，在现场设立完善的组织管理机构，并服从甲方的生产指挥管理,并建立、健全本单位各项管理制度、岗位责

12、任制、工作标准，报甲方批准后执行。5.1.5乙方应积极主动接受甲方对维修工作的检查、指导、监督与考核。依据甲方要求完成安全质量标准化建设工作。5.1.6 乙方应根据甲方的要求，配置合格的管理人员及检修人员。乙方应同参与乙方范围内所有工作的人员本人签订劳务合同，且将合同副本交甲方备案。乙方人员名单经甲方书面认可后不得随意调动，更换人员必须经甲方书面认可。乙方人员在甲方工作期间，如果不服从甲方管理人员的管理和不能胜任其本职工作，甲方有权辞退，乙方应根据岗位要求给予调换，直至满足岗位要求为止。5.1.7乙方应调动其员工积极性，优质高效地完成承包范围内设备的维护工作，保证承包范围内所有设备的安全、稳定

13、、经济运行。5.1.8配合甲方生产技术部对设备异常情况进行分析，制定解决方案。根据分工及甲方生产技术部要求，参与现场紧急情况和重大事故的处理、抢险救灾等,并服从指挥。乙方负责完成甲方临时安排的乙方承包范围外的其它应急任务，应随叫随到，不得以任何理由推脱或拖延，所发生的费用由甲方承担，可在年底结算。5.1.9乙方应将审阅技术文件或设备维修过程中发现的工程设计或技术规范等方面的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时以书面形式通知甲方管理人员，负责为甲方设备和技术管理提供设备动态信息，参与甲方的技术革新和技术攻关等科研活动。5.1.10乙方须与甲方安监主管部门签订安全协议，进入现场前所有人员必须通过甲方安监

14、主管部门安全培训，并考试合格。5.1.11乙方根据合同内容对设备进行维修和调试，并按照甲方的要求完成工作。5.1.12乙方应提供为完成合同范围内的工作所必需的全部的监督、劳务、工器具、车辆、劳动保护用品及其它物品。5.1.13乙方特殊工种人员必须持证上岗；检修中所需的配合工种由乙方负责解决。5.1.14按甲方要求提供各种生产报表。乙方负责按甲方的要求提供统一的检修记录本、安全记录本等相关生产台帐，乙方应按规定要求填写详实的记录。5.1.15乙方必须每天按时全面地巡视、检查设备运行情况，将发现的缺陷及时做好记录并向甲方运行当值人员汇报，及时处理发现设备存在的问题及隐患，保证设备的可靠性及完整性，

15、设备评级达优良。5.1.16每天下班前半小时，乙方工作负责人必须向甲方汇报当日工作情况。5.1.17检修工作结束后，对检修项目进行质量自查验收，对最终检修质量负责。乙方应按照甲方的要求作好各种资料的记录和整理，并在一周内交甲方存档。5.1.18乙方必须安排能够满足现场检修要求的工作人员24小时值班（含节假日），及时发现并处理现场缺陷，如发生因乙方延误原因而造成的后果，乙方承担全部责任。值班期间，应保证设备安全稳定运行，对于非突发因素造成的设备缺陷要承担责任。5.1.19乙方必须按甲方要求对设备进行巡检，并对设备安全负相应责任。根据设备实际运行情况，乙方有责任提出设备技改的建议并制定措施。5.1

16、.20维修工作由乙方负责办理相应的工作票。乙方负责所管理设备及现场检修期间及检修完工后的清扫；负责设备加油后的卫生清扫；负责正常运行期间设备内部卫生清扫（如盘、柜内等）；负责检修楼及检修车间区域卫生。5.1.21乙方应执行经甲方批准的设备维修作业指导书或检修工艺文件包。除了严格用于合同目的，乙方单位不能在未得到甲方批准的情况下让第三者使用或向第三方转让机组检修规程、系统图和设备安装有关的技术资料、图纸(包括复印件)。乙方人员变更或本合同乙方单位变更，乙方应将所有根据合同提供机组检修规程、系统图和设备安装有关的技术资料图纸及其他文件交还给甲方。5.1.22乙方负责对甲方提供的专用工器具和机具进行

17、维护和保养。5.1.23负责维护工作人员的人身安全及设备可靠运行，对人身伤害和设备损坏负责。配合甲方对设备、人身事故和障碍的原因分析及事故调查报告的撰写，及时制定防范措施。在任何形式的运行、检修工作中，凡由乙方违章作业造成的设备损坏及人身伤亡事故均由乙方负责。5.1.24如发生紧急情况或重大事项情况下，乙方因技术力量不足或准备不及时等因素而无法处理或耽误维修等，导致甲方委托其它施工队伍进行紧急处理，乙方应担负全部委托费用及由此造成的损失，并接受相应考核。5.1.25乙方人员如需办理流动人口暂住手续，由乙方自行办理。5.1.26乙方应按甲方的规定到甲方有关部门办理出入厂证，甲方收取乙方办证的工本

