继续教育一级建造师模拟题360题精选题完整版(有答案)

1、继续教育一级建造师模拟题360题精选题完整版(有答案)第一部分 工程经济1、根据我国刑法的规定,罚金是( )判处犯罪分子向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。A、行政机关B、人民政府C、人民法院D、公安机关参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、取得建造师资格证书的人员,以建造师名义执业的前提是按规定( )A、向主管部门备案B、受聘并注册于具有相应资质的单位C、由主管部门审批D、与受聘单位签约参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、下列关于民事诉讼证人出庭作证的表述中,不正确的是( )A、证人应当出庭作证B、证人作证时应当接受当事人的质询C、当事人申请证人出庭作证,应当在举证期限届满前10日,提出,并

2、经人民法院许可D、证人在法院组织双方当事人交换证据时出席陈述证言后,还必须出庭作证参考答案：D 文字解析：民事诉讼证据规定五十五条第二款规定，证人在人民法院组织双方当事人交换证据时出席陈述证言的，可视为出庭作证，所以D项错，本题选D。 4、根据建筑法,下面关于分包的说法正确的有( )A、承包单位可以将所承包的工程转包给他人B、所有的分包商都需要经建设单位认可C、分包商应当对建设单位负责D、如果分包商所承建的工程出现了质量事故,则业主可以要求总承包商为之承担责任E、分包商经业主同意可以将承揽的工程再分包参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 5、下列关于民事诉讼简易程序的表述中,正确的是( )A、

3、基层法院和它派出的法庭可以适用简易程序审理第一审民事案件B、中级法院可以适用简易程序审理第一审民事案件C、当事人各方自愿选择适用简易程序的,人民法院可以适用简易程序D、基层法院和它的派出法庭审理简单的民事案件,可以用简便方式随时传唤当事人、证人E、简单的民事案件由审判员一人独任审理参考答案：A、D、E 文字解析：答案里的A、D、E三个选项出自民事诉讼法第十三章的规定，中级法院不能适用简易程序审理第一审民事案件，法律没有规定当事人可以自愿选择适用简易程序，所以B、C项错，本题选A、D、E。 6、民事诉讼法的回避制度是为了保证案件的公正审判,下列人员中,( )不适用回避的规定。A、书记员B、证人C

4、、鉴定人D、勘验人参考答案：B 文字解析：民事诉讼中的证人，是指了解案件情况并向法院或当事人提供证词的人，不属于民事诉讼法第四十五条规定适用回避的人员，所以本题选B。 7、关于安全施工技术交底,下面说法正确的是( )A、施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B、专职安全生产管理人员向施工作业人员交底C、施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底D、施工作业人员向施工单位负责人交底参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、下列情形中,能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有( )A、未达到注册建造师继续教育要求B、聘用单位破产C、聘用单位被吊销营业执照D、与聘用单位解

5、除了合同关系E、注册有效期满但未延续注册参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 9、根据建设工程安全生产管理条例规定,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业的人员有( )A、垂直运输机械作业人员B、安装拆卸工C、爆破作业人员D、起重信号工E、钢筋工参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 10、在人身保险合同法律关系中,涉及投保人、保险人、被保险人、受益人等主体,下列主体之中,可能为同一人的有( )A、投保人与受益人B、保险人与投保人C、投保人与被保险人D、投保人、被保险人和受益人E、保险人和受益人参考答案：A、C、D 文字解析：本题考

6、点为1Z301191中保险合同当事人和保险合同关系人。根据保险法的相关规定，投保人可以为被保险人，投保人、被保险人可以为受益人。据此，正确答案是A、C、D。 11、注册建造师执业的下列专业中,区分工程类别但不设二级建造师执业资格的专业是( )A、铁路工程B、港口与航道工程C、公路工程D、房屋建筑工程参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、李某擅自将借来的一辆汽车卖给了王某,则下列关于该转让合同效力的表述中,正确的是( )A、合同无效B、合同部分有效C、车主追认则合同生效D、车辆过户后,合同生效参考答案：C 文字解析：合同法第51条规定“无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或无处分权的人订立合

7、同后取得处分权的，该合同有效”，所以本题李某签订的卖车合同应是效力待定合同，必须经车主追认后才有效。 13、下列选项中,不能适用于对工程建设施工单位违法行为采取的处罚措施的是( )A、记大过B、责令停止执业业务C、吊销资质证书D、没收违法所得参考答案：A 文字解析：只有A属于行政处分的种类，不是行政处罚。 14、某施工单位中标后与招标单位签订了施工合同,并按照招标文件要求提交了履约保证金。后因多种原因,施工单位拒绝履行合同,给招标单位造成一定损失,下列关于施工单位法律责任说法中错误的是( )A、履约保证金不予退还B、损失超过履约保证金的,对超过的部分不予赔偿C、损失超过履约保证金的,对超过的部

