劳务分包合同示范文本(附件五)

1、PAGE 1PAGE 31- PAGE 31 -（BF2200902088）合同编号：北京市房屋屋建筑和市市政基础设设施工程劳务分包合合同二一二年年一月第一部分 协议书书劳务作业发发包人： 中建保华华建筑有限限责任公司司 （以下简简称发包人人）劳务作业承承包人： （以以下简称承承包人）依照中华华人民共和和国合同法法、中中华人民共共和国建筑筑法及其其他法律、法规，遵遵循平等、自愿、公公平和诚实实信用的原原则，双方方协商达成成一致，订订立本合同同。1、工程名名称：山西西太原万国国城二期工工程 2、分包合合同内容：2.1本合合同分包范范围：本次次招标、标段。2.2本合合同劳务作作业内容：包括除挖挖土

2、、防水水、钢筋加加工等专业业分包及业业主直接发发包的工程程外的全部部结构工程程，包括但但不限于工工程施工图图中的全部部结构工程程，包含无无法计算和和不计算建建筑面积的的现浇钢筋筋混凝土构构筑物（含含塔吊基础础、施工电电梯基础的的施工）各各种后浇板板的后施工工、预留孔孔洞（包括括结构图、建筑图、水电图、设计变更更等图上预预留、预埋埋的套管、埋件洞口口、施工洞洞）的盒模模及其封堵堵、所有预预埋件安装装及小型预预埋件的加加工、截桩桩头（混凝凝土灌注桩桩）、凿桩桩头、桩头头坑内转运运、配合降降水井的封封堵、配合合边坡支护护、桩间土土挂网抹灰灰及抹灰架架子、砼垫垫层，地下下室防水找找平层、保保护层、基基

3、础砖胎模模的施工、止水带、后浇带的的施工、穿穿墙螺杆的的加工；外外墙脚手架架的搭设和和拆除；结结构墙体支支拆模；人人防出入口口的施工、地下车库库出入口的的施工；钢钢筋翻样、清料、绑绑扎、余料料回收、马马镫铁加工工焊接、结结构墙体定定位钢筋焊焊接；配合合机械的人人工清土及及桩间土人人工挖除（包包含集水坑坑人工挖土土）、边坡坡修理及上上口挡水坎坎的砌筑抹抹灰、肥槽槽及房心的的回填土；地下室外外墙防水施施工前接缝缝、阴阳角角处理、砼砼墙面修整整；地下暖暖沟砌筑；场内各种种材料收料料运输（包包括但不限限于钢筋半半成品及其其他材料的的二次倒运运）堆码及及清理管理理、塔吊盲盲区人工运运输降效、塔吊信号号指

4、挥；施施工电梯安安装后所有有通道脚手手架的搭设设和拆除、电梯门安安装；内外外脚手架的的搭拆及其其它配合工工作（如安安全防护，成成品保护，过过梁和构造造柱钢筋的的预留，各各类机械进进场、安装装、设备基基础、调试试、文明施施工维护、拆除退场场，材料及及试件的取取样、检验验、试验、测量、放放线的配合合，工完场场清料净及及因迎接各各类检查而而进行的场场容清理等等相关工作作，临水、临电的挖挖填土方等等）、临时时电箱基础础及防护、各种材料料及周转料料具的装卸卸车等。招招标范围内内不允许再再发生其它它任何形式式的承包费费用和计时时工及零星星用工费用用。3、工程地地点：太原原市长风西西街与新晋晋祠路口东东南角

5、建筑面积：标段367720.44M2 ，标段405588.55M2 ，标段400028.88 M2。4、合同价价款总额 元（人人民币），大写 元元。5、分包工工作期限开工日期： 20112 年 3 月 211 日竣工日期： 20013 年 1 月 15 日总日历天数数为： 3300 天天6、劳务作作业人数： 人。7、组成本本合同的文文件及优先先解释顺序序如下：（1）本合合同； （2）中标标通知书（如如有）；（3）投标标书及其附附件（如有有）；（4）专用用条款；（5）通用用条款；（6）标准准、规范及及有关技术术文件；（7）图纸纸及工程量量清单；（8）合同同履行过程程中，发包包人和承包包人协商一一