18、费。5.1.27乙方应与甲方安全部门签订安全责任协议。5.1.28乙方人员的安全用品、劳保用品由乙方自行负责。乙方在投标时承诺自行购置的设备维护人员日常维护使用的个人工器具和公用工器具，要全部配齐，并要有相应的产品合格证及检验合格证，应符合安全标准，并在检定的有效期内，损坏或使用周期到期后由乙方自行补充。5.1.29乙方承包范围内的环境保护责任由乙方承担。由于乙方运营管理不当所造成的环保不合格而导致的赔款事件，由乙方承担全部赔偿责任并将处理结果报送甲方。5.1.30乙方应按照有关法规和有关行业标准负责乙方人员的有关费用。乙方的劳动保护和办公用品费用已包含在总承包价格中。5.1.31乙方在合同开

19、始履行前应按甲方的具体要求，安排各专业管理人员和技术人员分批进入现场，熟悉系统和设备。甲方将创造必要的条件支持乙方的提前进厂培训工作。5.1.32乙方的工作须符合本合同附件“技术说明”的要求。5.1.33由于乙方巡检、维护不到位造成的设备损坏，一切损失由乙方承担。5.1.34乙方的管理标准必须达到甲方企业的标准要求；同时必须执行甲方企业的各项规章制度，服从甲方的统一管理。5.1.35乙方必须完成甲方下达的各项生产、技术管理指标，并接受甲方的考核。5.1.36乙方必须定期参加甲方组织的生产会议；定期填写、编报各类生产报表。5.2 乙方的劳务和人员(详见合同附件“技术说明”)5.3 甲方采用MIS

20、系统进行管理，乙方应按甲方的MIS系统管理制度要求执行。MIS系统管理所需的微机、打印机、扫描仪等由乙方自行解决，甲方只提供网络接口。5.4现场操作和工作方法乙方应对整个乙方范围内的现场各种操作和工作方法的适用性、稳定性和安全性全面负责。乙方应服从甲方的现场协调，对甲方的违章指挥，乙方应拒绝执行。5.5 错误的通知乙方应将其在审阅合同文件及项目实施过程中发现的甲方提供的有关技术资料或技术规范中的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。第六条乙方的雇员6.1 乙方应满足附件的要求，并在项目中提供：（a）在本行业中业务熟练、经验丰富的技术、管理人员；（b）按合同要求能及时履行其义务所需要的技工；（

21、c）劳务人员的技术素质必须与其岗位相匹配；（d）所有人员在甲方发出履约通知前都应已熟悉本承包范围内的设备、系统，开始履约时不应再提出额外的熟悉设备系统的时间和费用。6.2 甲方有权反对和要求解雇甲方有权要求乙方立即从项目中撤换其提供的、在甲方看来行为不轨或履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员，这种人员一旦撤换，无甲方的批准不得重新在本项目中工作。任何被如此撤掉的人员应从速被替换。甲方有权否决乙方从项目中撤换其提供的、在甲方看来是业务熟练、经验丰富的技术、管理人员和技工。乙方在撤换这些人员时应向甲方申请并得到甲方的批准，否则这种撤换不可生效。6.3 乙方聘用的劳务人员及临时工人乙方应为其聘用的每

22、一位劳务人员、临时工人办理进驻项目工作现场工作的必要的许可，并按国家及有关部门规定签订劳务、临时用工合同，其一切管理事务由乙方负责。第七条甲方的义务7.1 甲方对乙方所承包的项目的安全要求、技术要求、质量标准、环境要求进行交底。7.2 甲方负责提供项目所需的有关技术资料及相原始记录薄。7.3 甲方对乙方的维护质量进行监督、监察、考核。7.4 甲方对乙方提出的维护方案、设备、备品备件、材料计划进行审批。7.5 甲方向乙方提供现场办公、值班场所，但其中生产办公场所的外部通话费和值班住宿场所的外部通话费由乙方自理，每月在当地电信部门自行结算，其它所有物品均不提供或有偿提供，且这些设施的基本维护与管理

23、统一由乙方负责。7.6 甲方负责对其提供设备、备品备件、材料的废旧物资的回收处理。7.7 甲方应按照合同规定按时支付乙方工程款。7.8 因甲方的责任造成乙方人员在生产过程中发生工伤或死亡，则甲方按国家有关规定承担相应责任。7.9负责审核和批准乙方提供的维修进度计划、技术方案、作业指导书或维修文件包。7.10甲方负责乙方生产办公场所的用水用电供给，装表计量。（但不得超出指标要求。若有超标，超出部分按电厂上网电价及厂用水价标准核算，从乙方月度应付款项中扣除）。7.11甲方负责现场消防器材的配置及要求乙方定期更换。（非正常使用和违规使用、丢失及损坏由乙方负责照价赔偿）。7.12 甲方负责提供住宿及检