8、分予以赔偿D、若情节严重,施工单位可能被取消25年的投标资格参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、根据建设工程安全生产管理条例的规定,施工单位挪用列入工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的,责令限期改正,处挪用费用( )的罚款。A、10%20%B、20%50%C、10%50%D、5%20%参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、根据劳动法的规定,劳动合同应当订立的形式为( )A、口头形式B、书面形式C、口头或书面形式D、协商形式参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、按照我国刑法关于国家工作人员身份的认定,下列( )属于国家工作人员。A、国有建筑工程公司财务负责人B、国有投资公司

9、委派到合资公司从事管理的人员C、某建筑业协会的秘书长D、国有企业借调到政府机关的工作人员E、某合资公司工作人员参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 18、甲开发公司因计划拆迁某旧城区,向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证,下列属于甲公司应当提交的资料是( )A、建设项目批准文件B、建设用地规划许可证C、国有土地使用证书D、拆迁计划和拆迁方案E、办理存款业务的金融机构出具的拆迁补偿安置资金证明参考答案：A、B、D、E 文字解析：c项错误在于拆迁人在申请领取拆迁许可证时，只有相应的国有土地使用权批准文件，并不能取得国有土地使用证书。 19、某酒店建设项目,建设方在工程主体完工后需

10、要支付工程款,由于资金紧张,拟将自己公司的两辆奔驰汽车、工程所占土地的土地使用权、已完成主体施工的在建工程向银行申请抵押贷款。对于上述的抵押行为,表述正确的是( )A、仅完成主体施工的在建工程不得抵押B、奔驰汽车抵押时应办理登记手续C、土地使用权抵押应办理登记手续D、以建工程抵押无需登记E、若建设方仅抵押土地使用权没有抵押在建工程,则在建工程视为一并抵押参考答案：C、E 文字解析：根据物权法第180条、182条、187条、188条的规定。在建的建筑物可以抵押，抵押权登记时设立，AD项错误；交通运输工具抵押权的登记是对抗效力，B项错误；C、E项正确。 20、在某工程项目建设过程中,发生了下列事件

11、,其中符合消防法规定的是( )A、将工地食堂建在木模板仓库的一个角落里B、因工期紧张,让从未接触过电焊工作的王某和其他工人一起焊接钢梁C、组织防火检查时,指派维修工李某更换灭火器中的化学药品D、对工人进行消防安全知识培训和考核,并将考核不合格的工人赵某辞退参考答案：D 文字解析：A项错误的理由同上题；电焊工需持证上岗，故B项错误；维修、更新消防器材腥检验机构检验合格，故C项错误。 21、材料商为某施工单位供应水泥,委托运输公司运输。由于施工急需,交货地由原来合同约定的仓库改为施工现常材料商立即通知运输公司,将运输目的地改为施工现场,遭到运输公司拒绝,下列选项中正确的是( )A、因临时改变目的地

12、运输公司可以拒绝B、要改变运输目的地必须征得运输公司同意C、材料商可以随时要求运输公司变更运输目的地D、材料商行使的是合同的法定变更权参考答案：D 文字解析：合同的变更分为约定变更和法定变更，法定变更时不需要当事人协商一致。合同法308条规定：在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到的损失。故D选项正确；在运输的货物交付后，托运人不能再要求改变运输地点，、C项错误。 22、甲公司依据合同中的仲裁协议向丙仲裁委员会申请仲裁,要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委员会受理案件后,甲公司发现乙公司有转移其财产的行

13、为,欲申请财产保全。下列关于财产保全的说法中正确的是( )A、甲公司可以将财产保全申请书提交给财产所在地人民法院B、甲公司应当将财产保全申请书提交给丙仲裁委员会C、丙仲裁委员会应当将该财产保全申请书提交给财产所在地人民法院D、甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司住所地人民法院E、甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司财产所在地人民法院参考答案：B、C 文字解析：根据仲裁法第28条第2款规定，当事人申请财产保全的，仲裁委员会应当将当事人的申请依照民事诉讼法的规定提交人民法院，因此，选项B、选项C是正确的。 23、下列关于合同变更的相关表述,不正确的是( )A、当事人双方将合同中约定的交货数量增

14、加,属于合同的变更B、运输合同中,托运人改变交货地点的,属于合同的变更C、建设工程施工合同承包范围的变更,属于合同内容变更D、狭义的合同变更,一般指合同的转让参考答案：D 文字解析：合同变更有广义与狭义之分。狭义的合同变更，是指合同当事人双方对合同的内容：即双方权利义务(主要指：数量、质量、履行时间、地点、计价方式等)的改变；狭义的合同变更，一般指合同内容的变更。广义的合同变更，一般指合同主体的变更，我国合同法规定合同主体的变更是指合同的转让。故D项错误。 24、如果建设单位在竣工验收中违反了建筑节能强制性标准,把不符合节能标准的工程验收为合格,则下面说法正确的是( )A、重新验收B、对建设单

15、位进行处罚C、降低标准验收D、施工单位可以要求建设单位支付违约金E、对整个工程按照不合格工程处理,不再予以验收参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 25、下列选项中,注册建造师享有的权利包括( )A、使用注册建造师名称B、保管和使用本人注册证书、执业印章C、在执业范围外从事相关专业的执业活动D、对侵犯本人权利的行为进行申述E、介入与自己有利害关系的商务参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 26、下列民事裁判,民事诉讼法规定当事人可以上诉的是( )A、基层法院作出的第一审判决B、第二审法院发回重审后的判决C、按照第一审程序对案件再审作出的判决D、不予受理的裁定、对管辖有异议的裁定和驳回起诉的

