总包管理协议（轨行区最终版12.6）

1、6（梅林路站-咸水沽西站施工总承包管理协议协议书业主： 天津市地下铁道集团有限公司监理 1：中煤中原（天津）建设监理咨询有限公司监理 2：天津市成套设备工程监理有限公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就总承包管理施工事项经协商达成一致，订立本协议。一、 概况工程名称：中铁十二局集团有限公司天津地铁6号线工程（梅林路站咸水沽西站）海河教育园车辆段及全线铺轨工程项目部工程地点：天津大学站至咸水沽西站区段、出入线段、海教园车辆段、管段内轨行区 作业内容： 供电系统施工、弱电系统、综合监控系统（管段内轨行区施工）

2、总承包管理范围：梅林路站-咸水沽西站安全文明施工、公共照明、视频监控、工程线运输及施工管理、环境保护、消防及防护、成品保护。二、 总承包管理协议价款及支付1、金额：大写：拾万元整。 2、支付方式：/ 严格按照业主合同执行。三、 工期开工日期：总承包管理定于 年月日开工；竣工日期：总承包管理定于 年 月日竣工。协工期日历数为： 天四、组协议文件附件 1：安全文明施工、消防协议书； 附件 2：轨行区安全生产互保协议书附件 3：处罚管理细则；五、 甲方：总承包人的责任（一）总包管理内容包括：工程线运输及施工管理、公共区照明、保安保洁、安全防护、视频监控、现场管理（包括人员管理）协调及文明施工。具体包

3、括但不限于以下内容：1.负责所管辖车站、区间的运输及是施工计划审批管理。2.督促各参建单位做好本区域的文明施工。3.负责协调公共区域的照明管理。（二）牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，严格执行天津地铁集团的有关规定。（三）积极协助乙方做好施工的配合工作，及时编制每天的列车运行计划，为施工提供便利条件。（四）对施工单位符合条件的申请计划，及时给予办理工程线施工相关手续，尽可能安排施工单位在白天施工。（五）及时向乙方调度部门通知列车运行情况和计划变更情况。（六）发现乙方施工危及行车安全时，必须及时通知乙方责令乙方改正或停止施工。（七）按照调度命令规定的速度组织行车。（八）负责业主交办的其它相关

4、工作以及满足各参建方提出的合理要求。六、 乙方：承包人的责任按照安全文明施工管理规定施工，接受总承包人的指挥和监督，遵守总承包人管理制度，参加工作会议，执行会议决议。负责向甲方办理施工申请手续，施工结束后负责办理销记手续。（三）涉及用电设施，如公共区照明区间电费等，由各承包单位分担。（四）违反规定接受处罚。（五）监督其他施工单位，发现违规行为及时向总承包人汇报，并保留真实资料。（六）使用合格的用电设备和电缆，电箱处放置足够灭火器，电工及特殊工种工作人员必须持证上岗。（七）对本单位的施工人员应登记造册，有人员调整时，要及时报告总承包人，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场，不得录用无

5、身份证件的人员和未满十六岁的童工。（八）教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因承包人施工人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由承包人负责。（九）区间施工自备发电机，专人看护。（十）严格按照甲方批复的日期及每日批准的具体施工时间、施工内容，组织施工，确保正点开通。（十一）在要点施工期间，安排值班调度24小时值班，并保证与甲方行车调度的通讯畅通。（十二）严格按照规定设置现场施工防护人员和防护标志，负责保证现场施工人员、施工设备安全。对现场的安全管理负全部责任。（十三）加强现场施工安全管理，堆放的材料、设备、机具集中管理，放置稳固，做到不侵限。对影响行

6、车的各个环节，要严密防范，确保行车安全。（十四）施工过程中，出现突发性的影响或危及行车安全的情况，必须第一时间通知甲方。（十五）负责检查开通后的作业现场，检查线路安全，材料、机具、设备不侵限，确认后方可开通线路，保证开通后的线路安全和行车安全。（）乙方应妥善处理好与甲方的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并服从业主安排和监理工程师的统一协调。（十七）严格遵守业主、监理及总包单位的安全管理，因管理疏漏所产生的安全事故，要负全部责任。八、总承包人、承包人双方共同责任（一）双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定， 认真执行国家、行业、企业安全技术标准。（二）在发包人统一领导下

