一级《建设工程法规及相关知识》模拟试卷1

1、 PAGE 14全国一级建建造师考前前培训建设工程程法规及相相关知识模拟试卷卷（A）一、单项选选择题(共共70题，每每题1分。每题的备备选项中，只只有1个最最符合题意意)1. 根据据法的效力力等级，建设工程程质量管理理条例属属于（ ）A法律 BB.部门规规章CC行政法法规 D.单行条例例2. 某施施工单位法法定代表人人授权市场场部经理赵赵某参加某某工程招标标活动,这这个行为属属于( )AA.法定代代理 B.委托代理理C.指定代理理 D.表表见代理33. 法律规定定合同的诉诉讼时效期期间为2年年。若某合合同的诉讼讼时效进行行到第166个月末时时发生持续续时间为55个月的不不可抗力事事件，则该该不

2、可抗力力事件消除除后，诉讼讼时效还有有（ ）。A. 8个个月 B. 6个月C. 3个个月 D. 1个月4. 某施施工单位与与材料供应应商签订了了购买200吨钢材的的合同，而而材料供应应商实际交交货21吨吨钢材。对对于该施工工单位来说说，这种情情况属于（ ）。A. 不当当得利 B. 无因管理理C. 侵权权 D. 违约5. 某建建设单位于于20066年3月11日领取了了施工许可可证，由于于某种原因因工程未能能按期开工工，该建设单位按按照建筑筑法的规规定向发证证机关办理理了申请延延期手续，该该工程最迟迟应当在（ ）开开工。A. 20006年55月1日 B. 20066年6月11日C. 20006年9

3、9月1日 D. 20006年112月1日日6. 某工工程监理人人员在现场场检查时发发现施工单单位为了施施工便利未未按照设计计图纸施工工，施工单单位项目经经理解释说说，根据他他们的经验验，这样施施工不会影影响工程质质量。则该该工程监理理人员（ ）。A. 有权权要求施工工单位改正正B. 应当当通知设计计单位要求求施工单位位改正C. 应当当报告建设设单位要求求施工单位位改正D. 应当当报告主管管部门要求求通知施工工单位改正正7. 某项项目的总投投资额为22800万万元，该项项目建设单单位对下列列内容未进进行招标，其其中违反招标投标法规定的是是（ ）。A. 合同同价为1880万元的的施工合同同 B.

4、合同价为为90万元元的材料采采购合同C. 设计计费为600万元的设设计合同 D. 监理费为为40万元元的监理合合同8. 甲、乙、丙三三公司组成成联合体参参与某工程程投标且中中标，其共共同投标协协议中约定定：甲、乙乙、丙三公公司按500%、300% 和220%的比比例分享利利润和分担担债务，甲甲公司为牵牵头公司。若在施工工过程中联联合体对建建设单位负负有80万万元的债务务，而丙公公司已破产产，无力承承担相应债债务，则甲甲公司应承承担的债务务为（ ）。A. 566万元 B. 50万元元C. 488万元 D. 40万万元9. 某工工程项目，建建设单位未未取得施工工许可证便便擅自开工工，经查建建设资金

5、未未落实。依依照建筑筑法的规规定，对此此，正确的的处理方式式是（ ）。 A责令改正正，并处以以罚款 BB. 责令令改正，可可以处以罚罚款CC责令停停止施工，并并处以罚款款 D.责责令停止施施工，可以以处以罚款款10. 在在下列内容容中，属于于招标投投标法禁禁止的投标标人之间的的串通行为为是（ ）。A. 联合合体成员之之间进行内内部竞价，确确定最佳组组合报价，然然后再参加加投标B. 低资资质企业与与高资质企企业协商，借借用其资质质证书参加加投标C. 投标标者之间进进行内部竞竞价，内定定中标人，然然后再参加加投标D. 投标标人以向评评标委员会会成员行贿贿的手段谋谋取中标11. 某某必须招标标的建设

6、项项目，共有有三家单位位投标，其其中一家未未按招标文文件要求提提交投标保保证金，则则关于对投投标的处理理 是否重重新发包，下下列说法中中，正确的的是（ ）A、评标委员员会可以否否决全部投投标，招标标人员应当当重新招标标B、评标委员会可可以否决全全部投标，招招标人可以以直接发包包C、评标委员会必必须否决全全部投标，招招标人应当当重新招标标D、评标委员会必必须否决全全部投标，招招标人可以直直接发包112. 某招标项项目在招标标文件中规规定的评标标标准为：投标报价价在标底上上下5%区区间内为有有效标，在此范围内内最低价中中标。甲、乙、丙三三家投标人人的报价分分别比标底底低5.33%、5.9%、66.

7、2%，则（ ）。A.招标人人应确定投投标人甲为为中标人B.招标人人应确定投投标人丙为为中标人C.评标委委员会可否否决所有投投标，招标标人可取消消招标D.评标委委员会可否否决所有投投标，招标标人应重新新招标13. 某某招标人根根据评标委委员会推荐荐的中标候候选人于22006年年7月5日日确定了中中标人，次次日向主管管部门提交交了招标投投标情况的的书面报告告，于20006年77月15日日向中标人人发出中标标通知书。由于该中中标人为外外地企业，该该中标人于于20066年7月116日收到到中标通知知书。根据据招标投投标法的的规定，招招标人和投投标人应当当在（ ）前前订立书面面合同。A. 20006年8

8、8月5日 B. 20006年88月14日日C. 20006年88月15日日 D. 20006年88月16日日14. 根根据建建设工程安安全生产管管理条例的规定定，属于施施工单位安安全责任的的是（ ）A提供相邻邻构筑物的的有关资料料B编制安全全技术措施施及专项施施工方案C办办理施工许许可证时报报送安全施施工措施D提提供安全施施工措施费费用15. 某建设项项目招标，采采用经评审审的最低投投标价法评评标，经评评审的投标标价格最低低的投标人人报价10020万元元，评标价价10100万元，评评标结束后后，该投标标人向招标标人表示，可可以再降低低报价，报报10000万元，与与此对应的的评标价为为990万万