16、裁定E、最高法院的一审裁判参考答案：A、B、C、D 文字解析：答案里A、B、C三项都是按照第一审程序作出的判决，D项三种情形的裁定属于法律规定准许上诉的裁定，所以当事人有权提起上诉。而最高人民法院的一审裁判，是发生法律效力的判决、裁定，当事人不能再上诉，所以E项错，本题选A、B、C、D。 27、为维护债权人的合法利益,对于非金钱债务,在对方违约的前提下,为保证实现订立合同的目的,最适宜采用的违约责任承担方式是( )A、要求违约方继续履行B、要求违约方采取其他补救措施C、要求违约方赔偿损失D、要求违约方双倍返还定金参考答案：A 文字解析：尤其对于非金钱债务的履行，要求违约方继续履行，最能保证原合

17、同目的的实现；如：演出合同，故A项正确。 28、某镇政府对建筑物作出新的规划,认为镇上居民刘某的一问偏房不合规划,应予拆除,并以书面形式作出了刘某应当在10日内拆房的处理决定。刘某一直未申请行政复议,也未拆房,一个月后,镇政府申请人民法院将刘某的偏房强行拆除。对镇政府的行为的表述正确的是( )A、行政处理决定是生效的,申请人民法院强行拆除的行为是错误的B、行政处理决定与申请人民法院强行拆除刘某房屋的行为都是正确的C、人民法院不应当接受镇政府的强制执行申请D、在这种情况下,刘某仍可对行政处理决定提起行政诉讼E、在这种情况下,刘某不能再对行政处理决定提起行政诉讼参考答案：B、D 文字解析：依据行政

18、诉讼法解释第87条规定：法律法规没有赋予行政机关强制执行权，行政机关申请人民法院强制执行的，人民法院应当依法受理。第88条规定：行政机关申请人民法院强制执行其具体行政行为，应当自被执行人的法定起诉期限届满之日起180日内提出。逾期申请的，除有正当理由外，人民法院不予受理。行政诉讼法第39条规定：公民法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起3个月内提出。法律另有规定的除外。 29、在某建筑工地上,附近居民与施工方发生噪音扰民纠纷,双方同意调解解决。在下列解决争议的方式中,由( )主持或参与的调解,属于行政调解。A、施工方上级单位B、建设方C、当地政府建设主管部门

19、D、人民法院参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、当事人提交给法院下列的材料中,不属于民事诉讼证据的是( )A、建设工程质量验收标准B、书证和物证C、视听资料D、证人证言参考答案：A 文字解析：证据是指在诉讼中能够证明案件真实情况的各种资料，工程质量验收标准直接规范工程建设行为，所以本题选A。 第二部分 项目管理1、某有限公司经过5年经营后,吸收新投资者加入该公司,新投资者出资500万元,但仅有200万元为实收资本,其余300万元作为资本。根据会计准则及相关规定,该公司新增的资本公积属于( )A、资本溢价B、股本溢价C、股权投资准备D、拨款转入企业参考答案：A 答案解析：新增的资本公积是投资

20、人投入的资金超过其在注册资本中所占份额的部分,属于资本溢价。 2、建筑工程工程概算的审查,除审查工程量以外,还要审查( )A、采用的定额和指标B、标准设备原价C、各项费用取费标准是否符合规定D、材料预算价格E、各项费用所包含的具体内容是否重复计算参考答案：A、C、D、E 答案解析：对单位工程设计概算的审查中,建筑工程概算的审查主要包括:工程量审查、采用的定额和指标的审查、材料预算价格的审查、各项费用的审查,审查各项费用所包含具体内容是否重复计算或遗漏、取费标准是否符合国家有关部门或地方规定的标准。 3、某设备目前实际价值为20万元,预计残值为2万元,第1年设备运行成本为1600元,每年设备的劣

21、化增量是均等的,年劣化值为400元,则此设备的经济寿命是( )A、10年B、20年C、30年D、40年参考答案：C 答案解析：暂无解析 4、潜贷记账法的记账规则借贷必相等,是指对于发生的任伺一笔经济业务,记账时,( )A、借力账户的数量要与贷方账户的数量相等B、借方账户的增加额等于贷方账户的减少额C、借方贼户的增加额等于贷方账户的增加额D、计入账户的借方金额和贷力金额在数量上必须相等参考答案：D 答案解析：暂无解析 5、对总资产周转率指标,下列说明和解释正确的有( )A、该指标是企业在一定时期内主营业务收入净额与总资产平均余额之间的比率B、该指标反映举债形成的资产的利用效率C、该指标反映企业全

