公司外部装修工程项目施工招标文件

1、编制人刘 震审核人耿慧敏中国移动通信集团河北有限公司石家庄无极分公司营业生产楼项目内部、外部装修工程施工招 标 文 件招标编号： HBHJ1402-03-34-04招标单位：中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司（章）代理单位：河北恒基建设招标有限公司（章）总 目 录投标须知及投标须知前附表合同要紧条款技术规范图纸工程量清单投标文件格式评标方法和标准第一章 投标须知及投标须知前附表目 录投标须知前附表投标须知总则招标文件投标文件的编制投标文件的提交开标、评标和定标合同的授予投标须知前附表项号内 容1项目名称：中国移动通信集团河北有限公司石家庄无极分公司营业生产楼项目内部、外部装修工程施工工程

2、地点：石家庄市无极县。建筑面积：本项目总建筑面积约1518平方米。质量要求：合格招标范围：工程量清单内的全部内容招标方式：公开招标2资金来源：自筹3工期要求：90天内（日历天数）4投标单位资质等级：投标人须是具备建筑装修装饰工程专业贰级及以上资质的独立法人。5报价方式：工程量清单报价6投标有效期：90天(日历天)7投标保证金：人民币肆万元。采纳现金或汇票形式，2014年4月11开户名称：无极县财政集中支付中心开 户 行： 农行正义街分理处地 址： 正义街南段路东账 号： 50-3122010400000178发售招标文件地点：石家庄市建筑市场治理中心无极分中心发售招标文件时刻：2014年 3月

3、31日起9投标文件份数：正本1份，副本4份。10评标标准及方法：(详见第七章)11踏勘现场：自行踏勘12投标截止及开标时刻：2014年投标文件递交地点：石家庄市建筑市场治理中心无极分中心13招标代理机构联系人：刘震 联系电话：1803115529014招标单位联系人：李军强 联系电话二、投 标 须 知（一）总 则1、工程讲明11本招标工程项目讲明详见本须知前附表第1项。2、招标范围及工期 21本招标工程项目的范围：详见施工图纸及工程量清单。 22本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第3项。 3、资金来源 31本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第2项。 4

4、、合格的投标人投标人须具备独立法人资格，具有建筑装修装饰工程专业贰级及以上资质的单位均可报名；2投标人合格条件详见本招标工程施工招标公告；3本次招标不同意联合体投标。 5、踏勘现场 51投标人能够对工程现场和周围环境进行踏勘，以便投标人猎取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。52招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。53经招标人同意，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。6、

5、投标费用投标单位应承担其对现场和周围环境考察、编制投标文件、递交文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人和招标代理机构对上述费用均不承担。（二）招标文件7、招标文件的组成71招标文件包括下列内容：投标须知及投标须知前附表合同要紧条款技术规范图纸工程量清单投标文件格式评标方法和标准72除7.1内容外，招标人提交投标文件截止时刻15日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。73投标人猎取招标文件后，应认真检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内以书面形式向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同

6、时应认真批阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并依照有关条款规定，该投标无效，按废标处理。8、招标文件的澄清或者修改81投标单位对招标文件有疑问时，应当在招标文件发出之日起3日内以书面形式向招标人提出澄清要求，并送至河北恒基建设招标有限公司。82招标文件发出后，在提交投标文件截止时刻15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。83 不管是招标人依照需要主动对招标文件进行必要的澄清或者修改，或是依照投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时刻15日前以书

7、面形式通知所有招标文件收受人。投标人在收到该澄清文件后应于2日内，以书面形式给予确认。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。84招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。85为使投标人在编制投标文件时有充分的时刻对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时刻，具体时刻将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。（三）投标文件的编制9、投标文件的语言及度量衡单位91投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。92除工程规范另有规定外，投

8、标文件使用的度量衡单位，均采纳中华人民共和国法定计量单位。10、投标文件的组成10.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。投标文件需胶装成一册，三部分夹页隔开。10.2投标函部分要紧包括下列内容：10.2.10.2.10.2.10.2.10.2.5近三年（2011年1月1日至今，以合同签订时刻为准）同类工程业绩复印件；10.2.6企业介绍及招标文件要求投标人提交的其他投标资料。投标人在开标时携带以上证明材料的原件，评委会对以上材料有异议的，可要求投标人出示原件进行核查。10.3 商务部分要紧包括下列内容：（1）、工程量清单报价讲明 （2）、投标总价 （3）、工程项目总价表 （4）、

