广东省一级建造师等级实战360题精选(含答案)

1、广东省一级建造师等级实战360题精选(含答案)第一部分 工程经济1、赵某是一设计公司经理,他认为其是经董事会讨论通过决定聘任的,就应当对公司的重要事务拥有职权,其范围应当包括( )A、主持公司的生产经营管理工作,执行股东会决议B、组织实施公司年度经营计划和投资方案C、制定公司的具体章程D、聘任或者解聘公司副经理、财务负责人E、董事会授予的其他职权参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 2、下边对于安全生产许可证的说法正确的有( )A、安全生产许可证的有效期为5年B、未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动C、建设主管部门在颁发施工许可证时,必须审查安全生产许可证D、企业未发生死亡事故的,

2、许可证有效期届满时自动延期E、企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时,经原办证机关同意,可延期参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 3、以下情形中,属于公民法人或者其他组织可以依照行政复议法直接申请行政复议是( )A、对行政机关作出的没收违法所得行政处罚决定不服的B、对行政机关作出的限制人身自由行政强制措施决定不服的C、认为行政机关侵犯合法的经营自主权的D、认为某市人大作出的规定不合理的E、认为县级以上地方各级人民政府及其工作部门的规定不合法的参考答案：A、B、C 文字解析：选项A选项B选项C属于行政复议法第6条中规定情形，而选项D和选项E不可以单独提起复议。 4、王某是工厂的工人,其对

3、撤销权的了解正确的是( )A、撤销权仅指债权人对债务人的危害其债权实现的不当行为的撤销B、撤销权仅指合同当事人对欠缺生效条件的合同的撤销C、撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使D、撤销权仅是合同中约定的权利E、当事人可以到仲裁机构去申请撤销基于重大误解签订的合同参考答案：C、E 文字解析：撤销权有两种，一是合同法第55条规定的合同当事人对可撤销合同所行使的撤销权，二是合同法第74条规定的债权人对其债务人的不当行为所行使的撤销权，所以选项A、B都不正确；撤销权是法定的权利不是约定的权利，故D错误。所以答案是C、E。 5、某建筑工程有限公司董事会讨论经理的人选和职权问题,正确的意见

4、是( )A、经理是公司的法定代表人B、经理负责日常事务C、经公司董事会决定,经理可由董事会成员兼任D、总经理只受董事会的领导,不受其他机构的监督E、经理可以成为公司监事会的成员参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 6、赵某投了一份财产险,保险事故发生之后,发生的下列费用应当由保险公司负担的有( )A、赵某、保险公司为查明和确定保险事故的性质,原因和保险标的的损失程度所支付的必要的、合理的费用B、赵某为防止或者减少保险标的的损失所支付的必要的、合理的费用C、赵某向保险人索赔而支出的必要的、合理的费用D、若该保险是责任保险,赵某因给第三者造成损害的保险事故而被提起诉讼产生的诉讼费用和其他必要的、合

5、理的费用E、赵某因该保险事故发生的一切费用参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 7、根据建设工程质量管理条例的规定,工程质量保修书应当明确保修的范围、期限和责任。其中保修范围和最低期限是( )A、约定的B、法定的C、根据工程性质商定的D、业主方规定的参考答案：B 文字解析：保修范围和最低期限是法定的。保修期限也可由发承包双方协商约定，但建设工程质量管理条例第40条规定的最低保修期限属于法律强制性规定，因此发承包双方约定的保修期限不得低于条例规定的期限。 8、建筑公司和安装公司订立了一份设备安装协议,即甲合同,后来双方就新增加的设备又订立了一份协议,即乙合同。甲合同约定解决纠纷的方式是仲裁,

6、乙合同约定解决纠纷的方式是诉讼,两份合同在履行过程中都发生了纠纷,则当事人应当采用( )的方式解决。A、一并申请仲裁B、一并提起诉讼C、甲合同仲裁,乙合同诉讼D、甲合同诉讼,乙合同仲裁参考答案：C 文字解析：自愿原则和或裁或审原则是仲裁法规定的重要原则，仲裁法第四条规定：“当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理；”第五条规定：“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外，”所以本题选C。 9、万某2006年9月参加全国一级建造师资格考试,假如他成绩合格,就可以( )A、以建造师的名义担任建设

7、工程项目施工的项目经理B、通过注册取得建造师资格证书C、取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业D、取得建造师执业证书和执业印章参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、某建筑有限责任公司是一家承建民用住房和公建设施的企业,.根据公司法的有关规定,应当依法办理变更登记的情形为( )A、公司的法定代表人由蒋某变更为吴某B、使公司的注册资本由4000万增加为8000万C、扩大公司经营范围,增加桥梁建设一项D、与某安装公司合并E、梁某的公司总经理职务由尚某接替参考答案：A、B、C、D 文字解析：本题考点是1Z301211公司应当依法办理变更登记的几种情形。根据公司法的有关规定，发生如下变更事项的，

