安徽省继续教育一级建造师资格试题360题精选全解析

1、安徽省继续教育一级建造师资格试题360题精选全解析第一部分 工程经济1、某县公安局民警甲在一次夜间治安检查中被某房地产开发公司职工乙打伤,公安局认定乙的行为构成妨碍公务,据此对乙处以200元罚款。甲认为该处罚决定过轻。下列( )说法是正确的。A、对乙受到的处罚决定,甲既不能申请复议,也不能提起行政诉讼B、甲可以对乙提起民事诉讼C、对乙受到的处罚决定,甲可以申请复议,但不能提起行政诉讼D、对乙受到的处罚决定,甲应当先申请复议,对复议决定不服可提起行政诉讼参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、下列对于强制性标准监督检查的表述,错误的是( )A、工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定是必须检查

2、的内容B、应当检查工程项目的验收是否符合强制性标准的规定C、应检查建筑材料检验、仓储保管等人员是否掌握强制性标准D、工程项目采用的材料、设备应当符合强制性标准的规定参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、建设工程合同属于特殊的加工承揽合同,其对合同的转让有许多特别规定。下列相关表述正确的是( )A、施工合同的施工方可以依法转让其全部合同权利义务B、勘察合同的勘察方经发包方同意,可以将非主体的部分任务转让C、设计合同对设计方的主体资格有严格的资质要求D、监理合同的监理方可以转让其监理业务E、建设单位可以依法转让其建设项目参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 4、我国处理劳动争议的程序通常是(

3、)A、调B、仲C、诉讼、协商B仲裁、调解、协商、诉讼C协商、调解、仲裁、诉讼D、调解、协商、仲裁、诉讼参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、建筑业实行固定比例营业税率,为( )A、1%B、3%C、5%D、7%参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、根据我国刑法的规定,罚金是( )判处犯罪分子向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。A、行政机关B、人民政府C、人民法院D、公安机关参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、债务人与保证人之间签订的合同是( )A、保证合同B、委托合同C、承揽合同D、担保合同参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、拆迁人与被拆迁人因补偿安置问题引起纠纷,致使拆迁进展缓慢。为解决纠纷

4、,拆迁人可采用的方法不包括( )A、仲裁B、诉讼C、听证D、行政裁决参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、某建筑有限责任公司是一家承建民用住房和公建设施的企业,.根据公司法的有关规定,应当依法办理变更登记的情形为( )A、公司的法定代表人由蒋某变更为吴某B、使公司的注册资本由4000万增加为8000万C、扩大公司经营范围,增加桥梁建设一项D、与某安装公司合并E、梁某的公司总经理职务由尚某接替参考答案：A、B、C、D 文字解析：本题考点是1Z301211公司应当依法办理变更登记的几种情形。根据公司法的有关规定，发生如下变更事项的，应当依法办理变更登记：(1)公司营业执照记载的事项发生变更的，公司

5、应当依法办理登记，由公司登记机关换发营业执照。(2)公司修改章程，改变经营范围，应当办理变更登记。(3)公司法定代表人变更，应当办理变更登记。(4)公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记。(5)公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。本题中，A、B、C、D四项分别属于上述第三、第五、第二、第四种公司应当依法办理变更登记的情形，因此A、B、C、D为正确答案。 10、某项目的建设资金来源于世界银行贷款,招标过程中,有甲、乙、丙、丁、戊5家公司报名投标。按照中华人民共和国招标投标法的规定,该项目施工招标前必须具备的条件有( )A、招标人已经依法

6、成立B、初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准C、招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准D、工程建设资金已经全部到位E、有招标所需的设计图纸及技术资料参考答案：A、B、C、E 文字解析：依据工程建设项目施工招标投标办法中的规定,ABCE四项的内容均在规定之中,答案D涉及工程建设资金问题工程建设项目施工招标投标办法中规定工程建设要有相应资金或者资金来源已经落实,而不是要求工程建设资金全部到位,故正确答案为ABCE 11、就建筑意外伤害保险而言,如果被保险人因意外致残,由被保险人作为申请人填写保险金给付申请书,凭一系列的证明文件向保险人申请给付保险金。这些证明文件通常包

7、括( )A、保险单及投保单位证明B、被保险人户籍证明及身份证明C、有保险人指定或认可的医疗机构或医师出具的被保险人残疾程度鉴定书D、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、伤害程度等有关的其他证明和资料E、保险人认可的医疗机构出具的被保险人死亡证明参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 12、根据行政处罚法的规定,我国立法体系中可以设定吊销企业营业执照行政处罚权限的法律规范性文件包括( )A、法律B、行政法规C、部门规章D、地方性法规E、地方政府规章参考答案：A、B 文字解析：根据行政处罚法第9条至第12条规定，只有法律和行政法规具有设定吊销企业营业执照行政处罚的权限。 13、自提

