




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、Word - 67 -2022年个人商品房购房合同乙方:_身份证号码:_丙方:_身份证号码:_甲、乙、丙三方经过公平、充分协商,就双方共同投资购买房产之相关事宜达成如下协议,以资信守:一、所购房屋位置及价款支付1、甲、乙、丙三方共同投资,购买一套位于_市_区_的房产一套,房产总价款人民币(大写)_,定金和首付款共计人民币(大写)_。2、购房尾款支付,使用按揭贷款或者是使用垫资支付,待出卖人的房屋不动产权证取得后视状况而定,所产生的费用由甲、乙、丙三方各自担当。二、各方出资金额甲方出资人民币(大写)_。乙方出资人民币(大写)_。丙方出资人民币(大写)_。三、产权比例、收益及亏损甲方享有共同所购物
2、业的产权,享有的收益,如此房出售后亏损并担当的亏损。乙方享有共同所购物业的产权,享有的收益,如此房出售亏损并担当的亏损。丙方享有共同所购物业的产权,享有的收益,如此房出售亏损并担当的亏损。四、购置物业法律文件签署、款项支付、购房手续办理及托付授权乙方和丙方托付甲方全权办理购房定金、首付款、及其他购置房产相关款项的支付、房屋买卖合同等法律文件的签署、房产抵押按揭贷款办理、房产交接、房屋全部权证办理、水电煤有线电视开通或入户等全部购房相关手续。托付人有权监督和过问托付事项的办理状况和进展状况,受托人应按托付人的要求报告受托事项的办理状况和进展状况,如有重要状况应准时向托付人告知或通知。房地产相关此
3、房的购房合同、发票等相关手续由甲方妥当保管。五、装修、租金安排及购置此房税费担当1、物业装饰装修由乙方和丙方共同办理,所需费用由乙方和丙方担当。2、此房屋出租后的租金收益归甲方全部,每月租金不低于人民币(大写)_月,如低于商定租金低于部分由乙方和丙方补足至人民币(大写)_月。3、购房及按揭贷款、产权登记所支出的公正费、保险费、房产交易税费、产权登记税费、供暖费、物业管理费、水电煤有线电视开通或入户费等相关费用由甲、乙、丙三方各担当。六、物业出售、优先购买权及出售时间1、如甲、乙、丙三方共同打算出售所购房产,应依法进行并办理相关手续,盈利或亏损均由甲、乙、丙三方各自享有或担当,在同等条件(市场价
4、)下,甲、乙、丙三方任何一方均有优先购买权。2、房屋不动产权证办理完过户手续后三方协商是否出售房产,假如其中之一不同意出售房产,应书面告知。不同意出售的一方应按同等价格(市场价)购买同意出售的二方的房产份额。假如接到出售房产通知后_日内不予书面答复则视为同意出售房产;假如不同意出售房产又不情愿购买或_日内不以实际行动履行购买承诺的,视为同意出售房产,并应给预乐观协作。3、房屋全部权证过户完成后,市场价挂牌出售此房。如房价下跌或收益未达到预期收益,甲、乙、丙三方另行协商出售时间。七、协议变更、解除、争议解决及其他商定1、甲、乙、丙三方协商全都,可以变更或解除本协议;2、合同履行过程中如有争议甲、
5、乙、丙三方协商解决,如三方达不成全都,少数听从多数。3、甲、乙、丙三方均应严格信守本协议,不得中途撤资。八、本协议正本一式三份,甲方、乙方、丙方各持一份,三方签字盖章之日起生效,如有未尽事宜三方协商解决。甲方:_日期:_年_月_日乙方:_日期:_年_月_日丙方:_日期:_年_月_日2022年个人商品房购房合同 篇2卖方:_,身份证号码:_买方:_,身份证号码:_买卖双方依据法律,经过友好协商,自愿制定本房产转让合同,条款如下:一、卖方有房产_个单元,坐落在_,合计面积_平方米。现自愿将该房产卖给买_方。售价为_币_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(原楼价为_币_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)二、买
6、方对上述房屋已核实,并批阅了房产权证书及有关资料,同意交付上述房产价款。买卖双方全都自愿成交。三、本合同一经签署,买方当即将房产全部价款交给卖方,卖方在收到该房产价款后,即将上述房产权证书及有关资料交给买方。四、双方买卖成交后,即携带房产权证书到_市房地产权登记处办理房产权转移登记手续,该房产全部权即归买方全部。五、卖方所卖房产如有抵押、按揭等手续不清时,概由卖方负责,与买方无关。六、买方交付房产价款后,而卖方不能交房时,则卖方应即退回房产价款,并负责赔偿买方损失。七、本合同发生纠纷时双方应友好协商解决,如不能解决时,按下列第_项方式解决:1、向_仲裁委员会申请仲裁。2、依法向人民法院起诉。八
7、、本合同自双方签署后经_市公证处公证之日起生效。九、本合同用钢笔填写与打字油印的文字具有同等效力。十、本合同共_页,一式_份,买卖双方各执_份,市公证处执_份,均具同等效力。甲方(公章):_年_月_日乙方(公章):_年_月_日2022年个人商品房购房合同 篇3甲方:身份证:住址:乙方:身份证:住址:甲乙双方经友好协商,现就乙方以甲方名义购买商品房事宜达成以下协议,以供双方共同遵守:条乙方以甲方名义购买由_集团有限公司开发的位于_市_x区_路x号_栋x单元x层x号商品房(合同商定建筑面积共计116.23平方米,其中套内面积102.85平方米,公摊面积13.38平方米)。并签订编号为:_的商品房买
8、卖合同,该合同由乙方持有和保管。其次条上述商品房买卖合同所商定的一切权利由乙方享有,一切义务由乙方担当。乙方应根据合同的商定充分、准时履行交付房款及相关税费等合同义务,否则,由此造成的一切损失由乙方自行担当。第三条甲方不享有上述商品房买卖合同的权利义务。未经乙方书面同意,甲方不得以任何理由与开发商就上述商品房买卖合同签订任何补充协议、变更合同内容、解除合同或者终止合同的履行等,也不得向任何第三人转让该合同的权利义务。否则,由此造成的一切损失由甲方担当。第四条乙方是上述商品房的实际出资人,该商品房的全部权归乙方全部,乙方享有该商品房的占有、使用、收益及处分的权利。甲方不得以任何理由要求享有前述权