8、应当依法办理变更登记：(1)公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理登记，由公司登记机关换发营业执照。(2)公司修改章程，改变经营范围，应当办理变更登记。(3)公司法定代表人变更，应当办理变更登记。(4)公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记。(5)公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。本题中，A、B、C、D四项分别属于上述第三、第五、第二、第四种公司应当依法办理变更登记的情形，因此A、B、C、D为正确答案。 11、下列情况中,不构成承诺的是( )A、甲向乙发出了价格目录,乙向甲发出了同意此价格的函件B、甲向乙发出了要约,丙从

9、乙处得知后向乙表示完全同意C、甲向乙发出要约约定如果同意直接发货,乙未发货而给甲发出了完全同意的表示D、甲向乙发出了要约,丙得知后向甲表示完全同意E、甲直接给乙汇款购买其专利产品,乙给甲邮寄了其在汇款单中指定的产品参考答案：A、B、C、D 文字解析：承诺的构成要件：(1)承诺必须由受要约人作出；(2)承诺须向要约人作出；(3)承诺的内容必须与要约的内容一致；(4)承诺应在有效期内作出。选项E符合合同法第22条的规定，以行为的方式承诺。 12、下列关于民事诉讼简易程序的表述中,正确的是( )A、基层法院和它派出的法庭可以适用简易程序审理第一审民事案件B、中级法院可以适用简易程序审理第一审民事案件

10、C、当事人各方自愿选择适用简易程序的,人民法院可以适用简易程序D、基层法院和它的派出法庭审理简单的民事案件,可以用简便方式随时传唤当事人、证人E、简单的民事案件由审判员一人独任审理参考答案：A、D、E 文字解析：答案里的A、D、E三个选项出自民事诉讼法第十三章的规定，中级法院不能适用简易程序审理第一审民事案件，法律没有规定当事人可以自愿选择适用简易程序，所以B、C项错，本题选A、D、E。 13、143、2008年3月1日,王宏将自己的房产以低于市场价50%的价格转让给李军,此行为导致王宏的债权人无法实现债权,2009年1月1日,王宏的债权人知道了该转让行为,则债权人的撤销权截止于( )A、20

11、09年3月1日B、2008年9月1日C、2010年1月1日D、2010年3月1日参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、白某投保了一份财产险,在保险合同中规定了若干除外责任,根据保险法及相关法律规定,保险公司的除外责任概括起来,主要包括的情形有( )A、被保险人或者受益人在未发生保险事故的情况下,谎称发生了保险事故,向保险人提出赔偿或者给付保险金的请求的B、保险事故发生后,投保人、被保险人或者受益人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据,编造虚假的事故原因或者夸大损失程度的,保险人对其虚假的部分不承担赔偿或者给付保险金的责任C、保险事故发生后,保险人未赔偿保险金之前,被保险人放弃对第三者的请

12、求赔偿的权利的D、被保险人或受益人故意不履行如实告知义务的,对保险事故发生有严重影响的E、在合同有效期内,保险标的危险程度增加,被保险人未履行通知义务,因保险标的危险程度增加而发生的保险事故,保险人不承担赔偿责任参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 15、中国建造师执业划分为14个专业,下列选项中不属于这14个专业的是( )A、石油化工工程B、冶炼工程C、机械工程D、电力工程参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、施工单位甲想借用工厂乙的道路通行。甲乙双方约定,甲向乙支付一定的费用,乙允许甲的人员通行。这时施工单位甲即取得了( )A、相邻权B、建设用地使用权C、地役权D、土地租赁权参考

13、答案：C 文字解析：变更注册按规定仍延续原注册有效期(3年),故A选项正确。 17、根据建设工程安全生产管理条例的规定,下列关于安全生产要求的表述正确的有( )A、登高架设作业人员须取得特种作业操作资格证书后,方可上岗B、登高架设作业人员经过企业的安全教育培训合格后,即可上岗C、脚手架工程应编制专项施工方案,并附具安全验算D、脚手架工程的施工方案必须经专家论证E、脚手架工程的施工方案经总监理工程师签字后方可实施参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 18、我国处理劳动争议的程序通常是( )A、调B、仲C、诉讼、协商B仲裁、调解、协商、诉讼C协商、调解、仲裁、诉讼D、调解、协商、仲裁、诉讼参考

14、答案：C 文字解析：暂无解析 19、下列选项中,不能适用于对工程建设施工单位违法行为采取的处罚措施的是( )A、记大过B、责令停止执业业务C、吊销资质证书D、没收违法所得参考答案：A 文字解析：只有A属于行政处分的种类，不是行政处罚。 20、人民法院裁定先予执行案件的适用范围,不包括( )的案件。A、追索医疗费用B、追索劳动报酬C、请求认定合同效力D、因情况紧急需要先予执行参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、下列选项中,( )属于施工单位需要承担法律责任的情形。A、未及时办理竣工验收备案手续B、对特殊结构的建设工程,未提出保障作业人员安全的措施建议C、未向作业人员提供安全防护用具的D、未按

15、照规定在施工起重机械验收合格后登记E、未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 22、下列各种社会关系中,不属于劳动法调整对象的是( )A、甲公司与其职工因支付加班费用而发生的关系B、乙私营企业与其职工因培训而发生的关系C、丙出版社与作家张某因稿酬发生的关系D、劳动监察执法人员查处丁公司雇佣童工的关系参考答案：C 文字解析：考点为1Z301181劳动合同的概念和特征。A、B、D选项都属于劳动关系的调整范围，而选项C中，丙出版社与作家张某与因稿酬发生的关系，是属于出版合同方面的问题，应当由合同法来调整，故选择C 23、根据有关法律规定,施工投标保证金最高额不