22、部资产的利用效率D、该指标反映资产总额的周转速度E、该指标计算值越高越好参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 6、按建标2003206号文件的规定,下列各项中属于直接工程费中材料费的有( )A、材料的原价B、材料的运杂费C、检验试验费D、二次搬运费E、不可避免的场外运输损耗费参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 7、某施工企业2005年7月1日同某建设单位签订建造一栋高层住宅楼合同,工期为20个月,合同总造价5800万元,工程于2007年2月28日按期完工,2005年底累计确认收入1500万元,2006年共确认合同收入3800万元,本期确认的合同为( )万元。A、500B、20

23、00C、3800D、5300参考答案：A 答案解析：暂无解析 8、能反映企业经营成果的会计要素是( )A、收入、费用、利润B、资产、负债、所有者权益C、收入、资产、费用D、收入、负债、利润参考答案：A 答案解析：暂无解析 9、某施工企业年末流动资产合计数为66000万元,流动负债数为32000万元,该企业流动比率为( )A、0.08B、2.06C、1.09D、1.92流动比率=流动资产/流动负债=66000/32000=2.06参考答案：B 答案解析：暂无解析 10、影响投资估算准确程度的因素有( )A、估算编制所采用的方法B、项目本身的复杂程度及对其认知程度C、某一个类似项目投资估算的准确程

24、度D、项目所在地的自然、经济环境描述的翔实性E、对项目构思和描述的详细程度参考答案：A、B、D、E 答案解析：影响投资估算准确程度的因素很多,主要包括:项目本身的复杂程度及对其认知程度;对项目构思和描述的详细程度;工程计价的技术经济指标的完整性和可靠性程度;项目所在地的自然、经济环境描述的翔实性;有关建筑材料、设备的价格信息和预测数据的可信度;项目投资估算人员的知识结构、经验和水平;投资估算编制所采用的方法等。故选项ABD正确。 11、已知标准砖的尺寸为240mm115mm53mm,灰缝为10mm,则砌半砖墙标准砖的用砖量为( )A、385块B、527.1块C、529.1块D、1017.5块参

25、考答案：C 答案解析：用砖量=1/砖厚(砖长+灰缝)(砖厚+灰缝)K=1/0.12(0.24+01)(0.053+0.01)0.52=529.1块 12、对于施工过程中必须发生,但是在投标时很难具体分项预测,又无法单独列出项目内容的措施项目,可以采取( )计价。A、分包法B、实物量法C、参数法D、测定法参考答案：C 答案解析：暂无解析 13、下述关于静态投资回收期的说法,正确的有( )A、如果方案的静态投资回收期大于基准投资回收期,则方案可以考虑接受B、如果方案的静态投资回收期小于基准投资回收期,则方案可以考虑接受C、如果方案的静态投资回收期大于方案的寿命期,则方案盈利D、如果方案的静态投资回

26、收期小于方案的寿命期,则方案盈利E、通常情况下,方案的静态投资回收期小于方案的动态投资回收期参考答案：B、D、E 答案解析：暂无解析 14、设备的有形磨损,致使设备( )A、性能、精度降低B、运行和维修费用增加C、使用价值不变D、自然寿命不变E、使用效率的降低参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 15、流动资金是伴随着投资而发生的长期占用的流动资产投资,即为财务中的( )A、预备资金B、营运资金C、储备资金D、计划资金参考答案：B 答案解析：暂无解析 16、按照投资的费用性质,建筑安装工程定额属于( )A、直接费定额B、直接工程费定额C、间接费定额D、措施费定额参考答案：B 答案解析：暂无

27、解析 17、某一时点投资额一定,在一定的时间间隔下,资金时间价值增大,应满足的条件是( )A、资金周转速度增大,资金在每个循环期的增值率减小B、资金周转速度减小,资金在每个循环期的增值率增大C、资金周转速度增大,资金在每个循环期的增值率不变D、资金周转速度不变,资金在每个循环期的增值率不变参考答案：C 答案解析：暂无解析 18、企业对其客户进行信用质量评定,以确定客户的风险等级,以下哪些因素需要重点考虑( )A、品质B、能力C、资本和抵押品D、条件E、期限和折扣参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 19、企业净利润减去提取的各种盈余公积和分出利润后的余额属于( )A、任意盈余公积B、未

28、分配利润C、法定盈余公积D、法定公益金参考答案：B 答案解析：暂无解析 20、规费是根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的,应计入建筑安装工程造价的费用。规费项目清单不包括( )A、工程排污费B、工程定额测定费C、零星工作费D、危险作业意外伤害保险参考答案：C 答案解析：暂无解析 21、应付票据是一种期票,是应付账款的书面证明。与银行借款相比,下面关于应付票据的利率、筹资成本和风险表述正确的是( )A、利率更低、筹资成本更高、风险更大B、利率更高、筹资成本更低、风险更小C、利率更低、筹资成本更低、风险更大D、利率更高、筹资成本更高、风险更大参考答案：C 答案解析：暂无解析 22、某建筑公