9、利。该商品房基于业主所派生的一切权利义务由乙方享有和担当。第五条本协议签订后,乙方给付甲方人民币x元,作为借名及甲方帮助办理相关手续的补偿。甲方在借名期间不得再以任何理由向乙方主见任何费用、补偿。第六条借名期间,如需以甲方名义办理产权证的,甲方应当准时予以协作办理。除非经乙方书面同意,甲方不得增加任何共有人,也不得将产权证办至第三人名下。甲方应当在实际取得产权证之日起x日内交由乙方保管。如政策变化,乙方在_符合购房条件的,乙方有权随时要求将上述商品房过户至乙方或者乙方指定人员名下,甲方不得以任何理由干涉。第七条借名期间,如乙方需出卖、出租、赠与上述商品房或者用于抵押的,甲方应当准时予以协作,不
10、得以任何理由拒绝。未经乙方书面同意,甲方不得将上述商品房用于抵押。第八条、借名期间,与上述商品房买卖合同和上述商品房有关的一切费用均由乙方担当,相关的缴费凭证、发票等均由乙方保管。如需有甲方亲自缴费的,乙方应当准时将费用返还甲方,甲方亦应当准时将相关缴费凭证、发票交由乙方保管。第九条借名期间,上述商品房不属于甲方的财产,如甲方有不测的,甲方的继承人无权继承该商品房;如甲方需要分割财产的,不得对该商品房进行分割。第十条甲方应恪守诚恳,在借名期间不得以任何理由、任何方式侵害乙方的权益。如甲方及甲方近亲属侵占、转卖、抵押、赠与以及被法院强制执行该商品房的,甲方应当按上述商品房的市场价格赐予甲方赔偿并
11、赔偿由此对乙方造成的一切损失。如甲方知晓任何第三人主见该商品房权益或者法院强制执行、保全该商品房的,或者甲方作为债务人被诉至法院且诉讼金额达到万元的,应当准时通知乙方,以便乙方实行应对措施,否则,由此造成的一切损失有甲方担当。第十一条上述条款当中,凡需要以甲方的名义办理相关手续的,甲方应当接到乙方的通知之日起日内根据乙方的要求亲自办理或者签署书面授权托付书交由乙方自行办理。否则,应当赔偿乙方由此造成的一切损失。第十二条协议生效之后,任何一方均不得反悔,不得以任何理由解除协议,或者主见协议无效。否则,应赔偿另一方由此造成的一切损失。第十三条未尽事宜,由甲乙双方协商解决。如需对本协议进行变更的,应
12、当签订书面补充协议,补充协议作为本协议的组成部分。第十四条假如发生争议,应当友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向七星区人民法院提起诉讼。第十五条本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后即生效。甲方:乙方:时间:时间:签订地点:2022年个人商品房购房合同 篇4卖方:_(简称甲方)身份证号码:_买方:_(简称乙方)身份证号码:_依据经济合同法、城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。条乙方同意购买甲方拥有的座落在_拥有的房产(别墅、写楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_平方米。(详见
13、土地房屋权证第_号)。其次条上述房产的交易价格为:单价:人民币_元/平方米,总价:人民币_元整(大写:_元整)。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币_元整,作为购房定金。第三条付款时间与方法1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并商定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方,剩余房款人民币_元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并商定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方,剩余房款
14、人民币_元整于产权交割完毕当日付给甲方。第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起_天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_等费用结清。第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_方担当,中介费及代办产权过户手续费由_方担当。第六条违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在_日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方全部。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起_日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。第七条本合同主体1、甲方是_共_人,托付代理人_即甲方代
15、表人。2、乙方是_,代表人是_。第八条本合同如需办理公证,经国家公证机关_公证处公证。第九条本合同一式份。甲方产权人一份,甲方托付代理人一份,乙方一份,房地产交易中心一份、_公证处各一份。第十条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行商定,其补充商定经双方签章与本合同同具法律效力。甲方(签章):_乙方(签章):_年_月_日_年_月_日2022年个人商品房购房合同 篇5甲方(出卖人):身份证号码:乙方(买受人):身份证号码:甲、乙、两方依据自愿、诚信原则,经友好协商,达成如下全都看法:条 各方承诺及保证甲方承诺并保证:
16、拥有座落于_房屋的全部权,该项全部权是完整的,不存在共有权、抵押权、承租权等权利瑕疵或负担。将诚信履行本合同书的项下的合同义务。乙方承诺并保证:将诚信履行本合同书的项下的合同义务。其次条标的物甲方自愿转让的房屋座落于_房屋内现有装修及物品全部随房屋转让并不再另外计价。第三条 价款本合同书其次条项下标的物全部计价_。各方确认:在甲方准时履行本合同书第六条义务的前提下,本条款的价款为甲方转让标的物的净价,即本合同书履行过程中产生的税费由乙方担当。第四条 交付与支付1、本合同书签订时,甲方向乙方交付房屋全部权、土地使用权证书和全部门锁钥匙、电费、自来水费、有线电视、电话等交费证件。2、本合同书签订(