16、超过( )万元人民币。A、80B、100C、120D、140参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、由于试验任务繁重,某路桥公司招聘了两个l5周岁的男孩帮助施工单位的试验人员做试验。根据劳动法的规定,施工单位的行为( )A、合法,跟其他人一样待遇B、不合法C、缴纳了罚款就合法D、合法,但是要给予特殊照顾参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、某项目的建设资金来源于世界银行贷款,招标过程中,有甲、乙、丙、盯戊5家公司报名投标。按照中华人民共和国招标投标法的规定,该项目施工招标前必须具备的条件有( )A、招标人已经依法成立B、初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准C、招标范围、招标方式和招标组

17、织形式等应当履行核准手续的,已经核准D、工程建设资金已经全部到位E、有招标所需的设计图纸及技术资料参考答案：A、B、C、E 文字解析：依据工程建设项目施工招标投标办法中的规定，ABCE四项的内容均在规定之中,答案D涉及工程建设资金问题工程建设项目施工招标投标办法中规定工程建设要有相应资金或者资金来源已经落实，而不是要求工程建设资金全部到位，故正确答案为ABCE 26、工程监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,审查施工组织设计、对安全生产隐患进行报告和依法监理是其法定的义务,其中依法监理意味着( )A、可责令施工单位暂停施工B、可通过建设单位终止施工合同C、要承担相应的法律责任

18、D、可对违章作业行为进行处罚参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、企业在安全生产许可证有效期内,未发生死亡事故的,安全生产许可证届满时( )A、经原颁发管理机关同意可不再审查,有效期延期3年B、必须再次审查,有效期增加2年C、不再审查,有效期直至发生死亡事故D、必须再次审查,重新办理参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、企业办理下列业务时,必须持税务登记证件的有( )A、开立银行账户B、申请减免税C、领购发票D、签订合同E、办理停业、歇业参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 29、甲某向乙某借款5万元,甲以自己的一辆夏利汽车作质押担保,双方约定:汽车仍由甲继续使用。当甲不能归还乙的

19、借款时,乙可以对该汽车依法拍卖、变卖,就其价款优先受偿。后甲无力还款,下列选项中正确的是( )A、双方的质押合同有效B、乙对汽车享有质权C、乙对汽车不享有质权D、双方的质押合同效力待定参考答案：C 文字解析：根据物权法第212条规定：“质权自出质人交付质押财产时设立。”需要注意的是：质押合同自依法成立之日生效，质权是物权，交付后才生效。故C项正确。 30、甲、乙施工单位组成投标联合体参与某项目的投标,联合体投标时按招标文件的要求提交投标保证金5万元,该联合体收到中标通知书,但尚未与招标人签订合同,此时甲、乙认为该项目盈利太少,于是决定放弃该项目。则下列说法正确的是( )A、因未给招标人造成损失

20、,5万元投标保证金应予以退还B、因未签订合同,5万元投标保证金应退还一半C、甲、乙施工单位对此应承担违约责任D、甲、乙施工单位对此应承担缔约过失责任参考答案：D 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、按照建设工程工程量清单计价规范的规定,工程量清单采用不完全费用综合单价计价,综合单价中应包括( )A、机械使用费B、管理费C、利润D、税金E、风险费参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 2、某企业兴建一工业项目,第一年投资1000万元,第二年投资2000万元,第三年投资1500万元,投资均发生在年初,其中后两年的投资使用银行贷款,年利率10%。该项目从第三年起开始获利并偿还贷款,10年

21、内每年年末获净收益1500万元,贷款分5年等额偿还,每年应偿还( )万元。A、814B、976C、1074D、1181参考答案：B 答案解析：暂无解析 3、传统计价模式采用的计价方法是( )A、工料单价法B、实物法C、综合单价法D、价值指数法参考答案：A 答案解析：暂无解析 4、据某公司期末会计报表资料,资产总计期初数1221100元,期末数1163150元;负债合计期初数451100元,期末数373150元;净利润为130000元,则该企业净资产收益率为( )A、10.65%B、11.18%C、16.67%D、34.84%参考答案：C 答案解析：暂无解析 5、在计算偿债备付率时,公式中的分子

22、采用项目借款偿还期内各年的( )A、销售收入B、利润总额C、可用于还本付息的资金D、息税前利润参考答案：C 答案解析：暂无解析 6、某劳务企业2009年10月份应付职工工资15万元。根据会计准则和相关规定,应付职工工资属于( )A、短期借款B、应付福利C、应付工资D、预收账款参考答案：C 答案解析：暂无解析 7、分部分项工程量清单为不可调整的闭口清单,这是指( )A、投标人若认为清单内容有遗漏可以自行补充B、投标人对清单内容的调整要通知招标方C、投标人可以根据实际情况将若干清单项目合并计价D、投标人对清单内容不允许作任何更改变动参考答案：D 答案解析：暂无解析 8、按建标2003206号文件的