8、存之日起,债权人五年内不领取提存物的,则( )A、视为合同权利义务尚未结束B、视为标的物已归债权人所有C、提存物扣除提存费用后归国家所有D、标的物损毁、灭失的风险五年后自动转为债权人承担参考答案：C 文字解析：根据合同法104条规定：“债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。”C项正确。 14、甲、乙签订供货合同,货物存放于丙仓储公司的仓库,乙交付货款后,甲向乙交付仓储公司丙提供的仓单一张,仓单上注明凭单提货。乙公司提货时,由于甲公司尚欠丙仓储费用,丙公司拒绝放货,则( )A、丙应对乙承担违约责任B、甲、丙对乙承担连带责任C、甲对乙承担违约责任D

9、、甲对乙承担主要责任,丙对乙承担次要责任参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、下列合同中,属于无偿合同的是( )A、房屋租赁合同B、赠与合同C、建筑设备运输合同D、勘察设计合同参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、在缔约过程中,一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实,给对方造成损失的,应承担的责任是( )A、违约责任B、缔约过失责任C、无过错责任D、合同责任参考答案：B 文字解析：合同法第42条的规定，缔约过失责任是指在订立合同过程中，一方因违背诚实信用原则所要求的义务而致使另一方信赖利益遭受损失，依法应承担的民事责任。 17、以下关于公开审判制度,正确表述是( )A、不允许群众旁听庭审过程

10、和宣判结果B、除法律规定的情形外,审理民事案件的过程应当向社会公开C、对公开审理或者不公开审理的案件,一律公开宣告判决D、除法律规定的情形外,允许群众旁听庭审过程E、除法律规定的情形外,允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道,并将案件向社会披露参考答案：B、C、D、E 文字解析：根据民事诉讼法第一百二十条和第一百三十四条第一款的规定，除法律规定的情形外，审判过程应当向社会公开，允许群众旁听庭审，允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道，并将案件向社会披露，一律公开宣判，所以本题选B、C、D、E。 18、甲施工单位与乙钢材供应商合同约定买卖500吨钢材,由于施工内容的调整变化,甲通知乙可能要改变交货数

11、量,但一直未明确具体交货数额。交货期到达,乙将500吨钢材交付甲,甲拒绝接受,理由是合同已协议更改,则正确的说法是( )A、乙应承担由此给甲造成的损失B、甲可以根据实际情况部分接收货物C、由于双方已商定变更合同,乙暂停送货D、甲拒绝接受货物,应承担违约责任参考答案：D 文字解析：见合同法78条规定：当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。本题中甲乙双方对合同变更的交货数量约定不明确，应推定为未变更。乙按照原合同约定执行，甲方拒绝接受货物，应承担违约责任。故D项正确。 19、工程施工单位将劳务作业分包给李某组织施工,李某的雇用人员范某在二次结构墙体砌筑过程中,不慎坠落摔伤,则范某因安全

12、生产事故造成的人身损害应由( )A、李某赔偿B、施工单位赔偿C、李某和施工单位承担连带责任D、范某自己承担参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、根据有关法律规定,施工投标保证金最高额不超过( )万元人民币。A、80B、100C、120D、140参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、甲劳务公司与乙建筑公司签订了一份包工包料的劳务分包合同,工程竣工验收合格后交付使用。下列说法正确的是( )A、分包合同无效,甲公司无权要求工程款B、分包合同有效,甲公司有权要求工程款C、分包合同无效,甲公司有权要求工程款D、法院可以没收甲公司的工程款参考答案：C 文字解析：劳务公司承包包工包料的劳务工程，实际是一

13、种非法分包行为，该行为违反了建筑法第26条关于建设工程资质管理的规定，其合同是无效的。根据合同法第52条第(5)项的规定和最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释第2条的规定，建设施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支付。所以本案答案是C。 22、某工程因施工单位擅自降低材料的耐火等级,造成建筑物失火焚毁。施工单位项目经理甲被依法逮捕,经法院判决:对甲处以2年管制,立即执行。从逮捕到判决,甲已被羁押3个月,则甲还应服刑( )A、21个月B、2年C、2年3个月D、18个月参考答案：D 文字解析：管制的刑期从判决执行之日起算,

14、判决前先行羁押的,羁押1日折抵管制刑期2日。 23、根据环境噪声污染防治法的规定,环境噪声污染防治设施的拆除或者( ),必须事先经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。A、维修B、检测C、闲置D、使用参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、张某的住房在旧城改造中被拆迁人某房地产开发公司拆除,则张某的下列主张符合我国拆迁法律规范的有( )A、只能要求拆迁人予以货币补偿B、只能要求拆迁人给予产权调换C、可以要求拆迁人予以货币补偿D、可以要求拆迁人给予产权调换E、要求采取货币补偿和产权调换相结合参考答案：C、D 文字解析：对于普通的被拆房屋，被拆迁人可任选货币补偿和产权调换，故A、B选项