17、并由双方履行了第1款义务)后_天内,乙方向甲方支付全部房款_。第五条 全部权转移特殊商定各方确认:本合同书项下标的物自交付后转移至乙方。第六条帮助义务在乙方确定的时间,甲方应协作乙方办理房屋全部权证和土地使用权证的过户手续至乙方名下,包括但不仅限于依据登记部门的要求另行签订合同文书、供应身份证明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何费用。七、违约责任1、因甲方违反本合同书条全部权瑕疵担保责任而导致乙方主动或被动参加诉讼(仲裁)等争议解决程序,甲方须担当乙方由此产生的全部损失并担当违约责任。2、甲方如不能准时履行本合同书第六条帮助义务,应连续履行该项义务并担当违约责任。3、乙方不能依约担当本
18、合同书第三条义务时,应担当违约责任。4、甲方双方违反本合同书其他商定的,依法担当相应的违约责任。八、争议解决方法本合同书履行过程中产生的一切纠纷,应提交仲裁委员会仲裁,其裁决对双方具有约束力。九、杂项规定1、本合同书未竟事项,由双方依诚信、公正原则另行商定。2、本合同书一式六份,由甲、乙、各执一份,另三份由乙方保管用于办理变更登记使用(如登记部门要求另行签订合同文书时,各方得另行签订用于登记,但各方权利义务以本合同书为准)。3、本合同书在各方签字后生效。甲方签名:乙方签名:年 月 日2022年个人商品房购房合同 篇6出卖人: 买受人:依据合同法、城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,买受
19、人和出卖人在公平、自愿、协商全都的基础上就买卖商品房达成如下协议:条 项目建设依据。出卖人以_方式取得位于_、编号为_的地块的土地使用权。土地使用权出让合同号土地使用权划拨批准文件号划拨土地使用权转让批准文件号为_。该地块土地面积为_,规划用途为_,土地使用年限自_年_月_日至_年_月_日。出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,现定名暂定名_。建设工程规划许可证号为_,施工许可证号为_。其次条 商品房销售依据。买受人购买的商品房为现房预售商品房。预售商品房批准机关为_,商品房预售许可证号为_。第三条 买受人所购商品房的基本状况。买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,
20、房号以附件一上表示为准)为本合同条规定的项目中的:第_幢座_单元层_号房。该商品房的用途为_,属_结构,层高为_,建筑层数地上_层,地下_层。该商品房阳台是封闭式非封闭式。该商品房合同商定产权登记建筑面积共_平方米,其中,套内建筑面积_平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。第四条 计价方式与价款。出卖人与买受人商定按下述第_种方式计算该商品房价款:1、按建筑面积计算,该商品房单价为(_币)每平方米_元,总金额(_币)_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为(_币)每平方米_元,总金额(_币)_千_
21、百_拾_万_千_百_拾_元整。3、按套(单元)计算,该商品房总价款为(_币)_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。第五条 面积确认及面积差异处理。依据当事人选择的计价方式,本条规定以建筑面积套内建筑面积(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。当事人选择按套计价的,不适用本条商定。合同商定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。商品房交付后,产权登记面积与合同商定面积发生差异,双方同意按第_种方式进行处理:1、双方自行商定:2、双方同意按以下原则处理:(1)面积误差比肯定值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;(2)面积误差比肯定值超出3%时,买受人有权退房。第七条 买受
22、人逾期付款的违约责任。买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第_种方式处理:1.按逾期时间,分别处理(不作累加)(1)逾期在_日之内,自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_的违约金,合同连续履行;(2)逾期超过_日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的_%向出卖人支付违约金。买受人情愿连续履行合同的,经出卖人同意,合同连续履行,自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。本条中的逾期应付款指依照本合同第
23、六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;实行分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。第八条 交付期限。出卖人应当在_年_月_日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第_种条件,并符合本合同商定的商品房交付买受人使用:1.该商品房阅历收合格。2.该商品房经综合验收合格。3.该商品房经分期综合验收合格。第九条 出卖人逾期交房的违约责任。除本合同第八条规定的特别状况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用,按下列第_种方式处理:1、按逾期时间,分别处理(不作累加)(1)逾期不超过_日,自本合同第八条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止,出卖人