23、规定,措旌费包括( )A、脚手架费B、材料检验试验费C、钢筋混凝土模板及支架费D、夜间施工增加费E、二次搬运费参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 9、编制人工定额时,工人在工作班内消耗的工作时间属于损失时间的是( )A、停工时间B、休息时间C、准备与结束工作时间D、不可避免中断时间参考答案：A 答案解析：暂无解析 10、在GDP的核算过程中,下列各项中应计入GDP的是( )A、当期发生的其他时期的产品支出B、中间产品产值C、有形产品、无形的劳动服务D、不经过市场销售的最终产品参考答案：C 答案解析：暂无解析 11、在项目建设开发阶段,贷款对发起人常有如下性质( )A、无追索B、有限追

24、索C、完全追索D、有限追索或无追索参考答案：C 答案解析：暂无解析 12、设计概算可分为( )三级。A、单位工程概算B、单项工程综合概算C、设备及安装工程概算D、建设工程项目总概算E、工程建设其他费用概算参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 13、某企业拟建年生产能力为50万m3的构件厂。已知已建同类型构件厂的年生产能力为30万m3,若生产能力指数为0.6,价格调整系数为1.1,用生产能力指数法估算,该拟建构件厂的投资额为已建同类型构件厂投资额的( )倍。A、0.78B、0.81C、1.44D、1.49参考答案：D 答案解析：暂无解析 14、个别资金成本计算中的普通股成本使用的计算思路是(

25、 )A、风险溢价模式B、风险管理模式C、股利增长模式D、资本资产定价模式参考答案：C 答案解析：暂无解析 15、对于借款方而言,若预测市场利率将上升,则应与银行签订( )A、变动利率合同B、浮动利率合同C、定额利率合同D、固定利率合同参考答案：D 答案解析：暂无解析 16、下列费用属于建筑安装工程措施费的有( )A、大型机械设备进出场及安拆费B、构成工程实体的材料费C、二次搬运费D、施工排水、降水费E、施工现场办公费参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 17、在工程所在国当地采购的材料设备,其预算价格应为施工现场交货价格,包括:市场价、运输费和( )A、运杂费B、运输保管损耗C、保管费D、

26、采购保管损耗参考答案：D 答案解析：在工程所在国当地采购的材料设备,其预算价格应为施工现场交货价格,包括:市场价、运输费和采购保管损耗。 18、工程量清单计价模式是指按照工程量清单规定的全国统一的工程量计算规则,提供工程量清单和有关技术说明的是( )A、投资人B、招标人C、投标人D、政府参考答案：B 答案解析：暂无解析 19、财务评价中所涉及的营业税、消费税、城市维护建设税和教育费附加,其产生的来源应是( )A、营业收入B、销售利润C、建设投资D、销售成本参考答案：A 答案解析：暂无解析 20、某进口设备采用装运港交货方式,全额交纳关税。该进口设备应缴纳增值税的计税基数为以下几项之和( )A、

27、FOB价B、CIF价C、进口关税D、消费税E、银行手续费参考答案：B、C 答案解析：暂无解析 21、施工企业需要上交城市维护建设税属于( )A、应付福利费B、应付工资C、预收账款D、应交税金参考答案：D 答案解析：暂无解析 22、工程量清单计价包括( )A、分部分项工程费B、措施项目费C、其他项目费D、规费和税金E、环境保护费参考答案：A、B、C、D 答案解析：工程量清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成。 23、合同合并,必须具备的条件有( )A、该组合同相互密切相关B、该组合同履行、使用同样的机械或设备C、该组合同具有相同的工艺和施工组织方案

28、D、该组合同同时或依次履行E、该组合同按一揽子交易签订参考答案：A、D、E 答案解析：暂无解析 24、C企业2009年10月份应付职工工资50000元。根据会计准则和相关规定,应付职工工资产生的原因是( )A、借贷形成的B、谈判过程中产生的C、经营过程中产生的D、利润分配产生的参考答案：C 答案解析：暂无解析 25、根据建设工程工程量清单计价规范,十二位分部分项工程量清单项目编码中,由工程量清单编制人设置的是第( )位。A、三至四B、五至六C、七至九D、十至十二参考答案：D 答案解析：暂无解析 26、某房屋施工企业2009年8月购入一台施工设备100万元;购入某公司三年期债券50万;购入钢模板

29、60方元;购入一项商标权80万元;购入运输机械15万元。根据企业会计准则及其相关规定,属于企业固定资产的有( )A、商标权B、施工设备C、公司债券D、运输机械E、钢模板参考答案：B、D 答案解析：暂无解析 27、某企业于2006年3月获得一项特许权,支付价款30万元,预计使用期限为10年。该特许权2007年的摊销金额是( )万元。A、2.25B、2.5C、3D、3.5参考答案：C 答案解析：暂无解析 28、某施工企业2009年利润总额为4030万元,该企业所得税费用为530万元,净利润是( )A、4000万元B、5270万元C、3500万元D、5500万元参考答案：C 答案解析：净利润=利润总