15、错；货币补偿和产权调换相结合的方法在制定行政法规时已被取消，因而E项错误。 25、按照建设工程质量管理条例的规定:工程建设过程有关主体的下列行为中,除( )外都是违法的。A、为保证工程质量,设计单位对某重要器材指定了生产厂商B、建设单位通过原设计单位实施了涉及承重结构变动的装修工程C、施工单位的总工程师经过仔细核算,变更了某剪力墙的配筋方案D、监理单位要求员工主要采用巡视和平行检测的方法实施监理参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、在下列常见的合同中,对合同的分类的说法错误的是( )A、加工承揽合同属于不要式合同B、建设工程施工合同属于要式合同C、建设单位与商业银行的贷款合同属于不要式合同D

16、、自然人之间的借款合同属于不要式合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、甲是债权人,乙是债务人,则下面说法正确的是( )A、乙怠于行使到期债权的,甲可以行使代位权B、甲行使代位权的范围以乙对第三人享有的债权为限C、甲行使代位权的所支付的诉讼费由其自己承担D、甲行使代位权可以自己的名义起诉乙的债务人参考答案：D 文字解析：最高人民法院关于适用若干问题的解释(一)第ll规定了代位权行使的4个条件： 28、某设计单位为谋取中标,向招标人行贿,根据招标投标法的规定,除应对单位处罚外,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人处( )罚款。A、中标项目金额5%o以上10以下的罚款B、中标项目金额5%以

17、上10%以下的罚款C、单位罚款数额5%以上10%以下的罚款D、单位罚款数额5以上10以下的罚款参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、在一起建筑工程质量纠纷案件中,当事人提交的证据中,属于视听资料的是( )A、合同书B、施工图纸C、质量检验记录D、施工现场影像参考答案：D 文字解析：施工现场影像是以录制的图像、声音所记载反映的情况证明案件事实，所以本题选D。 30、下列属于著作权中人身权的是( )A、保护作品完整权B、使用权C、许可使用权D、转让权参考答案：A 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、关于总投资收益率的描述,下列选项中错误的是( )A、总投资收益率用来衡量权益投资的获利能力B

18、、总投资收益率应大于行业的平均投资收益率C、总投资收益率越高,项目获得的收益也越多D、总投资收益率高于同期银行利率,适度举债有利参考答案：A 答案解析：暂无解析 2、关于融资前分析的阐述中,错误的是( )A、融资前分析可选择计算所得税前指标B、融资前分析可选择计算所得税后指标C、在项目建议书阶段,不能只进行融资前分析D、融资前分析应考察整个计算期内现金流入和现金流出参考答案：C 答案解析：暂无解析 3、某施工企业,为解决设备生产能力不足问题,以银行存款100000元购买设备,此项支出属于( )A、资本性支出B、收益性支出C、投资性支出D、费用性支出参考答案：A 答案解析：暂无解析 4、影响投资

19、估算准确程度的因素有很多,下列选项中不属于对投资估算构成影响的是( )A、项目本身的复杂程度及对其认知的程度B、项目所在地的自然环境描述的翔实程度C、招标人的知识结构、经验和水平D、项目构思和描述的详细程度参考答案：C 答案解析：暂无解析 5、某企业2010年2月购入一项专利技术价值20万元;购入一台机器10万元;购入股票价值5万,并打算短期持有;购入汽车8万元;购入原材料2万元。根据企业会计准则及其相关规定,属于企业流动资产的有( )A、专利技术B、机器C、短期持有的股票D、汽车E、原材料参考答案：C、E 答案解析：暂无解析 6、下列各项中,属于紧缩性货币政策的是( )A、提高贴现率B、降低

20、贴现率C、买入国库券D、降低法定准备金参考答案：A 答案解析：暂无解析 7、某设备的原始成本(实际价值)为4000元,残值固定为400元,每年设备的劣化增量是均等的,年低劣化值为200元,不计利息。设备的经济寿命为( )年。A、2.45B、6C、6.32D、6.63参考答案：B 答案解析：暂无解析 8、某港口施工企业2009年9月发生如下支出:现场施工人员工资30万元,材料费用80万元,机械使用费65万元,行政管理部门人员工资5万元,行政管理部门水电费2000元.根据企业会计准则及相关规定,属于直接费用的有( )A、施工人员工资B、材料费用C、机械使用费D、第一项目部水电费E、工程保修费用参考

21、答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 9、对承包人来说,经营性租赁设备与购买设备相比的优点有( )A、可以避免设备的第一种无形磨损B、可缓解短期内资金不足的困难C、可以根据需要随时处置设备D、可以享受税费上的利益E、可以用租赁设备进行抵押贷款参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 10、下列属于生产成本的有( )A、职工教育经费B、材料费用C、机械使用费D、第二项目部水电费E、工程保修费参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 11、会计报表分析方法有( )A、水平分析法B、垂直分析法C、差冻锲算法D、趋势分析法E、连环替代法参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 12、根据现行会计制