29、司自行建造了一幢办公楼,并经验收后交付使用。该办公楼完工会导致公司( )A、固定资产增加B、长期投资增加C、在建工程增加D、施工产品增加参考答案：A 答案解析：暂无解析 23、扩张性货币政策措施主要有( )A、中央银行买入国库券B、降低贴现率C、降低法定准备金D、提高利率E、增加税收参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 24、现金流量表编制的基础是( )A、现金和银行存款B、现金及现金等价物C、现金和其他货币资金D、现金与证券投资参考答案：B 答案解析：暂无解析 25、设计概算编制依据的审查内容有( )A、编制依据的合法性B、概算文件的组成C、编制依据的时效性D、编制依据的适用范围E、工程

30、量或设备清单参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 26、某建设项目只有一个单项工程且不编制建设项目总概算,则该单项工程的综合概算除了单位建筑工程概算、设备及安装工程概算外,还应包括( )概算。A、工器具及生产家具购置费用B、工程建设其他费用C、给排水采暖工程D、特殊构筑物工程参考答案：B 答案解析：暂无解析 27、若甲企业收到乙企业预先支付的货款30万元。根据企业会计准则及其相关规定:该笔业务对甲企业会计恒等式产生的影响是( )A、资产和负债同时增加B、资产和负债同时减少C、资产内部一增一减D、负债内部一增一减参考答案：A 答案解析：暂无解析 28、在下列各项中,属于加速折旧方法的有( )

31、A、先进先出法B、工作量法C、双倍余额递减法D、年数总和法E、平均年限法参考答案：C、D 答案解析：暂无解析 29、影响投资估算准确程度的因素有很多,下列选项中不属于对投资估算构成影响的是( )A、项目本身的复杂程度及对其认知的程度B、项目所在地的自然环境描述的翔实程度C、招标人的知识结构、经验和水平D、项目构思和描述的详细程度参考答案：C 答案解析：暂无解析 30、可行性研究报告选用主要的设备、参数应能满足预订货的要求,引进技术设备的资料应满足合同谈判的要求。这些研究具体反映在报告的( )部分。A、市场分析与预测B、建设规模与产品方案C、原材料和燃料供应,总图运输与公用辅助工程D、技术方案、

32、设备方案和工程方案参考答案：D 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、建设工程施工合同分为( )A、工程总承包合同和工程分包合同B、工程总承包合同和专业承包合同C、施工总承包合同和施工分包合同D、施工总承包合同和专业承包合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、固体废物按照其对环境和人类健康的危害程度可以分为一般废物和( )A、可回收废物B、不可回收废物C、危险废物D、特殊废物参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、建筑安装工程费用结算方式中,竣工后一次结算适用的情况有( )A、工程项目或单项工程建设期在12个月以内B、工程项目或单项工程建设期在12个月以上24个月以内C、工程承包合同价值在

33、100万元以下D、工程承包合同价值在100万元以上200万以下E、工程承包合同价值在200万以上参考答案：A、C 文字解析：竣工后一次结算的适用条件有两个：建设工程项目或单项工程建筑安装工程建设期在12个月以内,或者工程承包合同价值在100万元以下的工程,所以,选项A和C正确。 4、下列各项工作,属于建设工程项目实施阶段的是( )A、编制可行性研究报告B、编制设计任务书C、施工图设计D、施工E、竣工验收参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 5、职业健康安全与环境管理体系文件策划工作中,除了确定文件结构编写格式以及各层文件的编号之外,还应( )A、制定文件编写计划、编写文件内容B、编写文

34、件内容、安排文件的审查审批和发布工作C、制定文件内容并通知相关方D、制定文件编写计划、安排文件的审查审批和发布工作参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、投资的计划值和实际值是相对的,相对于工程预算而言,( )是投资的计划值。A、工程合同价B、工程概算C、工程结算D、工程决算参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、工程监理单位应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担( )责任。A、监督B、监理C、管理D、法律参考答案：B 文字解析：引自建设工程质量管理条例第三十六条。 8、合同实施偏差的责任分析的依据是( )A、合同执行实

35、际情况B、发包人的资信状况C、承包人的履约水平D、合同具体约定内容参考答案：D 文字解析：合同实施偏差的责任分析的依据应是合同具体约定的内容。 9、项目管理规划大纲应由( )编制。A、组织的管理层或组织委托的项目管理单位B、设计单位C、项目经理D、业主方参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、项目的进度项(进度计划的工作项)编码,应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需要,建立统一编码,服务于项目进度目标的( )A、计划制定B、组织实施C、动态控制D、计划修订参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、在合同环境下质量计划是企业向顾客表明( )及其具体实现的方法、手段和措施,体现

36、企业对质量责任的承诺和实施的具体步骤。A、企业核心竞争力B、质量管理方针C、质量管理目标D、企业品牌影响力E、企业成本目标参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 12、下列各项义务中,属于承包人义务的有( )A、按合同要求的工期和质量标准组织施工B、组织设计单位进行图纸会审和设计交底C、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定D、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至合同约定的地点E、处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作参考答案：A、C、E 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF一99一0201)通用条款第9条相关约定。