7、，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理保证体系，并按照职责分工抓好落实。（三）坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。（四）抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。（五）发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大， 并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。九、 业主监督甲乙双方履行责任

8、情况，定期检查甲方管理，督促乙方按时交纳费用。如果乙方不按时交费，业主有权从乙方工程款中扣除相应费用给甲方。十、 总承包人项目经理姓名：包慧龙（任命书作为协议附件） 承包人项目经理姓名： 邓先彬（任命书作为协议附件）十一、 争议甲、乙双方约定，在履行协议过程发生争议，双方协商解决不成时， 按下列顺序解决争议：将争议提交业主调解，将争议提交太原仲裁委员会申请仲裁，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、 协议份数陆壹壹协议订立时间： 年 月 日协议订立地点：中铁十二局集团有限公司天津地铁6号线工程（梅林路站咸水沽西站）海河教育园车辆段及全线铺轨工程项目部。本协议双方 盖章、签字后生效。 乙： 承

9、人（章项经理： 项经理：年月日年月日附件 1：安全文明施工、消防协议书安全文明施工、消防协议书方共同认真执行。六、 乙方施工单位的特殊工种人员，在现场作业时，做到持证上岗， 不违章，作业符合现场安全操作规程规定；每天使用电气焊施工前，开具动火证，做好防火措施。2m十一、 乙方对施工现场的各种安全防护设施、安全标志、警告牌等公用设施、设备不得擅自拆除、变动。如因工程需要必须拆动的，报请甲方的相关人员批准，采取可靠的安全防护措施后方可拆动。未经甲方同意擅自拆动造成的安全事故，由乙方负责。十二、 乙方在施工期间发生事故时，按照突发事故紧急处理预案， 及时组织抢救伤员，保护现场，并立即向甲方和上级有关

10、部门报告，事故处理由乙方负责，甲方积极协助配合做好事故调查。十、执行火防制易易爆所严吸烟动用火， 消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格守十烧”规，严使用炉。十四、 贯彻“谁施工谁负责安全、防火”的原则。各施工单位在施工期间发生各类事故及事故苗子，应及时组织抢救伤员、保护现场，并立即向自己的上级单位和有关部门报告。十五、 破坏和盗窃行为被证实，破坏和盗窃材料双倍赔偿。破坏和盗窃物品后果严重的，移交派出所。十、乙进场工前向甲交纳全文施工证 伍万元 ， 在施工中未违反项目管理规定，未发生安全事故，甲方在工程结束验交后将证金还乙(押不计息)。十、由于甲方或乙方责任造成第三

11、方的人身伤害、设备损坏等财产失，责任承担应责。十、乙现场业人员违章为按附件处管理则相关款对章、纪、规行进行同程的经处罚。甲：总包人盖章）乙： 承人（章）项经理：项经理：年月日年月日附件2：轨行区安全生产互保协议书轨行区安全生产互保协议书甲方（轨行区管理单位）：中铁十二局集团有限公司天津地铁6号线工程（梅林路站咸水沽西站）海河教育园车辆段及全线铺轨工程项目部乙方（轨行区进场单位）：中铁十二局集团有限公司天津地铁6号线梅林路站至咸水沽西站调整工程五工区项目部为共同实现各专业施工目标，在轨行区作业期间，为确保各单位各项工作安全顺利进行，经商定，双方签订轨行区安全协议书，明确各方的权利和责任：一、 安