22、度,反映企业财务状况的报表包括( )A、利润表B、现金流量表C、资产负债表D、利润分配表参考答案：C 答案解析：暂无解析 13、如果招标文件中没有规定单列开办费,则所有开办费都应作为( )摊入到工程量表的各个计价分项价格中。A、工程辅助费B、其他待摊费C、经营业务费D、现场管理费参考答案：B 答案解析：暂无解析 14、某项目的设备及工器具购置费2000万元,建筑安装工程费800万元,工程建设其他费200万元,基本预备费费率5%,则该项目的基本预备费为( )万元。A、100B、110C、140D、150参考答案：D 答案解析：暂无解析 15、某投资方案寿命期为10年,其中建设期1年,建设期末即达

23、到设计生产能力开始产生收入;设计年生产能力为20万台;预计产品价格为40元/台;营业税金及附加为销售收入的5%;年经营成本为230万元;方案总投资为2000万元,其中建设投资为1850万元,流动资金为150万元,均在寿命期初投入;基准折现率为10%。已知(P/A,10%,10)=6.14,则以下选项正确的是( )A、项目财务净现值计算式为：FNPV=总投资+产品价格年生产能力(15%)年经营成本(P/A,10%,10)B、若总投资增加10%,则财务净现值增加200万元C、若产品价格增加10%,则财务净现值提高466.64万元D、若经营成本减少10%,则财务净现值提高141.22万元E、经营成本

24、是敏感因素参考答案：C、D、E 答案解析：暂无解析 16、编制人工定额时,工人在工作班内消耗的工作时间属于损失时间的是( )A、停工时间B、休息时间C、准备与结束工作时间D、不可避免中断时间参考答案：A 答案解析：暂无解析 17、无形资产中的非专利技术包括( )A、技术规范B、产品名称C、商誉D、商标参考答案：A 答案解析：暂无解析 18、在确定完分包工作内容后,承包商要发出分包询价单。分包询价单的要求与某个文件基本一致,这个文件是( )A、工程投标文件B、工程招标文件C、工程施工方案D、工程设计文件参考答案：B 答案解析：暂无解析 19、编制施工机械台班使用定额时,需要拟定机械工作的正常施工

25、条件,具体包括( )A、拟定施工机械的作业方法B、确定施工机械的工作班制度C、确定工作地点的合理组织D、确定配合机械作业的施工小组的组织E、确定施工机械的净工作效率参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 20、按建标2003206号文件的规定,施工企业对建筑材料、构件进行一般鉴定和检查所发生的费照属于( )A、措施费B、直接工程费C、间接费D、工程建设其他费参考答案：B 答案解析：暂无解析 21、功能评价就是要找出实现功能的最低费用作为功能的目标成本,以功能目标成本为基准,通过与功能现实成本的比较,求出两者的比值和两者差异值,价值工程活动的重点对象为( )A、功能价值高、改善期望值大的功

26、能B、功能价值低、改善期望值大的功能C、功能价值高、改善期望值小的功能D、功能价值低、改善期望值小的功能参考答案：B 答案解析：暂无解析 22、作为项目可行性研究中财务评价和国民经济评价的基准和判别标准的是( )A、基准收益率B、社会折现率C、折现率D、生产效率E、工资参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 23、某住宅开发项目,市场预测售价为2300元/m2,变动成本为900元/m2,固定成本为500万元,综合营业税金为150元/m2。此项目最少应开发( )m2商品住宅面积才能保本。A、4000B、4635C、5420D、6500参考答案：A 答案解析：暂无解析 24、编制材料消耗定额

27、时,材料净用量的确定方法有( )A、理论计算法B、图纸计算法C、比较类推法D、测定法E、经验法参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 25、施工企业材料处置的净损失属于企业的( )A、利润B、收益C、利得D、损失参考答案：D 答案解析：暂无解析 26、机械使用费应当计入企业的( )A、直接费用B、间接费用C、期间费用D、财务费用参考答案：A 答案解析：暂无解析 27、审查建筑工程概算时,主要依据( )对工程量进行审查。A、初步设计图纸B、预算定额C、工程量计算规则D、取费标准E、概算定额参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 28、某建筑公司,本期获得的收入有下列各项,其中属于施工企业

28、其他业务收入范围的有( )A、所属结构加工厂,外销自制文件柜,计收款160000元B、所属物资公司,对外销售库存钢材,计收款280000元C、机械作业一队,对外提供机械作业,计收入作业款85000元D、公司对外出租非专利技术获租金收入50000元E、收到工程价款结算收入6000万元参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 29、以下各项,属于现金流量表作用的是( )A、提供现金流量信息B、有助于评价企业的支付能力,偿债能力和周转能力C、可评价预测企业未来的发展情况D、表明企业某一特定日期的各项资产分布情况E、有助于使用者对企业整体财务状况做出客观评价参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无

29、解析 30、某施工企业生产所需甲种材料,年度采购总量为45000公斤,材料单价为500元,一次订货成本为120元,每千克材料的年平均储备成本为1.20元,该批材料的经济采购批量是( )公斤。A、3000B、3500C、4500D、6000参考答案：A 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、( )是安全生产管理的主要对象,在实际生活和生产过程中以多种多样的形式存在。A、企业员工B、生产设备C、危险源D、生产资料参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、信息工作流程是指各项信息管理任务的工作流程,如( )A、信息管理手册编制、修订的工作流程B、工程档案管理的工作流程C、合同评审的工作流程D、收集信

