2022最全浙江省一级建造师资格测试题360题精选题完整版答案+解析

1、2022最全浙江省一级建造师资格测试题360题精选题完整版答案+解析第一部分 工程经济1、下列权利不属于担保物权的有( )A、抵押权B、质权C、地役权D、留置权参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、在招标投标法规定的必须招标的工程建设项目范围内,项目总投资低于3000万元人民币的下列单项工程服务中,必须进行招标的是( )A、勘查、设计服务单项合同估算价50万元以上B、施工单项合同估算价达到160万元C、重要货物采购单项合同估算价接近100万元D、监理服务单项合同估算价30万元参考答案：A 文字解析：必须招标的项目应该是既要满足项目范围，同时又要满足规模标准的要求。这两项同时满足才必须招标，本题

2、只有A选项符合条件。 3、王某在与保险公司订立车辆保险合同时,因一时疏忽大意没有向保险公司如实告知该车发动机有严重故障的事实,而且该故障对于日后发生的保险事故的发生具有严重影响,对此保险公司有权解除合同,对于合同解除前发生的保险事故( )A、不承担赔偿或者给付保险金的责任,但可以退还保险费B、不承担赔偿或者给付保险金的责任,也不退还保险费C、承担赔偿责任,但不退还保险费D、承担给付保险金的责任,但不退还保险费参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、下列关于合同生效的要件中,表述错误的是( )A、当事人必须具有完全的民事行为能力和民事权利能力B、当事人意思表示真实C、合同不违反法律和行政法规,不损

3、害社会公共利益D、具备法律、法规规定合同生效须具备的形式要件参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、在我国建设工程领域,依照建筑法的规定,可以自愿投保的险种有( )A、工程设计责任险B、建筑工程一切险C、建筑意外伤害险D、安装工程一切险E、工程监理责任险参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 6、某装修工程队准备改制为装饰有限公司,依照公司法的规定,在公司章程中,可以确定的法定代表人的人选为( )A、董事长B、执行董事C、财务经理D、设计总监E、经理参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 7、某纸业公司在生产过程中,需要向流经该公司的河流中排放大量的含热废水,根据我国水污染防治法的规定,

4、该公司向水体排放含热废水时,需要保证( )A、其下游最近灌溉取水点水质符合农灌标准B、水体水温符合水环境质量标准C、病原菌体废水消毒达标后排放D、有防溢液、防渗流的具体措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、注册建造师张立辞去了原施工单位的工作,受聘于一家建设工程招标代理公司,他办理变更注册手续时应提交的材料是( )A、注册建造师变更注册申请表B、注册证书和执业印章C、专业增项资格证明D、与新聘用单位签订的聘用合同E、与原单位解除聘用合同的证明参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 9、下列关于缔约过失责任构成要件的表述中,正确的是( )A、缔约过失发生在履约过程中B、一方违反了诚实信

5、用的原则C、一方违反了平等自愿的原则D、对方的社会信誉遭受损害参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、对于建设工程施工合同,具有下列( )情形之一的,建设工程施工合同无效。A、承包人收取部分管理费之后将工程交由劳务公司施工B、工程施工需要资质为一级,而承包人为二级C、承包人通过与发包人事先串通谋取中标D、某包工头借用承包人名义承揽工程施工E、工程承包人原资质等级不足,后于工程竣工前取得工程相应资质参考答案：A、B、C、D 文字解析：按照司法解释第1条和第4条规定的情形，A、B、C、D属于合同无效的法定情形，而E情形允许。 11、下列与工程建设相关的法律中,属于民法法律部门的是( )A、建筑法B

6、、合同法C、招标投标法D、仲裁法参考答案：B 文字解析：与工程建设有关的法律很多，它们处在不同的法律部门。像本题中合同法属于民法部门调整。 12、以下关于公开审判制度,正确表述是( )A、不允许群众旁听庭审过程和宣判结果B、除法律规定的情形外,审理民事案件的过程应当向社会公开C、对公开审理或者不公开审理的案件,一律公开宣告判决D、除法律规定的情形外,允许群众旁听庭审过程E、除法律规定的情形外,允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道,并将案件向社会披露参考答案：B、C、D、E 文字解析：根据民事诉讼法第一百二十条和第一百三十四条第一款的规定，除法律规定的情形外，审判过程应当向社会公开，允许群众旁听

7、庭审，允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道，并将案件向社会披露，一律公开宣判，所以本题选B、C、D、E。 13、依照合同法的理论,下列属于狭义合同的是( )A、劳动合同B、公益性捐赠合同C、特许经营合同D、行政征用补偿合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、企业在安全生产许可证有效期内,未发生死亡事故的,安全生产许可证届满时( )A、经原颁发管理机关同意可不再审查,有效期延期3年B、必须再次审查,有效期增加2年C、不再审查,有效期直至发生死亡事故D、必须再次审查,重新办理参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、某写字楼工程主楼尚未完工,裙楼商场部分未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致