6、致的其它它书面文件件；8、合同生生效：本合同自发发包人、承承包人双方方签字盖章章后生效。合同订立时时间： 年 月 日合同订立地地点： 发包人：（合合同专用章章 ） 承包人：（合同专专用章 ） 地 址：朝阳区区金蝉北里里21号院院住 址：法定代表人人： 法定代表表人：委托代理人人： 委托代理理人： 联系电话：5207728000 联联系电话：第二部分 通用条条款9、发包人人权利和义务务：9.1劳务务分包合同同约定的劳劳务作业完完成后，发发包人自收收到承包人人依照约定定提交的结结算资料之之日起288日内完成成审核并书书面答复承承包人；逾逾期不答复复的，视为为发包人同同意承包人人提交的结结算资料。9

7、.2 上上款所述结算算程序完成成后，发包包人应当自自结算完成成之日起228日内支支付全部结结算价款。合同价款款的支付应应当以银行行转帐的形形式办理。9.3 负负责编制施施工组织设设计，统一一制定各项项管理目标标，编制施施工计划、物资需用用量计划表表，实施对对工程质量量、工期、安全生产产、文明施施工、计量量析测、实实验化验的的控制、监监督、检查查和验收。9.4 统统筹安排、协调解决决非承包人人独立使用用的生产、生活临时时设施、工工作用水、用电及施施工场地。9.5 按按时提供图图纸，及时时交付应供供材料、设设备，所提提供的施工工机械设备备、周转材材料、安全全设施保证证施工需要要。9.6 随随时对承

8、包包人实施的的劳务作业业进行监督督检查，确确保工程质质量，对存存在的质量量隐患及时时提出整改改要求。9.7 及及时签认劳劳务作业变变更洽商及及确认承包包人停工、窝工损失失。9.8 认认真执行安安全技术规规范，严格格遵守安全全制度，制制定安全防防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。9.9检查查承包人工工人持证情情况，禁止止未获得相相应资格证证书的工人人进入施工工现场。9.10在在发现承包包人存在未未按照约定定履行本合合同行为时时，应自发发现之日起起60日内内书面告知知承包人并并提出明确确要求，逾逾期不行使使告知权利利的，视为为放弃此项项权利。9.11 行使依照照本合同约约定的对承承包人行使使

9、扣款权利时，应应当采用书书面方式并并获得承包包人有相应应委托权限限的人员的的书面认可可。9.12 按照行政主主管部门相相关规定的要求求为本项目目作业人员员办理工伤伤保险。9.13 承包人按按约定完成成劳务作业业，必须由由发包人或或施工场地地内的第三三方进行配配合时，发发包人应配配合承包人人工作或确确保承包人人获得该第第三方的配配合。9.14 其它发包包人应当承承担的义务务。10、承包包人权利和和义务：10.1组组织具有相相应资格证证书的工人人（持证上上岗率1000%）投投入工作；自觉遵守守法律法规规及有关规规章制度。10.2按按照相关法法律法规的的要求，按按时足额支支付劳动者者工资。10.3按

10、按发包人要要求提交施施工计划，以以及与完成成施工计划划相应的劳劳动力安排排计划，经经发包人批批准后实施施。10.4按按照设计图图纸、施工工验收规范范、有关技技术要求及及施工组织织设计精心心组织施工工；投入足足够的人力力，确保工工期；服从从发包人安安全施工管管理，自备劳动保保护用品，确保施工工安全。10.5承承担由于自自身责任造造成的质量量修改、返返工、工期期拖延、安安全事故、现场管理理不符合规规定造成的的损失及各各种扣款。10.6自自觉接受发发包人及有有关部门的的管理、监监督和检查查；接受发发包人随时时检查其设设备、材料料的保管、使用情况况，及其操操作人员的的有效证件件、持证上上岗情况。10.