9、元，则双双方订立的的合同价应应为（ ）AA10220万元 B。10010万元元C10000万元 DD。9900万元166. 某工程施施工合同中中规定，该该工程于22004年年9月1日日开工，于于20066年8月331日竣工工。为了提提早发挥投投资效益，建建设单位于于20055年7月110日要求求施工单位位于20006年5月月31日竣竣工。根据据建设工工程安全生生产管理条条例的规规定，建设设单位的这这一要求属属于（ ）。A. 违反反合同的要要求 B. 违反合同同法的要求求C. 影响响安全生产产的要求 D. 影影响安全生生产的违法法要求17. 某某工业企业业进行扩建建，需将原原厂房拆除除，为保证证

10、新厂房尽尽快开工，经经研究决定定采用爆破破作业方式式拆除原厂厂房。为此此，（ ）。A. 建设设单位必须须经上级主主管部门审审查同意，并并事先将爆爆破作业方方案报主管管部门批准准B. 建设设单位必须须经上级主主管部门审审查同意，施施工单位必必须事先将将爆破作业业方案报主主管部门批批准C. 施工工单位必须须经上级主主管部门审审查同意，并并事先将爆爆破作业方方案报主管管部门批准准D. 施工工单位必须须经上级主主管部门审审查同意，建建设单位必必须事先将将爆破作业业方案报主主管部门批批准18. 某某工程的设设备安装工工程分包给给某专业设设备安装公公司。在施施工过程中中，总承包包单位发现现存在安全全隐患，

11、遂遂要求该安安装公司暂暂停施工，但但分包单位位仍继续施施工，导致致生产安全全事故。对对此事故，（ ）。A. 由分分包单位承承担责任 B. 由总承包包单位承担担责任C. 由分分包单位承承担主要责责任 D. 由总承包包单位承担担主要责任任19. 施施工单位应应当在施工工组织设计计中对危险险性较大的的分部分项项工程编制制专项施工工方案，并并附具安全全验算结果果，经（ ）签字字后实施。A. 项目目经理和施施工单位技技术负责人人 B. 项目经理理和总监理理工程师C. 施工工单位技术术负责人和和总监理工工程师 D. 施工单位位技术负责责人或总监监理工程师师20. 某某超高层建建筑有两层层地下室，其其基础工

12、程程施工涉及及深基坑支支护工程。根据建建设工程安安全生产管管理条例的规定，对对此深基坑坑工程，施施工单位应应当（ ）。A. 编制制安全技术术措施并编编制专项施施工方案B. 编制制专项施工工方案并附附具安全验验算结果C. 编制制专项施工工方案并报报主管部门门审批D. 编制制专项施工工方案并组组织专家进进行论证、审查21. 建建设工程施施工前，（ ）应应当对有关关安全施工工的技术要要求向施工工作业班组组、作业人人员做出详详细说明，并并由双方签签字确认。A. 设计计负责人 B. 施工单位位技术负责责人C. 项目目经理 DD. 施工单位位负责项目目管理的技技术人员22. 施施工单位对对因建设工工程施工

13、可可能造成损损害的毗邻邻建筑物、构筑物和和地下管线线等，应当当（ ）。A. 采取取专项防护护措施 BB. 采取安全全加固措施施C. 编制制安全技术术措施 DD. 编制专项项施工方案案23. 政政府对工程程质量的监监督管理以以（ ）为主主要手段。A. 施工工许可制度度和施工图图审查制度度 B. 施工图审审查制度和和工程监理理制度C. 工程程监理制度度和竣工验验收备案制制度 D. 竣工验收收备案制度度和施工许许可制度24. 按按我国有关关法规规定定，对建设设工程实行行施工许可可制度和质质量监督制制度，下列列关于这两两种制度具具体规定的的表述中，正正确的是（ ）。A. 建设设单位在领领取施工许许可证

14、之前前，应当办办理工程质质量监督手手续B. 建设设单位在领领取施工许许可证之后后，应当办办理工程质质量监督手手续C. 建设设单位在领领取施工许许可证之前前，施工单单位应当办办理工程质质量监督手手续D. 建设设单位在领领取施工许许可证之后后，施工单单位应当办办理工程质质量监督手手续25. 某某钢筋混凝凝土工程的的施工合同同中规定，工工程所需用用的所有商商品混凝土土由建设单单位负责供供应，其余余材料由施施工单位负负责采购，则则（ ）。A. 商品品混凝土由由建设单位位负责检验验，其他材材料由施工工单位负责责检验B. 商品品混凝土由由监理单位位负责检验验，其他材材料由施工工单位负责责检验C. 商品品混

15、凝土和和其他材料料均由施工工单位负责责检验 D. 商品品混凝土和和其他材料料均由建设设单位负责责检验26. 在在某工程施施工过程中中，施工单单位发现该该工程某一一部位的设设计图纸所所标注的尺尺寸有误。在这种情情况下，施施工单位应应当（ ）。A. 按照照原设计图图纸继续施施工 B. 及时提出出意见和建建议C. 自行行修改正确确后继续施施工 D. 与监理工工程师协商商后继续施施工27. 某某工程地下下室底板钢钢筋绑扎完完成，准备备浇筑混凝凝土时，按按照建设设工程质量量管理条例例的规定定，施工单单位应当通通知（ ）。A. 建设设单位和监监理单位 B. 建设单位位和质量监监督机构C. 监理理单位和质质