8、使裙楼一楼承重墙局部因地基下沉而开裂,则承担此项责任的应当是( )A、设计单位B、施工单位C、建设单位D、质量监管部门参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、根据最高法院的司法解释,发包人享有合同的解除权,其中正确的是( )A、承包人非法转包合同的B、承包人未经发包人同意分包合同的C、不履行合同约定的协助义务的D、提供的建筑材料不符合强制性标准的E、合同约定的工期内未完工,且经催告后合理期限内仍未完工参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 17、关于建设工程勘察设计业务发包,以下的表述中正确的有( )A、发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位B、发包方可以将建设工程的勘

9、察、设计分别发包给几个勘察、设计单位C、经发包方书面同意,承包方可以将建设工程的主体部分勘察、设计任务再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位D、发包方一般应将整个建设工程项目的设计业务发包给一个承接方E、发包方将整个建设工程项目的设计业务分别发包给几个承包方时,必须选定其中一个承接方作为主承包方,承接部分设计业务的承接方直接对主承包方负责参考答案：A、B、D 文字解析：C选项错误在于主体部分的勘察设计任务不能分包；E项错在承包部分设计业务的承包方应直接对原发包方负责。 18、143、2008年3月1日,王宏将自己的房产以低于市场价50%的价格转让给李军,此行为导致王宏的债权人无法

10、实现债权,2009年1月1日,王宏的债权人知道了该转让行为,则债权人的撤销权截止于( )A、2009年3月1日B、2008年9月1日C、2010年1月1日D、2010年3月1日参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、某施工单位中标后与招标单位签订了施工合同,并按照招标文件要求提交了履约保证金。后因多种原因,施工单位拒绝履行合同,给招标单位造成一定损失,下列关于施工单位法律责任说法中错误的是( )A、履约保证金不予退还B、损失超过履约保证金的,对超过的部分不予赔偿C、损失超过履约保证金的,对超过的部分予以赔偿D、若情节严重,施工单位可能被取消25年的投标资格参考答案：B 文字解析：暂无解析 20

11、、根据实施工程建设强制性标准监督规定,下列关于对实施工程建设强制性标准进行监督的表述错误的是( )A、建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B、施工图设计审查单位应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督C、施工图设计审查单位应当对工程建设设计阶段执行强制性标准的情况实施监督D、建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行安全强制性标准的情况实施监督参考答案：D 文字解析：建筑安全监督管理机构对执行施工安全强制性标准的情况实施监督检查的时段是工程建设施工阶段并非勘察阶段，故D错误。 21、如果建设单位在竣工验收中违反了建筑节能强制性标准,把不符合节能标

12、准的工程验收为合格,则下面说法正确的是( )A、重新验收B、对建设单位进行处罚C、降低标准验收D、施工单位可以要求建设单位支付违约金E、对整个工程按照不合格工程处理,不再予以验收参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 22、某工程项目施工合同中约定,如该工程质量验收合格,则发包方给承包方一辆汽车作为奖励。则下列关于该奖励条款的表述中,正确的是( )A、该奖励条款属附期限的约定B、该奖励条款不属附条件的约定C、所附期限是否到来具有可能性D、所附条件是否成就具有可能性参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、某工程建设项目,建设单位不按合同约定支付工程进度款,施工单位无法继续施工,经多次催告无效后,提

13、出解除工程承包合同。对于解除的生效下列说法正确的是( )A、通知建设单位即可B、需建设单位同意C、须经建设行政主管部门批准D、必须经人民法院或者仲裁机构确认参考答案：A 文字解析：根据合同法96条的规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。”具备法定解除条件时，解除通知到达生效。故A项正确。 24、下列选项中,当事人可以行使法定解除权的是( )A、因不可抗力致使不能实现合同目的B、在履行期满前,当事人一方明确表示不履行义务C、当事人一方迟延履行义务,经催告后在

14、合理期限内仍未履行D、当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E、在履行期满前,当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务参考答案：A、D、E 文字解析：根据合同法94条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的；(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(五)法律规定的其他情形。”注意：在先期违约和迟延履行时，当事人不履行主要债务时才可行使法定解除权。故BC项错误，AD

15、E项正确。 25、甲公司依据合同中的仲裁协议向丙仲裁委员会申请仲裁,要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委员会受理案件后,甲公司发现乙公司有转移其财产的行为,欲申请财产保全。下列关于财产保全的说法中正确的是( )A、甲公司可以将财产保全申请书提交给财产所在地人民法院B、甲公司应当将财产保全申请书提交给丙仲裁委员会C、丙仲裁委员会应当将该财产保全申请书提交给财产所在地人民法院D、甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司住所地人民法院E、甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司财产所在地人民法院参考答案：B、C 文字解析：根据仲裁法第28条第2款规定，当事人申请财产保全的，仲裁委员会应当将当事人的申请依