11、7按按发包人统统一规划堆堆放材料、机具，按按发包人标标准化工地地要求设置置标牌，搞搞好生活区区的管理，做做好自身责责任区的治治安保卫工工作。10.8 做好成品品保护工作作。10.9妥妥善保管、合理使用用发包人提提供的承包人使使用的机具具、周转材材料及其他他设施。10.100承包人保保证与施工工管理、作作业人员签签订书面劳劳动合同，并并每月向发发包人提供供上月本企企业在本项项目上所有有施工管理理、作业人人员的劳动动合同签署署情况、出出勤情况及及工资核算算及支付情情况的盖章章书面记录录。除此书书面记录的的用工行为为外，承包包人在本项项目不存在在其他用工工行为。10.111配合发包包人按工程程发包人

12、或或行政主管管部门要求求进行的涉涉及承包人人工作内容容、施工场场地的检查查；配合发发包人对隐隐蔽工程、工程竣工工的验收工工作。10.122发包人或或施工场地地内第三方方的工作必必须由承包包人配合时时，承包人人应按发包包人的指令令予以配合合。10.133在劳务作作业中发现现古墓、古古建筑遗址址等文物和和化石或其其他有考古古、地质研研究价值的的物品时，承承包人应立立即保护好好现场并以以书面形式式通知发包包人。10.144 劳务作作业全部内内容经验收收合格后，承承包人应当当按照劳务务分包合同同的约定及及时将该劳劳务作业交交付发包人人，不得以以双方存在在争议为理理由拒绝将将该劳务作作业交付发发包人。1

13、0.155在发现发发包人存在在未按照约约定履行本本合同行为为时，应自自发现之日日起60日日内书面告告知发包人人并提出明明确要求，逾逾期不行使使告知权利利的，视为为放弃此项项权利。10.166其它承包包人应当承承担的义务务。11、对于于以下原因因造成完工工日期推迟迟的，工期期相应顺延延：（1）不可可抗力；（2）设计计变更和工工程量增加加；（3）发包包人未能按按合同约定定日期支付付劳务费，致致使施工不不能正常进进行；（4）承包包人以书面面形式提出出申请，但但仍未能从从发包方获获得施工必必需的指示示、工程材材料、图纸纸等，致使使施工不能能正常进行行；（5）一周周内非承包包人原因停停水、停电电、停气或

14、或安排任务务不及时造造成停工、窝工累计计超过8小小时。12、由于于以下原因因造成承包包人发生窝窝工的，承承包人应在在上述情况况发生后77日内，就就延误内容容和因此产产生的经济济支出向发发包人提出出书面报告告，发包人人应于7日日内就延长长完工日期期和赔偿经经济损失给给予书面答答复。承包包人逾期未未提出书面面报告的，视视为其放弃弃此项权利利；发包人人逾期未答答复也不提提出修改意意见，视为为其承认此此事实：（1）第十十一条（33）、（44）、（55）项；（2）发包包人同意的的其他情况况。13、不可可抗力：13.1不不可抗力事事件发生后后，承包人人应立即通通知发包人人，并在力力所能及的的条件下迅迅速采

15、取措措施，尽力力减少损失失，发包人人应协助承承包人采取取措施。发发包人认为为承包人应应当暂停工工作的，承承包人应暂暂停工作。不可抗力力事件结束束后48小小时内承包包人应向发发包人通报报受害情况况和损失情情况，及预预计清理和和修复的费费用；不可可抗力事件件持续发生生时，承包包人应每隔隔7天向发发包人通报报一次受害害情况。13.2不不可抗力结结束后144天内，承承包人应向向发包人提提交清理和和修复费用用的正式报报告及有关关资料。13.3因因合同一方方迟延履行行合同后发发生不可抗抗力的，不不能免除迟迟延履行方方的相应责责任。13.4承承包人承担担因不可抗抗力事件导导致的自身身财产损失失。14、送达达

16、：本合同履行行过程中的的相关书面面文件的送送达方式为为：一方应应当以书面面方式将本本方的明确确要求送达达至对方本本合同协议议书中注明明的地址，对对方应当在在收到之日日起7日内内予以书面面答复，逾逾期未答复复或无人接接收、拒收收的，视为为同意对方方要求。一方本合同同协议书中中注明的地地址发生变变更时，应应当在7日日内书面告告知对方，逾逾期告知或或不履行告告知义务的的，由过错错方承担相相应责任。15、事故故处理：15.1 发生重大大伤亡及其其他安全事事故，发包包人应按有有关规定立立即上报有有关部门，同同时按国家家有关法律律、行政法法规对事故故进行处理理。15.2承承包人要积积极配合发发包人做好好事