9、单项工程费汇总表 （5）、单位工程投标报价汇总表 （6）、分部分项工程工程量清单与计价表 （7）、单价措施项目清单与计价表 （8）、综合单价分析表（9）、总价措施项目清单与计价表（9）、其他项目清单与计价汇总表 （10）、暂列金额明细表（11）、计日工表(12)、规费、税金项目计价表(13)、要紧材料、设备明细表工程量清单填报必须按照招标人提供的工程量清单的数量、顺序和格式填写盖章，否则该投标文件将按无效处理。10.4 技术部分要紧包括下列内容：10.4.1施工组织设计1、施工部署及平面布置图；2、施工方案及要紧技术措施；3、施工工期和及施工进度打算；4、确保工期的技术组织措施；5、确保工程质

10、量的技术组织措施；6、安全生产及文明施工措施；7、扬尘治理措施；8、拟投入的施工机械设备情况及要紧施工机械打算；9、劳动力安排打算；10、项目治理机构配备情况。（1）、项目治理机构配备情况表； （2）、注册建筑师（项目经理）简历表，附注册建筑师证和身份证复印件； （3）、项目技术负责人简历表，附相关证书和身份证复印件； （4）、项目治理机构配备情况辅助讲明资料。11、投标文件格式投标文件包括本须知第10条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格能够按同样格式扩展）。12、投标报价12.1本工程的投标报价采纳工程量清单的报价方式；12.2投标总价应包括施工

11、设备、劳务、治理、材料、安装、维护、保险（含劳动保险）、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用； 12.3本工程量清单计价，应依据GB505002013建设工程工程量清单计价规范计价；12.4本工程量清单采纳综合单价计价；12.5投标报价应依照招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及投标人拟定的施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息并综合考虑各种风险自主编制报价；12.6除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只同意有一个报价。任何有选择的报价将不予同意。投标人未填单价或合价的工程项

12、目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内；12.7工程量计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金；12.8投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以阻碍承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；12.9工程量清单漏项或设计变更、现场签证引起新的工程量清单项目，其相应综合单价按GB505002013建设工程工程量清单计价规范规定核算。上述项目由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据；12.10投标总价应按工程项

13、目总价表合计金额填报；工程项目总价表金额应按单项工程费汇总表的合计金额填报；单项工程费汇总表的金额应按单位工程费汇总表的合计金额填报；单位工程费汇总表中的金额应分不按照分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表和其它项目清单计价表的合计金额和按有关规定计算的规费、税金填报。以上填报的金额必须做到各报价之和等于总价，除非有计算错误按本招标文件第28条原则和评标委员会核对各报价与总价进行修正，否则各报价之和不等于总价或拒不同意修正的投标报价将按废标处理。12.11工程款调整如因甲方缘故发生设计变更及新增项目引起工程量清单项目，需对工程款进行调整，清单投标报价中已有相同或相近的项目依此执行，投标项

14、目中没有的项目其综合单价应执行GB505002013建筑工程量清单计价规范及河北省最新定额，人、机执行河北省最新定额及国家文件规定，材料执行工程施工时当月当地造价信息，以上组价按承包单位的投标文件中的综合取费系数执行。上述项目由承包人提出，经发包人确认后做为结算依据。如因乙方缘故发生二次搬运及重复施工，甲方均不负担费用。12.12投标最高限价投标人的投标报价不得高于本招标文件的最高限价，否则视为实质上未响应招标文件要求，按废标处理。12.13安全防护、文明施工费应按照计取和治理按照省住建厅关于加强建设工程安全生产文明施工费计取和治理的指导意见（冀建市【2012】386号）和省造价站关于贯彻落实

15、省住房和城乡建设厅（关于加强建设工程安全生产文明施工费计取和治理的指导）的通知（冀建价建【2012】28号）执行，投标人不得自行降低标准，否则将废标处理。12.14工程量清单暂定价部分必须严格按工程量清单指定的暂定价格报价，未按暂定价格报价的按废标处理。13、投标货币131本工程投标报价采纳的币种为人民币。14、投标有效期141投标有效期见本须知前附表规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。142在专门情况下，招标人在原定投标有效期内，能够依照需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人能够拒绝招标人这种要求，而不被没收投