24、按日向买受人支付已交付房价款万分之_的违约金,合同连续履行;(2)逾期超过_日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起_天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的_%向买受人支付违约金。买受人要求连续履行合同的,合同连续履行,自本合同第八条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。第十一条 交接。商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,出卖
25、人还需供应住宅质量保证书和住宅使用说明书。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人担当。第十二条 出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人缘由,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人担当全部责任。第十三条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方商定(附件三)的标准。达不到商定标准的,买受人有权要求出卖人根据下述第_种方式处理:第十四条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。第十五条 关于产权登记的商定。出卖人应当在商品房交付使用后_日内,将办理权
26、属登记需由出卖人供应的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第_项处理:1.买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起_日内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的_%赔偿买受人损失。2.买受人不退房,出卖人按已付房价款的_%向买受人支付违约金。第十六条 保修责任。买受人购买的商品房为商品住宅的,住宅质量保证书作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起,根据住宅质量保证书承诺的内容担当相应的保修责任。买受人购买的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式具体商定保修范围、保修期限和保修责任等内容。在商品房保修范围
27、和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不行抗力或者非出卖人缘由造成的损坏,出卖人不担当责任,但可帮助修理,修理费用由购买人担当。第十八条 买受人的房屋仅作_使用,买受人使用期间不得擅自转变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积担当第十九条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第_种方式解决:1.提交_仲裁委员会仲裁。2.依法向人民法院起诉。其次十条 本合同未尽事项,可由双方商定后签订补充协议(附件四)。其次
28、十一条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。其次十二条 本合同连同附件共_页,一式_份,具有同等法律效力,合同持有状况如下:出卖人_份,买受人_份,_份,_份。其次十三条 本合同自双方签订之日起生效。其次十四条 商品房预售的,自本合同生效之日起30天内,由出卖人向_申请登记备案。出卖人(签章): 买受人(签章):法定代表人: 法定代表人:托付代理人: 托付代理人:(签章) :(签章)_年_月_日 _年_月_日2022年个人商品房购房合同 篇7条项目建设依据出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_地块的国有土地使用权。该地块【国有
29、土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为:_,土地使用权面积为:_,买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为:_,土地使用年限自_年_月_日至_年_月_日止。出卖人经批准,在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为:_,建设工程规划许可证号为:_,建筑工程施工许可证号为:_,建设工程施工合同商定的开工日期为:_,建设工程施工合同商定的竣工日期为:_。第三条基本状况该商品房的用途为【一般住宅】【经济适用住房】【公寓】【别墅】【办公】【商业】:_;【层高】【净高】为:_米,【坡屋顶净高】最低为:_米,为:_米。该商品房朝向为:_。有_个阳台,其中_个阳台为封闭式,_个阳台为非
30、封闭式。第四条抵押状况1、该商品房所分摊的土地使用权及在建工程均未设定抵押;2、该商品房所分摊的土地使用权已经设定抵押,抵押权人为:_,抵押登记部门为:_,抵押登记日期为:_。第五条计价方式与价款1、根据套内建筑面积计算,该商品房单价每平方米_元人民币,总金额_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元人民币整(大写)。2、根据建筑面积计算,该商品房单价为每平方米_元人民币,总金额_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元人民币整(大写)。3、根据套(单元)计算,该商品房总价款为_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元人民币整(大写)。第六条付款方式及期限1、一次性付款。2、分期付款。3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购