17、故处理理工作，及及伤亡人员员家属的安安抚工作，避避免过激行行为的发生生。16、施工工变更：16.1施施工中如需需对原工作作内容进行行变更（工工程发包人人和工程承承包人双方方书面确认认并经监理理签认的变变更可作为为劳务价款款结算的依依据），发发包人应提提前7天以书面面形式向承承包人发出出变更通知知，并提供供变更的相相应图纸和和说明。承承包人按照照发包人发发出的变更更通知及有有关要求，进进行下列需需要的变更更：16.1.1更改工工程有关部部分的标高高、基线、位置和尺尺寸；16.1.2增减合合同中约定定的工程量量；16.1.3改变有有关的施工工时间和顺顺序；16.1.4其他有有关工程变变更需要的的附

18、加工作作。16.2由由非承包人人原因造成成的变更导导致合同价价款的增加加及造成的的承包人损损失，由发发包人承担担，延误的的工期相应应顺延；因因变更减少少工程量，合合同价款应应相应减少少，工期相相应调整。16.3由由承包人原原因造成的的变更费用用和由此导导致发包人人的直接损损失，由承承包人承担担（损失补补偿总额不不能超出分分包合同价价款的5%），延误误的工期不不予顺延。17、发包包合同价款款支付的手手续：承包人应向向发包人出出具合法有有效的收款款发票，发发包人须将将填写齐全全的、收款款人为承包包人全称的的支票或汇汇票交给承承包人。承承包人应指指定专人负负责与发包包人办理付付款手续。发包人将将合同

19、价款款支付给承承包人在222.4款款中指定的的合同价款款收取负责责人，并索索要收款凭凭证。18、由于于发包人安安全施工方方案不完善善、安全施施工投入不不足造成的的安全事故故，责任由由发包人承承担。由于于承包人不不能落实安安全施工方方案或不服服从发包人人安全施工工管理所造造成的安全全事故责任任由承包人人承担。19、争议议：发生争议后后，除非出出现下列情情况，双方方都应继续续履行合同同，保持工工作连续，保保护好已完完工作成果果：单方违约约导致合同同确已无法法履行，双双方协议终终止合同；调解要求求停止合同同工作，且且为双方接接受；仲裁机构构要求停止止合同工作作；法院要求求停止合同同工作。20、合同同

20、解除：20.1承承包人和发发包人协商商一致的，可可以解除劳劳务分包合合同。20.2发发包人与建建设单位的的施工总承承包合同解解除的，发包人可可以发出通通知解除本本合同。20.3发发包人不按按照本合同同的约定支支付合同价价款，承包包人可以停停止工作。停止工作作超过288天，发包包人仍不支支付合同价价款，承包包人可以向向发包人发发出通知解解除合同。20.4承承包人不按按照本合同同的约定提提供符合施施工要求的的作业人员员或不履行行本合同约约定的其他他义务，其其违约行为为足以影响响本施工项项目的质量量、安全、竣工工期期时，发包包人可以书书面告知承承包人并限限期要求其其完全、恰恰当履行合合同义务。承包人

21、逾期期不能按约约定履行义务的，发包人人可以发出出通知解除除合同。20.5如如因不可抗抗力致使本本合同无法法履行，或或者因工程程建设单位位的原因造造成工程停停建或缓建建，致使合合同无法履履行的，发发包人和承承包人可以以解除合同同。20.6本本合同约定定的解除条条件成就时时，发包人人应通知承承包人解除除本合同并并办理分包包合同价款款结算支付付手续。分分包合同价价款结算支支付手续完完毕后，承承包人应及及时撤离现现场。承包包人未及时时退场，给给发包人造造成经济损损失的由承承包人承担担。20.7合合同解除后后，承包人人应妥善做做好已完工工程和剩余余材料、设设备的保护护和移交工工作，按发发包人要求求撤出施