37、 13、单代号网络图中,设A工作的紧后工作B和C的总时差分别为3天和5天,工作A、B之间间隔时间为8天。工作A、C之间的间隔时间为7天,则工作A的总时差为( )A、9天B、10天C、11天D、12天参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、在某项目的施工过程中,已完工作预算费用( )、计划工作预算费用(WS)及已完工作实际费用(CWP)三条曲线的关系图预示可能发生涉及项目成败的重大问题,则该赢得值图所反映的应是( )A、WP与ACWp两条曲线越来越靠近B、三条曲线都平稳的上升CBCWP与BCWS两条曲线越来越靠近C、三条曲线离散度不断增加参考答案：C 文字解析：三条曲线若离散程度增加则表示费用偏

38、差、进度偏差增加，预示着项目管理的失控，甚至进一步造成项目的失败。 15、第二类危险源主要体现在( )A、设备故障和缺陷B、能量的意外释放C、人为的失误D、管理缺陷E、危险物质参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 16、按建设工程监理规范,处理建设单位提出工程变更的程序内容有( )A、施工单位提出变更的暂定价格B、变更提交总监理工程师C、总监理工程师组织专业监理工程师审查变更D、原设计单位编制设计变更文件E、建设单位审定涉及安全、环保内容参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 17、业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度,包括控制( )A、设计准备阶段的工作进度B、物资采购工作

39、进度C、征地拆迁工作进度D、项目动用前准备阶段工作进度E、设计工作进度参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 18、在建设工程项目质量的形成过程中,( )的项目管理,担负着对整个建设工程项目质量总目标的策划、决策和实施监控的任务。A、施工方B、监理方C、设计方D、业主方参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、项目业主方和项目参与各方往往分散在不同地点,因此信息处理应考虑充分利用远程数据通讯方式,如( )A、通过电子邮件收集、发布信息B、通过基于互联网的项目专用网站交流信息C、通过基于互联网的项目信息门户协同工作D、通过数据库获取信息E、基于互联网远程教育、培训参考答案：A、B、C、E 文

40、字解析：项目业主方和项目参与各方往往分散在不同地点,或不同的城市,或不同的国家,因此信息处理应考虑充分利用远程数据通讯方式,如：通过电子邮件收集、发布信息；通过基于互联网的项目专用网站或通过基于互联网的项目信息门户实现业主方内部、业主方和项目参与各方,以及项目参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理；召开网络会议；基于互联网远程教育、培训。通过数据库获取信息不是远程通讯方式。 20、在进行建设工程项目总进度目标控制前,首先应( )A、明确进度目标控制程序B、进行项目结构分解C、落实检查和跟踪责任D、分析和论证目标实现的可能性参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、造成约束、限制能量和危险物质

41、措施失控的各种不利因素,如：电缆绝缘层破坏造成人员触电；压力容器破坏造成有毒气体泄漏导致中毒或爆炸。此类危险源属于( )A、重大危险源B、第一类危险源C、一般危险源D、第二类危险源参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、某工程施工过程中,为对部分隐蔽工程进行检查,工程师下发指令要求承包人暂停施工进行检查。后证明该隐蔽工程施工符合约定的质量标准,则承包人( )A、仅有权向发包人提出索赔要求工期顺延B、仅有权向发包人提出索赔要求合理的额外费用补偿C、有权向发包人要求工期顺延及合理的额外费用补偿D、无权向发包人提出索赔要求,承包人应无条件服从工程师指令参考答案：C 文字解析：见建设工程施工合同示范文

42、本(GF99一0201)通用条款第18条约定。 23、建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的,它可以由( )等不同周期的计划构成进度计划系统。A、总进度计划B、实施性进度计划C、年、季、月计划D、施工和设备安装进度计划参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、下列关于FII合同条件中计日工作的说法,错误的有( )A、可以用于工程任何部分的施工费用B、可以用于工程量清单中没有合适项目的零星附加项目C、所有承包人实施的以计日工计价的工作,均有权获得用计日工计价的付款D、计日工作项目均应按实际发生费用加上合同中规定的费率计算E、计日工作的报价将影响投标人的评标总价,因此承包人应降低计

43、日工作的报价参考答案：A、C、D、E 文字解析：计日工作一般用于工程量清单中没有合适项目,且不能安排大批量的流水施工的零星附加工作,“暂列金额”是供工程任何部分施工,或提供货物、材料、设备或服务,或提供不可预料事件之费用的一项金额,A错；承包人实施以计日工计价的工作需工程师的指示,C错；对于清单中有定价的计日工作项目,应按承包人在投标书中确定的费率和价格计算,D错；计日工作报价不影响评标总价,通常承包人的计日工作报价较高,E错。 25、某工程量清单的某分部分项工程数量有误,减少量超过合同约定幅度,且其影响该分部分项工程费超过规定,则进行结算时( )A、执行原综合单价B、减少量部分的综合单价需作

44、调整C、原综合单价需作调整D、幅度以外减少量部分的综合单价需作调整参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、当计算工期不等于计划工期时,双代号网络计划中关键线路上的( )A、各工作的总时差均为零B、各工作的自由时差均为零C、各工作的持续时间之和最大D、各工作最早开始时间与最迟完成时间相等E、各工作的持续时间之和最小参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 27、噪声的传播途径控制手段中,通过降低机械振动减小噪声属于( )A、吸声B、隔声C、消声D、减振降噪参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、按照建设工程示范合同文本约定,发生工程变更时,承包人应在工程变更确定后( )内提出变更工程价款的报告,工程