30、额-所得税=4030-530=3500万元 29、会计核算上所使用的一系列的会计处理方法都是建立在某种前提基础上的,从而解决了很多常见的财产计价和收益确认问题。这种前提是( )A、会计主体B、持续经营C、会计分期D、货币计量参考答案：B 答案解析：暂无解析 30、某房地产企业年商品房销售收入为48500万元,物业租赁费收入3200万元,物业管理服务费收入300万元。已知营业税率5%,城市维护建设税率7%,教育费附加率3%,则该企业当年应缴营业税金及附加为( )万元。A、192.5B、2497.8C、2785D、2860参考答案：D 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、招标人拟发布的招标公

31、告应当( )A、至少在两家指定的媒介发布B、只能在指定报刊发布,不能将招标公告抄送指定网络C、由招标人或其委托的招标代理机构的主要负责人签名并加盖公章D、招标人或其委托的招标代理机构在两个以上媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容允许有区别,以互相补充参考答案：C 文字解析：招标人或其委托的招标代理机构应至少在一家指定的媒介发布招标公告,指定报刊在发布招标公告的同时,应将招标公告如实抄送指定网络,在两个以上媒介发布的同一项目的招标公告内容应当相同。故正确答案为C。 2、承包人在跟踪分析发包人的工作内容时,关注重点应放在( )A、发包人是否有效协调了各类社会关系,保证工程顺利进展B、发包人是否及

32、时并足额支付了应付的工程款C、发包人是否对专业分包人进行了管理协调,使其专业施工工程质量达到了合同约定的质量标准D、对承包人提出的工程疑难问题是否及时进行解答参考答案：B 文字解析：在合同履行过程中,承包人应重点跟踪业主是否及时、足额地支付了工程款。 3、在进度计划系统的结构分析时,整个项目划分成多少结构层,应根据项目的( )而定。A、规模和工期B、规模和特点C、组织和规模D、组织和工期参考答案：B 文字解析：项目划分成多少结构层,应根据项目规模和特点而定,而与项目组织与工期没有直接的关系。故答案B正确；答案A、C、D都不正确。 4、根据建设部颁发的建筑业企业资质管理规定,劳务分包序列企业的资

33、质设( )等级,( )资质类别。A、一至二个,10个B、一至二个,13个C、二至三个,10个D、二至三个,13个参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、政府建设工程质量监督部门参与竣工验收会议,对竣工工程的( )等进行监督。A、质量整改情况B、质量验收程序C、验收组织与方法D、验收过程E、财务审计参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 6、主要的工程施工安全技术措施一般可以分为( )A、一般工程安全技术措施B、特殊工程安全技术措施C、应急措施D、季节性安全技术措施E、地域性安全技术措施参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 7、合同交底的对象是( )A、承包人工程管理部门人员B、承包人合

34、同管理部门人员C、项目管理人员和各个工程小组D、项目管理人员及各分包人参考答案：C 文字解析：合同交底的目的是要求项目履约人员熟悉合同中的主要内容、规定及管理程序,了解掌握合同双方的责任范围和工作范围,使大家树立全局观念,使各项工作协调一致推进,避免违约行为发生。 8、建设项目工程总承包项目管理的任务包括( )A、安全管理B、成本控制C、质量控制D、合同管理E、投资控制参考答案：A、B、C、D 文字解析：建设项目工程总承包方项目管理的主要任务包括：安全管理；项目的总投资控制和建设项目工程总承包方的成本控制；进度控制；质量控制；合同管理；信息管理；与建设项目工程总承包方有关的组织和协调等。 9、

35、竣工工程质量验收过程涉及建设单位、设计单位、监理单位及施工单位总分包各方的工作,必须按照工程项目质量控制系统的职能分工,以( )为核心进行竣工验收的组织协调。A、设计负责人B、监理工程师C、项目业主负责人D、施工单位负责人参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、建设工程监理规范(G503192000)第524条规定：“工程开工前,总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的( )”A、承包合同B、质量管理体系C、技术管理体系D、质量保证体系E、质量目标策划参考答案：B、C、D 文字解析：建设工程监理规范(GB50319-2000)第524条规定：“工程开工前,总监理工程师应审查承包单位现场项目

36、管理机构的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系。”故选项A、E不正确。 11、双代号网络计划中的虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作,其作用之一是表示工作之间的( )A、交叉B、汇合C、分流D、断路参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、在建设项目决策阶段,主要工作包括建设项目( )A、发展决策B、规划立项C、可行性研究D、建设方案论证E、投资决策参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 13、组织结构模式可用( )来描述。A、项目结构图B、组织结构图C、合同结构图D、工作流程图参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、除主控项目以外的检查项目称为( )A、次控项目B、次要项目C、一

37、般项目D、免检项目参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、项目实施阶段合同策划时,主要应进行( )等方面的策划。A、合同文本B、工程总承包委托C、实施期合同结构总体方案D、项目实施合同管理内容参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、建设工程合同的订立采取要约和承诺的方式,下列属于要约的是( )A、招标人通过媒体发布招标公告B、招标人向符合条件的特定投标人发出招标文件C、投标人按照招标文件的内容在约定日期内向招标人提交投标文件D、招标人通过评标确定中标人,发出中标通知书,并要求与中标人按中标通知书的内容签订合同参考答案：C 文字解析：招标人通过媒体发布招标公告、招标人向符合条件的特定投标人发出招