22、工工场地。发发包人应为为承包人撤撤出提供必必要条件。20.8合合同解除后后，不影响响双方在合合同中约定定的结算和和清理条款款的效力。有过错的的一方应当当赔偿因合合同解除给给对方造成成的损失。21、合同同终止双方履行完完合同全部部义务，合合同价款支支付完毕，承承包人向发发包人交付付劳务作业业成果，并并经发包人人验收合格格后，本合合同即告终终止。第三部分 专用条条款22、项目目经理、施施工队长及及劳动力管管理员：22.1发发包人中标标建造师（项项目经理）为为 何可文 ，职务务： 项目经理理 ，工程建建造师（项项目经理）证证书号 。身份证号号码： 。委托托权限： 。发包人人也可委托托 有现场场签认用

23、工工、办理洽洽商变更手手续的职权权，人员如如有变动，应应提前7日日书面通知知承包人。22.2承承包人委派派的担任驻驻工地履行行本合同的的负责人为 ，职职务： ，岗位证证书号： ，身份证证号码： 。委托权限限： ，人员如有有变动，应应提前7日日书面通知知发包人。22.3发发包人现场场劳动力管管理员 ，上岗岗证号 ，职职责为 ；承包包人现场劳劳动力管理理员 ，上岗岗证号 ，职职责为 。22.4承承包人委派派的分包合合同价款收收取负责人人为 ，身身份证号码码： ，职职务： ，联联系电话： ，在京住住址： ，家庭住址： 。23、图纸纸：发包人应在在劳务分包包工作开工工 天前，向向承包人提提供与分包包工

24、程有关关的图纸 套。24、材料料：24.1承承包人应在在接到图纸纸 后天内，向向发包人提提交材料、设备、构构配件供应应计划；经经发包人确确认后，发发包人应按按供应计划划要求的质质量、品种种、规格、型号、数数量和供应应时间等组组织货源并并及时交付付给承包人人；需要承承包人运输输、卸车的的，承包人人必须及时时进行，费费用另行约约定。发包包人保证所所提供的材材料、设备备机具、构构配件符合合国家有关关质量要求求，如质量量、品种、规格、型型号不符合合要求，承承包人应在在验收时以以书面形式式提出，发发包人负责责在三日内内更换或调调整。24.2承承包人应妥妥善保管、合理使用用发包人供供应的材料料、设备机机具

25、及构配配件。因保保管不善发发生丢失、损坏，承承包人应进进行赔偿，并并承担因此此造成的经经济损失，但但赔付总额额不超过合合同总价的的 %。24.3施施工中由承承包人提供供的低值易易耗材料、工具用具具包括 25、质量量标准：本工程应当当达到质量量评定 合格格 等级级。达到此此标准，发发包人将按按照 标标准予以奖奖励；未达达到此标准准，发包人人将按照 标标准予以处处罚。26、安全全文明施工工标准：本工程安全全文明施工工要求达到：太原市市安全文明明样板工地地。达到此标标准，发包包人将按照照 标准准予以奖励励；未达到到此标准，发发包人将按按照 标标准予以处处罚。27、送达达：本合同144条约定的的送达方

26、式式适用于以以下情况：（1）承包包人要求发发包人依照照约定进行行结算或支支付分包合合同价款； （2）承承包人表示示因发包人人原因造成成工期延误误；（3）承包包人要求发发包人依照照约定提供供施工必须须的工程材材料、图纸纸；（4）承包包人要求发发包人停止止违约支付付分包合同同价款行为为的；（5）要求求发包人确确认设计变变更和工程程量增加、签认零工工、窝工、（6）发包包人要求承承包人对劳劳务工程不不符合约定定部分予以以整改的。（7）发包包人要求承承包人提供供符合合同同约定的人人员、提供供合法有效效的管理资资料等履约约行为；（8）本合合同9.110、100.15所列事项项；（9）双方方约定的其其它情况

27、。 28、本本合同价款款核算规则则及构成方方式28.1 本工程的的合同价款款采用下列列第 （4） 种方式计算算：（1）固定定合同价款款； （2）工种种工日单价价；（3）综合合工日单价价；（4）建筑筑面积综合合单价。28.2分分包合同价价款包含以以下内容： 。28.3分分包合同价价格风险幅幅度范围为为 ，超过风风险幅度范范围的，应应当及时调调整。调整整标准为 ，调整依依据为 ，调调整程序为为 。28.4本本工程的合合同价款，除除经发包人人和承包人双方方书面确认认的工程变变更以及依依照本合同同28.3条约定定的价格调调整的因素素以外，不不再调整。28.5采采用第（11）种方式式计价的，合同价款中中