16、量监督机机构 D. 质量监督督机构和安安全生产监监督机构28. 总总承包特级级资质的甲甲企业与建建设单位签签订了某工工程的施工工总承包合合同后，经经建设单位位同意将其中的的吊装工程程分包给具具有相应资资质的乙企企业。按照照建设工工程质量管管理条例的规定，甲甲企业应当当确定该工工程项目的的（ ）。A. 项目目经理、技技术负责人人和施工管管理负责人人B. 项目目经理、技技术负责人人和分包方方项目经理理C. 项目目经理、技技术负责人人和分包方方安全生产产负责人D. 项目目经理、分分包方项目目经理和技技术负责人人29. 对对在保修期期限内和保保修范围内内发生的质质量问题，（ ）。A. 由质质量缺陷的的

17、责任方履履行保修义义务，由建建设单位承承担保修费费用B. 由质质量缺陷的的责任方履履行保修义义务并承担担保修费用用C. 由施施工单位履履行保修义义务并承担担保修费用用D. 由施施工单位履履行保修义义务，由质质量缺陷责责任方承担担保修费用用30. 为为了提高城城市形象，完完善城市功功能，经有有关部门批批准拟拆除除某写字楼楼。下列关关于拆除写字楼楼的说法正正确的是（ ）A、施工单单位拆除写写字楼前，应应得到工程程所在地的的建设行政政主管部门门批准B、拆除写写字楼前，施施工单位应应到工程所所在地的建建设行政主主管部门备备案C、建设单单位拆除写写字楼前，应应持有关资资料报工程程所在地的的建设行政政主管

18、部门门批准D、在拆除除写字楼前前，建设单单位应持有有关资料报报工程所在在地的建设设行政主管管部门备案案31. 建建设项目的的初步设计计，应当按按照环境保保护设计规规范的要求求，编制环环境保护篇篇章，其中中要落实（ ）。A. 防治治环境污染染和生态破破坏的措施施以及对环环境影响的的监测措施施B. 防治治环境污染染和生态破破坏的措施施以及环境境保护设施施投资概算算C. 防治治环境污染染和生态破破坏的措施施以及文明明施工措施施费用概算算D. 防治治环境污染染和生态破破坏的措施施以及环境境保护设施施投资和文文明施工措措施费用概概算32. 存存放于工地地、为施工工所必须的的材料，属属于建筑工工程一切险险

19、承保内容容中的（ ）。A. 工地地内现有的的建筑物 B. 第三方财财产C. 工程程本身 D. 其他财财产33. 某某工程的建建筑工程和和设备安装装工程由业业主分别发发包给甲、乙两公司司，并由业业主分别投投保了建筑筑工程一切切险和安装装工程一切切险。设备备安装工程程合同规定定的开工日日期为20006年55月10日日，但由于于结构工程程施工进度度延误，设设备安装工工程实际于于20066年6月110日开工工；需安装装的设备于于20066年5月220日运到到施工现场场，安装机机械于20006年55月30日日进场。则则该安装工工程一切险险的保险责责任自（ ）开开始。A. 20006年55月10日日 B.

20、 20066年5月220日C. 20006年55月30日日 D. 20066年6月110日34. 某某施工单位位在外地承承接了一工工程的施工工任务，并并与建设单单位签订了了施工合同同。该施工工单位在工工程所在地地招募了一一批劳务工工，并与他他们签订了了劳动合同同。在施工工过程中，由由于建设单单位资金筹筹措困难而而导致施工工合同终止止，则该施施工单位（ ）。A. 可以以随时解除除劳动合同同B. 不得得解除劳动动合同，应应安排这批批劳务工到到其他工程程上工作C. 可以以解除劳动动合同，但但应提前330日以书书面形式通通知劳动者者本人D. 可以以解除劳动动合同，但但应提前330日以书书面形式通通知劳

21、动者者本人，并并给予劳动动者适当补补偿35. 根根据劳动动法的规规定，新建建、改建、扩建工程程的（ ）必必须与主体体工程同时时设计、同同时施工、同时投入入生产和使使用。A. 安全全设施 B. 劳动安安全设施C. 劳动动卫生设施施 D. 劳劳动安全卫卫生设施36. 依依照建建设工程施施工合同（示示范文本）通用条条款的规定定，建设单单位供应的的钢筋由（ ）A、建设单位位负责试验验，并承担担试验费用用B、建设单位位负责试验验，双方分分担试验费费用CC、施工单单位负责试试验，建设设单位承担担试验费用用D、施工单位位负责试验验，双方分分担试验费费用37. 近年来来，由于私私家车数量量增多，某某20世纪纪

22、90年代代中期建成成的住宅小小区内需新新建一车库库项目，由由施工单位位甲承建。下列关于于该施工单单位夜间施施工的说法法正确的是是（ ）。A. 禁止止夜间施工工B. 夜间间24点前前可以施工工，0点到到6点禁止止施工C. 夏季季禁止夜间间施工，其其他季节可可以夜间施施工D. 公告告附近居民民后，可以以夜间施工工38. 需需要进行消消防设计的的某建设项项目，在建建设单位申申请领取施施工许可证证时，消防防设计尚未未审核完毕毕，建设行行政主管部部门为此不不予颁发施施工许可证证。则下面面说法中正正确的是（ ）。A. 建设设行政主管管部门做法法错误B. 若申申请施工许许可证的其其他条件具具备，建设设行政主

23、管管部门做法法错误C. 没有有消防设计计的任何建建设项目都都不予颁发发施工许可可证D. 建设设行政主管管部门做法法正确39. 建建设工程勘勘察、设计计单位（ ）承承揽勘察、设计业务务。A. 不得得跨部门、跨地区 B. 可跨部门门但不得跨跨地区C. 可跨跨地区但不不得跨部门门 D. 可可跨部门、跨地区40. 企企业变更和和终止应分分别办理（ ）。A. 变更更登记和终终止登记 B. 重新登记记和终止登登记C. 变更更登记和注注销登记 D. 重新登记记和注销登登记41. 在在下列内容容中，属于于有限责任任公司董事事会职权的的是（ ）。A. 决定定公司经营营计划和投投资方案 B. 选举或更更换董事C.