12、全的范畴：（一）施工现场的人身安全（二）施工现场的设备安全（三）施工期间的日常安全二、工程概况：（一）施工项目：中铁十二局集团有限公司天津地铁6号线工程（梅林路站咸水沽西站）海河教育园车辆段及全线铺轨工程（二）作业内容：供电系统施工、弱电系统、综合监控系统（管段内轨行区施工）（三）施工地点：天津大学站至咸水沽西站区段、出入线段、海教园车辆段、管段内轨行区（四）施工时间： 年 月 日 时 分起至 年 月 日 时 分止。三、各方的权利和责任：甲方：（一）根据调度室批准的施工计划和乙方的安全措施落实情况，合理安排施工穿插。轨道机车及轨道平板车只能在批准计划施工区间内行驶。（二）按轨行区管理办法（简称

13、办法）验证乙方已交纳安全管理保证金。（三）有权对乙方在作业中出现的违规行为及时进行劝告，举证，并及时上报调度室。（四）甲方须对照调度室下发的周计划，核对乙方日作业计划、作业内容、区段里程、防护办法、注意事项等内容，于每日17：00前公布次日计划，并下发轨行区作业票。（五）施工前，乙方作业负责人或联络员必须到调度室办理请点手续后，方可进行施工，作业完成后按规定返回销点，确保人员、材料、工器具出清完毕。（六）应根据乙方施工计划申请情况，本着运输与施工统筹兼顾的原则创造有利条件，为乙方提供充分的施工时间，做好积极配合工作。 乙方：（一）乙方了解并遵守办法之规定，特别是安全防护相关的规定，接受甲方劝导

14、，并已足额缴纳保证金。（二）乙方违反办法规定时，必须配合调查，接受判决并自行负责。（三）乙方承诺严格遵守调度室的计划管理，且不得越出批准区域及计划时间进行施工，轨道机车及轨道平板车只能在批准的区间内行驶。（四）乙方对自身施工范围，内部人员，自用设施、设备、半成品、成品、材料等自由物品的安全、规范负主要责任。（五）乙方持证上岗，在作业时做好安全防护措施，着装规范，进入施工现场带好安全帽。乙方必须做好其他专业，特别是甲方的成品保护，为自身行为负责。（六）乙方作业中留在甲方现场的垃圾要及时清理干净，遵守文明施工要求。（七）乙方根据调度室发布的周计划，在每日17:00核对甲方下发的作业票，确认次日作业

15、计划，作业内容，区段里程，防护办法、注意事项等内容。（八）施工前，乙方负责人或联络员必须到指定地点办理请点手续后，方可进行施工，结束后按规定进行销点。（九）施工过程中，乙方要对整体道床、道岔、钢轨、扣配件等成品采取保护措施，如有破坏、污染道床，砸坏、磕伤道岔和钢轨，损坏、遗失扣配件等现象，原价赔偿并修复完善，直至满足要求。四、其他（一）乙方进场开工前须向甲方交纳安全文明施工保证金 伍 万元 ， 在施工中未违反项目管理规定，未发生安全事故，甲方在工程结束验交后将保证金归还乙方(押金不计利息)。（二）乙方现场作业人员有违章行为，按附件 3处罚管理细则相关条款对违章、违纪、违规行为进行不同程度的经济

16、处罚。（三）乙方指派王孟为工作联系人，联系方式负责所属机械设备和人员的日常管理工作和安全管理工作，负责与甲方就施工生产进行协调。（四）其他未尽事宜在施工过程中协商解决。（五）甲、乙双方约定，在履行协议过程发生争议，双方协商解决不成时， 按下列顺序解决争议：将争议提交业主调解，将争议提交太原仲裁委员会申请仲裁，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。（六）本协议柒份，其中甲方叁份，承包人壹份，业主壹份，监理贰份，自甲、乙双方签字后协议生效，施工完毕自行终止。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）项目经理：（签字） 项目经理：（签字）年 月 日 年 月 日附件 3：处罚管理细则处罚管理