28、包含 ，其中人工费 元。 28.6 采用第（22）种方式式计价的，不不同工种工工日单价为为： ，单价为为 元/工日日，共 工日； ，单价为为 元/工日日，共 工工日； ，单价为为 元/工日日，共 工日； ，单价为为 元/工日日，共 工日； ，单价为为 元/工日日，共 工日；另：低值易易耗材料费费、工具用用具费 元；28.7采采用第（33）种方式式计价的，综合工日日单价为 元/工工日，共 工日。另：低值易易耗材料费费、工具用用具费 元；28.8采采用第（44）种方式式计价的，建筑面积 M2，分包合同价款单价为 元/M2，其中：地上结构 元/M2，地下结构 元/M2，初装修 元/M2，精装修 元/

29、M2，机电设备安装 元/M2，其它 元/M2；另：低值易易耗材料费费、工具用用具费 元；共 元；28.9施施工中发生生的零工单单价为 元/工日日，停工、窝工单价 元/日。28.100采取建筑筑面积综合合单价方式式的：28.100.1遇本合合同终止、中止、解解除时，双双方约定：未形成建建筑平米的的劳务作业业工程量的的计算方式式为 ，计算规则则为 ，单单价为 。28.100.2双方方约定，本本合同平米米面积的计计算规则为为 。28.100.3双方约约定，本合合同平米面面积的变更更规则为 。29、施工工过程中分分包合同价价款结算及及支付方式式：29.1施施工过程中中，发包人人、承包人人应当在每每月2

30、0日日前对上月月完成劳务务作业量及及应支付的的劳务分包包合同价款款予以书面面确认，书书面确认时时限自发包包人收到承承包人报送送的书面资资料之日起起计算，最最长不得超超过3日。书面确认认后，双方方约定采取取以下 方式结算算支付分包包合同价款款：29.1.1发包人人在书面确确认后5日日内全额支付已已确认的劳劳务分包合合同价款。29.1.2发包人人每月 日支付付 元分包合合同价款。29.2由由于发包人人将合同价价款支付给给合同价款款收取负责责人以外的的人员、或或存在其他他违规、违违约支付行行为的，造造成后果由由发包人负负责。30、违约约责任：30.1发发包人违约约责任： 30.1.1不按约约定向承包

31、包人支付分分包合同价价款的，除除应向承包包人支付违违约金 元以外，还还应按同期期银行利率率向承包人人支付利息息；如该违约约金不足以以弥补承包包人的损失失，承包人人可以要求求发包人继继续予以赔赔偿。30.1.2不按约约定核实承承包人完成成的工程量量，除向承承包人支付付违约金 元以以外，还应应按同期银银行利率向向承包人支支付利息；如该违约约金不足以以弥补承包包人的损失失，承包人人可以要求求发包人继继续予以赔赔偿。30.1.3不能提提供足够的的工作面，造造成窝工的的，除支付付窝工费用用外，还应应向承包人人支付违约约金 元。30.1.4不能按按时提供质质量、品种种、规格、型号、数数量完全符符合要求的的

32、材料、设设备机具、构配件造造成窝工的的，除应支支付窝工费费用外，还还应向承包包人支付违违约金 元。30.1.5发包人人不履行或或不按约定定履行合同同义务的其其他情况时时，应向承包包人支付违违约金 元。30.2承承包人违约约责任：30.2.1承包人人因自身原原因延期交交工的，每每延误一日日，应向发发包人支付付违约金 元，最高不不超过合同同总金额的的 %。30.2.2承包人人施工质量量不符合本本合同约定定的质量标标准，承包包人应向发发包人支付付违约金 元，最最高不超过过合同总金金额的 %。发包人人可以要求求承包人整改改，承包人因自自身原因无无法完成的的，发包人人可以委派派其他劳务务企业完成成，产生