24、修场地，人员用餐由甲方提供，价格与甲方员工一致，但费用由乙方自行解决。第八条执行指令乙方应严格按合同规定执行，达到有关质量标准。乙方应严格遵守与执行甲方就服务范围内的任何事项所发出的指令，无论这些事项在合同中写明与否。乙方应只接受甲方的指令。第九条履约保函9.1 履约保函及有效期乙方应在合同签订同时为履行合同向甲方提供及时有效的履约保函。该履约保函列为本合同附件（附件9）并被视为本合同不可分割的一部分。按本条款要求发生的费用由乙方承担。履约保函的有效期限应自本合同生效日起至本合同期满后30天止。其间，乙方应已根据合同履行并完成了项目。9.2 根据履约保函的索赔在任何情况下，甲方按照履约保函提出

25、索赔之前，皆应书面通知乙方，说明导致索赔的性质和原因。第十条项目检查在合同签定后，甲方已向乙方提供有关该项目的技术资料。乙方应对这些资料的自行理解、解释负责。在合同签定前，应被认为已检查了现场及其周围环境，以及与之有关的数据，并对下列内容表示满意：(a) 已经对设备状况、周边环境、相关文件、图纸和本合同及其附件中所列的其他资料进行了全面仔细的检查；(b) 为完成项目所需的材料及工作的范围和性质；(c) 乙方可能需要的水电、通讯、劳务及工作场地等条件。第十一条保证和担保11.1 保证与担保乙方保证并担保其工作中采用的所有设备、工器具及材料没有工艺或材料缺陷；而且工作中没有因错误或疏忽而产生的缺陷

26、和不足。如果在合同期内甲方以书面形式通知乙方所发现的合同项下的任何缺陷或不足，乙方应：A.自费重新进行合同项下的任何服务或其他工作来纠正项目的任何错误、疏忽、缺陷或不足；B. 如果是设备或材料的缺陷，应按规定修理或更换，但是，如果是乙方对该错误、疏忽、缺陷或不足负有责任，则乙方应负责重新再做或予以更换，直到纠正完成为止。乙方在发现这些缺陷后应尽快以书面形式通知甲方，而且无论如何都要在发现后三天内告知甲方。11.2 保证的限制除非本合同另有具体规定，否则本合同规定的保证是具排他性的，没有有关本合同项下的服务或乙方其他工作的明确或隐含的保证或担保。乙方否认任何隐含的保证或法律强加的保证(所有权的保

27、证除外)，包括适用性保证及买卖或贸易过程中的任何保证。第十二条不利的外界障碍和条件除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外，乙方应严格按合同规定执行，达到使甲方满意的程度。乙方应严格遵守与执行甲方的指令。第十三条安全管理13.1 乙方必须坚决贯彻执行党和国家、电力行业及项目所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化安全管理，提高安全水平，确定严格的安全工作秩序以保证人员在工作中的安全与健康，并确保本项目的顺利实施。13.2 乙方必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行中华人民共和国电力行业标准电业安全工作规程（火力发电厂

28、部分）和甲方有关安全规定及各自行业安全工作规程。13.3 乙方的项目经理是乙方在该项目的第一安全责任人，必须亲自抓安全；建立严密的安全监察网络和有效的安全保障体系；13.4 乙方要服从甲方的安全管理，因乙方的原因给甲方、己方或第三方造成人身伤害或死亡，均由乙方按国家有关规定承担相应责任；因乙方的原因给甲方、己方或第三方造成设备事故或经济损失，均由乙方负责并赔偿造成的一切经济损失。13.5 因第三方的责任造成乙方人员人身伤害或死亡，则由第三方按国家有关规定承担相应责任。13.6 因甲方的责任造成乙方人员人身伤害或死亡，则由甲方按国家有关规定承担相应责任。13.7为加强安全管理，合同签订前乙方应提

29、前交付甲方安全生产风险抵押金；金额为2.00万元。本合同期满后30天内甲方将安全生产风险抵押金一次性退还给乙方。其金额为：退还安全生产风险抵押金金额安全生产风险抵押金总额合同期内安全考核扣款总额(不含月度已扣除部分)若合同期内出现安全考核扣款总额大于初交安全生产风险抵押金总额时，乙方应在10日内按初交安全生产风险抵押金总额2.00万元，交足安全生产风险抵押金。第十四条安全、文明要求乙方必须严格执行甲方关于文明工作方面的管理文件、规定，由此而发生的一切费用由乙方自理。14.1 乙方在现场应遵守所有现行的有关安全、文明工作的规章制度。除非另有合同，自开始工作直到合同终止为止，乙方应：(a)全面负责