16、照民事诉讼法的规定提交人民法院，因此，选项B、选项C是正确的。 26、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的相关规定,发包人具备法定情形时,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行,承包人可以解除施工合同。这些情形中不包括的是( )A、长期拖欠工程款的B、发包人提供的建筑材料不符合强制标准的C、发包人不按照合同约定履行协助义务的D、合同中要求承包人垫资施工的 82、15岁的王小飞订立的(D)是有效的A房屋买卖合同B借款合同C加工承揽合同D纯获利益的赠与合同参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分,下列表述不正确的是

17、( )A、由总承包单位对施工现场的安全生产负总责B、总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任C、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任D、分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、建设工程质量管理条例中要求,施工单位向建设单位提交工程质量保修书的时间为( )A、竣工验收后B、竣工验收时C、提交竣工验收报告时D、竣工结算后参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、行政诉讼中,( )对诉讼的具体行政行为负有举证责任。A、被告B、原告C、法院D、第三人参考答案：A 文字解析：根据行政诉讼法第32条规定，

18、被告对作出的具体行政行为负有举证责任，应当提供作出该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件。 30、某建筑公司自建一幢综合楼,下列处理方法正确的有( )A、自用按建筑业缴纳营业税B、自用不纳营业税C、出售按建筑业和销售不动产纳营业税D、出售按建筑业纳营业税E、自建自用不动产纳营业税参考答案：B、C 文字解析：本题考点为1Z301202营业税纳税人的概念和纳税对象。建设单位自建自用不动产，不纳营业税；纳税人自建销售不动产，应按建筑业和销售不动产缴纳两个税目的营业税所以选择B、C。 第二部分 项目管理1、会计核算职能的特点是( )A、利用各种价值指标进行监督B、主要利用货币计量C、核算已发生的经济

19、业务D、具有完整性、连续性、系统性和综合性E、保证会计分期划分正确参考答案：B、C、D 答案解析：暂无解析 2、建设工程项目施工阶段的工作内容及工作顺序为( )A、施工组织设计生产准备施工过程竣工验收B、施工组织设计施工过程生产准备竣工验收C、施工组织设计施工过程竣工验收生产准备D、生产准备施工组织设计施工过程竣工验收参考答案：B 答案解析：暂无解析 3、利率是国民经济调控的重要杠杆之一,利率提高的原因是( )A、其他条件一定,通货膨胀率下降B、其他条件一定,社会平均利润率下降C、其他条件不变,资本市场供过于求D、其他条件不变,社会平均利润率提高参考答案：D 答案解析：暂无解析 4、建设项目投

20、资组成中,建设管理费包括( )A、工程勘察费B、工程监理费C、工程设计费D、施工管理费E、建设单位管理费参考答案：C、D、E 答案解析：暂无解析 5、某公司资产总额550万元,流动负债总额100万元,所有者权益总额300万元。公司负债总额应为( )万元。A、100B、150C、250D、550参考答案：C 答案解析：暂无解析 6、提高产品价值的途径有( )A、功能大提高,成本小提高B、功能提高,成本下降C、功能下降,成本提高D、功能提高,成本不变E、功能小提高,成本大提高参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 7、某大型跨海建桥项目,交通部作为项目投资人,航务勘测设计院牵头承担设计任务,隧道

21、公司牵头承担施工任务。则此项目建议书的编制单位为( )A、亚洲开发银行B、航务勘测设计院C、交通部D、隧道公司参考答案：C 答案解析：暂无解析 8、在利用价值工程的功能成本法进行方案的功能评价时,下列有关价值系数的表述正确的有( )A、Vi=1,表示功能评价值等于功能现实成本,评价对象的价值为最佳B、Vi1,说明该部件功能比较重要,但分配的成本较少,功能现实成本低于功能评价值C、Vi1,表示评价对象的现实成本偏高,而功能要求不高D、Vi=0,表示功能评价值为0或现实成本为E、Vi1,表示功能现实成本低于功能评价值参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 9、某公司作为一个会计主体,将股东在一宾

22、馆的个人消费2万元计入当期损益,此业务处理违背的会计假设是( )A、会计主体假设B、持续经营假设C、会计分期假设D、货币计量假设参考答案：A 答案解析：暂无解析 10、价值工程的核心是( )A、对产品进行功能分析B、提高产品的价值C、提高产品的功能D、降低产品寿命周期成本参考答案：A 答案解析：暂无解析 11、某施工企业,为解决设备生产能力不足问题,以银行存款100000元购买设备,此项支出属于( )A、资本性支出B、收益性支出C、投资性支出D、费用性支出参考答案：A 答案解析：暂无解析 12、某企业本年营业利润4000万元,营业外收入24万,营业外支出15万元,该企业利润总额是( )万元。A