24、 决定定董事的报报酬 DD. 修改改公司章程程42. 违违反税收法法律、行政政法规应当当给予行政政处罚，在在（ ）内内未被发现现的，不再再给予行政政处罚。A. 1年年 B. 3年C. 5年年 D. 10年43. 若若采用数据据电文形式式订立合同同且收件人人指定特定定系统接收收数据电文文，则（ ），视视为到达时时间。A. 该数数据电文进进入该特定定系统的时时间B. 该数数据电文进进入收件人人的任何系系统的首次次时间C. 收件件人在该特特定系统首首次收到该该数据电文文的时间D. 收件件人在该特特定系统或或其他系统统首次收到到该数据电电文的时间间44. 某某施工单位位参加一公公开招标项项目的投标标，

25、在递交交投标文件件后发现报报价有较严严重的失误误，遂在招招标文件规规定的投标标截止时间间前，向招招标人送交交了一个书书面通知，撤撤回已递交交的投标文文件。该行行为是（ ）。A. 要约约撤回 B. 要约撤撤销C. 承诺诺撤回 D. 承诺撤撤销45. 某某工程项目目的建设单单位甲经过过招标投标标程序确定定了施工单单位乙为中中标人。在在合同谈判判过程中，建建设单位甲甲要求施工工单位乙让让利3%，施施工单位乙乙予以拒绝绝。建设单单位甲以此此为由，不不与施工单单位乙签订订施工合同同。对此，建建设单位甲甲应承担（ ）。A. 违约约责任 B. 缔约过过失责任C. 侵权权责任 D. 失信责责任46. 某某房屋

26、建筑筑项目的建建设单位与与施工单位位签订的施施工合同中中规定：工工期8个月月，采用固固定总价合合同，合同同价为6000万元，使使用年限为为40年。该工程按按合同工期期竣工并及及时结算，未未发生合同同争议，则则该合同为为（ ）。A. 有效效合同 B. 无效合合同C. 可变变更合同 D. 可撤销合合同47. 某某抢险工程程由于时间间紧迫，建建设单位与与施工单位位在施工合合同中对工工程价款未未明确约定定，则该工工程的价款款应按照（ ）履履行。A. 订立立合同时工工程所在地地的市场价价格B. 订立立合同时承承包人所在在地的市场场价格C. 履行行合同时工工程所在地地的市场价价格D. 履行行合同时工工程所

27、在地地工程造价价管理部门门发布的价价格48. 施施工单位甲甲与设备供供应单位乙乙签订了购购买某种型型号混凝土土泵的合同同，约定于于20066年8月110日送货货上门。设设备供应单单位乙委托托运输公司司丙运输该该混凝土泵泵，但运输输公司丙直直到8月330日才将将该混凝土土泵送到施施工单位甲甲，影响了了施工单位位甲所承包包工程的施施工进度。对此，应应由（ ）向施工工单位甲承承担违约责责任。A. 设备备供应单位位乙 B. 运输公公司丙C. 设备备供应单位位乙或运输输公司丙 D. 设设备供应单单位乙和运运输公司丙丙49. 乙乙公司对甲甲公司负有有500万万元的债务务，20006年5月月到期，但但到期未

28、予予偿还。丙丙公司对乙乙公司负有有200万万元的债务务，20006年7月月到期，丙丙公司到期期无力偿还还。乙公司司与丙公司司签订了一一份协议，决决定免除丙丙公司所负负债务。对对此，甲公公司可以（ ）A. 以自自己的名义义行使代位位权 B. 以乙公公司的名义义行使代位位权C. 以自自己的名义义行使撤销销权 D. 以乙公公司的名义义行使撤销销权50. 某某工程施工工过程中发发现设计图图纸有较严严重的错误误，设计单单位花了较较长时间修修改设计。在此期间间，施工单单位机械闲闲置和人员员窝工损失失3万元。另外，图图纸延误造造成施工单单位竣工工工期延误220天，合合同规定的的误期损害害赔偿金为为25000

29、元/天。对此，（ ）。A. 施工工单位应向向建设单位位承担误期期损害赔偿偿金5万元元B. 建设设单位应向向施工单位位承担机械械闲置和人人员窝工损损失3万元元C. 设计计单位应向向施工单位位承担机械械闲置和人人员窝工损损失3万元元D. 设计计单位应向向施工单位位承担误期期损害赔偿偿金5万元元51. 某某施工单位位与建设单单位签订了了设备安装装施工合同同，并与设设备供应单单位签订了了设备采购购合同。施施工合同中中规定，工工期拖延罚罚款为10000元/天；设备备采购合同同中规定，设设备交货拖拖延罚款为为12000元/天。由于设备备供应商交交货拖延330天，该该施工单位位采取了赶赶工措施，发发生费用0

30、0.5万元元，但安装装竣工工期期仍拖延了了20天。该设备供供应商应向向该施工单单位承担的的违约责任任为（ ）。A. 2.5万元 BB. 3.6万元C. 5.6万元 DD. 6.1万元52. 某某工程施工工过程中，由由于建设单单位负责供供应的材料料未能按时时到场，致致使施工单单位多名木木工窝工，项项目经理安安排他们去去绑扎钢筋筋和清理场场地，这是是非违约方方的（ ）。A. 延伸伸义务 B. 连连带义务C. 减损损义务 D. 新新增义务53. 张张某是某施施工单位的的材料采购购员，一直直代理本单单位与外地地甲建材公公司的材料料采购业务务。后张某某跳槽到其其他单位，但但甲公司并并不知情。张某用盖盖有