31、房总价款的_%,其余价款可以向_银行或住房公积金管理机构借款支付。第七条出卖人保证该商品房没有产权纠纷,因出卖人缘由造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人担当相应责任。第九条:设计变更的商定(一)经规划行政主管部门托付的设计审查单位批准,建筑工程施工图设计文件的下列设计变更影响到买受人所购商品房质量或使用功能的,出卖人应当在设计审查单位批准变更之日起10日内,书面通知买受人。(二)买受人应当在通知送达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人逾期未予以书面答复的,视同接受变更。(三)买受人退房的,出卖人应当自退房通知送达之日起_日内退还买受人已付房款,并根据_利率付给利息
32、。买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议。第十条逾期付款责任(1)逾期在_日之内,自商定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止,买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_的违约金,并于实际支付应付款之日起_日内向出卖人支付违约金,合同连续履行。(2)逾期超过_日(该日期应当与第(1)项中的日期相同)后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人应当自解除合同通知送达之日起_日内根据累计的逾期应付款的_%向出卖人支付违约金,并由出卖人退还买受人全部已付款。买受人情愿连续履行合同的,经出卖人同意后,合同连续履行,自商定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止,买受人按日计算
33、向出卖人支付逾期应付款万分之_(该比率应当不小于第(1)项中的比率)的违约金,并于实际支付应付款之日起_日内向出卖人支付违约金。第十一条:交付条件1、该商品房已取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收备案表;2、有资质的房产测绘机构出具的该商品房面积实测技术报告书;3、出卖人已取得了该商品房所在楼栋的房屋权属证明;第十二条市政基础设施和其他设施的1、市政基础设施:2、其他设施第十三条逾期交房责任(1)逾期在_日之内(该时限应当不小于第十条第(1)项中的时限),自第十一条商定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止,出卖人按日计算向买受人支付已交付房价款万分之_的违约金(该违约金比率应当不小于第十条
34、第(1)项中的比率),并于该商品房实际交付之日起_日内向买受人支付违约金,合同连续履行。(2)逾期超过_日(该日期应当与第(1)项中的日期相同)后,买受人有权退房。买受人退房的,出卖人应当自退房通知送达之日起_日内退还全部已付款,并根据买受人全部已付款的_%向买受人支付违约金。买受人要求连续履行合同的,合同连续履行,自第十一条商定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止,出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之_(该比率应当不小于第(1)项中的比率)的违约金,并于该商品房实际交付之日起_日内向买受人支付违约金。第十四条面积差异处理1、依据第五条根据套内建筑面积计价的商定,双方同意根据下列原则处
35、理:(1)套内建筑面积误差比肯定值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;(2)套内建筑面积误差比肯定值超出3%时,买受人有权退房。2、依据第五条根据建筑面积计价的商定,双方同意根据下列原则处理:(1)建筑面积、套内建筑面积误差比肯定值均在3%以内(含3%)的,依据实测建筑面积结算房价款;(2)建筑面积、套内建筑面积误差比肯定值其中有一项超出3%时,买受人有权退房。第十六条商品房质量、装饰、设备标准的商定1、该商品房地基基础和主体结构质量经检测不合格的,买受人有权退房。买受人退房的,出卖人应当自退房通知送达之日起_日内退还全部已付款,并根据_利率付给利息,给买受人造成损失的由出卖人担当赔偿责任
36、。因此而发生的检测费用由出卖人担当。2、该商品房室内空气质量经检测不符合国家标准的,自该商品房交付之日起_日内(该时限应当不低于60日),买受人有权退房。买受人退房的,出卖人应当自退房通知送达之日起_日内退还买受人全部已付款,并根据_利率付给利息,给买受人造成损失的由出卖人担当赔偿责任。因此而发生的检测费用由出卖人担当。其次十一条共有权益的商定1、该商品房所在楼栋的屋面使用权归全体产权人共有;2、该商品房所在楼栋的外墙面使用权归全体产权人共有;其次十二条前期物业服务(一)出卖人依法选聘的物业管理企业为:_,资质证号为:_。(二)前期物业管理期间,物业服务收费价格为_/月。平方米(建筑面积),由
37、物业管理企业根据【年】【半年】【季】收取。价格构成包括物业区域内保洁费、公共秩序维护费、共用部位共用设施设备日常维护费、绿化养护费、综合管理费、_、_、_。其次十五条争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的,根据下列第_种方式解决:1、提交_仲裁委员会仲裁。2、依法向人民法院起诉。其次十六条本合同自双方签字(盖章)之日起生效,未尽事项,双方可以另行签订补充协议。对本合同的变更或解除,应当采纳书面形式。本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。其次十七条本合同及附件共_页,一式_份,具有同等法律效力,其中出卖人_份,买受人_份,_份,_份