23、、4009B、4039C、4015D、4024参考答案：A 答案解析：暂无解析 13、企业计提的存货跌价准备在会计核算中( )A、可直接计入当期成本B、可通过分配计入当期成本C、可按期逐月摊入成本D、不应在成本中列支参考答案：D 答案解析：暂无解析 14、工程量清单封面的填写、签字、盖章应由( )进行。A、工程标底审查机构B、工程招标人C、工程咨询公司D、招投标管理部门参考答案：B 答案解析：暂无解析 15、属于其他应收款的有( )A、应向责任人收取现金赔偿B、为职工垫付的款项C、为客户垫付的运费D、应收保险公司赔款参考答案：A、B、D 答案解析：选项C应该计入应收账款。 16、当初步设计达到

24、一定深度,建筑结构比较明确时,编制单位建筑工程概算可以采用( )A、单位工程指标法B、概算指标法C、概算定额法D、类似工程概算法参考答案：C 答案解析：暂无解析 17、下列不属于价值工程特点的是( )A、价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑B、价值工程是一个有计划、有组织的管理活动C、价值工程将功能转化为能够与成本直接相比的量化值D、价值工程的目标是以最低成本,使产品具备它必须具备的功能参考答案：D 答案解析：暂无解析 18、某建设项目寿命期为7年,各年现金流量如下表所示,该项目静态回收期为( )A、4.4B、4.8C、5.0D、5.4参考答案：B 答案解析：根据给定的各年现金

25、流入与现金流出,分别计算各年的净现金流量和累计净现金流量(见下表),然后利用公式计算静态投资回收期。静态投资回收期=(5-1)+500600=4.8年。 19、某固定资产原价为64000万元,预计使用年限为5年,预计净残值率为2%。按平均年限法计提折旧,该固定资产第四年每月的折旧额是( )万元。A、1045.33B、6400C、12544D、62720参考答案：A 答案解析：暂无解析 20、按建标2003206号文件的规定,下列各项费用中属于建筑安装工程企业管理费的有( )A、劳动保护费B、职工教育费C、劳动保险费D、财务费E、工会经费参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 21、A建筑

26、安装公司自建办公楼于2007年12月20日经验收交付使用。该固定资产计提折旧的时间是( )A、2007年4月B、2007年12月C、2008年1月D、2008年2月参考答案：C 答案解析：暂无解析 22、建设项目资本金净利润率是项目正常年份的( )与项目资本金的比率。A、利润总额B、利润总额-所得税C、利润总额-所得税-贷款利息D、利润总额+折旧费参考答案：B 答案解析：暂无解析 23、某施工企业本期财务费用100万元,管理费用200万元,所得税费用500万元。企业当期期间费用应为( )万元。A、300B、600C、700D、800参考答案：A 答案解析：暂无解析 24、企业下列活动中,属于经

27、营活动产生的现金流量有( )A、承包工程收到的现金B、处置固定资产收回的现金C、投资支付的现金D、收到的税费返还E、发包工程支付的现金参考答案：A、D、E 答案解析：暂无解析 25、国际辛迪加银行贷款是项目融资中被广泛采用的债务资金形式之一,它是商业银行贷款概念在国际融资实践中的合理延伸,具有极大的优越性。下列各项中,属于国际辛迪加银行贷款的优越性的有( )A、筹资金额巨大B、提款方式相对固定C、可以筹集到多种货币构成的贷款D、参与辛迪加贷款的银行善于分析并能承受项目融资的风险E、提款和还款方式相对灵活参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 26、作为项目可行性研究中财务评价和国民经济评

28、价的基准和判别标准的是( )A、基准收益率B、社会折现率C、折现率D、生产效率E、工资参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 27、下列不能计入生产成本的有( )A、材料费B、机械使用费C、项目经理部发生水电费D、行政管理部门发生水电费参考答案：D 答案解析：暂无解析 28、股份有限公司发行的、无特别权力、最基本的、标准的有价证券是( )A、普通股股票B、可转换为普通股的可转换债券C、优先股股票D、股票期权参考答案：A 答案解析：暂无解析 29、甲企业签发一张期限为3个月的50万元商业汇票给乙企业用于购买货物。根据会计准则及相关规定,甲企业签发商业汇票属于( )A、流动资产B、固定资产C

29、、流动负债D、无形资产参考答案：C 答案解析：暂无解析 30、GDP与GNP的主要区别在于( )A、GDP是以国土原则计算的,GNP是以国民的原则计算的B、GDP包括外国居民在本国生产的最终产品和劳务C、GDP不包括本国公民在国外生产的最终产品和劳务D、GNP包括外国居民在本国生产的最终产品和劳务E、GNP不包括外国居民在本国生产的产品和劳务参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、按照建设工程示范合同文本的词语定义,费用为( )A、包含在合同价款之内的应当由发包人承担的经济支出B、包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出C、不包含在合同价款之内的应当由

30、发包人承担的经济支出D、不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出参考答案：D 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF一99一0201)通用条款第113款约定。 2、某工程施工,拟采用赢得值法进行费用和进度综合分析控制,则需要计算的基本参数有( )A、计划工作实际费用B、计划工作预算费用C、已完工作实际费用D、已完工作预算费用E、拟完工作实际费用参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 3、某工程采用我国施工合同示范文本,工程师同意承包人提出的合理设计变更后,提供变更图纸的应是( )A、工程师B、承包人C、原设计单位D、原规划管理部门参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、根据