38、标文件属要约邀请。投标人按照招标文件的内容在约定日期内向招标人提交投标文件属要约。 17、某大型构件吊装工程,在编制了单项施工安全技术措施的情况下开始作业,在吊装进行过程中,突然刮起7级大风,为了赶工期,工长要求继续作业。在大型构件起吊到最高处时,强风使构件突然脱钩、落地而损坏,不能继续使用。甲从事的工作是对周围人员和设施的安全有重大危害因素的作业,该作业称为( )A、技术作业B、危险作业C、高难度作业D、特种作业参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、施工成本的过程控制方法中,材料费控制的原则是( )A、定量定价B、放量定价C、定量放价D、量价分离参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、某工

39、程预计工期较短、设计变更不多,则该工程的计价适用( )A、固定单价合同B、变动单价合同C、固定总价合同D、固定成本加酬金合同参考答案：A 文字解析：固定单价适用于工期较短、工程量变化幅度不大的项目。 20、建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的( )A、全寿命周期B、决策阶段C、实施阶段D、使用阶段参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、施工总承包模式的优点是( )A、在施工招标时就能明确工程造价,有利于总投资控制B、比施工总承包管理模式更有利于分包商的管理及组织协调C、不需要在施工图设计完之前就招标,有利于缩短项目建设周期D、多数情况下由业主与发包人直接签约,有利于总投资控制参考答案：A

40、 文字解析：暂无解析 22、工程项目质量控制系统的质量控制工作制度包括( )A、报告审批制度B、例会制度C、协调制度D、质量验收制度E、质量责任制度参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 23、下列说法,属于项目经理在承担工程项目施工管理过程中应履行的职责是( )A、贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策B、严格财务制度,加强财经管理C、执行业主规定的各项管理制度D、确保工程质量,尽量缩短工期E、积极推广应用新技术参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 24、施工承包企业按经监理工程师依据合同和相关法规审批的施工质量计划组织施工,如导致工程质量问题,则责任由( )承担。A、

41、建设单位B、监理单位C、施工承包企业D、监理单位和施工承包企业共同参考答案：C 文字解析：工程监理机构受业主的委托进行工程建设的监理活动，提供的不是工程任务的承包，而是服务。工程监理机构将尽一切努力进行项目的目标控制，但不可能保证项目的目标一定实现，也不可能承担由于不是它的缘故而导致项目目标的失控。 25、运用比较法进行施工成本分析的形式中,若想分析影响目标完成的积极因素和消极因素,以便及时采取措施,保证成本目标实现,应采取( )A、将实际指标与目标指标对比B、将本期实际指标与上期实际指标对比C、与本行业的平均水平对比D、将本期目标指标与上期目标指标对比参考答案：A 文字解析：暂无解析 26、

42、施工企业在工程项目投标及签订合同阶段,需要编制( )A、竞争性成本计划B、指导性成本计划C、实施性成本计划D、考核性成本计划参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、建设项目进度计划的跟踪检查与调整主要包括的内容有( )A、必要时调整进度计划B、计算确定网络计划的时间参数C、定期跟踪检查进度计划执行情况D、对发现的进度偏差采取纠偏措施E、制定项目的工作编码系统参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 28、某建设工程施工合同签订后,至合同约定的开工日期,发包人仍未开通施工场地与城乡公共道路的通道,致承包人无法进场施工。则承包人可提出( )索赔。A、工程加速B、工程变更C、不可预见条件D、工程延期

43、参考答案：D 文字解析：由于非承包人原因导致工程在合同约定的日期无法开工,承包人可以提出工程延期索赔。 29、项目结构的编码依据是( )A、项目结构图B、组织结构图C、合同结构图D、工作流程图参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、建设工程项目信息管理类信息包括：进度控制信息、合同管理信息、风险管理信息和( )等。A、施工技术信息B、设计技术信息C、投资控制信息D、安全管理信息参考答案：D 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、分包可分为( )A、指定分包B、特殊分包C、专业分包D、一般分包E、劳务分包参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 2、高速公路路基土的干湿类型状态应处于( )A、超

44、干燥B、干燥C、中湿D、潮湿E、过湿参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 3、可直接填筑于路床的路基填料有( )A、粉质土B、石质土C、砂性土D、有机土E、液限大于50、塑性指数大于26的土参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 4、在悬索桥锚碇混凝土施工中,主要检测项目有( )A、悬索桥锚碇混凝土强度B、基础的地基承载力C、锚碇的轴线偏位、断面尺寸和大面积平整度D、锚碇基础底面标高、锚碇的顶面标高及预埋件位置E、锚碇混凝土强度达到设计强度的80方可进行下一步施工参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 5、就一条高速公路收费系统来说,下列属于实现基本功能的系统为( )A、车牌自动识别系统B