16、标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不同意修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第15条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。15、投标保证金151投标人须在投标截止日五个工作日前，（即2014年4月11日17:00前）将投标保证金缴至无极县财政集中支付中心指定账户，并持银行相关票据到无极县住房和城乡建设局二楼开具无极县投标保证金专用收据，时刻以到账时刻未准，逾期不予受理。152投标人应按要求提交投标保证金，标书中放置复印件，开标时携带原件，投标保证金的形式按前附表要求，账户为：开户名称：无极县财政集中支付中心开 户 行： 农行正义街分理

17、处地 址： 正义街南段路东账 号： 50-312201040000017153关于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。154未中标的投标人的投标保证金将在确定中标人后5日内予以退还（不计利息）。155中标人的投标保证金将在确定中标人后5日内予以退还（不计利息）。156如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：1561投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；1562投标人的投标文件有施工组织设计雷同或有串通投标、陪标行为的；1563投标人拒绝按本须知规定修正标价的；1564中标人拒绝在规定期限内签订合同协议的；1565中标人擅自将中标施工项目非法转包或未经批

18、准擅自改变项目班子要紧成员的。16、投标文件的份数和签署161投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。162投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清晰地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。163投标文件封面或扉页、投标总价、投标函及法人授权托付书均应加盖投标人法人单位公章和法定代表人印鉴。法人授权托付书及被授权托付人身份证原件在开标时提交招标人验证。法人授权托付书格式、盖章及内容均应符合要求，否则法人授权托付书无效，该投标人投标文件按无效处理。164除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改

19、或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人法人单位公章。（四）投标文件的提交17、投标文件的密封和标记171投标人应将所有投标文件清晰地标明“正本”或“副本”；172在投标文件密封袋上应注明下列识不标志：中国移动通信集团河北有限公司石家庄无极分公司营业生产楼项目内部、外部装修工程施工投 标 书项目编号： 投标单位名称：（公章）法定代表人：（印鉴）投标单位地址：密封时刻： 年 月 日备注：在开标前，不得启封173假如投标文件没有按本须知第17.1款、第17.2款的规定加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提早开封的责任。对由此造成提早开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。174所

20、有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人法人单位公章。18、投标文件的提交181投标人就应按本须知前附表第15项所规定的地点，于截止时刻前提交投标文件。19、投标文件提交的截止时刻191提交投标文件的截止时刻见本须知前附表规定。192招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时刻。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时刻，均以延长后新的投标截止时刻为准。193到投标截止时刻止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。20、迟交的投标文件投标人在本须知第19条规定的投标截止时刻以后送到的投标文件将被拒绝。21、投标文件的补充、修改与撤

21、回211投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时刻之前，能够书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。212投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清晰标明“补充、修改”或“撤回”字样。213在投标截止时刻之后，投标人不得补充、修改投标文件。214在投标截止时刻至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。（五）开标、评标和定标22、投标文件的有效性221开标时投标文件有下列情形之一的，该投标文件按无效处理：2211投标文件逾期送达的或者未送达到指定地

22、点的；2212未按照招标文件的要求加盖密封章的；2213投标文件封面或扉页、工程量清单、投标函未加盖投标单位公章和法定代表人印鉴；2214投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；2215投标单位法定代表人或其托付代理人均未参加开标会的；2216投标单位法定代表人参加开标会时，投标单位法定代表人未能出示的居民身份证原件或未能出示法定代表人身份证明书、或居民身份证与法定代表人身份证明书不符的；2217投标单位授权托付代理人未能出示的居民身份证原件，或未能在标书启封前出示法定代表人授权托付书或法定代表人授权托付书与居民身份证不符的； 222投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理；

23、22.2.1 投标函及工程量清单报价表未按规定格式填写或关键内容不全、字迹模糊、无法辨认的；22.2.222.2.3 工程量清单报价表无加盖造价工程师执业专用章的或全国造价员资格专用章的；22.2.22.2.5安全防护及文明施工措施费未单独报价的；22.2.6施工组织设计没有扬尘治理措施的；22.2.7工程量清单中给出的暂定价、暂列金额没有按照规定填写的；22.2.8投标文件未实质上响应招标文件的。22.2.9符合本招标文件规定的其他废标条款的。23、开标231招标人按本须知前附表所规定的时刻和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。232按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人