31、建设工程施工合同示范文本,确定可以顺延工期的条件包括( )A、发包人未按专用条款的约定提供图纸及开工条件B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时参考答案：A、B、C、D 文字解析：按照建设工程施工合同示范文本约定,如一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的,可顺延工期。 5、风险管理过程包括项目实施全过程的( )A、项目风险策划B、项目风险识别C、项目风险评估D、项目风险响应E、项目风险控制参考答案：B

32、、C、D、E 文字解析：风险管理过程包括项目实施全过程的项目风险识别、项目风险评估、项目风险响应和项目风险控制。 6、下列各项控制方法中,不属于施工过程中材料用量控制方法的是( )A、定额控制B、包干控制C、招标控制D、计量控制参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、企业职工伤亡事故统计实行以( )考核为主的制度。A、部门B、地区C、行业D、企业参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、在修一条堤坝的护坡时,一定要等土地自然沉降后才能开始修护坡。这种逻辑关系是( )A、FTSB、STSC、FTFD、STF参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、某建筑施工单位项目总工编制的某大厦基坑排水作业安全技术操作

33、规程属于( )A、管理手册B、程序文件C、作业文件D、作业指导书参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、在建设工程项目质量形成过程中,建设工程各参与方直接承担着相关建设工程项目( )的控制职能和相应的质量责任。A、经济目标B、质量目标C、环境目标D、安全目标参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、下面属于安全检查主要内容的有( )A、查经济B、查管理C、查隐患D、查事故处理E、查整改参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 12、某工程采用我国施工合同示范文本,合同实施过程中承包人提出了有利于施工的工程变更并获工程师同意,原设计单位为此提供了相应的变更图纸。由此所发生的费用由( )A、承包

34、人承担B、设计方承担C、发包人与承包人另行约定分担D、发包人与设计方另行约定分担参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、在施工承包合同中采用成本加酬金计价方式时,下列各项中,( )项应是业主与承包商注意的主要问题。A、各项工程内容的单价能否调整B、必须在合同中约定明确的如何向承包商支付酬金的条款C、如工程发生重大变更,支付承包商的酬金能否调整D、要列出完整的工程费用清单E、规定详细的工程现场有关数据记录、信息存储的格式和方法参考答案：B、D、E 文字解析：采用成本加酬金合同,首先要明确业主如何向承包人支付酬金,其次要考虑如何确定合理的工程成本,以保证双方的权利义务关系大致平衡。 14、职业健康

35、安全与环境管理体系的运行中,管理评审应注意的问题包括( )A、评审中提出的问题应认真进行整改B、审查评审人员的资格C、信息输入的充分性和有效性D、评审结论应该清楚明了,表述准确E、评审过程要充分严谨参考答案：A、C、D、E 文字解析：管理评审应注意以下问题：信息输入的充分性和有效性评审过程要充分严谨,应明确评审的内容和对有关信息的收集、整理,并充分进行讨论和分析；评审结论应该清楚明了,表述准确；评审中提出的问题应认真进行整改,持续改进。 15、下列哪种制度是消除隐患、防止事故、改善劳动条件的重要手段( )A、安全责任制度B、安全检查制度C、安全教育培训制度D、安全监察制度参考答案：B 文字解析

36、：暂无解析 16、造成约束、限制能量和危险物质措施失控的各种不利因素,如：电缆绝缘层破坏造成人员触电；压力容器破坏造成有毒气体泄漏导致中毒或爆炸。此类危险源属于( )A、重大危险源B、第一类危险源C、一般危险源D、第二类危险源参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、某项目需要运用成本分析方法中的比率法寻求降低成本的有效途径,从而需要了解预算成本、实际成本和降低成本的比例关系,应该采用比率法的是( )A、相关比例法B、构成比率法C、动态比例法D、静态比例法参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、当计算工期不能满足要求工期时,需要压缩关键工作的持续时间以满足工期要求。在选择缩短持续时间的关键工作时

37、宜考虑( )A、缩短持续时间对质量影响不大的工作B、缩短持续时间所需增加的费用最少的工作C、有充足备用资源的工作D、持续时间最长的工作E、缩短持续时间对安全影响不大的工作参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 19、下列选项,属于设计阶段建设监理的工作任务的是( )A、监督合同的实施B、参与设计协调工作C、参与主要材料和设备的选型D、参与设计单位向施工单位的设计交底E、审核或参与审核主要材料和设备的清单参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 20、在质量方针的指导下,通过组织的( )的制定,并通过组织制度的落实、管理人员资源的配置、质量活动的责任分工与权限界定等,形成组织质量管理体系的