38、。其次十八条自本合同生效之日起30日内,由出卖人向_申请办理该商品房预售合同登记备案手续。出卖人自本合同生效之日起30日内未申请预售登记的,买受人可以申请预售登记。预售的商品房已抵押的,预售登记应当由出卖人和买受人双方共同申请。出卖人:签约日期:买受人:签约日期:签订购房合同之前审查“五证”及开发商资质“五证”是人们在实践中对我国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证和商品房销售(预售)许可证的统称。这些都是由各个行业管理部门审核并颁发的具有法律效力的文件。也是法律要求房地产开发商和销售商在销售、预售商品房之前必需办齐的文件。一、销售许可证商品房销售许可证和
39、预售许可证,就说明开发商、销售商应当有其他的相关证书。特殊是购买期房的风险较大,购房者肯定要仔细审查许可证,审查有问题之后才能往下进行。审查销售许可证,要特殊主要以下方面:1。留意是否在有效期内。2。销售主体是否合法。假如你所购房的销售商是开发商,你要留意销售商的托付身份也权限。3。所售房屋是否在许可销售的范围之内,这是审查的关键。假如购买了不在商品房销售许可证允许销售范围内的商品房,房屋的产权将没有保障。现房的销售只需到房地产管理部门备案即可,销售许可证不是必需的法律文件。假如开发商没有办理“销售许可证”,而改为办理大产权证的审批手续,去产权登记部门办理房屋全部权证,肯定要看清晰开发商的房屋
40、全部权证是否包括你想买的房子。提示:最终不要遗忘把预售许可证的编号写入合同。二、国有土地使用权证或国有土地批准性文件根据我国法律规定,可以进入商品房开发市场的土地只能是国有土地,集体全部的土地的使用权的。从事房地产开发的企业必需依据出让的方式取得国有土地的使用权。而国有土地使用权证只有在受让人缴纳了全部的土地出让金后才能取得。假如开发商没有取得土地使用权证,说明是非法适用土地,其上的建筑就很有可能被认定非法建筑。审查土地使用证要留意以下方面:1。正式的“国有土地使用证”应同时加盖人民政府公章和房屋土地行政主管部门公章;2。土地证上应加盖“有偿土地使用证专用章”,假如土地证上加盖了“临时土地使用
41、证专用章”,则表明土地使用者未缴足地价款,会给日后办理产权证带来隐患;3。留意土地证上是否有土地使用权抵押记录;4。土地证上载明的土地使用者应当和开发商的名称全都;5。土地使用证标明之土地是否所售项目房屋所在位置,有无不全都之处;6。土地使用权的种类和规划用途;7。土地使用权年限、剩余期限;8。土地证不得擅自涂改,如有涂改痕迹应警惕;最终,我们还是建议购房者在购房合同中把土地使用权证号、土地使用年限、土地使用权性质等内容予以明确。三、建设规划许可证依据城市规划法第31条规定,在城市规划区内进行建设需要申请用地的,必需持国家批准建设项目的有关文件,向城市规划行政主管部门申请定点,由城市规划行政主
42、管部门核定其用地位置和界限,供应规划涉及条件,核发建设用地规划许可证。建设单位或者个人在取得建设用地规划许可证后,方可向县级以上地方人民政府土地管理部门申请用地。凡未取得该证,而取得建设用地批准文件占用土地的,批准文件无效。所以对于建设用地规划许可证要赐予足够的重视。该证内容比较简洁,一般包括用地单位,用地项目名称、用地位置、用地面积、附图及附件名称。在审查时留意以下问题:1。假如卖房人没有建设用地规划许可证,则说明其开发的土地未经规划;2。留意开发商所使用的土地的用途、位置和界限上是否与建设用地规划许可证相全都。四、建设工程规划许可证建设工程规划许可证是建设工程符合城市规划要求的法律凭证,是
43、建设活动合法的法律保证,是建设活动中接受监督检查时的法定依据。每一项工程建设在实施之前均应获得规划部门的同意,开发商在取得建设工程规划许可证后,方可申请办理开工手续。假如没有建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行开发建设,开发商的建设行为属于违法、其工程建筑是违章建筑,就不能取得房地产权属证件,而且很有可能被强制拆除。五、建设工程施工许可证建设工程施工许可证,也就是建设工程开工证,是建筑施工单位符合各种施工条件、允许开工的批准文件。当各种施工条件完备时,建设单位应当根据方案批准的开工项目向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门办理施工许可证手续,领取施工许可证。未取得施工的
44、法律凭证,也是房屋权属登记的主要依据之一。没有开工证的建设项目均属违章建筑,不受法律爱护。假如是期房销售,应当留意该期房工程开工手续是否齐全;假如开发商销售的是现房,则应查看建委的建设工程竣工备案表。六、开发商的资质依据建设部房地产开发企业资质管理规定,房地产开发企业必需申请核定企业资质等级,未取得房地产开发资质等级证书的企业,不得从事房地产开发经营业务。该规定把我国的房地产开发企业根据注册资金,经营年限、开发业绩、开发质量、管理技术人员等条件分为一、二、三、四,四个资质等级,一等,四等最低。从正常的角度来看,房地产开发企业的资质越高,其开发力量、经济实力就越强,消失问题后,其担当风险及责任的
45、力量也越强。反之,假如开发企业没有开发资质或者资质很低,则有可能由于后续资金不足和组织设计施工阅历欠缺等,消失延期交房甚至楼盘烂尾等问题。但是资质证明并非万无一失的,同样也存在着开发质量的风险。而有一些资质并不是特殊高的开发商同样具有较高的实力和较好的诚信度。所以看一看开发商最近的业绩是最主要的选择标准。依据该规定,一级资质的房地产开发企业担当房地产项目的建设规模不受限制,可以在全国范围内承揽房地产开发项目;二级资质及二级资质以下的房地产开发企业可以担当建筑面积25万平方米以下的开发建设项目。所以在审查开发商资质的时候还要留意他是不是在业务范围内从事房地产开发经营业务。七、营业执照房地产开发企