45、师应在收到变更工程价款报告之日起( )内予以确认。A、7天,7天B、14天,14天C、21天,21天D、28天,28天参考答案：B 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF990201)通用条款第31条相关约定。 29、建设工程项目信息可以按项目管理工作的对象、项目实施的工作过程及项目管理工作的任务分类,也可按( )分类。A、项目的结构类型B、信息的重要程度C、信息的内容属性D、项目的风险属性参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、按照质量管理的概念,组织必须通过建立( )实施质量管理。A、规章制度B、技术交底C、质量管理体系D、岗位责任制参考答案：C 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务

46、1、背景材料1某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题：该桥主要靠( )来承受荷载。A、梁的抗压能力B、梁的抗剪能力C、梁的抗拉能力D、梁的抗弯能力参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、对高速公路土方路基压实度,填方008m规定值是( )A、94B、96C、98D、99参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、洞内水准点每( )应埋设一个,短于lkm的隧道应至少设一个,并应在隧道边墙上画出标志。A、250mB、500mC、750

47、mD、1000m参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、公路工程验收的依据包括( )A、批准的工程设计、概算、预算文件B、批准的变更设计文件和图纸C、批准或确认的招标文件及合同文本D、上级机关对工程的指示文件E、公路工程的可行性研究报告参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 5、膨胀土按工程性质分为( )A、超强膨胀土B、强膨胀土C、中等膨胀土D、微膨胀土E、弱膨胀土参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 6、石灰稳定土基层分层施工时,下层石灰稳定土碾压完成后,在铺筑上一层石灰稳定土前( )A、需要1d养护期B、需要7d养护期C、需要15d养护期D、不需要专门的养护期参考答案：D 文字解

48、析：暂无解析 7、根据公路工程技术标准,公路根据功能和适应的交通量可以分为( )个等级。A、3B、4C、5D、6参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、相对于沥青混凝土路面,水泥混凝土路面的优点有( )A、维修方便B、热稳定性好C、强度高D、耐久性好E、有利于夜间行车参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 9、高速公路路基土的干湿类型状态应处于( )A、超干燥B、干燥C、中湿D、潮湿E、过湿参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 10、公路低压配电系统中的接地的形式有( )A、TN-S系统B、TN-C系统C、TN-C-S系统D、TT系统E、TM-TC系统参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂

49、无解析 11、某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题：该桥梁总体质量检验的项目应包括( )A、桥梁净空B、桥面中心偏位、桥面宽度和桥长C、桥梁纵坡控制D、引道中心线与桥梁中心线的衔接E、桥头高程衔接参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 12、用中线法进行洞内测量的隧道中线点间距离直线部分和曲线部分分别不宜短于( )A、100m,50mB、15m,70mC、150m,50mD、200m,70m参考答案：A 文字解析：

50、暂无解析 13、背景材料2某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题：计算矢高是从拱顶截面( )A、形心到相邻两拱脚截面形心之间连线的垂直距离B、形心到相邻两拱脚截面最低点之间连线的垂直距离C、下缘到相邻两拱脚截面最低点之间连线的垂直距离D、下缘到相邻两拱脚截面形心之间连线的垂直距离参考答案：A 文字解析：用户提供的解析贡献者：王茜茜2012-07-0515:03:3794,静矢高是C,正确答案是A 14、在安全管理中,项目部主管安全的经理、副经理对职责范围内的安全管理工作负责体现

51、了( )的原则。A、管生产必须管安全B、谁主管谁负责C、预防为主D、动态管理参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、按照现行公路工程质量检验评定标准,在悬臂拼装梁施工过程中,桥梁的轴线偏位检查频率是( )A、每节段检查2处B、每节段检查6处C、每节段检查4处D、每节段检查3处参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、公路工程的间接费是由企业管理费和( )两项组成的。A、预留费B、建设单位管理费C、财务费D、现场经费参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、安全生产法规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责,其中不包括( )A、建立、健全本单位安全生产责任制B、组织制定本单位安全

52、生产规章制度和操作规程C、保证本单位安全生产投入的有效实施D、督促和落实本单位的安全文化建设参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、桥梁明挖扩大基础施工放样工作下列说法正确的有( )A、根据桥梁中心线与墩台的纵横轴线,推出基础边线的定位点B、根据边线的定位点放线画出基坑的开挖范围C、基坑底部的尺寸一般较设计平面尺寸每边各增加0510m的富余量D、坑壁垂直的无水基坑坑底,可不必加宽E、坑壁垂直的无水基坑坑底,必须加宽参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 19、下列工程中,不可视为线性分布工程的是( )A、路面工程B、交通工程C、大型互通式立交D、环境绿化参考答案：C 文字解析：暂无解析