38、运行机制。A、方针策略B、质量手册C、管理文本D、程序性管理文件E、质量记录参考答案：B、D、E 文字解析：在质量方针的指导下,通过组织的质量手册、程序性管理文件、质量记录的制定,并通过组织制度的落实、管理人员资源的配置、质量活动的责任分工与权限界定等,形成组织质量管理体系的运行机制。故选项A、C不正确。 21、工程施工安全控制的目标有( )A、减少和消除生产过程中的事故,保证人员健康安全和财产免受损失B、减少或消除人的不安全行为的目标C、减少或消除设备、材料的不安全状态的目标D、改善生产环境和保护自然环境的目标E、减少建设总体成本的目标参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 22、下列

39、关于双代号网络图绘图规则的叙述中,正确的有( )A、当有虚工作出现时允许出现循环回路B、节点之间不能出现带双向箭头的连线C、箭线不能交叉D、不能出现没有箭头节点的箭线E、只有一个起点节点和一个终点节点参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 23、总体而言,索赔的依据主要是( )A、合同文件、法律法规及存在索赔事实B、合同文件、法律法规及给一方造成了损失C、合同文件、索赔事实及给一方造成了损失D、合同文件、法律法规及工程建设惯例参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、业主方的项目管理工作涉及项目( )A、设计阶段B、施工阶段C、保修阶段D、实施阶段的全过程参考答案：D 文字解析：暂无解析 25

40、、实践证明,( )是设计质量控制的重要环节。A、设计任务的组织B、投资的组织C、规划单位D、政府行政主管部门参考答案：A 文字解析：暂无解析 26、职业健康安全管理体系的l7个要素均有其相应的目标和意图。其中,与“鼓励所有受组织运行影响的人员参与职业健康安全事务,对组织的职业健康安全方针和目标予以支持”这个意图相应的要素为( )A、目标B、职业健康安全管理方案C、培训、意识和能力D、协商和沟通参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、在城市旧城改造拆迁过程中,施工场界内的污染防治属于( )A、职业健康问题B、安全生产问题C、环境保护问题D、环境治理问题参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、从人

41、的心理学、行为学、安全技术、采取安全措施、系统论的方面来看,职业健康安全问题包括( )A、人的不安全状态B、物的不安全状态C、人的不安全行为D、物的不安全行为E、组织管理不力参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 29、某工程施工至某年5月份底,检查时得下图所示曲线,则有( )A、费用偏差为零B、费用偏差为负,费用超支C、进度偏差为零D、进度偏差为负,进度延误E、进度绩效指数为零参考答案：B、D 文字解析：由图可见,至5月份底,ACWP与BCWS重叠；BCWP在下方,离ACWP与BCWS的重叠线较远。按赢得值法,费用偏差CV=BCWP-ACWP；进度偏差SV=BCWP-BCWS。据此,费用偏

42、差和进度偏差依然存在,不为零,且均为负,故进度延误,费用超支,故选B、D。绩效指数一般不为零,故不选E。 30、职业健康管理体系一级要素不包括( )A、职业健康安全方针B、职业健康安全管理方案C、实施和运行D、检查和纠正措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、路面工程施工中,相邻结构层之间的速度决定了相邻结构层之间的搭接类型,前道工序的速度快于后道工序时选用( )搭接类型。A、开始到开始B、开始到完成C、完成到开始D、完成到完成参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、下列沿河河堤冲刷防护工程中属于间接防护的是( )A、石笼B、顺坝C、挡土墙D、砌石参考答案：B 文字解析：暂无

43、解析 3、投标人在送交投标文件时应按新情况更改或补充其在申请资格预审时提供的资料以证实其仍能继续满足资审合格的最低标准,至少应更新的资料有( )A、财务状况方面的变化B、资格预审之后新承包的工程名称、规模、进展程度和工程质量C、资格预审后新交工的工程及评定的质量等级D、企业以往的仲裁或诉讼介入情况E、拟投入本项目主要人员变化情况参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 4、下列关于沥青路面工程施工安全要点的叙述错误的是( )A、块状沥青的搬运宜在晴天进行B、从事沥青作业人员均应进行体检C、患有皮肤病、结膜炎的人员不宜从事沥青作业D、沥青加热及混合料拌制,宜在人员较少、场地空旷的地段进行参考

44、答案：A 文字解析：暂无解析 5、浅埋及软土隧道施工通常采用( )A、明挖法B、地下连续墙法C、盖挖法D、掘进机法E、沉管法参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 6、施工单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对( )处五年以下有期徒刑或者拘役。A、项目经理B、直接责任人员C、施工单位D、法定代表人参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、在对进度计划进行施工准备的可靠性审查时,应重点审查( )A、施工总工期的安排应符合合同工期B、主要骨干人员及施工队伍的进场日期已经落实C、各项施工方案和施工方法应与施工经验和技术水平相适应D、对动员、清场、假日及天气影响的时间,应有充分的考虑

