建设工程施工合同_第1页
建设工程施工合同_第2页
建设工程施工合同_第3页
建设工程施工合同_第4页
建设工程施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、5/5合同编号：建设工程施工合同发包方： 承包方： 建筑工程施工承包合同甲方（业主单位）： 乙方（施工单位）： 根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计管理条例等有关法律法规，通过竞争性谈判，将该项目委托给乙方承建施工，为确保工程保质、保量，按时完成，双方同意签订如下合同以便共同遵守执行。一、工程内容1、清理部分原来杂物。搬家具，保护用品生活设施。2、拆除原天面漏水点、加固3、进行瓦面修复工程，反复检查后移交住户。4、及时清理现场施工产生垃圾，保持住户房间及公共清洁。二、工程概况及工程造价1、工程名称： 2、具体地点： 3、承包方式： 4、工程造价： 作为合同价（含税）

2、，也是作为施工过程中的控制造价，不得随意突破。工程最终造价以结算审计核定造价拨款。三、付款方式及时间：签订本施工合同后3个工作日内，乙方开始进场施工。施工进度达工程总量的100%后，支付至工程款的80%；工程竣工后办理验收、结算手续（含工作量核定或绘制简图），7天内付清全部工程款。四、双方的权利和义务1、甲方有权对乙方的施工质量进行检查监督，并提出意见和建议，确认工程质量。2、甲方中途需要变更施工要求的，应以书面的形式通知乙方。3、甲方应按合同规定验收完工工程。按合同规定付款。4、乙方保证所施工工程质量、数量达到双方所确定的验收标准，否则，乙方负责免费重新施工。5、严禁乙方人员在工作场地内外吸

3、烟，所造成一切后果，由乙方负责。6、乙方的工作人员必须有上岗证。乙方负责给施工人员购买意外保险，如发生安全事故等意外事件由乙方负责。五、质量控制和工程验收：乙方应严格按照市政工程施工规范和其他有关技术规范进行施工。各单项工程和分部工程必须经甲方和设计单位验收同意后，才能进入下一道工序施工。工程竣工后，应由乙方自行检查合格后，由乙方向甲方提出对工程验收的书面申请，甲方接到申请书后三个工作日内组织有关单位和人员进行验收。乙方应认真执行验收时所提出的问题和意见，抓紧整改，合格后才能最后验收。六、合同工期：自 年 月 日起至 年 月 日止，共计 天，乙方必须按照甲方要求组织施工。如果工程延误，除因甲方

4、原因，乙方应当承担由此造成的实际损失且每逾期一天按工程总造价千分之二向甲方支付违约金，该违约金甲方有权在工程款支付中扣罚。乙方不得以工程款逾期支付为理由停工，否则视为乙方违约。七、保修期：按国家有关规定，保修期为壹年。自验收合格交付使用之日起一年内，乙方必须对所承建的本工程进行无条件保修，其费用由乙方自理。八、违约责任：本工程施工质量达不到设计和工程规范的要求，乙方无偿负责修复或返工，由于修复或返工造成逾期完工，应当支付逾期完工的违约金，乙方每逾期一天按工程总造价的千分之二向甲方支付违约金。九、实施过程中若有不尽事宜，可通过双方协商解决，协商不成，双方均可向工程所在地法院提起诉讼。十、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，均具有同等的法律效力，并于双方签字盖章之日起生效。甲方： 乙方

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论