17、细则一、安全文明施工处罚细则1、进入现场未正确佩戴安全帽，处罚 200 元。2、高空作业人员未正确佩戴安全带，处罚 200 元。3、施工现场吸烟，处罚 200 元。4、施工现场打架闹事，处罚 500 元。5、动火作业无动火证或动火作业未持证上岗，处罚 300 元。6、动火作业无监护人或未配备灭火器，处罚200元。1000200200200款 200 元；氧气、乙炔随意摆放未入库处罚 500 元。9、移动架子上站人水平移动，处罚 500 元。10、安全生产不服从总承包管理或顶撞管理人员，处罚 500 元。11、随意拆除现场的安全防护设施，罚款 500 元；破坏现场安全防护设施，按照防护设施价格的

18、双倍处罚。12、随地大小便，处罚 200 元。13、工完后未及时清理现场垃圾，处罚 200 元。影响行车的视实际情况予以五倍-十倍罚款。14、材料未经检查核实，擅自出场的，处罚 1000 元。15、设备材料、成品、半成品存放不整齐，处罚 500 元。16、穿拖鞋进入现场处罚 200 元。17、未按要求配备消防器材处罚 500 元。18、现场动土作业未配备雾炮，处罚500元。19、作业区域裸土未按要求苫盖的，处罚200元。20、开挖的管沟未及时设置安全防护，处罚200元。21、现场汽车吊支腿设置不符合要求，处罚200元。22、起重吊装作业司机及信号工无证上岗，处罚200元。23、起重吊装作业无信

19、号工，处罚200元。24、随意破坏视频监控或私自断开电源处罚 1000 元。25、被上级单位下发整改通知单且扣分，每条问题处罚 1000 元。26、被建设单位监控平台通报一次处罚 1000 元。2710001、不符合三级配电两级漏电保护及TN-S 接零保护系统，处罚 500 元。2、配电箱一闸多机，处罚 200 元。3、现场施工电线敷设不规范，处罚 200 元。4、电箱易燃处无灭火装备或灭火器过期的，处罚 200 元。5、电焊机变压器的一次侧电源线长度大于 5 米，其电源进线处未设防护罩，操作人员无证上岗，处罚 200 元。6、配电箱或配电线路停电维修时，未悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌

20、，处罚 500 元。7、三相五线制配电的电缆线路未用五芯电缆，处罚 200 元。8、电工无证操作，处罚 200 元。9、临时电路缠挂在钢筋、模板或其他物件上罚款 500 元。10、电焊机无专用开关箱罚款 500 元。11、电焊作业不带防护眼镜，每人处罚100元。12、电焊机工作时，双线不到位，每台对电焊工处罚100元。13、使用气焊设备，三点距离不符合规定，每台对气焊工处罚100元。14、压力容器无指示压力表，每台对责任人处罚100元。15、固定配电箱操作平台无绝垫，每处对电工处罚100元。16、配电箱、开关箱系统图与箱内电器不符，对电工处罚100元。17、三级配电箱、开关箱、无单位名称、无编

21、号，无负责人名称，对电工处罚100元。18、配电箱、开关箱内带电体明露，每台处罚100元。19、配电箱、开关箱内导线排列不整，压线不牢，每台对电工处罚100元。20、配电箱、开关箱内不洁，有杂物，不上锁，每台对电工处罚100元。21、配电箱、开关箱内电器元件间距达不到标准要求的5CM。每台对电工处罚100元。22、熔断器内用其它导线代替熔丝，每处对电工处罚100元。23、同一回路三相熔丝规格不等，每个对电工处罚100元。24、一个开关控制两台以上设备（含二台），每多一台对电工处罚500元。 25、不按规定使用漏电保护器，对电工处罚100元。26、漏电保安器失灵不及时更换。对电工处罚100元。27、低压照明变压器一次线不用三芯，橡套电缆，每台对电工处罚100元。28、低压照明变压器金属外壳不接保护零线，每台对电工处罚100元。29、低压照明变压器二次线不接保护零线，每台对电工处罚100元。30、低压照明变压器无防护措施，每台对电工处罚100元。31、停用一小时以上的用电设备，开关箱不