24、；按本须知第22条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。233开标程序：2331开标由招标人或招标代理机构主持；2332由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；234招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时刻前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。235招标人对开标过程进行记录，并存档备查。24、评标委员会与评标241评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。242开标结束后，开始评标，评标采纳保密方式进行。25、评标过程的保密251开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推举情况，与评标有关的其他情况均严格保密。252

25、在投标文件的评审和比较、中标候选人推举以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加阻碍的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。253中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的缘故作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。26、投标文件的澄清261为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会能够书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或讲明，投标人应采纳书面形式进行澄清或讲明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。依照本须知第28条规定，凡属于评标委员会在评标中发觉的计算错误进行核实的修改不在此列。27

26、、投标文件的初步评审271开标后，经招标人审查只有有效的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。272评标时，评标委员会将评定投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些差异或保留将可不能对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的阻碍。273假如投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，同时不同意投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。28、投标文件计算错误的

27、修正281评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：2811假如数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；2812当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，现在应以标出的合价为准，并修改单价。282按上述修正错误的原则及方法由评标委员会调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价为参与评标的最终报价，并对投标人起约束作用。假如投标人不同意修正后的报价，则其投标将被拒绝，按无效投标文件处理，同时其投标保证金也将被没收，并不阻碍评标工作。29、

28、投标文件的评审、比较和否决291评标委员会将按照本须知第27条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。292在评审过程中，评标委员会能够书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面讲明并提供相关材料。293评标委员会依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审比较，向招标人提出书面评标报告，并推举合格的中标候选人。294评标方法、标准和定标（见第七章）295评标委员会经评审后，认为所有投标都不符合招标文件要求的，能够否决所有的投标。所有的投标被否决后，招标人应当依法重新招标。合同的授予30、合同授予标准301本招标工程的施工合同将授予按本须知第29.3款

29、所确定的中标人。31、中标通知书中标结果公示3个工作日后，招标人向中标人发放中标通知书。招标人将发出的中标通知书的同时，将中标结果通知所有未中标的投标人。32、合同协议书的签订321 招标人向中标人发出中标通知书之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不再行订立背离合同实质性内容的其他协议。32.2招标人如不按本投标须知32.1款的规定与中标人订立合同，除双倍返还保证金外，还将处以中标价的3%赔偿金。323中标人如不按本投标须知第32.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超

30、过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。334中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人，不得擅自改变项目班子要紧成员。33.5工程款拨付以形象进度为准，具体为：施工队进场后，招标人拨付合同价款的10%作为工程预付款，以后依据形象进度付款，工程竣工验收合格后支付已完成工程量的85工程进度款。等待竣工审计结算。33.6材料的暂定价必须严格按工程量清单指定的暂定价格报价，未按暂定价报价的按废标处理。33.7暂定材料价格表及其他相关讲明：1、钢化超白背漆玻璃暂按细木板基层上粘贴考虑2、地胶地面暂考虑新做自流平地面3、吸音板墙面考虑木龙骨基层，蓝色铝塑板

31、考虑木龙骨基层4、含首层外门、门联窗及营业厅窗。5、甲供不含、超薄灯箱不含6、办公楼雨篷面层做法按外墙做法计算。7、附属房外墙面为外墙防水涂料，雨篷面层做法按外墙做法计算。2、附属房室外台阶、坡道不含。3、附属房门、窗、百叶窗不含暂定材料价格表序号名称单位单价（元）备注1断桥铝合金窗5+12A+5钢化中空玻璃m2550综合单价2浅色防滑砖 300300m250材料价3浅色瓷砖 800800m2100材料价4300*600墙砖m260材料价5300*450墙砖m250材料价6楼梯石材m2150材料价7安全出口指示灯套55材料价8疏散指示灯套55材料价9暗装荧光灯管套8.8材料价10吸顶灯套45材

32、料价11应急双管荧光灯套122材料价12防雾筒灯套82材料价13单管应急型节能筒灯套190材料价14集成吊顶用灯套150材料价15应急壁灯套120材料价16工矿灯套608材料价17双管荧光灯套70材料价18节能筒灯套124.8材料价19应急集成吊顶用灯套180材料价20工矿灯(应急)套620材料价21格栅射灯套148材料价22格栅荧光灯套154材料价23单管应急型格栅荧光灯套165材料价24安全出口指示灯套55材料价25疏散指示灯套55材料价26暗装荧光灯管套8.8材料价27吸顶灯套45材料价28应急双管荧光灯套122材料价29断桥铝合金窗5+12A+5中空玻璃m2500综合单价30烧毛石材（