30、在本项目中工作的人员的安全，并使工作现场保持良好的秩序，以避免发生人身事故，保证建构筑物和设备的安全。(b)为了保护设备或为了公众及其他人员的安全及方便，在甲方或任何依法建立的主管机关所要求的时间和地点、乙方应以其自己的费用提供并维修所有检修维护工作所需的临时照明、护栏、警告标志等。(c)采取一切合理措施，保护工作现场周围的环境，避免污染、噪音或由于其工作方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。(d)因工作原因造成火灾需动用甲方消防器材时，在使用后要及时汇报并限期补齐。因工作失误造成气体消防设备（含气溶胶）、泡沫消防设备或自动水消防系统误动作，要立即报告甲方安全人员，并根据情况赔偿甲方

31、损失。14.2 乙方员工应按甲方要求统一着装，费用由乙方负责。第十五条工作现场管理15.1乙方应服从甲方在生产现场的统一管理。15.1.1项目现场管理应达到安全、文明要求，设备、工器具、材料堆放合理，标记清晰，排放有序，符合防火要求。15.1.2在项目实施期间，乙方应自费保持现场不出现不必要的障碍，排除雨水或污水，从现场清除并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程。15.1.3各责任区应严格执行有关的环境卫生标准要求，保证工作人员的身体健康，创造一个良好的工作环境。15.1.4乙方应保证工作现场照明充足（各种检修所需临时性照明有乙方负责），以利于检修和运行,并配备足够的维护人员。15.1.5厂

32、区及作业区内的沟道、地面无垃圾、油污，每个作业区域都应作到“工完料尽场地清”的工作环境，废料及时清理。15.1.6不准随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构，必要时需办理手续后方可实施。15.1.7沟道、孔洞、平台、扶梯要有可靠的永久性或临时盖板或栏杆，设明显标志和安全警告牌。15.1.8绿化区域范围施工前，应获得甲方书面批准，施工中应尽可能保护绿化成果，交工时，必须及时恢复绿化区域地面。15.2防止不法行为乙方在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护项目附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。15.3交通和毗邻财产在合同许可范围内

33、，乙方的一切操作均不应对:A.公众的便利及私人财产损坏或破坏；B.公用道路或私人道路的非法进入、使用或占用，而产生不必要的干扰。乙方应保障并保证甲方免于承担上述事项所导致的一切索赔。第十六条材料、设备和维护质量的管理详见技术说明。第十七条违约赔偿17.1 因甲方责任造成乙方经济损失的。甲方赔偿乙方直接经济损失。17.2 甲方不按合同及时支付乙方检修维护费用,按银行同期活期存款利息赔偿乙方的损失,但合同另有规定的除外。17.3 由乙方责任造成甲方设备损坏及经济的损失，乙方应组织抢修并赔偿甲方的直接经济损失，同时承担相应的罚款，共同作为该项乙方违约所致的赔偿费。17.4由于乙方操作不当造成其它人员

34、或设备伤害应由乙方承担全部责任。17.5因乙方操作、维护原因造成甲方设备损坏、影响生产时应由乙方赔偿全部损失。17.6因乙方未及时正确提报备品备件计划，而造成因缺少备品备件使设备无法正常运转，所引发的甲方损失应由乙方承担。17.7 因乙方操作、维护原因造成机组减出力、非计划停运、受电网调度考核时乙方应受到相应的考核。17.8在不使其他赔偿方受损害的条件下，甲方可从应付给或将要付给乙方的款项中扣回该项赔偿费。此项支付或扣除不应解除乙方对完成该项工程的义务或合同规定的乙方的其它义务和责任。第十八条价格两台机组的年总承包价格为：543万元大写：人民币伍佰肆拾叁万元整，含17%增值税。上述价格为乙方完

35、成承包范围内所有工作的含税价格（含17%增值税），本合同价格除经双方协商同意修改的，合同有效期内不因任何因素发生变化。第十九条付款与结算19.1本合同付款采用月度付款方式。19.2 每月最终应付款项=每月付款基数每月考核扣款。19.3 每月终结，双方核算每月最终应付款额，在乙方出具增值税发票后，15天内甲方完成上月应付款的划拨。19.4 若本合同提前终止，则：终止合同当月应付款额=（每月付款基数/30）实际工作天数考核扣款。19.5 考核扣款是指依据本合同附件“技术说明”中考核细则的有关条款所发生的扣款。第二十条合同争议的解决20.1在执行合同中如发生争议，双方都应本着实事求是的精神，协商解决

36、。若协商不能达成一致，双方均应当向山西省朔州市中级法院起诉。20.2双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同：1、合同确已无法履行；2、双方协议合同终止；3、法院判决终止合同。第二十一条合同有效期和终止21.1 本合同自双方签字、盖章，乙方人员正式上岗后即可生效；合同的有效期为一年。21.2合同任何一方若出现严重违约行为，守约方有权提前30天向违约方发出终止本合同的书面通知。21.3合同任何一方无故提出终止合同，都应提前3个月书面通知对方，并承担对方直接及间接的经济损失，具体赔偿数额由双方协商解决，如协商不能达成一致的，按本合同第二十条执行。21.4合同有效期到达前三个月，合同双