30、息、录入信息、审核审核、加工信息、信息传输、信息发布的工作流程E、物资采购管理流程参考答案：A、B、D 文字解析：合同评审、物资采购本身不是信息管理任务。 3、建设工程项目进度控制是一个动态的管理过程,其主要包括( )A、进度计划的跟踪检查与调整B、工期索赔条件的分析与比较C、进度目标分析和认证D、建立辅助进度控制的信息处理平台E、进度计划的编制参考答案：A、C、E 文字解析：本题主要考查对进度控制工作内容的理解,进度控制的主要工作环节包括进度目标的分析和论证、进度计划的编制、进度计划的跟踪检查与调整。答案A、C、E包括上述主要工作环节的内容；答案B、D主要表现为进度控制的具体工作方法。 4、

31、质量管理体系文件的构成有：( )A、形成文件的质量方针和质量目标B、质量检查制度C、质量手册D、程序文件E、质量记录参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 5、由于建设工程施工危害因素复杂、风险程度高、伤亡事故多,如有遗漏就可能发展到失控,酿成事故,造成损失。为了避免事故发生,制定的预防措施必须严谨。这体现了施工安全控制的( )A、动态性B、交叉性C、严谨性D、针对性参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、针对工程特点,编制安全技术措施的技术人员必须掌握工程概况、施工方法、施工环境、条件等一手资料,并熟悉安全法规、标准等。这说明了编制安全技术措施要有( )A、可操作性B、全面性C、有效性D

32、、针对性参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、建设工程项目决策阶段策划的主要任务是( )A、定义如何组织项目开发B、定义如何组织项目建设C、定义项目开发的程序和内容D、定义开发或建设的任务和意义参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、建设工程项目质量控制系统与建设工程项目管理组织系统相融合,是一次性的质量工作系统,并非永久性的质量管理体系,即作用的( )不同。A、目标B、时效C、结果D、方式参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、由于工程质量形成的影响因素多,因此,对工程质量状况的调查和质量问题的分析,必须分门别类地进行,以便准确有效地找出问题及其原因,这就是( )的基本思想。A、质量检查B、分层

33、法C、因果分析法D、排列图法参考答案：B 文字解析：由于工程质量形成的影响因素多,因此,对工程质量状况的调查和质量问题的分析,必须分门别类地进行,以便准确有效地找出问题及其原因,这就是分层法的基本思想。 10、组织结构图反映一个组织系统中各组成部分(组成元素)之间的( )A、因果关系B、层次关系C、先后关系D、指令关系参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、建设工程项目信息的有些编码并不是针对某一项管理工作而编制,如投资控制成本控制、进度控制、质量控制、合同管理、编制项目进展报告等都要使用项目的结构编码,因此就需要进行( )A、编码组合B、编码分解C、编码分类D、编码分析参考答案：A 文字解析

34、：暂无解析 12、进度的控制周期应视项目的规模和特点而定,一般的项目控制周期为( )A、一个月B、三个月C、六个月D、十二个月参考答案：A 文字解析：暂无解析 13、某公司在职业健康安全与环境管理体系运行过程中,管理评审是由( )对管理体系进行系统评价。A、管理者代表B、审核的专家C、最高管理者D、总经理参考答案：C 文字解析：管理评审是有组织的最高管理者对管理体系的系统评价,判断组织的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效,由此决定是否对管理体系做出调整,包括方针、目标、机构和程序等。 14、对于大型建设项目尤其是群体工程构成的建设项目,建设项目管理和建设工程项目管理,在( )

35、方面存在有区别和有联系。A、管理范围B、管理目标C、管理核心D、管理主体E、投资决策参考答案：A、B、D 文字解析：对于大型建设项目尤其是群体工程构成的建设项目,建设项目管理和建设工程项目管理,在管理范围、管理目标、管理主体方面存在有区别和有联系。故选项C、E不正确。 15、某混凝土地面工程分为回填土,铺垫层和浇混凝土三个施工过程,其单代号搭接网络图如下所示,则铺垫层的最早开始时间为( )天。A、2B、4C、5D、6参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、下列选项中属于项目动态控制进度纠偏措施中技术措施的是( )A、改进施工方法B、管理职能分工C、任务分工D、改变施工机具E、项目管理班子成员参

36、考答案：A、D 文字解析：项目动态控制进度纠偏措施包括：组织措施、管理措施、经济措施、技术措施。其中，技术措施包括：调整设计、改进施工方法和改变施工机具等。 17、应急措施是在事故发生或各种自然灾害发生的情况下的应对措施,包括( )A、应急指挥和组织机构B、施工场外应急计划、事故应急处理程序和措施C、指挥和组织机构人员职责、分工D、应急设备E、经常性地进行事故应急训练参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 18、在直方图中质量特性数据分布居中且边界与质量标准的上下界限有较大的距离,说明其质量能力偏大( )A、不经济B、不合格C、不实用D、品质好参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、建设工程