33、台阶等）m2145材料价31坡道栏杆m180综合单价 第二章 合同要紧条款工程编号： 合同编号： 河北省建设工程施工合同示范文本工程名称： 工程地点： 发 包 人：中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司 承 包 人： 河北省建设厅河北省工商行政治理局第一部分 协 议 书发包人:（全称）中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司 承包人:（全称） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：本工程施工图纸、深化设计图纸范围内

34、所有内容，具体详见工程量清单。 工程立项、规划批准文件号： 资金来源：自筹 二、工程承包范围 承包范围: 本工程施工图纸、深化设计图纸范围内所有内容，具体详见工程量清单。 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：_ 天。从 年 月 日开始施工，至 年 月 日竣工完成。四、质量标准 工程质量标准：达到工程施工质量验收规范的合格标准 五、合同价款 合同总价（小写）： 元。（大写）： 元整。六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第 （2） 条的约定。（1）本合同第二部分通用条款第2.2款。（2）本合同第三部分专用条款第2条。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中给

35、予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时刻： 年 月 日本合同订立地点：中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司 发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章） 地 址： 地 址： 法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人： 电 话： 电 话：传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐

36、 号： 邮政编码： 邮政编码： 电子邮箱: 电子邮箱: 第二部分 通用条款执行2008年河北省建设厅、河北省工商行政治理局印发的河北省建设工程施工合同（示范文本）第三部分 专用条款1、定义1.37 所采纳的书面形式包括以下第 （1） 条。 文书 信件 电报 传真 电子邮件 其他：2、本合同文件的优先解释顺序如下：执行本合同第二部分通用条款第2.2款。3、语言及适用的法律、标准与规范 语言采纳汉语约定适用的标准、规范的名称：建筑装饰工程施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准、建筑工程施工质量验收统一标准 建筑工程工程量清单计价规范等现行标准规范。4、通讯联络4.2 各方通讯地址、收件人及其他

37、送达方式(1) 各方通讯地址和收件人：发包人：中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司通讯地址：石家庄市青园街21号 收件人：李军强 邮编：050000承包人： 通讯地址： 收件人： 邮编： 监理单位：石家庄城发工程建设监理有限公司通讯地址：石家庄市建设北大街191号 收件人： 邮编： 造价咨询单位：/通讯地址： / 收件人：/ 邮编：/(2) 视为送达的其他方式：无5、工程分包5.1 分包工程事项：本工程不同意分包。14、发包人14.1 发包人完成下列工作的约定办理土地征用、拆迁工作、平坦工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时刻：无。完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时刻及地点：开工前完

38、成。开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：开工前完成。工程地质和地下管线资料的提供时刻及约定：无。办理有关证件的约定：开工前完成。组织现场交验的时刻：开工前完成。组织图纸会审和设计交底的约定：开工前完成。协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物爱护建筑）、古树名木的爱护工作：无。双方约定发包人应做的其他工作及其约定： 无托付给承包人负责的工作有：无 支付方式的约定按以下第 1） 条。 1） 按协议书所注明的帐号银行转帐。2） 支票支付。3） 其他方式：14.3 发包人向承包人提供标准与规范、图纸及技术要求的约定(1) 提供的时刻：图纸及技术要求合同签订后3日内提供，标准与规

39、范承包人自备。(2) 提供的份数：5套。14.4 提供施工场地的时刻：开工前完成。15、承包人15.1 承包人有关工作的约定（4）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时刻和要求：无（9）承包人应做的其他工作及要求：按发包人要求办理相关事宜。承包人负责的设计的约定(1) 合同规定由承包人负责的设计：无。(2) 承包人提供设计的时刻：无。17、发包人代表17.1 发包人代表及其权力的限制(1) 发包人任命（李军强）为发包人代表，其联络通讯地址如下：通讯地址：石家庄青园街21号基础建设办公室邮政编码：050000 联系电话2) 发包人对发包人代表权力做如下限制：1