45、、紧急电话系统C、计算机系统D、计重系统参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、矢拱度是指拱桥中拱圈(或拱肋)的( )A、净矢高与计算跨径之比B、计算矢高与净跨径之比C、净矢高与净跨径之比D、计算矢高与计算跨径之比参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、有关劳务分包的规定中正确的有( )A、劳务分包人应具有劳务分包资质,劳务分包属于雇佣民工B、劳务分包人应与承包人的项目部签订劳务分包合同C、承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本D、承包人应就劳务分包报项目所在地劳动保障部门备案E、承包人雇佣的劳务作业人员应加入到承包人的施工班组统一管理参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 8、背景材料2

46、某公路工程施工,有路基、路面施工项目。其中部分段落需要开挖沟槽,运输车辆需要将堆在沟槽边的土方运走。为了保证现场用电,工地还自备了发电机组。由于开挖以岩石居多,所以采用了爆破作业,购买了电雷管等引爆器材。爆破施工主要集中在雷雨季节。路面施工中,项目部对从事沥青作业的人员进行了体检,发现有人凡患有皮肤病、结膜炎、严重贫血病、严重关节炎和感冒。拟根据施工特点选择部分作业人员。问题：按照自备发电机组的安全技术要点的要求,下列说法正确的有( )A、施工现场临时用自备发电机组的供配电系统须与外电线路连接B、自备发电机组电源应与外电线路电源连锁,严禁并列运行C、发电机组应设置短路保护和过负荷保护D、发电机

47、组的排烟管道必须伸出室外E、在非三相四线制供电系统中,电气设备的金属外壳应做接地保护参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 9、用中线法进行洞内测量的隧道中线点间距离直线部分和曲线部分分别不宜短于( )A、100m,50mB、15m,70mC、150m,50mD、200m,70m参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、公路工程项目施工成本管理的原则包括成本最低化原则和( )原则。A、成本管理科学化B、全面成本管理C、成本责任制D、成本管理有效化E、成本管理数量化参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 11、不属于公路工程交工验收应具备的条件的是( )A、监理工程师对工程质量评定合格

48、B、监督机构对工程进行了检测C、监理单位已完成工作总结D、已通车试运营二年参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、在路基填筑时考虑填料是否符合压实要求的依据不包括( )A、粒径B、天然稠度C、液限D、针入度参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、按公路工程国内招标文件范本规定,如有分包计划,分包工作量不能超过( )A、50B、30C、20D、10参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、下列关于基础施工说法正确的是( )A、干涸无水河滩、河沟中坑壁也要支撑B、有水经改河或筑堤能排除地表水的河沟中坑壁可不支撑C、基础埋置不深就不用支撑D、不管何种情况下都要采取支撑措施参考答案：B 文字解析：暂无解

49、析 15、费率是某些费用项目按一定( )计取费用的百分比。A、参数B、基数C、标准D、要求参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、缘石安装施工技术描述正确的是( )A、路缘石的预制安装或现场浇筑应符合图纸所示的线型和坡度B、路缘石应在路面铺设之后完成C、预制缘石应铺筑设在厚度不小于2cm的砂垫层上,砌筑砂浆的水泥与砂的体积比应为1：2D、预制缘石的质量应符合规定要求E、安砌稳固,顶面平整,缝宽均匀,勾缝密实,线条直顺,曲线圆滑美观参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 17、采用辅助坑道排水时,坑道应超前正洞( )A、15mB、58mC、1020mD、3040m参考答案：C 文字解析：暂

50、无解析 18、公路建设项目投标人以联合体形式投标时,必须遵守的规定包括( )A、联合体协议副本随投标文件一起提交B、联合体各成员出具授权书,授权主办人办理投标事宜C、联合体成员在投标、签约和履行合同过程中,负有连带的和各自的法律责任D、联合体主办人所承担的工程量不低于总工程量的30E、联合体主办人必须是联合体成员中资质等级最高的参考答案：A、B、C 文字解析：联合体主办人所承担的工程量不低于总工程量的50；联合体主办人可以自行选择,不一定是联合体成员中资质等级最高的。 19、按公路工程设计变更管理办法的要求,重大设计变更由( )负责审批。A、国务院B、交通部C、交通厅D、设计院参考答案：B 文

51、字解析：暂无解析 20、经辅助坑道引入的中线及水准测量,应根据辅助坑道的( )等,按要求精度在坑道口附近设置洞外控制点。A、类型B、长度C、方向D、坡度E、地质条件参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 21、由建设单位主持,检查施工合同的执行情况,评价工程质量是否符合技术标准及设计要求,是否可以移交下一阶段施工称为( )A、竣工验收B、中间交工验收C、交工验收D、工序验收参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、按照注册建造师执业工程规模标准,以下必须由一级注册建造师担任项目负责人的有( )A、单跨80m的桥梁工程B、长25m的桥梁工程C、长度1200m的隧道工程D、单项合同额400万元

52、的项目E、高速公路施工项目参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 23、在混合工作队式的施工组织形式时,其特点有( )A、项目经理权利集中B、有利于培养一专多能的人才并充分发挥其作用C、办事效率高,解决问题快D、职能专一,关系简单E、把职能原则和对象原则结合起来参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 24、修建在岩层中的隧道通常可称为( )A、软土隧道B、岩石隧道C、山岭隧道D、城市地下隧道E、水底隧道参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 25、悬臂浇筑法施工刚构桥的挂篮由悬吊系统、行走系统和( )组成。A、满堂支架B、拱架C、主桁架D、工作平台底模架E、锚固系与平衡重参考答案：C、D、E