46、业是指依法设立、具有企业法人资格的经济实体。也就是说必需是拥有自由资产、能够自主从事活动、自主担当民事责任的独立法人。城市房地产管理法规定,设立房地产开发企业,应当向工商行政管理部门申请设立登记。工商行政管理部门对符合本法规定条件的,应当予以登记,发给营业执照。未取得营业执照擅自从事购房产开发业务的,由县级以上人民政府工商行政管理部门责令停止房地产开发业务活动,没收违法所得,可以并惩罚款。城市商品房预售管理方法和商品房销售管理方法也规定,领取预售许可证以及现房销售必需持有营业执照。2022年个人商品房购房合同 篇8卖方:_(简称甲方)身份证号码:_地址:_买方:_(简称乙方)身份证号码:_地址
47、:_依据经济合同法、城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的基础上,就乙方向甲方购买房地产签订本合同,以资共同信守执行。条合同标的:乙方同意购买甲方拥有的座落在_省_市_区_拥有的房地产(住宅),该房地产建筑面积为_平方米。其次条上述标的房地产的交易价格为:单价:人民币_元/平方米,总价:人民币_元整(大写:_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)第三条 付款时间与方法:(一)甲乙双方同意以一次性付款方式付款,本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币_元整,作为购房定金。并商定在本合同签订之日起_日内支付首付款(含定金)人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方,剩余房款
48、人民币_元整于产权交割完毕当日付给甲方。(二)甲方应于拿到房产证之日起_天内和乙方办理房屋产权过户手续,并应在产权过户手续办完当日将_等费用结清。(三)税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,一切交易税费由_方担当。2022年个人商品房购房合同 篇9出卖人(以下简称甲方):法定代表人:买受人(以下简称乙方):法定代表人:依据合同法、城市房地产管理法及有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循公平、自愿、公正、诚恳信用、守法的原则,经协商全都,达成如下条款:条 商品房状况该商品房销售许可证号:_ 商品房座落:_昆山市。设计用途_,建筑结构_,
49、建筑层数为_层。建筑面积_平方米,其中:套内建筑面积_平方米,公共部分分摊建筑面积_平方米。商品房平面图见附件一,商品房抵押、租赁等状况见附件二。商品房土地来源为:_。以出让方式取得土地使用权的,土地使用年限为_年,自_年_月_日至_年_月_日止。其次条 商品房价款商品房销售按建筑面积计算,每平方米价格为_元(币种:_),价款为_元,计_(大写)。第三条 商品房交付日期商品房竣工,阅历收合格后,方可交付;未阅历收或验收不合格的,不得交付。甲方于_年_月_日前,将商品房交付乙方。如遇不行抗力,不能履行合同,双方同意按下列第_种方式处理:1、 变更合同2、 解除合同第四条 乙方付款形式及付款时间乙
50、方按下列第种形式付款:1、一次性付款。2、分期付款。3、其他方式。第五条 甲方逾期交付商品房的处理除遇不行抗力外,甲方如未按本合同第三条商定日期交付商品房,逾期在_日内的,乙方有权向甲方追究已付款利息,利息自合同商定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。如超过上述商定期限的,乙方有权根据下述的第_种商定,追究甲方违约责任:1、合同连续履行。甲方应支付乙方已付款利息,利息自合同商定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,甲方还应每日按商品房价款的万分之_向乙方支付违约金。2、解除合同。甲方应退还乙方已付款、支付已付款利息
51、,利息自合同商定甲方应交付商品房之日次日起至甲方退还乙方已付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,甲方还应每日按商品房价款的万分之_向乙方支付违约金。乙方的实际损失超过甲方支付的违约金时,甲方还应担当赔偿责任。第六条 乙方逾期付款的处理乙方如未按本合同第四条商定日期付款,逾期在_日内的,甲方有权追究乙方逾期付款及其利息,利息自合同商定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。如超过上述商定期限的,甲方有权根据下述的第_种商定,追究乙方违约责任:1、合同连续履行。乙方应支付逾期付款及其利息,利息自合同商定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,乙
52、方还应每日按商品房价款的万分之_向甲方支付违约金。2、解除合同。乙方应按商品房价款的万分之_向甲方支付违约金。第七条 商品房建筑面积与销售建筑面积差异的处理商品房建筑面积以房屋全部权证记载面积为法定依据。商品房建筑面积与甲方销售面积差异不超过3%(包括3%)的,每平方米价格保持不变,商品房价款按商品房建筑面积与销售面积的差异多退少补。面积差异超过3%的,双方商定如下:第八条 商品房质量及保修责任甲方交付的商品房的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺(见附件三),未达到国家规定标准和承诺的,甲方应担当责任。在乙方正常状况下,甲方应根据x市商品房住宅质量保证书的规定履行保修责任。因乙方擅自拆
53、改造成损坏的,甲方不担当责任。第九条 商品房配套设施运行的商定下列配套设施运行日期商定如下:1、上水_ 。2、下水_ 。3、供电_ 。4、燃气(气源种类)_ 。5、暖气_ 。上述配套设施未按商定日期运行的,甲方应在 日内实行扑救措施,并赔偿乙方损失;超过上述商定期限的,甲方应赔偿损失,并且每项还应按商品房价款的_ %向乙方支付违约金。第十条 商品房设计变更的商定甲方未征得乙方同意,不得擅自变更商品房的房屋设计和环境布局(见附件四)。确需变更的,甲方应自设计变更方案确定之日起_日内与乙方协商。乙方同意变更的,双方订立补充合同。甲方签字:乙方签字:如何去看购房合同?一、首先看开发商是否具备“五证”