31、原单位位公章的空空白合同书书与甲公司司签订了一一份材料采采购合同，则则该合同为为（ ）。A. 效力力待定合同同 B. 无效合合同C. 可撤撤销合同 DD. 有效效合同54. 甲甲与乙订立立了一份材材料购销合合同，约定定甲向乙交交付相应的的材料，货货款为800万元，乙乙向甲支付付定金4万万元；同时时约定任何何一方不履履行合同应应支付违约约金6万元元。合同到到期后，甲甲无法向乙乙交付材料料，乙为了了最大限度度保护自己己的利益，应应该请求（ ）。A、甲双倍倍返还定金金8万元 B、甲双倍倍返还定金金8万元，同同时请求甲甲支付违约约金6万元元 C、甲支付付违约金66万元 ，同同时请求返返还预付的的定金4

32、万万元 D、甲支付付违约金66万元55. 某某施工合同同为固定总总价合同，合合同价为22000万万元，其中中利润为55%，按施施工进度分分阶段付款款。当施工工单位完成成合同额660%时，建建设单位已已向施工单单位支付了了10000万元的工工程款。此此时，由于于施工单位位的严重违违约行为，建建设单位终终止了该施施工合同。该施工合合同终止后后建设单位位还应向施施工单位支支付（ ）。A. 1990万元 B. 2000万元C. 2440万元 D. 2500万元56. 某某施工单位位附属的钢钢筋混凝土土预制构件件加工厂甲甲与施工单单位乙签订订了来料加加工承揽合合同，制作作一批钢筋筋混凝土预预制构件。甲按

33、合同同规定的时时间制作完完成该批构构件，经催催告，乙逾逾期3个月月仍未来交交款提货，则则甲可以行行使（ ）。A. 抵押押权 B. 质押权C. 留置置权 D. 销毁权57. 施施工单位甲甲与设备供供应单位乙乙签订了价价格为1880万元的的设备采购购合同，合合同规定的的定金为118万元。合同订立立后，施工工单位甲实实际向设备备供应单位位乙支付了了15万元元定金，设设备供应单单位乙收取取定金后拒拒不履行合合同，则施施工单位甲甲可以要求求设备供应应单位乙返返还（ ）。A. 155万元 B. 18万万元C. 300万元 D. 36万万元58. 某某建设单位位与某监理理单位签订订了一份监监理合同。在合同履

34、履行过程中中，双方发发生争议而而诉讼至法法院。法院院应根据合同法分则中关关于（ ）的的相关规定定处理此案案。A. 委托托合同 B. 技技术服务合合同C. 居间间合同 D. 建建设工程合合同59. 甲甲、乙因合合同纠纷申申请仲裁。甲、乙各各选定一名名仲裁员，首首席仲裁员员由甲、乙乙共同选定定。仲裁庭庭合议时产产生两种不不同意见，仲仲裁庭应当当（ ）作出裁裁决。A. 按多多数仲裁员员的意见 BB. 按首首席仲裁员员的意见C. 提请请仲裁委员员会 D. 提请仲裁裁委员会主主任60. 当当采用诉讼讼作为建设设工程纠纷纷处理方式式时，若原原告提起诉诉讼，被告告可以反诉诉。这体现现的是（ ）。A. 当事事

35、人意思自自治 B. 当事人在在诉讼中对对抗的平等等性C. 程序序和实体判判决严格依依法 D. 诉讼的二二审终审制制61. 建建设工程纠纠纷涉及到到的（ ）问问题，一般般需要进行行鉴定。A. 合同同工期 B. 付付款方式C. 工程程质量 D. 违违约责任62. 乙乙诉甲施工工合同纠纷纷一案经某某市一区法法院一审判判决甲向乙乙支付工程程款及利息息合计600万元。甲甲不服，向向该市中级级法院提出出上诉，二二审法院驳驳回甲的诉诉讼请求。甲的住所所地在该市市二区，但但在该区没没有财产可可供执行，而而在该市三三区存有价价值约800万元的钢钢材。则乙乙应当向该该市（ ）申请强强制执行。A. 一区区法院 B.

36、 二区法院院 CC. 三区区法院 D. 中级法法院63. 下下列关于建建设工程文文件归档的的表述中正正确的是（ ）。A归档可可以分阶段段进行，也也可以在单单位或分部部工程通过过竣工验收收前进行 B勘察、设计单位位应当在任任务完成时时，将各自自形成的有有关工程档档案向城建建档案馆归归档 C施工、监理单位位应当在工工程竣工验验收后，将将各自形成成的有关工工程档案向向建设单位位归档 D凡设计计施工及监监理单位需需要归档的的文件，应应按照国家家有关规定定单独立卷卷归档64. 甲甲与乙签订订的施工合合同中约定定采用仲裁裁作为处理理合同纠纷纷的方式。在施工过过程中，甲甲与乙对已已完成的某某部位工程程质量是

37、否否符合合同同规定产生生争议。甲甲向仲裁委委员会提请请仲裁，但但乙则认为为当初为了了承接该工工程不得已已而接受了了此仲裁协协议，故该该仲裁协议议无效。甲甲请求仲裁裁委员会作作出决定，乙乙则请求人人民法院作作出裁定。对此，应应按下述方方式处理：（ ）。A. 原仲仲裁协议有有效，由仲仲裁委员会会对工程质质量争议作作出裁决B. 原仲仲裁协议无无效，由人人民法院对对工程质量量争议作出出判决C. 由仲仲裁委员会会对该仲裁裁协议是否否有效作出出裁决D. 由人人民法院对对该仲裁协协议是否有有效作出裁裁定65. 建建设工程物物资采购合合同在履行行过程中对对质量、数数量、合同同价款产生生纠纷，引引起这三方方面纠