33、的的费用由承承包人承担担。30.2.3承包人人未达到约约定的安全全文明施工工标准，承承包人应向向发包人支支付违约金金 元，最最高不超过过合同总金金额的 %。30.2.4承包人人以非正当当方式（包包括10人人以上围堵堵、占据施工工现场、发发包人办公公场所；以以任何手段段阻止施工工现场正常常施工、发发包人正常常办公秩序序；阻塞交交通；攀爬爬塔吊、建建筑物、广广告牌等；以及国国务院信访访工作条例例国务院第第431号号令第二十条条规定的行行为）向发包人提提出要求的的，承包人人支付违约约金 元；如该违约约金不足以以弥补发包包人的损失失，发包人人可以要求求承包人继继续予以赔赔偿。由此造成成工期延误误、质量

34、未未达到约定定标准、文文明安全施施工未达到到约定标准准的，发包包人索赔违违约金不受受本合同约约定的上限限的约束。30.2.5承包人人未在每月月 日前前向发包人人提供上月月本企业在在本项目上上所有工人人的出勤情情况及工资资核算及支支付情况的的盖章书面面记录的，每发生生一次，应应向发包人人支付违约约金 元元。30.2.6承包人人不履行或或不按约定定履行合同同的其他义义务时，应应向发包人人支付违约金金 元，最高不不超过合同同总金额的的5%。延延误的承包包人工作时时间不予顺顺延。30.3一一方违约后后，另一方方要求违约约方继续履履行合同时时，违约方方承担上述述违约责任任后仍应继继续履行合合同。30.4

35、发发包人先有有30.1.1、30.1.2行为的，承承包人的330.2.4行为不不构成违约约。30.5承承包人先有有30.2.4、300.2.55行为的，发发包人自行行为发生之之日起 日内不不履行分包包合同价款款的结算和和支付手续续的行为不构构成违约。行为存在在连续状态态的，自连连续状态终终止之日起起计算时限限。30.6发发包人300.1.11、30.1.2行为、承承包人的330.2.4行为的的违约责任任由本合同同双方、发包人及及承包人下下列人员承承担连带责责任。发包包人及承包包人下列人人员应当签签订保证书书作为本合合同附件。发包人：姓姓名 身份证号号： 姓名 身份证号号： 姓名 身份证号号：

36、承包人：姓姓名 身份证号号： 姓姓名 身份证号号： 姓名 身份证号号： 31、特别别约定：31.1发发包人承诺诺按照本合合同约定结结算、支付付分包合同同价款，如如存在违约约行为，造造成承包人人拖欠本工工程务工人人员工资的的，除按照照本合同的的违约条款款承担责任任外，还应应对承包人人拖欠的本本工程务工工人员工资资承担连带带责任。31.2承承包人先有有30.22.4行为为的，双方方约定自行行为发生之之日起 日内，双双方签订的的关于本合合同分包价价款的协议议为无效协协议。31.3发发包人300.1.11、30.1.2的违约行行为、承包包人30.2.4的的违约行为为赔偿义务务不因双方方在双方签签订本合

37、同同结算书，发发包人全额额支付合同同价款、承承包人全额额支付本项项目上所有有工人的工工资并将全全部工资支支付情况书书面报送前前签认的协协议而免除除。以上违约责责任的免责责条件为：在双方签签订了本合合同结算书书，发包人人全额支付付了合同价价款、承包包人全额支支付本项目目上所有工工人的工资资并将全部部工资支付付情况书面面报送发包包人之后 日后签签订特别协协议。32、争议议解决：发包人和承承包人在履履行合同时时发生争议议，可以自自行和解或或要求有关关主管部门门调解，任任何一方不不愿和解、调解或和和解、调解解不成的，双双方约定采采用下列第第 种方方式解决争争议：（1）向北北京仲裁委委员会申请请仲裁；（

38、2）向 仲裁委委员会申请请仲裁；（3）向 人民法法院起诉。33、本合合同正本两两份，具有有同等效力力，由发包包人和承包包人各执一一份；本合合同副本 份，发发包人执 份，承承包人执 份，发包人人负责向行行政主管部部门备案 份。34、补充充条款： 35、附件件：附件一：保保证书附件二：保保证书附件三：保保证书附件四：安安全生产协协议附件五：项项目后勤管管理协议附件六：材材具管理协协议附件七：进进度管理协协议附件八：工工程总、分分包单位治治安、消防防、交通责责任书保 证 书中标建造师师（项目经经理）本人 何可可文 是 山西西太原万国国城二期工工程 项目发包包人中标建建造师（项项目经理）。本人已认真真