54、即房地产开发证、国有土地使用证、该工程开发许可证、建筑工程规划许可证和商品房销(预)售许可证。二、使用规范的合同文本很多开发商在签订正式的预售合同前会要求购房者签订一份房屋定购协议书,交一笔订金。这种行为并非购房的必经程序,往往会使购房者陷入订金纠纷。三、查验有关证明文件买期房要查看开发商是否有预售许可证,并要确认自己所购之房在预售范围内,买现房则要查看开发商是否具有该房屋的大产证和新建住宅交付使用许可证。四、买期房要留意建筑面积的商定在填写暂测面积时除了要填上总建筑面积外,还要填上套内面积和公用分摊面积。五、买期房要商定资讯条件和时限所谓交房有两层含义:一层是房屋使用权即实物交付;另一层是房
55、屋全部权转移即产权过户。六、签约时要留意房屋质量问题购房者在签约时,应仔细推敲商品住宅质量保证书和住宅使用说明书两书的内容,并将质保书作为合同的附件。七、签约时明确物业管理事项合同中要确定前期物业管理公司,以及双方商定的物业管理范围和收费标准。八、留意合同文本中补充协议的内容购房者应谨防有些开发商将示范合同文本中爱护交易公正的条款通过补充协议加以取消,以减轻卖方的责任。九、留意商定违约责任包括:签约后购房者要求退房、不按期付款;开发商卖房后要求换房,不按期交房;面积变动超过商定幅度;质量不符合要求;办理过户手续时不符合规定和商定等。2022年个人商品房购房合同 篇10卖方(以下简称甲方):_买
56、方(以下简称乙方):_甲方依据城市房地产管理法及有关规定,已依法取得北京市_区(县)_地块的国有土地使用权,土地面积为_平方米,土地使用年限_年,自_年_月_日至_年_月_日止,国有土地使用证号为_。甲方在上述地块上建设的_现已竣工,取得房屋全部权证(证号为_),经北京市房屋土地管理局审核,准予上市销售,北京市商品房外销销售许可证号为京房市外证字第_号。乙方自愿购买甲方的_房屋,房屋用途为_。甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的土地使用权转让给乙方。双方经协商,就上述房屋的买卖事项,订立本契约。条_房屋,该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为_平方米(包括套内建筑面积_平方米,分摊的共有
57、共用建筑面积_平方米),共有共用部位详见附件二。土地使用面积为_平方米(含共有共用面积)。土地使用期限自房屋产权过房之日起至_年_月_日止。上述面积已经北京市房屋土地管理局测绘。其次条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米_币_元,价款合计为(大写)_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(小写_元)。乙方预付的定金_元,在乙方支付购房价款时转为购房价款。第三条乙方同意_年_月_日前将购房价款全部汇入甲方指定银行。甲方指定银行:_银行帐号:_第四条甲方同意在_年_月_日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建设工程质量监督部门出具的北京市建设工程质量合格证书,并办妥全部交接手续。交付地点:_。甲方同意按建
58、设工程质量管理方法、北京市建设工程质量条例及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。第五条乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前,其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。第六条双方同意在签订本契约后三十日内,持本契约和有关证件共同到北京市房屋土地管理局办理房屋买卖立契过户手续,并按有关规定申领房地产权属证件。办理上述手续时发生的税费,由双方依照有关规定缴纳。第七条本契约生效后,除不行抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自商定房屋交付之日其次天起至实际交付之日止,每延期一日甲方按乙方已支付房价金额的万分之_(大写数字)
59、向乙方支付违约金。逾期超过_日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的,乙方有权解除本契约。契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按_利率计算。第八条本契约生效后,除不行抗力外,乙方不按期付款的,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约商定付款之日其次天起至实际付款之日止,每延期一日乙方按延期交付房价款的万分之_(大写数字)向甲方支付延期违约金。逾期超过_日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的,甲方有权终止本契约。契约解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。第九条本契约自
60、双方签字之日起生效,未尽事项,双方可另签补充协议。本契约的附件和双方签定的补充协议,为本契约不行分割的组成部分,具有同等的法律效力。第十条本契约的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受法律的管辖,双方凡因履行本契约引起的纠纷,应协商解决。协商不成的,双方同意按以下第_种(大写数字)方式解决纠纷。(一)提交_仲裁委员会仲裁。(二)任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。第十一条本契约正本一式两份,甲乙双方各执壹份,副本_份,房地产交易管理部门壹份,_。甲主(签字):乙方(签字):法定代表人:法定代表人:身份证号码:身份证号码:地址:地址:联系电话:联系电话:邮政编码:邮政编码:代理人:代理
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论