37、项目设计经济性质量,是指不同设计方案的选择对( )的影响。A、建设工期B、建设质量C、建设安全D、建设投资参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、职业健康安全管理体系的l7个要素均有其相应的目标和意图。其中,与“鼓励所有受组织运行影响的人员参与职业健康安全事务,对组织的职业健康安全方针和目标予以支持”这个意图相应的要素为( )A、目标B、职业健康安全管理方案C、培训、意识和能力D、协商和沟通参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、某钢结构吊装工程施工,在实施成本管理的下列措施中,属于施工成本管理技术措施的是( )A、钢结构工程管理班子的任务分工B、钢结构吊装成本目标分析C、修订钢结构吊装施工合

38、同条款D、提出多个钢结构吊装方案参考答案：D 文字解析：提出多个钢结构吊装方案为技术措施,故选项D正确。钢结构工程管理班子的任务分工属组织措施；钢结构吊装成本目标分析属管理措施；修订钢结构吊装施工合同条款是合同措施,所以选项A、B、C均不恰当。 22、在P循环中,C代表( )A、检查B、计划C、处置D、实施参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、利用直方图整理统计数据,了解统计数据的分布特征,即数据分布的( )状况。A、综合B、异常C、集中或离散D、合理参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、编制施工项目的施工成本计划,在资源价格方面,作为编制依据的是( )A、合同约定的资源价格B、企业内部资

39、源价格C、资源预算价格D、资源计划价格参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、作为施工成本管理的任务,对施工成本进行分析,目的是分析( )A、评定成本责任者业绩B、成本的发展趋势C、成本升降的因素D、确定成本规划方案参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的,它可以由( )等不同周期的计划构成进度计划系统。A、总进度计划B、实施性进度计划C、年、季、月计划D、施工和设备安装进度计划参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、应用动态控制原理进行建设工程项目投资控制时,相对于工程合同价而言,投资的计划值有( )A、投资规划B、工程概算C、工程预算

40、D、工程进度款E、工程决算参考答案：B、C 文字解析：投资的计划值和实际值是相对的，如：相对于工程预算而言，工程概算是投资的计划值；相对于工程合同价而言，则工程概算和工程预算都可作为投资的计划值等。 28、投标人按照招标人的要求完成标书的准备与填报之后,就可以向招标人正式提交投标文件。在正式投标需要注意的事项包括( )A、在投标截止日期之前提交投标书B、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应C、如有正当理由,投标人可在招标范围以外提出新的要求D、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件E、投标书正本和副本的内容允许有差别参考答案：A、B、D 文字解析：投标人应该按招标文件的要求编

41、制投标文件。投标人在招标文件范围以外提出新的要求,将被视为对招标文件的否定,不会被招标所接受。 29、如何评价、度量风险的大小,确定可接受风险和不可接受风险,对不可接受风险作进一步分析,制定补偿措施,将风险减至最小或可以接受的水平,是一个急需解决的课题。其中不可接受风险是指( )A、超出了方针、目标和企业规定的其他要求的风险B、超出了法律、法规和规章的要求的风险C、超出了人们普遍接受的要求的风险D、超出了人们的判断能力的限度的风险E、超出了建设工程项目的总体目标范围的风险参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 30、下列关于履约担保的有效期,正确的说法是( )A、始于工程开工之日,终止日期可

42、以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日B、始于工程开工之日,终止日期可以约定为工程竣工验收之日或者保修期满之日C、始于取得施工许可证下发之日,终止日期可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日D、始于取得施工许可证下发之日,终止日期可以约定为工程竣工验收之日或者保修期满之日参考答案：A 文字解析：承包人在工程合同项下的义务期限始于开工,终于保修期满,故履约担保的有效期应为工程施工开始至保修期满全过程。 第四部分 公路实务1、高速公路路基土的干湿类型状态应处于( )A、超干燥B、干燥C、中湿D、潮湿E、过湿参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 2、不能用于高速公路的沥青面层类型有( )A、SM

43、AB、沥青贯入式C、沥青碎石D、沥青表处E、SAC参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 3、背景材料1某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题：在孔径的控制中,防止缩径属于( )基础施工中的控制要点。A、扩大基础B、钻孔桩C、挖孔桩D、沉井参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、按测量仪器工具的使用和保管的要求,仪器应停止使用的状况有( )A、使用时间过长B、显示不正常C、超过了规定的周检确认时间间隔D、仪表封缄的完整性已

44、被破坏E、功能出现了可疑参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 5、隧道周边位移的测量仪器一般采用( )A、收敛计B、测缝计C、声波仪D、水平仪参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、根据公路工程施工企业资质类别划分要求,桥梁工程专业承包企业资质划分为( )A、一级、二级B、一级、二级、三级C、特级、一级、二级D、特级、一级、二级、三级参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、背景材料1某施工单位承接了一段二级道路施工,其中包括3道结构形式和工程量基本相同的涵洞。根据工期要求,对于3道涵洞施工要求组织几个相同的工作队,在同一时间、不同的空间上进行施工。按照资源计划的要求,施工涵洞时安排的技术工