40、8、监理工程师18.1 负责合同工程的监理单位及确认的监理工程师(1)监理单位：石家庄城发工程建设监理有限公司 法定代表人： 郑建波(2) 确认（ ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：通讯地址：石家庄市建设北大街191号 邮政编码：050000联系电话： 传真号码： 18.3 （11）需要发包人批准的事项：开工令、停工令、复工令19、造价工程师负责合同工程的造价咨询单位及确认的造价工程师(1)造价咨询单位： / 法定代表人： / (2) 确认（ / ）为造价工程师，其联络通讯地址如下:通讯地址： / 邮政编码：/联系电话： / 传真号码：/19.3（4）需要发包人批准的事项：20、承包人代表2

41、0.1 承包人任命（ ）为承包人代表，其通讯联络地址如下： 联系电话： 通讯地址： 邮政编码 23、工程担保23.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：无26、不可抗力26.1 降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的数值按以下第 （2） 条的规定。（1）降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的具体数值见下表，超过此数值视为不可抗力。项目日降水量(mm)日最高气温（）日最低气温（）空气相对湿度（%）风速（m/s）地震烈度(度)数值（2）按河北省建设工程工程量清单编制与计价规程给定的数值。27、保险27.1 发包人托付承包人办理保险事项有以下第 条。（1） 本合同通用条款27.1

42、款的第（1）项。（2） 本合同通用条款27.1款的第（2）项。（3） 本合同通用条款27.1款的第（3）项。（4） 本合同通用条款27.1款的第（4）项。 (5) 其他： 无 27.8 对保险事项的其他约定：本合同通用条款27.2。28、进度打算和报告承包人编制进度报告和修订进度打算的时刻要求：进度报告需在正式开工前上报。29、开工29.2 监理工程师在本合同签订后按以下第 （1） 条的时刻内签发开工令。（1） 按照本合同通用条款第29.2款的规定。（2） 天内。31、工期及工期延误31.1 合同工程工期：（ ）天。(1) （ / ）单项工程的工期：（ / ）天，从 / 年 / 月 / 日开始

43、施工，至 / 年 / 月 / 日竣工完成。(2) （ / ）单项工程的工期：（ / ）天，从 / 年 / 月 / 日开始施工，至 / 年 / 月 / 日竣工完成。（3） （3） 年 月 日至 年 月 日36、质量目标36.1工程质量标准：达到工程施工质量验收规范的合格标准。41、发包人供应材料、设备41.1 发包人供应材料、设备按以下第 （1） 条的约定。（1） 发包人不供应材料、设备。（2） 发包人供应材料、设备的数量、质量等，按“招标人供应材料、设备明细表”。42、承包人采购材料、设备42.7 发包人指定的生产厂家或供应商：无指定生产厂家或供应商的材料名称、规格、数量：无。45、隐蔽工程和

44、中间验收中间验收部位包括：无隐蔽工程必须留存影像资料。47、工程试车47.1 工程试车按以下第 （1） 条的约定。（1） 不需要试车。（2） 试车的内容及要求具体如下：49、竣工验收49.5 中间交工工程的验收按以下第 （1） 条的约定。（1） 合同工程无中间交工工程。（2） 各中间交工工程的范围、打算竣工时刻如下：(1)（ ）工程，打算竣工时刻（ ），其范围包括：(2)（ ）工程，打算竣工时刻（ ），其范围包括：50、质量保修50.2 工程质量保修期的约定：本合同通用条款50.2。54、暂列金额本合同暂列金额为（200000）元。56、提早竣工奖与误期赔偿费提早竣工奖按以下第 （2） 条的约

45、定。（1）不设提早竣工奖。（2）每日历天应奖额度为（）元。误期赔偿费按以下第 （2） 条的约定。(1) 不设误期赔偿费。(2) 每日历天应赔付额度为（）元。57、合同价款约定与调整因素57.1 合同价款采纳以下第 （2） 条的方式。（1）固定单价。（2）固定总价。（3）可调价格。57.2 合同价款的调整因素除包括通用条款57.2款第1项至第8项规定外，还包括以下调整因素：合同价款的调整因素除建设单位或设计单位提出的变更外，本项目不对其他任何因素进行调整。60、价款调整方法 （1）合同约定采纳固定单价方式，价款调整方法按以下第 / 条的约定。1）本合同第二部分通用条款第60条。2）按下列方法：a