37、方本着自愿的原则商定合同的续签事宜。第二十二条补充条款合同签字后5天内，乙方应向甲方提交下述文件（包括但不限于）:A）本项目的组织设计、组织机构B）用于本项目的主要设备、工器具清单C）用于本项目的人员详细情况D）用于本项目劳动力和管理人员需求计划E）质量保证大纲和质量保证手册F）用于本项目的各项管理制度G）用于本项目的消耗性材料H）用于本项目的技术措施第二十三条其他23.1 合同附件作为合同不可分割的部分，与合同文本同具法律效力。23.2 乙方应在合同签订之前向甲方提供按本合同附件所提供的格式书写的履约银行保函，无条件为乙方在本合同项下的履约、支付和赔偿义务提供担保。履约保证金额为合同总价的1

38、0%即人民币543000元。23.3 本合同一式捌份，正本肆份，副本肆份；双方各执正、副本贰份。各份具有同等法律效力。（以下空白，接签字盖章页）（本页为签字、盖章页）签约地点：朔州市某实业有限公司签订日期：2016年月日甲方：朔州市某实业有限公司（盖章）法定代表人或授权代表：（签字）住所地：朔州市朔城区下团堡乡沙涧村北邮编：036001电话真户银行：中国工商银行朔州市朔城区支行帐号：0507 0475 0920 0029 865税号：乙方：中国能源建设集团某有限公司（章）法定代表人或授权代表：（签字）住所地：电话：开户银行：账号：税号：合

39、同附件一质量保证书为保证中煤朔州某实业有限公司委外维护检修范围内的设备在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商致签订本质量保证书。一、项目质量保证范围和内容质量保证范围内容以双方签订的合同为准。二、质量保证期限质量保证期限为合同规定的承包期。三、质量保证责任l、属于保修范围和内容的项目，承包人应在现场安排维护人员随时进行维护修理工作。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托他人修理，其修理费用从乙方承包费用内扣除。2、发生须紧急抢修的事故，承包人接到事故通知后，应在最短时间内组织人员进行抢修。3、在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保维护的质量。四、其他本质量保证书作为协议附件，由发包

40、人承包人双方共同签署。发包人：承包人：法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人(签字)：(签字)：年月日合同附件二安全考核协议为认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保安全施工，杜绝人身死亡事故和重大设备损坏事故的发生，根据电力工业部关于安全工作的决定和中煤朔州某实业有限公司有关安全生产的规章制度等文件精神，使中煤朔州某实业有限公司项目安全顺利进行，经发包人、承包人双方商定，特订立以下考核协议，双方应共同遵守。一、发包人的权利和义务l、认真贯彻执行国家有关安全生产：的方针、政策、法规及上级有关安全施工的规定。严格监督承包人安全施工，督促承包人制定本工程安全施工管理办法和经济制约措

41、施。2、审查承包人安全施工资格，及主要施工业绩和近三年安全施工记录，会审承包人的安全施工技术措施。3、负责协调承包人在安全施工中所遇到的承包人无法处理的安全问题。4、监督检查承包人安全管理，定期组织安全例会和与承包人共同进行安全大检查，协调解决检查中发现的安全施工的问题。5、对安全工作有突出贡献的承包人领导和安监管理人员有权给予奖励，若承包人违章作业，野蛮施工，发包人有权做出处罚，若事故不断，发包人必须立即终止经济合同，并限令承包人退出现场。二、承包人的权利和义务1、承包人必须严格贯彻执行国家有关安个生产的方针、政策、规定及发包人制定的有关安全施工管理的规定、办法或制度。对有可能造成人身不安全

42、的工作，承包人有权拒绝。2、承包人在本项目开工前，必须制定出确保安全的安全技术和组织措施，并交发包人审查后，严格执行。3、承包人应服从发包人对安全施工的监督、检查和指导。4、开工前，承包人必须组织全体人员分工种进行安全教育和考试。5、由于承包人原因对发包人设备的损坏，承包人应承担赔偿责任。6、认真做好现场的安全管理，若发生事故，应及时组织分析、调查，并按上级规定及时上报，并抄送一份给发包人备案。三、其他1、承包人应承担在承包期内发生的非发包人责任的人身伤亡事故，其经济责任自负，发包人不负任何责任。2、本安全考核协议作为经济合同的附件，享有同等法律效力。发包人：承包人：法定代表人或委托代理人法定