45、人主要有测量工、机修工、钢筋工、木工、混凝土工等。该段道路路面为水泥混凝土路面,该路面要求早期强度高、拆模块,并有抗渗要求,且常受冻融交替作用。项目部要求尽可能用一种机械代替一系列机械,减少作业环境,扩大机械使用范围,提高机械利用率,方便管理和维修。问题：该段道路路面宜采用的水泥品种是( )A、火山灰质硅酸盐水泥B、粉煤灰硅酸盐水泥C、矿渣硅酸盐水泥D、硅酸盐水泥(代号PI和P)参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、如果工程的设计作较大变更而影响了建设规模和投资标准时,需报请( )同意后方可修改。A、业主单位的上级主管单位B、施工单位的上级主管单位C、监理单位的上级主管单位D、原批准初步设计的

46、主管单位参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、公路桥梁施工中,必须投入施工现场的劳动力是( )A、爆破工B、测量工C、木工D、混凝土工参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、安全事故自发生之日起( )日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。A、10B、20C、30D、40参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、可用于排地下和地表水的排水设施是( )A、排水沟B、暗沟C、渗沟D、拦水带参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、水泥稳定基层中,对水泥最主要的技术要求是( )A、终凝时间较长B、强度等级较高C、抗压强度较高D、抗折强度较高参考答案：A 文字解析：暂无解析 13、特种作业人员须

47、经( )合格取得操作许可证者,方可上岗。A、专业技术培训考试B、领导考评C、文化考试D、相关部门考评参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、就一条高速公路收费系统来说,下列属于实现基本功能的系统为( )A、车牌自动识别系统B、紧急电话系统C、计算机系统D、计重系统参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、在软弱围岩地段施工时,应遵守的原则有( )A、短进尺B、强爆破C、早喷锚D、勤量测E、紧封闭参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 16、下面属于控制供料成本的措施的有( )A、材料的统计工作以限额领料单为依据B、降低材料原价C、控制场外运输费用D、控制场外运输损耗E、优化实验配合比参考答

48、案：B、C、D 文字解析：暂无解析 17、马歇尔试验的技术指标包括( )A、空隙率B、稳定度C、流值D、沥青饱和度E、破碎比参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 18、在混合工作队式的施工组织形式时,其特点有( )A、项目经理权利集中B、有利于培养一专多能的人才并充分发挥其作用C、办事效率高,解决问题快D、职能专一,关系简单E、把职能原则和对象原则结合起来参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 19、用于公路路基的填料,确定其最小强度是按( )A、弯拉应力值B、弯沉值C、E0值D、CBR值参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、当地基计算沉降过大或结构物对不均匀沉降敏感时,可采用(

49、)A、沉井基础B、桩基础C、管柱D、刚性基础参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人( )A、处三年以下有期徒刑或者拘役B、处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金C、处五年以下有期徒刑或者拘役D、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、对热拌沥青混凝土路面,在沥青混合料拌合时,混合料的出厂温度控制在( )A、120150B、140165C、150170D、160180参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、公路纵向碎石盲沟铺设土工布的接长和拼幅需采用平搭接

50、的连接方式,搭接长度不得小于( )A、20cmB、30cmC、40cmD、50cm参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、在所有的工程中必须配置的工人有( )A、测量工B、钢筋工C、木工D、实验工E、张拉工参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 25、该隧道施工在辅以大型机具设备时宜采用( )施工。A、台阶开挖法B、全断面开挖法C、分部开挖法D、隧道挖掘机法参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、中央分隔带施工中埋设横向塑料排水管,其基槽的沟底坡度大小为( )A、和路面横坡一致B、与路线纵坡一致C、03D、033参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、按照公路建设项目的主体资格管理制度的要求,下

51、列必须持有国家规定的资质证( )A、建设单位B、可行性研究单位C、勘察设计单位D、施工单位E、工程监理单位参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 28、按照公路建设市场管理办法的要求,项目施工应当具备的条件有( )A、项目已列入公路建设年度计划B、施工图设计文件已经完成并经审批同意C、建设资金已经落实D、征地手续已办理E、施工组织设计已经完成参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 29、国家规定一顶安全帽的重量不应超过( )A、400gB、500gC、600gD、700g参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、简支梁桥常用的施工方法有( )A、顶推施工B、现浇施工C、悬臂施工D、预

52、制安装施工E、转体施工法参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、下列质量事故可由项目法人组织设计、施工、监理等单位进行调查的是( )A、一般质量事故B、较大质量事故C、重大质理事故D、特大质量事故参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、根据水工建筑物地下开挖工程施工技术规范(SDJ21283),下列关于洞室开挖爆破安全要求正确的是( )A、单向开挖隧洞,安全地点距爆破工作面的距离,应不少于200mB、单向开挖隧洞,安全地点距爆破工作面的距离,应不少于300mC、相向开挖的两个工作面相距30m放炮时,双方人员均须撤离工作面D、相向开挖的两个工作面相距50m放炮时,双方人员均须撤