53、20、某旧路改建利用段路基纵向开裂甚至形成错台的原因是( )A、新旧路基结合部未挖台阶或台阶宽度不足B、同一填筑层路基填料混杂,塑性指数相差悬殊C、路基顶填筑层作业段衔接施工工艺不符合规范要求D、路基顶下层平整度填筑层厚度相差悬殊,且最小压实厚度小于8cm参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、背景材料某公路山岭隧道,里程为K5+100K8+100,长度为3000m；进口段K5+100K5+400为级围岩,覆盖层厚度为38m；K5+400K8+100为V级围岩,覆盖层厚度为60250m,其中K6+800K7+300为曲线；采用双向钻爆导坑法施工,用8个月实现隧道贯通。问题：洞内施工用的水准点按

54、施工需要加设。为使施工方便,在导坑内拱部、边墙施工地段宜设立( )个临时水准点,并定期复核。A、125+1B、60+1C、35+1D、30+1参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、属于软土地基的工程特性是( )A、透水性强B、天然强度低C、流变性差D、压缩性低参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、我国的安全生产管理体制包括( )A、企业负责B、行业管理C、国家监察D、群众监督E、个人检查参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 24、采用新奥法施工的隧道,其开挖方法一般为( )A、钻爆法B、沉管法C、盾构法D、盖挖法参考答案：A 文字解析：暂无解析 25、某高速公路有一座单跨拱桥,其净

55、跨径为l0,计算跨径为l,净矢高为f0,计算矢高为f,则该拱桥的矢跨比为( )A、f0/l0B、f0/lC、f/l0D、f/l参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、浅埋及软土隧道施工通常采用( )A、明挖法B、地下连续墙法C、盖挖法D、掘进机法E、沉管法参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 27、高速公路的平面控制测量等级应使用( )A、一级小三角B、一级导线C、二级导线D、二级小三角E、四级GPS控制网参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 28、钢筋接头采用搭接电弧焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,使两接合钢筋轴线一致,接头双面焊缝的长度不应小于( )A、2dB、5dC、8dD、

56、10d参考答案：B 文字解析：暂无解析 29、洞内导线应根据洞口投点向洞内作引申测量,洞口投点应纳入( )内,由洞口投点传递进洞方向的联接角测角中误差,不应超过测量等级的要求。A、导线点B、控制网C、精度误差范围D、视线范围参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、经纬仪的操作步骤正确的是( )A、整平对中照准读数B、整平照准对中读数C、对中整平照准读数D、对中照准整平读数参考答案：C 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、大中型水利水电工程建设征用的土地时,每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准,一般为该耕地被征用前3年平均每亩年产值的( )倍。A、24B、46C、68D、810参考答案

57、：B 文字解析：暂无解析 2、我国第一个采用施工招标投标制的水利水电工程是( )A、葛洲坝水利枢纽工程B、小浪底水库工程C、鲁布革水电站工程D、板桥水库复建工程参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、防汛条例规定,当河道水位或者流量达到规定的分洪、滞洪标准时,有管辖权的人民政府防汛指挥部采取的正确措施有( )A、加强防汛巡逻,加高加固堤防,确保堤防安全B、根据上级批准的分洪、滞洪方案,采取分洪、滞洪措施C、根据自行制定的分洪、滞洪方案,采取分洪、滞洪措施D、非常情况下,为保护国家重点地区和大局安全,可以自行采取非常紧急措施E、采取的分洪、滞洪措施对毗邻地区有危害的,须经当地上级防汛指挥机构批准参

58、考答案：B、E 文字解析：暂无解析 4、水土保持法规定,为防止水土流失,工程竣工后,其取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地,必须( )A、挖排水沟B、采用砌石或混凝土护砌C、植树种草D、恢复耕种参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、水电工程验收委员会主任委员裁决意见有半数以上委员反对或难以裁决的重大问题,应由( )报请验收委员会主任委员单位或国家经贸委决定。A、验收委员会B、项目法人C、验收主持单位D、项目法人商地方政府参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、必须设置内部撑杆或外部拉杆的模板包括( )A、悬臂模板B、竖向模板C、内倾模板D、横向模板E、外倾模板参考答案：B、C 文字解

59、析：暂无解析 7、混凝土拆模时间一般根据( )而定。A、设计要求B、拌合物坍落度C、气温D、混凝土强度E、温控要求参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 8、负责组织水利水电工程施工总承包一级以上资质等单位的人员安全生产知识能力考核的单位是( )A、国务院B、国务院安全生产部门C、水利部D、建设部参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、农村集体经济组织的水塘和由农村集体经济组织修建管理的水库中的水,归( )使用。A、各该农村集体经济组织B、县级以上地方政府C、县级以上集体经济组织D、流域管理机构参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、采用自上而下分段灌浆法时,灌浆结束标准为在规定的压力下( )

60、A、当注入率不大于04Lmin时,继续灌注60minB、当注入率不大于04Lmin时,继续灌注90minC、当注入率不大于1Lmin时,继续灌注60minD、当注入率不大于1Lmin时,继续灌注90minE、当注入率在04lLmin之间时,继续灌注60min参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 11、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程建设项目工程静态总投资包括( )A、枢纽建筑物费用B、建设征地和移民安置费用C、独立费用D、基本预备费E、建设期贷款利息参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 12、水工大坝工程专业承包二级企业,资质