38、纷较较常见的共共同原因是是（ ）。A. 合同同约定不明明确 B. 供供货方不履履行合同C. 供货货方不按合合同履行 D. 供货方方迟延履行行66. 建筑法规定，建建筑施工企企业允许他他人以本企企业名义承承揽工程，情情节严重的的，要承担担下列法律律责任：（ ）。A. 取消消12年年投标资格格 BB. 降低低资质等级级C. 承担担连带赔偿偿责任 DD. 吊销销营业执照照67. 具具有注册建建造师执业业资格的项项目经理王王某在某工工程施工中中，未履行行安全生产产管理职责责，造成重重大安全事事故，被吊吊销执业资资格证书并并被判处33年有期徒徒刑，则王王某（ ）。A. 5年年内不予注注册且不得得担任任何

39、何项目负责责人B. 5年年内不予注注册，刑满满后5年内内不得担任任任何项目目负责人C. 终身身不予注册册，刑满后后5年内不不得担任任任何项目负负责人D. 终身身不予注册册且不得担担任任何项项目负责人人68. 根根据有关规规定，不属属于无效施施工合同的的情况为（ ）。A、承包人人未取得建建筑施工企企业资质或或者超越资资质等级，但但在竣工前前取得相应应资质的 B、没有资资质的实际际施工人借借用有资质质的建筑施施工企业名名义的 C、建设工工程必须招招标而没有有招标或者者中标无效效的 D、承包人人未取得建建筑施工企企业资质或或者超越资资质等级，但但竣工验收收合格的69. 某某施工单位位的现场劳劳动安全

40、设设施不符合合国家规定定，监理工工程师发现现后要求施施工单位整整改，但项项目经理仍仍不采取措措施，因而而发生重大大伤亡事故故，则该项项目经理承承担的刑事事责任有（ ）。A. 拘留留并处罚款款 B. 吊销资格格证书C. 有期期徒刑或拘拘役 D. 有有期徒刑并并处拘役、罚金70. 某某工程质量量监督人员员由于个人人原因，连连续多日精精神不振，思思想不集中中，未能对对工程实施施严格的质质量监督，致致使应当发发现的质量量隐患未被被发现，造造成严重的的工程质量量事故，该该工程质量量监督人员员要承担法法律责任。这属于法法律责任特特殊构成要要件的（ ）。A. 特殊殊主体 BB. 特殊殊结果C. 无过过错责任

41、 D. 转承责责任二、多项选选择题(共30题题，每题22分。每题题的备选项项中，有22个或2个以上符符合题意，至至少有1个错项。错选，本本题不得分分；少选，所所选的每个个选项得005分)71. 某某对外承包包公司乙在在某国承包包一工程，22001年年底竣工，经经验收合格格移交给业业主甲。由由于业主甲甲资金困难难，在竣工工结算时尚尚有1000万美元未未付清。对对此，在下下列情况中中，可作为为诉讼时效效中断事由由的是（ ）。A. 20002年55月乙派人人到甲处催催款B. 20002年110月乙用用书面方式式向甲提出出付款要求求C. 20003年88月该国发发生持续33个月的战战争D. 20003

42、年111月乙就就甲未付清清工程款向向法院提起起诉讼E. 20003年112月在法法院作出判判决前甲同同意向乙支支付剩余工工程款72. 某某施工单位位在某工程程施工过程程中，由于于所采取的的保护措施施不当，致致使与该工工程毗邻的的若干民宅宅开裂和倾倾斜，且一一民居的围围墙倒塌，造造成部分居居民出行不不便。对此此，受影响响的居民可可向该施工工单位请求求（ ）。A. 确认认物权 B. 排排除妨碍C. 恢复复原状 D. 返返还原物E. 赔偿偿损失73. 22000年年2月，甲甲建设单位位与乙施工工单位签订订建设工程程施工合同同，约定由由乙为甲建建楼房一栋栋。甲建设设单位逾期期未支付。20044年1月，

43、乙乙公司向法法院起诉请请求甲支付付拖欠工程程款。则下下列说法正正确的有（ ）。A、乙有权权与甲协议议将该楼房房折价，工工程价款就就该折价优优先受偿 B、乙无权权与甲协议议将该楼房房折价，工工程价款就就该折价优优先受偿 C、乙有权权申请人民民法院将该该楼房拍卖卖，拖欠工工程价款就就该拍卖的的价款优先先受偿 D、乙无权权申请人民民法院将该该楼房拍卖卖，拖欠工工程价款就就该拍卖的的价款优先先受偿 E、乙可以以擅自将所所建楼房拍拍卖，就其其价款优先先受偿74. 在在下列关于于分包的表表述中，不不符合建建筑法规规定的是（ ）。A. 除总总承包合同同中约定的的分包外，必必须经监理理工程师认认可B. 总承承

44、包单位不不得将总承承包合同范范围内的半半数以上的的工程内容容分包C. 禁止止分包单位位将其承包包的工程再再分包D. 总承承包单位和和分包单位位对建设单单位承担连连带责任E. 工程程主体结构构的施工必必须由总承承包单位自自行完成75. 甲甲、乙、丙丙三企业组组成联合体体参与某工工程投标，其其中，甲为为一级土建建企业，乙乙为二级安安装企业，甲甲、乙均具具有法人资资格；丙为为劳务企业业，不具有有法人资格格；甲为牵牵头企业。根据招招标投标法法的规定定，下列关关于该联合合体的表述述中，错误误的是（ ）。A. 丙企企业不能作作为联合体体的成员B. 在丙丙企业不参参加联合体体的情况下下，该联合合体的资质质等