45、并留有余地E、所需主要材料和设备的运送日期已有保证参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 8、在斜拉桥钢筋混凝土索塔施工中,索塔的倾斜度要求( )A、不超过塔高的13000且不大于30mmB、不超过塔高的12000且不大于30mmC、不超过塔高的12000且不大于40mmD、不超过塔高的13000且不大于40mm参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、允许专业分包的工程范围仅限于( )A、单位工程B、单位工程或分部工程C、分部工程或分项工程D、分项工程参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、按照公路水运工程试验检测管理办法的有关规定,公路工程综合类检测机构等级划分是( )A、甲、乙两个等级B、甲、

46、乙、丙3个等级C、一、二、三3个等级D、一、二两个等级参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、施工平面图的内容有( )A、主要结构物平面位置B、施工防排水临时设施C、安全消防设施D、便道和其他临时设施E、原有地形地貌参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 12、下列关于基础施工说法正确的是( )A、干涸无水河滩、河沟中坑壁也要支撑B、有水经改河或筑堤能排除地表水的河沟中坑壁可不支撑C、基础埋置不深就不用支撑D、不管何种情况下都要采取支撑措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、下列关于喷射混凝土护壁说法不正确的是( )A、一般喷护厚度为58cmB、喷护的基坑深度应按地质条件决定C、一次

47、喷护如达不到设计厚度,应等第一次喷层初凝出现时再补喷D、喷护的基坑深度一般不宜超过10m参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、某桥主跨为2m132m,矢跨比18,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔20m钢筋混凝土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问,桥面铺装病害的防治措施包括( )A、加强对施工质量控制,避免主梁预拱度过大B、严格控制桥面铺装钢筋网的安装C、避免出现桥面防水混凝土层破坏D、优化桥面铺装的混凝土配合比设计E、提高后浇混凝土或填缝料的施工质量参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析

48、15、热拌沥青碎石的配合比设计不包括( )A、目标配合比设计阶段B、目标配合比验证阶段C、生产配合比设计阶段D、生产配合比验证阶段参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、项目为保证和提高产品质量而支出的一切费用,以及未达到质量标准而产生的一切损失费用之和称为( )A、预防成本B、内部故障成本C、质量成本D、鉴定成本参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、钻孔灌注桩下导管时,其底口距孔底的距离控制在2540cm之间,同时要能保证首批混凝土灌注后能埋住导管至少( )m。A、05B、10C、15D、20参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括

49、( )A、建立、健全本单位安全生产责任制B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C、保证本单位安全生产投入的有效实施D、及时、如实报告生产安全事故E、外包队伍的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 19、背景材料某公路山岭隧道,里程为K5+100K8+100,长度为3000m；进口段K5+100K5+400为级围岩,覆盖层厚度为38m；K5+400K8+100为V级围岩,覆盖层厚度为60250m,其中K6+800K7+300为曲线；采用双向钻爆导坑法施工,用8个月实现隧道贯通。问题：有关隧道量测内容和方法论述错误的是( )A、该隧道开挖后应及时

50、进行围岩、初期支护的周边位移量测、拱顶下沉量测B、该隧道安设锚杆后,应进行锚杆抗拔力试验C、该隧道如果围岩差、断面大或地表沉降控制严格时,宜进行围岩体内位移量测和其他量测D、该隧道全线应进行地表沉降量测参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、从事高处作业的人员必须( )A、戴安全帽B、系安全带C、穿硬底鞋D、戴防风镜E、穿救生衣参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 21、复合式衬砌的隧道地质和支护状况观察量测的间隔时间是( )A、3次天B、2次天C、12次天D、每次爆破后进行参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、可承担各类桥梁工程的施工企业是( )A、桥梁工程专业承包特级企业B、桥梁工程专业

51、承包一级企业C、桥梁工程专业承包二级企业D、桥梁工程专业承包三级企业参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、下列工程中,不可视为线性分布工程的是( )A、路面工程B、交通工程C、大型互通式立交D、环境绿化参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、钢筋混凝土结构的里程碑、百米桩、公路界碑的检测项目主要包括( )A、外形尺寸B、混凝土强度C、安装位置D、埋设深度E、配筋率参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 25、背景材料1某桥主跨为2m132m,矢跨比18,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔20m钢筋

52、混凝土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问题：基础变位作用属于( )A、永久作用B、可变作用C、其他可变作用D、偶然作用参考答案：A 文字解析：暂无解析 26、在悬索桥锚碇混凝土施工中,主要检测项目有( )A、悬索桥锚碇混凝土强度B、基础的地基承载力C、锚碇的轴线偏位、断面尺寸和大面积平整度D、锚碇基础底面标高、锚碇的顶面标高及预埋件位置E、锚碇混凝土强度达到设计强度的80方可进行下一步施工参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 27、有关劳务分包的规定中正确的有( )A、劳务分包人应具有劳务分包资质,劳务分包属于雇佣民工B、劳务分包人应与承包人的项目部签订劳务分包合同C、承包人应向