43、代表人或委托代理人(签字)：(签字)：年月日技术说明第一条工程概况1.1 总体规划朔州市某实业有限公司位于山西省朔州市沙涧村。厂址北依山丘，距朔州市约4公里。工程规划机组容量1570MW，一期建设规模为2135MW，安装2台135MW直接空冷汽轮发电机组。机组具备调峰能力。锅炉为上海锅炉厂有限责任公司生产的480t/h超高压循环流化床锅炉，汽轮机为上海汽轮机厂有限公司生产的135MW超高压、一次中间再热、两缸两排汽直接空冷凝汽式汽轮机，发电机为济南生键发电机有限公司生产的135MW空冷汽轮发电机组。1.2 工艺系统特征1.2.1热力系统：a、给水系统为单元制，每台机组采用两台100%的电动调速

44、给水泵，正常运行是一台运行，一台备用，给水泵再循环阀连续可调。b、回热抽汽系统由于考虑空冷凝汽器的因素，采用2高加+1除氧+3低加的六级非调整式抽汽回热系统,除氧器布置在23米；加热器疏水采用疏水泵输送，设有正常疏水和事故疏水。c、汽轮机旁路系统，由于考虑到空冷凝汽器冬季的防冻措施，本工程的旁路系统采用30%容量，两级串联二级减温减压系统。d、主蒸汽、再热蒸汽、主给水、凝结水等系统均采用单元制。主蒸汽管道、再热蒸汽冷段管道和再热蒸汽热段管道的布置采用2-2的布置方式。e、抽真空系统采用水环式真空泵组，设置三套水环式真空泵组，在机组启动时，三套水环式真空泵组全部用来抽真空；在机组正常运行时，一套

45、运行、二套备用，以维持各设备及管道的真空；f、工业冷却水系统采用带有机力通风冷却塔的闭式循环冷却方式；两台机组配有四座机力通风冷却塔。g、燃烧系统采用皮带式称重给煤机供煤；燃油系统采用床上点火油枪，采用0号轻柴油高能点火器二级点火方式。h、风烟系统采用表面管式空气预热器，一、二次风机为双风机双风道系统。在引风机前布置有布袋除尘系统。一、二次风机及引风机为离心式风机，一次风机、引风机采用变频调速，二次风机采用液力偶合器调速，反料风由3台罗兹风机提供。i、除渣方式采用滚筒冷渣器和输渣皮带连续排渣。1.2.2采暖通风和空气调节系统主厂房夏季采用机械进风、机械排风的通风方式排除室内余热和余湿，冬季采用

46、蒸汽加热的方式。机炉控制室及其电子设备间采用全年性集中空调采暖和制冷，设置空调用的集中制冷站和加热站，冬季为换热站系统提供热水，夏季为空调系统提供冷水。1.2.3直接空冷系统汽轮机排出的乏汽由主排汽管道引出到布置于“A”列外的空冷凝汽器中，利用16台变频调节的轴流式风机吹出的风对汽轮机排出的乏汽进行冷凝，空冷凝汽器为椭圆形热浸镀锌单排翅片管式换热器，有顺流和逆流布置，顺流区作为主冷凝区，逆流区主要用于防止过冷和结冰，这部分逆流管束的出口作为主要抽真空区。每台机组的空冷凝汽器采用6根钢筋混凝土支柱，在空冷凝汽器零米场地上，布置有主变、厂变、出线架构等设备和建构筑物。1.2.4燃料供应系统本期工程

47、2135MW机组燃用由汽车运输至干煤棚，进行配煤后，由皮带输送机送入主厂房煤仓。1.2.5 除灰系统在空气预热器出口沿烟气流向布置布袋除尘器。除灰、渣系统采用灰、渣分除和分贮的方式。除灰系统采用正压浓相气力输送系统，飞灰在灰斗（缓冲灰斗）下部经仓泵由压缩空气通过管道输送至灰库，灰库设在厂区内东部，输送距离为300米。设两个灰库。干灰除综合利用以外，都通过双轴搅拌机加水调湿后用管带机运至灰场碾压防止粉尘飞扬。除渣系统采用机械除渣方案，即：两台锅炉配置一套输渣皮带出渣。锅炉排出的渣经输渣皮带输送到锅炉渣仓内，在渣仓下装汽车运往灰场或综合利用。1.2.6 化学系统化学水处理系统供电厂所用的生水采用朔

48、州市生活水。锅炉补给水采用生水经凝聚澄清、一级过滤、两级反渗透预除盐，EDI深度除盐的方式。1.2.7 电气系统本工程两台机组采用发电机变压器联合单元接线，以220kV电压等级接入系统。本公司系统出线1回，接入铺上电站；发电机励磁系统采用可控硅自并励静止励磁系统。高压厂用电系统电压等级为6kV，采用中性点经小电阻接地系统；6kV系统采用单母线接线，每台机设两段工作母线，并设有高压备用段。低压厂用电系统电压等级为380/220V，采用中性点直接接地系统，单母线接线方式，PC-MCC接线形式。1.2.8 热工控制系统机组的控制采用主机机、炉、电集中控制与辅助系统除灰、输煤、化学集中控制的方式，两台