53、 文字解析：暂无解析 26、施工现场集中搅拌的混凝土,单位体积混凝土中粗骨料含量两次测值的相对误差不应大于( )A、2B、3C、4D、5参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、下列不属于桥梁基础的是( )A、刚性基础B、承台C、沉井D、盖梁E、地下连续墙参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 28、隧道、人防工程,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于24m等场所,电源电压应不大于( )A、18VB、24VC、32VD、36V参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、在所有的工程中必须配置的工人有( )A、测量工B、钢筋工C、木工D、实验工E、张拉工参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 30、项目所

54、在地省级交通主管部门评定的最高信用等级是( )A、单AB、双AC、三AD、四A参考答案：B 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、下列关于水利水电工程土石方开挖施工的说法错误的是( )A、土石方明挖施工,未经安全技术论证和主管部门批准,严禁采用自下而上的开挖方式B、在设计建基面、设计边坡附近严禁采用洞室爆破法施工,应采用药壶爆破法施工C、洞口削坡应自上而下进行,严禁上下垂直作业D、特大断面洞室采用先拱后墙法施工时,拱脚线的最低点至下部开挖面的距离不宜小于15m参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),安排监理人及时进点实施监理

55、系( )的主要义务和责任。A、质量监督机构B、监察机构C、发包人D、相关水行政主管部门参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、水利基本建设项目稽察暂行办法规定,稽察工作的原则是( )A、迅速、真实、准确B、平等、公正、客观C、公正、平等、客观D、客观、公正、高效参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、非跨年度的小型项目竣工决算报表不需要编制( )A、项目投资分析表B、项目主要材料年度用量表C、年度财务决算表D、项目转出投资表E、项目成本表参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 5、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),由于发包人责任引起的工期延误事件发生后,若发包人

56、要求承包人修订的进度计划仍应保证工程按期完工,则由于采取赶工措施所增加的费用应由( )承担。A、发包人B、承包人C、设计单位D、监理人参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、基坑在初期排水时,排水设备应选择( )离心式水泵。A、小容量低水头B、大容量高水头C、大容量低水头D、小容量高水头参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、混凝土防渗墙的墙体材料性能主要检查其( )龄期的抗压强度和抗渗性能。A、7dB、28dC、14D、D设计参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、碾压混凝土坝施工主要特点有( )A、要采取温控措施B、采用通仓薄层浇筑C、大量掺加水泥D、大量掺加粉煤灰E、要采取表面防裂措施参考答案

57、：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 9、在堤外无滩且易受水冲刷的重要堤段,常采用( )A、坡式护岸B、墙式护岸C、坝式护岸D、平顺护岸参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、在渗流作用下,非黏性土土体内的细小颗粒沿着粗大颗粒间的孔隙通道移动或被渗流带出,致使土层中形成孔道而产生集中涌水的现象称为( )A、流土B、接触冲刷C、管涌D、接触流土参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、质量监督机构向工程( )提出工程质量等级的建议。A、主管部门B、项目法人C、竣工验收委员会D、主管机关参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、根据水利水电工程施工质量评定规程(试行)(SL1761996),( )指分

58、部工程中由几个工种施工完成的最小综合体,是日常质量考核的基本单位。A、单位工程B、单元工程C、单项工程D、群体工程参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、砂浆的分层度以( )Cm为宜。A、12B、23C、34D、45参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、获得施工总承包资质的企业可以将( )分包其他企业。A、主体工程B、非主体工程C、劳务作业D、非主体工程或者劳务作业参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、混凝土骨料中的( )对混凝土抗冻性影响较大。A、含泥量B、坚固性C、吸水率D、针、片状颗粒含量参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员

59、会2002年第78号公告),水电工程枢纽建筑物中的施工辅助工程包括( )等。A、施工交通工程B、施工供水系统工程C、砂石料生产系统工程D、混凝土生产及浇筑系统工程E、引水工程参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 17、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),承包人不能提出增加费用和延长工期要求的暂停施工条件包括( )等。 18、可以设立由有关省、自治区、直辖市人民政府和该江河的流域管理机构负责人等组成的防汛指挥机构的有( )A、长江B、黄河C、淮河D、海河E、太湖参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 19、施工导流的标准是根据( )等指标,划分导流建筑物的级

60、别,再根据导流建筑物的级别和类型,并结合风险度分析,确定相应的洪水标准。A、导流建筑物的保护对象B、失事后果C、使用年限D、工程规模E、工程的效益参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 20、对于大体积混凝土浇筑块,模板安装成型后的偏差,不应超过模板安装允许偏差的( )A、1030B、3050C、5080D、50l00参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、洞室开挖施工过程中,相向开挖的两个工作面相距( )时,应停止一方工作单项开挖贯通。A、3mB、5mC、10mD、15m参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、低塑性混凝土宜在浇筑完毕后立即进行( )养护。A、喷雾B、洒水C、覆盖D、化