53、发包人和监理人提交劳务分包合同副本D、承包人应就劳务分包报项目所在地劳动保障部门备案E、承包人雇佣的劳务作业人员应加入到承包人的施工班组统一管理参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 28、不属于安全环保施工组织设计应重点考虑内容是( )A、安装的方案和方法B、精度和质量控制措施C、对前期工程的维护措施D、劳动力组织计划参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、下列属于安全管理中对人的管理的是( )A、气象B、现场监督检查C、安全培训D、技术交底E、照明参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 30、某旧路改建利用段路基纵向开裂甚至形成错台的原因是( )A、新旧路基结合部未挖台阶或台阶宽度不足

54、B、同一填筑层路基填料混杂,塑性指数相差悬殊C、路基顶填筑层作业段衔接施工工艺不符合规范要求D、路基顶下层平整度填筑层厚度相差悬殊,且最小压实厚度小于8cm参考答案：A 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、以下属于水工建筑物永久作用荷载的是( )A、地震作用荷载B、预应力C、静水压力D、扬压力参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、无堤防的河道、湖泊,其管理范围为( )A、历史最高洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区B、设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区C、历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地D、历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区参考答案：D 文

55、字解析：暂无解析 3、非跨年度的小型项目竣工决算报表不需要编制( )A、项目投资分析表B、项目主要材料年度用量表C、年度财务决算表D、项目转出投资表E、项目成本表参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 4、某大型泵站施工需进行一段河流改道作为其引渠,其相关资料如表1F420050-5所示,则最终发包人应向承包人支付的该段河流改道土方开挖的价款应为( )万元。A、73B、72C、70D、69参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、洞室开挖施工过程中,相向开挖的两个工作面相距( )时,应停止一方工作单项开挖贯通。A、3mB、5mC、10mD、15m参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、根据水电水利

56、工程模板施工规范(DLT51102000),当验算模板刚度时,对结构表面外露的模板,其最大变形值不得超过模板构件计算跨度的( )A、1400B、1350C、1300D、1250参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、为适应低热性的要求,建筑物内部的大体积混凝土,应优先选用( )A、矿渣硅酸盐大坝水泥B、矿渣硅酸盐水泥C、粉煤灰硅酸盐水泥D、普通硅酸盐水泥E、火山灰质硅酸盐水泥参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 8、下列验收中,项目法人不得作为验收委员会成员的是( )A、分部工程验收B、阶段验收C、单位工程验收D、竣工验收参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、大体积混凝土温度裂缝包括(

57、)A、表面裂缝B、贯穿裂缝C、深层裂缝D、细微缝E、基础缝参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 10、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),安排监理人及时进点实施监理系( )的主要义务和责任。A、质量监督机构B、监察机构C、发包人D、相关水行政主管部门参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、中华人民共和国防洪法自( )起实施。A、1997年8月29日B、1998年1月1日C、2000年5月1日D、2002年10月1日参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、以下属于水工建筑物偶然作用荷载的是( ).A、校核洪水位时的浪压力B、地应力C、土压力D、预应力参考答

58、案：A 文字解析：暂无解析 13、分部工程质量评定合格标准为( )A、单元工程质量全部合格B、金属结构及启闭机制造质量合格C、中间产品质量及原材料质量全部合格D、外观质量得分率达到70%以上E、机电产品质量合格参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 14、招投标阶段,下列关于钢支撑安装工程量计算正确的是( )A、计算钢支撑重量时,应扣除孔眼的重量B、计算钢支撑重量时,应增加电焊条、铆钉、螺栓等的重量C、钢支撑的备用量,应按招标文件工程量清单的数量制备,并另行计价D、制备完成而未安装架设的剩余钢支撑,招标人也应在支付工程价款后收回作为招标人所有财产E、一般情况下钢支撑不拆除,如需拆除,招标

59、人应另外支付拆除费用参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 15、为防止导火索互相交错而产生起火现象,当炮孔的孔排距较密时,导火索的外露部分不得超过( )m。A、1B、2C、3D、4参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、关于水利工程质量缺陷,不正确的说法是( )A、质量缺陷是指小于一般质量事故的质量问题B、质量缺陷实行备案制度C、工程质量有缺陷,不可评定合格D、质量缺陷备案表由监理单位组织编写参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、根据水利工程建设项目招标投标管理规定(水利部令第14号),符合具体范围的水利工程勘察设计项目必须进行招标的前提,是其单项合同估算价在( )以上。A、50万元人民

60、币B、100万元人民币C、150万元人民币D、200万元人民币参考答案：A 文字解析：暂无解析 18、钢材在外力作用下开始产生塑性变形时的应力为( )A、抗拉极限强度B、最大抗拉强度C、硬度D、抗拉屈服强度参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、工程监理单位对施工质量承担( )A、全部责任B、经济责任C、监理责任D、主要责任参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、根据水轮发电机组安装技术规范(GBT85642003),水轮发电机组过速试验过程中需监视的情况有( )A、各部位摆度和振动值B、各部轴承的温升情况C、发电机空气间隙的变化D、风闸的摩擦情况及动作的灵活性E、是否有异常响声参考答案：A、