46、）变更引起的数量变化幅度在( )%以内时，其综合单价不变，措施项目费按比例调整；当变更引起的数量变化幅度超过（ ）%时，增加（ ）%以外的数量或减少后剩余的数量所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新提出。b）数量偏差在5%内时，该项目的综合单价不变，措施项目费按比例调整；当数量偏差率超过5%时，增加5%以外的数量或减少5%后剩余的数量所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新提出。c）由承包人重新提出的综合单价及措施项目费依据现行的河北省计价依据计算；现行的河北省计价依据要求投标人自主确定的人工单价、材料单价、机械单价、费率等按承包人投标时的数值；没有可参照的数值时，按当时省工程造价治理机构公

47、布的造价信息、计价方法确定。d）人工、材料、机械单价上涨或下降引起的价款调整按河北省建设工程工程量清单编制与计价规程第11.0.6条第2款规定调整合同价款。固定系数、加权系数按投标文件填报的数值。价款调整系数（Y）幅度限制： e）人工单价、材料单价、机械单价的基期价格以基准日的省工程造价治理机构公布的信息价格为准，现行价格以当月省工程造价治理机构公布的信息价格为准。f）价款调整以( )为时刻单元。3）其他约定： （2）合同约定采纳固定总价方式，价款调整方法： 工程洽商、设计变更在投标文件中有投标单价的按投标单价执行，没有单价的按照按当时省工程造价治理机构公布的造价信息、计价方法确定，经审计后以

48、审计额为准。（3）合同约定采纳可调价格方式，价款调整方法： 无 62、支付事项62.2 利率按以下第 （2） 条的约定。（1） 按照中国人民银行公布的同期同类贷款利率。（2） 利率为：（ 0 ）。63、预付款63.1 预付款的金额为（ ）元。63.2 预付款支付的有关规定：无63.4 预付款抵扣方法按以下第 / 条的约定。（1） 预付款按照抵扣比例从期中应支付款项扣回，直到扣完为止，抵扣比例按预付款占合同价扣减暂列金额后的百分比计算。（2） 抵扣方法为： 64、安全防护、文明施工措施费64.1 安全防护、文明施工措施费金额的约定(1) 安全防护、文明施工措施费的总额为（按照投标文件执行）元。6

49、4.2 安全防护、文明施工措施费预付、支付方法和扣回方式按以下第 / 条的约定。(1)本合同第二部分通用条款第64.2款的规定。(2)预付、支付方法和扣回方式为： 65、进度款65.1 支付期间按以下第 （3） 条的约定。(1)以月为单位。 (2)以季度为单位。(3)以形象进度为准，具体为：施工队进场后，招标人拨付合同价款的10%作为工程预付款，以后依据形象进度付款，工程竣工验收合格后支付已完成工程量的85工程进度款。等待竣工审计结算。65.2 期中付款的最低限额是：（无）元。65.3工程款支付时刻为：监理工程师接到承包人的申请报告后审核完毕并经发包人批准开具工程款支付证书；发包人接到监理工程

50、师签发的工程款支付证书后支付。67、竣工结算与结算款67.1 结算的程序和时限按以下第 （2） 条的约定。(1) 按本合同第二部分通用条款67.2款至67.7款的规定办理。(2) 办理结算程序和时限为：工程竣工验收合格后1个月内，承包人应向发包人报送工程竣工结算报告。发包人聘请审计事务所进行审计结算。审计完成后，留存工程审计金额5%做为质保金，发包人收到承包人提供的以下资料向承包人支付结算款（结算款=审计金额*95%-已付工程进度款）：a）经发包人及监理工程师共同签字盖章的工程竣工验收证书；b）工程审定书；c）承包人出具最终审计金额减去工程进度已付金额剩余工程款的100%正规发票。合同结算价经

51、审计后确定，假如审减金额超过送审总价的15%，审计费用由承包人承担。68、质量保证金68.2 质量保证金的金额及扣留方式(1) 质量保证金的金额按以下第 / 条的约定。1) 按本合同第二部分通用条款第68.2款的规定。2) (2) 质量保证金的扣留按以下第 （2） 条的约定。1） 按照本合同第二部分通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为5%。2） 其他扣留方式：审计后工程结算价的5%。68.3 质量保证金的返还时刻按以下第 （1） 条的约定。1) 按本合同第二部分通用条款第68.3款的规定。2) 为工程竣工验收合格满 年后的28天内。69、合同争