49、机组设一集中控制室与一辅控室，控制室两侧是工程师站和电子间设备。主机的控制系统主要依靠以微处理器为基础的分散控制系统（DCS）来实现。辅助系统分别设有化学水控制系统、除灰脱硫控制系统和输煤控制系统。输煤系统采用集中控制方式，并设工业电视；除尘、气力输灰和除渣系统组成除灰渣控制系统，由单独的一套PLC控制系统控制，除灰渣控制系统在集中控制室进行监控；输煤程控系统、输煤控制系统的控制设备全部放在辅控室进行监控。1.2.9 通信系统厂外通信及系统通讯采用数字光纤通信方式;厂内生产行政通信用数字程控交换机; 厂内生产调度通信在集中控制楼内设置程控调度总机。1.3 主设备规范1.3.1锅炉技术规范锅炉型

50、号SG-480/13.7-L.MG37锅炉过热器流量480t/h过热蒸汽出口压力(表压)13.7MPa过热蒸汽温度540给水温度243.3再热蒸汽进口流量404.7t/h再热蒸汽进口压力(表压)2.28Mpa再热汽进口温度313.6再热蒸汽出口压力(表压)2.08Mpa再热蒸汽出口温度5401.3.2汽轮机技术规范汽轮机型号: NKZ135-13.24/535/535型汽轮机型式: 超高压、一次中间再热、双缸双排汽、单轴、空冷凝汽式汽轮机额定功率：135MW额定转速：3000 r/min旋转方向：从汽轮机向发电机看为顺时针方向工作电网频率：50HZ额定进汽量：465.81 t/h最大进汽量：4

51、80 t/h最大功率：153 MW新蒸汽压力：13.24 MPa新蒸汽温度：535 再热蒸汽压力：2.163 MPa再热蒸汽温度：535 再热蒸汽量：393.29t/h 额定背压: 0.015MPa最高：0.034MPa额定最终给水温度: 241.5加热器数：二高加、一除氧、三低加级数：1C8P9P25P （28级）汽耗：3.105 kg/KWh热耗：8714.2 KJ/KWh（冷凝）末级叶片高度：450mm转子临界转速：一阶弹性二阶弹性高中压转子：1629 4110低压转子：1719 5019汽轮机总长：约13789mm制造厂家:上海汽轮机厂有限责任公司1.3.3发电机技术规范型号QF-15

52、0-2额定容量（KVA）176470额定功率（ KW ） 150000最大连续出力（KW）与汽轮机匹配功率因数（）0.85（滞后）额定电压（V）13800额定电流（A）7383额定频率（HZ）50接线方式YY相数三相发电机主引线端子数6额定转速（rpm）3000励磁电压（V）269励磁电流（A）1689励磁方式由机端变压器静止可控硅整流励磁冷却方式空冷（定子外冷，转子内冷）生产厂家济南生键电机厂有限责任公司第二条承包范围1）汽机系统主、辅设备2）锅炉系统主、辅设备3）电气一次及二次设备4）热控系统设备5）化学系统设备6）输煤系统设备7）除灰、除渣、石灰石、压缩空气等系统设备8）公司所有通讯、计

53、算机网络的维护。9）消防系统设备10）环保系统设备11）全厂给排水及污水处理系统设备12）全厂水、电、暧、空调和通风系统设备13）全厂起重机械设备、电梯及其它特种设备14）全厂计量器具、化学仪表及实验室设备15）各种工器具16）临时检修电源17）热水器及卫生设施。18）全厂地下管网、雨水及防洪设施、通风设施、接地设施、避雷设施等。19）色标、色环、标示牌和警示牌的维修。20）各设备包括支持设备运转的管道、管座、支吊架、支撑及架空设施等21）以上未列举详尽之处，乙方应按承包甲方厂区内所有与生产、生活有关的生产、办公、生活设施、设备系统等的日常维护、事故抢修、计划检修(c级及以下检修工作)、卫生清

54、扫维护工作执行。第三条检修的内容发电设备分为主要设备、辅助设备和生产建筑物。主要设备包括锅炉、汽轮发电机组、主变压器、机组控制装置等设备及其附属设备；辅助设备是指主要设备以外的生产设备；生产建筑物包括厂房、建筑物、构筑物、水工建筑等。搞好发电设备检修，提高设备的安全性、经济性和可靠性，延长设备使用寿命，充分发挥设备潜力，是保证发电机组安全、经济运行、提高发电量的一个重要环节。设备的检修包括：1) 承包范围内设备的检修组织管理，包括工期、质量、安全等方面。2) 检修工作中必须坚持“质量第一”的方针，切实做到应修必修，修必修好，使设备经常处于良好状态，确保安全经济发电。3) 检修工作运用全面质量管