53、离工作面E、相距15m时,应停止一方工作单项开挖贯通参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 3、水利系统文明建设工地考核标准内容有( )A、精神文明建设B、工程建设管理水平C、施工合同执行情况D、施工区环境E、工程质量参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 4、面板堆石坝堆石体的压实参数包括( )等。A、碾重B、干密度C、碾压遍数D、铺层厚度E、压实度参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 5、根据碾压式土石坝施工规范(DLT51292001),碾压式土石坝的防渗体与岸坡结合带的填土宜选用( )A、砾质土B、壤土C、黏性土D、粉质土参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、根据水利水电工程施

54、工合同和招标文件示范文本(GF20000208),由于发包人责任引起的工期延误事件发生后,若发包人要求承包人修订的进度计划仍应保证工程按期完工,则由于采取赶工措施所增加的费用应由( )承担。A、发包人B、承包人C、设计单位D、监理人参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、骨料堆场的布置主要取决于( )A、地形条件B、堆料设备C、运输条件D、运输进出料方式E、骨料的组成材料的成分参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 8、生产经营单位的( )和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。A、项目负责人B、法人代表C、主要负责人D、董事长参考答案：C 文字解析

55、：暂无解析 9、根据水利工程设计概(估)算编制规定,投标保函手续费属于( )A、其他直接费B、企业管理费C、财务费用D、非企业成本参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工应属于( )的责任。A、发包人B、承包人C、设计单位D、监理人参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、承包人每完成一道工序及一个单元工程,都必须经过自检合格后报监理机构复核检验的制度为施工监理主要工作制度中的( )A、监理工作报告制度B、工程质量检验制度C、工程质量验收制度D、监理验收报告制度参考答案：B 文字解析：暂

56、无解析 12、国家对水资源的管理体制是实行( )A、国务院水行政主管部门统一管理B、流域管理机构统一管理C、国家和地方水行政主管部门分级管理D、流域管理与行政区域管理相结合参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例规定,大中型水利水电工程建设临时用地,至少应由( )批准。A、乡(镇)级以上人民政府土地主管部门B、县级以上人民政府土地主管部门C、市级以上人民政府水行政主管部门D、流域管理机构水行政主管部门参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、下列作用荷载属于偶然作用荷载的是( )A、校核洪水位时的浪压力B、地应力C、围岩压力D、地震作用E、结构自重参考

57、答案：A、D 文字解析：暂无解析 15、根据能量守衡原理,恒定水流的能量方程中( )A、基准面的选择是可以任意的B、计算不同断面的位置水头时,必须选择同一基准面C、压强标准只能使用相对压强D、压强标准只能使用绝对压强E、压强标准既可以使用相对压强,也可以使用绝对压强但同一问题需采用同一标准参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 16、根据水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范(DLT52072005),泄水建筑物中含推移质水流速度大于( )时,应进行混凝土抗冲磨试验。A、5msB、10msC、15msD、20ms参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、大型基坑初期排水,排水时间可采用( )A、

58、35dB、46dC、57D、D68d参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、竣工决算包括以下哪些部分( )A、封面及目录B、竣工项目的平面示意图C、工程竣工验收证书D、主体工程照片E、竣工决算说明书及决算报表参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 19、关于防洪规划、流域综合规划、区域综合规划,下列说法正确的是( )A、所在流域、区域的综合规划应当服从防洪规划B、防洪规划应当服从所在流域、区域的综合规划C、所在流域的流域防洪规划应当服从区域防洪规划D、区域防洪规划应当服从所在流域的流域防洪规划E、防洪规划是江河、湖泊治理和防洪工程设施建设的基本依据参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析

59、 20、根据泵站担负的任务不同,泵站枢纽布置一般有( )等几种典型布置形式。A、灌溉泵站B、排水泵站C、混流泵站D、排灌结合站E、轴流泵站参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 21、关于水利工程质量缺陷,不正确的说法是( )A、质量缺陷是指小于一般质量事故的质量问题B、质量缺陷实行备案制度C、工程质量有缺陷,不可评定合格D、质量缺陷备案表由监理单位组织编写参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、大中型水利水电工程建设征用耕地的补偿费,一般为该耕地被征用前3年平均年产值的( )倍。A、34B、46C、610D、1016参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、钢材在外力作用下开始产生塑性变形时

60、的应力为( )A、抗拉极限强度B、最大抗拉强度C、硬度D、抗拉屈服强度参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、施工图纸由( )签发。A、建设单位代表B、设计负责人C、监理单位D、项目法人参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、根据水利水电工程施工组织设计规范(SL3032004),重力式混凝土围堰采用抗剪断公式计算时,其稳定安全系数不小于( )A、3B、4C、5D、6参考答案：A 文字解析：暂无解析 26、大中型水利水电工程建设征用的土地时,每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准,一般为该耕地被征用前3年平均每亩年产值的( )倍。A、24B、46C、68D、810参考答案：B 文字解析：暂无