52、议69.4 调解机构按以下第 （1） 条的约定。（1） 按本合同第二部分通用条款第69.4款的规定。（2） 调解机构为：1）2）3）双方同意选择以下第 （1） 条的方式解决争议：（1） 向（ 石家庄仲裁委员会 ）仲裁机构申请仲裁。（2） 向有管辖权的人民法院提起诉讼。74、保密要求保密信息的提供时刻：76、合同份数76.1 合同文本的提供按以下第 （1） 条的约定。（1） 按本合同第二部分通用条款第76.1款的规定。（2） 提供方式为：76.3 合同副本的份数（5 ），其中发包人（ 3）份，承包人（ 2 ）份。第四部分 附件承包人承揽工程项目一览表序号单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构

53、层数跨度（米）设备安装内 容合同价款（元）开工日期竣工日期房屋建筑工程质量保修书发包人（全称）：中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司_承包人（全称）： 为保证 （工程全称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人依照中华人民共和国建筑法、建设工程质量治理条例和房屋建筑工程质量保修方法，经协商一致，签订工程质量保修书。1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的治理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围为本次招标范围内所有工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人本工程施工图纸、工程量清单及图纸范围内所有内容。_二、质量保修

54、期双方依照建设工程质量治理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_5 年；装修工程为 2 年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人能够托付他人修理，费用由承包人承担。发生紧急抢修事故的

55、，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。关于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修方法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：_本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发 包 人（公章）： 承包人（公章）： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 年 月 日建设行政主管部门备案

56、意见：经办人：备案部门（公章）备案号： 年 月 日第三章 技术规范一、本工程采纳的技术规范建筑工程施工质量验收统一标准以及现行的本项目涉及的规范及要求。第四章 图纸（另附） 工程量清单（另附）注：工程量清单格式必须按照招标人给定清单格式填写，否则按废标处理。清单中未报价的项目，视为差不多列入其他项目报价。 表1-2工程量清单报价讲明工程名称： 第 1 页 共 1 页投标总价招 标 人：工 程 名 称：投标总价（小写）： （大写）：投 标 人：(单位公章)法定代表人或托付代理人：(签字盖章)造价工程师或造价员：(签字盖专用章)编 制 时 间： 年 月 日表1-3工程项目总价表工程名称： 第 页

57、共 页序号名称金额（元）其中：（元）规费安全生产、文明施工费11.11.222.1/合计单位工程投标报价汇总表工程名称： 标段： 第 页 共 页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程量清单计价合计2措施项目清单计价合计3其他项目清单计价合计4规费5税金投标报价合计=1+2+3+4+5+注：本表适用于单位工程招标操纵价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总综合单价分析表工程名称： 标段： 第 页 共 页 项目编码项目名称计量单位工程量清单综合单价组成明细定额编号定额项目名称定额单位数量单价合价人工费材料费机械费治理费和利润人工费材料费机械费治理费和利润人工单价

58、小计未计价材料费清单项目综合单价材料费明细要紧材料名称、规格、型号单位数量单价(元)合价(元)暂估单价(元)暂估合价(元)其他材料费材料费小计注：1.如不使用省级或行业建设主管部门公布的计价依据，可不填定额编码、名称等；2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表121计日工表工程名称： 标段： 第 页 共 页编号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价(元)合价暂定实际1人工1.1人工小计2材料2.1材料小计3机械3.1机械小计4.企业治理费和利润总 计注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标操纵价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单

59、价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。表124规费、税金项目计价表工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号项目名称计算基础计算基数计算费率(%)金额（元）1规费规费合计2税金分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费3.48合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：第六章 投标文件的格式附录1：投标文件封面正本或副正本或副本中国移动通信集团河北有限公司石家庄无极分公司营业生产楼项目内部、外部装修工程施工 投 标 文 件项 目 名 称： 投标单位名称： （公章）法定代表人： （印章）投 标 时 间：

60、 附录2：投标单位承诺函投 标 承 诺 函致： （招标人）依照你方招标工程项目编号为 的 工程招标文件，遵照中华人民共和国招标投标法等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写) 元（RMB￥ 元）的投标报价（其中安全防护及文明施工措施费为RMB￥ 元）并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 日历天内完成并移交全部工程，工程质量等级达到 标准。我方认可贵单位的招标文件中规定的要求，坚持以