45、级为二二级C. 联合合体的共同同投标协议议应当同投投标文件一一并提交招招标人D. 若该该联合体中中标，应当当由甲企业业与招标人人签订合同同E. 联合合体各方就就中标项目目向招标人人承担连带带责任76. 某某招标人委委托某招标标代理机构构办理招标标事宜，并并委托公证证机构对开开标进行公公证，招标标文件规定定20066年6月66日14时时为投标截截止时间。甲、乙、丙、丁四四家承包商商参加投标标，并均于于6月5日日17时前前提交了投投标文件，但但6月6日日14时前前，丙公司司又提交了了一份补充充文件，而而丁公司则则由于某种种原因书面面提出撤回回已提交的的投标文件件。对此，下下列情况中中，正确的的是（

46、 ）。A. 开标标会由该招招标代理机机构主持B. 由于于某评标专专家迟到小时，开开标会推迟迟到20006年6月月6日1时进行C. 开标标时，由公公证机构检检查投标文文件的密封封情况D. 丙公公司的投标标文件有效效，但其补补充投标文文件在评标标时将不予予考虑E. 丁公公司的投标标文件在当当众拆封、宣读后即即宣布为无无效投标文文件77. 根根据安全全生产法的规定，施施工单位使使用的涉及及生命安全全、危险性性较大的特特种设备，必必须（ ），方方可投入使使用。A. 由专专业生产单单位生产B. 取得得专业资质质的检测、检验机构构检测、检检验合格C. 取得得安全使用用证或安全全使用标志志D. 经建建设工程

47、安安全监督机机构的批准准E. 由经经专业培训训合格的特特种作业人人员操作78. 建设工程程安全生产产管理条例例所规定定的安全生生产责任制制度的主要要内容包括括（ ）的责责任制。A. 建设设工程安全全生产主管管部门 B. 工程建设设各方主体体负责人C. 从事事建筑活动动主体的负负责人D. 从事事建筑活动动主体职能能机构负责责人及其工工作人员E. 岗位位人员79. 根根据建设设工程安全全生产管理理条例对对施工单位位安全生产产责任制度度的规定，施施工单位主主要负责人人对本单位位的安全生生产全面负负责。施工工单位应当当（ ）。A. 建立立健全安全全生产责任任制度和安安全生产教教育培训制制度B. 制定定

48、安全生产产规章制度度和操作规规程C. 保证证本单位安安全生产条条件所需资资金的投入入D. 设置置安全生产产管理机构构，配备专专职安全生生产管理人人员E. 对所所承担的建建设工程进进行定期和和专项安全全检查，并并做好安全全检查记录录80. 某某工程竣工工验收合格格后第5天天，建设单单位到建设设行政主管管部门办理理竣工备案案手续，下下列内容中中，属于建建设单位应应当提交的的材料包括括（ ）。A. 施工工单位的竣竣工验收申申请报告B. 工程程竣工验收收报告C. 规划划、公安消消防、环保保等部门出出具的认可可文件D. 建设设工程质量量监督机构构出具的质质量认可文文件E. 施工工单位签署署的工程质质量保

49、修书书81. 某某高层住宅宅工程结构构设计合理理使用年限限50年，屋屋面防水为为一级、设设计使用年年限15年年。该工程程于20004年122月15日日竣工验收收合格并交交付使用。该工程所所在地区的的采暖期从从每年111月15日日起到次年年3月155日止。施施工单位出出具的工程程质量保修修书中对保保修期限的的规定有下下列内容，其其中符合法法律法规要要求的有（ ）。A. 地基基基础工程程和主体结结构工程：50年B. 屋面面防水工程程：15年年C. 有防防水要求的的卫生间、厨房：55年D. 电气气管线、给给排水管道道、装修工工程：1年年E. 供热热系统：自自20044年12月月15日起起到20006

50、年3月月15日止止82. 在在下列内容容中，属于于工程质量量监督机构构基本职责责的是（ ）。A. 办理理建设单位位工程建设设项目报监监手续B. 对建建筑材料、构配件、商品混凝凝土的质量量进行检查查C. 参与与竣工验收收D. 对工工程质量文文件进行检检查E. 评定定工程质量量等级83. 某某工程由业业主投保了了建筑工程程一切险，在在施工过程程中，发生生了以下损损失，其中中应当由保保险公司承承担赔偿的的有（ ）。A. 因尚尚未领取施施工许可证证即开始施施工，建设设单位被建建设主管部部门罚款110万元B. 堆放放在现场的的材料被盗盗窃损失33万元C. 特大大暴雨造成成工程损失失5万元D. 因设设计修

51、改造造成返工损损失6万元元E. 因图图纸延误造造成施工单单位机械闲闲置和人员员窝工损失失2万元84. 用用人单位不不得解除劳劳动合同的的情形包括括：（ ）。A. 劳动动者患病在在规定的医医疗期内 B. 上班途中中负伤C. 女职职工在产假假期内 D. 未成年年工在试用用期内E. 女职职工在婚假假期内85. 材材料供应单单位甲于22006年年3月1日日向施工单单位乙发出出以某价格格出售一批批建筑材料料的要约，并并说明该价价格3月331日前有有效。乙需需要这批建建筑材料且且接受该价价格，遂向向甲作出购购买该批建建筑材料的的承诺。在在以下内容容中，承诺诺有效的是是（ ）。A. 乙于于20066年3月2

52、20日电话话通知甲，表表示接受该该价格购买买这批建筑筑材料B. 乙于于20066年3月330日将该该批建筑材材料相应的的货款汇到到甲的账户户C. 因决决策延误，乙乙于20006年4月月2日才书书面通知甲甲，表示接接受该价格格购买这批批建筑材料料，甲未作作出表示D. 因邮邮递延误，乙乙的书面承承诺通知于于20066年4月22日才到达达甲，甲未未作出表示示E. 乙在在20066年3月220日给甲甲的书面承承诺中，要要求将交货货方式由乙乙到甲处提提货改为甲甲送货上门门到乙处86. 在在下列情况况中，当事事人应当承承担缔约过过失责任：（ ）。A. 以欺欺诈、胁迫迫手段订立立合同 B. 假假借订立合合同