55、理、可靠性管理、系统工程、设备综合工程学等现代化科学管理方法，并按经济规律办事，在检修中推行全优工程承包办法，把检修的质量、进度、工期、安全、节约（工料）与检修人员的积极性结合起来，促进检修管理水平的提高，提高检修质量和工效，缩短工期，保证电厂发电设备安全经济运行。4) 检修工程规划和计划的编制。5) 设备评级管理。6) 与甲方管理人员、检修人员的配合。第四条维护的内容4.1 设备、设施的维护设备的维护是指机组在启停、运行、停机备用、机组临修等全过程对责任范围内所有设备、系统、建筑设施的恢复性处理，以及为使所有责任设备、设施正常运行及部件、构件的完好或复原而进行的定期调整检测、预防性检查测试、

56、消缺、加油、解体维修和更换等工作。包括：1）承包范围内系统设备的安全维修管理和作业人员的组织管理。2）承包范围内所有设备、系统的日常巡检、消缺、维护、检验、定期检修、故障抢修、临修、C、D级检修的标准项目及6万元以下（含主材）的小型技改项目等工作。3）责任范围内的所有设备、房屋、土建设施、电缆沟道、排水设施、马路等安全文明生产工作。4）责任范围内的所有门窗、玻璃、通风采暖设施、卫生设施、消防设施、照明器材、管道、地下沟道、楼梯、盖板、栏杆、地面墙壁瓷砖及其它装饰性构件的维护。5）年度春检、迎检和常规检查项目及安、反措项目的落实和试验工作。6）维护工作中所使用的自备工具，如：安全工器具、起重工器

57、具、电动工器具等专用工器具的定期检验、校验工作。7）所有责任设备的有关技术监督项目。8）责任区域内与运行、甲方人员的配合工作。9）责任区域内设备卫生清理（特别是设备内部）、保洁。10）由于施工、检修造成的污染、杂物的清理工作。4.2 维护的范围4.2.1 #1、#2机组热力系统的维护1）锅炉机组的维护：包括锅炉本体（包括每次停机时锅炉床料清理、添加）、锅炉辅机、脱硫除尘设施、烟风煤粉管道，以及锅炉与厂房联络平台、锅炉辅机的支架、平台、梯子。2）汽轮发电机组的维护：包括汽轮发电机本体、汽轮发电机辅助设备、旁路系统、除氧给水装置、汽机其它辅机等，以及所有设备的支架、平台、梯子。3）热力系统汽水管道

58、的维护：包括各类高、中、低管道及其系统所包括的各类阀门。4）除尘脱硫系统的维护；1、2除尘脱硫岛全部机务部分。5）热网系统的维护：换热站的维护；厂区内采暖系统管网的维护。6）热力系统砌筑保温及油漆的维护：包括锅炉炉墙、锅炉本体保温、锅炉辅机及烟风管道保温油漆、汽轮发电机组保温、汽水管道保温油漆、热网系统保温油漆。4.2.2燃油系统的维护燃油系统的维护：包括油罐、卸油泵房、燃油泵房区域内所有机械设备及其系统范围内所有管路、阀门滤网等。4.2.3除灰系统的维护1）除渣系统的维护；不含运渣。2）气力除灰系统的维护：包括系统内所有机械设备、土建设施的维护；3）灰、渣库系统所有机务部分设备的运行和维护；

59、4）灰、渣库系统设备保洁。4.2.4化学水系统的维护1）锅炉补给水处理系统及辅助系统。2）凝结水精处理系统。3）水汽集中取样分析装置系统。4）闭式循环冷却水系统。5)化学仪表的检修维护。4.2.5 电气、热工系统1）电气一次、二次设备系统。2）热工控制系统所有设备。4.2.6供水系统的维护1）循环冷却水系统的维护：包括循环水泵房室内外所有设备及系统的维护；机力通风冷却塔及所属设备；室外闭式循环水母管及流量测量装置。2）供水泵房、综合水泵房室内外所有设备及系统的维护。3）供水系统的防腐维护。4.2.7附属生产工程的维护1）压缩空气、干燥机系统的维护：空压机房室内外压缩空气系统设备的维护。2）工业

60、、生活废水处理间及室内外系统的维护。3）起重设备的维护；4）生产构、建筑物的常规维护及其定期清理工作。5）其它设备的维护4.2.8空调系统的维护：中央空调系统和各场所空调及通风系统4.3 维护免责项目1）除灰专业灰渣运输。2）全厂道路等已外委承包的保洁（承包范围内设备除外）工作，但乙方造成的污染由乙方负责清理。第五条检修及维护方式5.1 承包的方式乙方承包检修及维护的方式为包工，不包消耗性材料，“工”是指进行维护所需要的人工工日和检修工具。5.2 甲方提供资源范围：5.2.1甲方提供的设备、场地及技术、管理资料5.2.1.1 甲方提供的检修及维护设备有（具备使用条件时）：1) 本工程范围内安装