53、，恶意意进行磋商商C. 转移移财产、抽抽逃资金，以以逃避债务务D. 不正正当使用在在订立合同同中知悉的的商业秘密密E. 故意意隐瞒与订订立合同有有关的重要要事实87. 由由于承包人人超越资质质承包某建建设项目，发发包人在（ ）情况况下不可以以拒绝支付付。A、竣工验验收合格，承承包人在竣竣工前取得得相应资质质，请求支支付工程款款的 B、竣工验验收合格，承承包人在竣竣工后取得得相应资质质，请求支支付工程款款的 C、竣工验验收不合格格，但修复复后的建设设工程竣工工验收合格格，发包人人请求承包包人承担修修复费用的的D、竣工验验收合格，承承包人未取取得相应资资质，请求求支付工程程款的 E、竣工验验收不合

54、格格，修复后后的建设工工程竣工验验收仍不合合格，发包包人请求承承包人承担担修复费用用的88. 某某集团公司司下属的甲甲企业投资资进行扩建建，与施工工单位乙签签订了施工工合同。在在施工过程程中，甲由由于经营状状况恶化连连续数月未未支付工程程款，经调调查，甲有有可能丧失失付款能力力，乙遂暂暂时停止施施工。在（ ）后，乙乙应当恢复复施工。A. 甲企企业近期接接到一个大大订单，经经营状况好好转B. 甲企企业调整产产品结构，重重新开拓市市场C. 该集集团公司对对甲企业的的领导班子子进行重大大改组D. 该集集团公司为为甲企业向向乙提供付付款担保E. 该集集团公司代代甲企业向向乙付款89. 某某工业项目目施

55、工合同同中约定，误误期损害赔赔偿费为XX元/天，合合同争议的的解决方式式为仲裁。工期拖延延给业主造造成的损失失为Y元/天。若由由于施工单单位原因造造成工期拖拖延N天，则则下列关于于施工单位位应承担的的违约责任任的表述中中正确的是是（ ）。A. 施工工单位应赔赔偿业主（XX+Y）*N元B. 若XXY，施施工单位应应赔偿业主主X*N元元C. 若XXY，施施工单位应应赔偿业主主Y*N元元D. 若XX过分高于于Y，施工工单位可以以请求仲裁裁机构予以以适当减少少 E. 若YY过分高于于X，施工工单位可以以请求仲裁裁机构予以以适当减少少90. 某某工程采用用固定总价价合同，在在施工过程程中发生了了以下事件

56、件，其中属属于不可抗抗力的事件件有（ ）。A. 特大大暴雨造成成滑坡，使使部分在建建工程受损损B. 建筑筑材料价格格大幅上涨涨，造成施施工单位在在该工程上上亏本C. 工程程所在地发发生骚乱，影影响工程正正常施工D. 工程程毗邻建筑筑物采用爆爆破方式拆拆除，部分分散乱物使使该工程现现场临时设设施受损E. 在工工程所在地地附近召开开重大国际际会议期间间，当地政政府要求该该工程暂时时停止施工工91. 合合同是否无无效的确认认权归（ ）。A. 工商商行政管理理部门 BB. 人民民法院C. 当事事人主管部部门 D. 仲仲裁机构E. 未违违约的当事事人一方92. 甲甲公司委托托乙公司作作为X地区区的总代理

57、理，委托代代理合同的的期限到22005年年底。在下下列情况中中，属于效效力待定合合同的是（ ）。A. 乙公公司与Y地地区的某公公司签订的的合同B. 丙公公司以甲公公司的名义义与X地区区的某公司司签订的合合同C. 丙公公司与Y地地区的某公公司签订的的合同D. 乙公公司与X地地区的某公公司20005年8月月开始谈判判，但直到到20066年1月才才签订的合合同E. 甲公公司与Y地地区的某公公司签订的的合同93. 施施工单位甲甲与设备供供应单位乙乙于20006年3月月1日签订订了购买某某种设备的的合同，约约定于20006年77月31日日由乙将该该设备送到到甲公司所所在地。22006年年6月3日日乙通知

58、甲甲，由于该该公司订单单太多，不不能按期交交货，改由由丙公司按按原合同期期限向甲交交货。对此此，下列表表述中正确确的是（ ）。A. 该合合同的主体体变为甲公公司和丙公公司B. 该合合同的主体体仍为甲公公司和乙公公司C. 若丙丙公司未能能按期向甲甲公司交货货，由丙公公司向甲公公司承担违违约责任D. 若甲甲不同意由由丙公司交交货，而乙乙公司不能能按期向甲甲公司交货货，则由丙丙公司向甲甲公司承担担违约责任任E. 若甲甲不同意由由丙公司交交货，而乙乙公司不能能按期向甲甲公司交货货，则由乙乙公司向甲甲公司承担担违约责任任94. 合同法规定，当当事人主张张解除合同同的，应当当通知对方方，合同自自通知到达达对方时解解除的情况况包括（ ）。A. 在履履行期限届届满之前，当当事人一方方以自己的的行为表明明不履行主主要债务B. 当事事人一方迟迟延履行主主要债务C. 当事事人约定解解除合同的的条件，该该条件成就就时D. 当事事人协商一一致解除合合同时E. 因不不可抗力致致使不能实实现合同目目的95. 甲甲建设单位位发包某大大型工程项项目，乙是是总承包单单位，丙是是具有相应应专业承包包资质的施施工单位，丁丁是具有劳劳务分包资资质的施工工单位，下下列关于该该项目发包包、分包的的说法中，正正确的有