39、阅读并充充分理解本本劳务分包包合同内容容并将按照照合同约定定履行本人人职责。本人承诺在在本劳务分分包合同的的履行过程程中，作为为发包人的的授权委托托人，在职职责范围内内禁止本合合同30.1.1、30.11.2行为为发生。如如因本人原原因发生上上述行为，本本人将依照照本合同330.6的的约定，对对发生的债债务承担连连带责任。 中标建建造师（项项目经理）： 时间间：保 证 书施工队长本人 是 项目承包人人施工队长长。本人已认真真阅读并充充分理解本本劳务分包包合同内容容并将按照照合同约定定履行本人人职责。本人承诺在在本劳务分分包合同的的履行过程程中，作为为承包人的的授权委托托人，在职职责范围内内禁止

40、本合合同30.2.4行为发发生。如因因本人原因因发生上述述行为，本本人将依照照本合同330.6的的约定，对对发生的债债务承担连连带责任。 施工队队长： 时间间：安全生产协协议甲方 : 中建保华华建筑有限限责任公司司 乙方 : 为贯彻彻执行“安全第一一，预防为为主”的方针，完完善山西太太原万国城城二期工程程安全生产产保障体系系，确保广广大施工人人员的生命命安全和身身体健康，确确保实现本本工程的安安全生产和和文明施工工管理目标标。甲方与乙方经双方方协商一致致，对以下下所有条款款予以确认认并签订本本安全生产产协议。一、本工程程安全生产产和文明施施工管理目目标：1、现场杜杜绝重伤、因工死亡亡、火灾、坍

41、塌、中中毒事故的的发生；轻轻伤事故年年频率控制制在3以内；（其其中：乙方方在施工过过程中将轻轻伤事故年年频率控制制在本单位位人员的11.4以内）2、现场安安全隐患整整改率必须须保证在规规定时限内内达到1000%，杜杜绝现场重重大隐患的的出现；3、施工现现场安全达达标合格率率100%；安全优优良率900以上；4、确保施施工现场创创建为“太原市绿色色环保样板板工地”。二、乙方用用工制度：1、乙方须须严格遵守守国家和当当地政府有有关建筑施施工现场管管理的相关关法律、法法规及条例例。任何因因为乙方违违反上述条条例造成的的案件、事事故、事件件等的经济济责任及法法律责任均均由乙方承承担，因此此造成甲方方的

42、经济损损失由乙方方承担；2、乙方的的所有工人人必须遵守守当地政府府关于企业业施工管理理的相关法法律、法规规及条例。任何因为为乙方工人人违反上述述条例造成成的案件、事故、事事件等，其其经济责任任及法律责责任均由乙乙方承担，因因此造成甲甲方的经济济损失由乙乙方承担；3、乙方应应遵守甲方方上级制定定的有关劳劳务分承包包队伍的管管理规定以以及甲方的的其它的关关于乙方管管理的所有有制度及规规定；4、乙方须须具有独立立的承担民民事责任能能力的法人人，或能够够出具其上上级主管单单位（法人人单位）的的委托书，并并且只能承承担与自己己资质相符符的工程。三、甲方对对乙方的安安全生产要要求：1、乙方应应按有关规规定

43、，采取取严格的安安全防护措措施，否则则由于自身身安全措施施不力而造造成事故的的责任或因因此发生的的费用由乙乙方承担。非乙方责责任造成的的伤亡事故故，由责任任方承担责责任和有关关费用；2、乙方应应熟悉并能能自觉遵守守、执行建建设部建建筑施工安安全检查标标准、施工现场场临时用电电安全技术术规范以以及当地政政府相关标标准、规定定及各项规规范；自觉觉遵守、执执行当地政政府有关安安全生产和和文明施工工的各项规规定，并且且积极参加加各种有关关促进安全全生产和文文明施工的的各项活动动，切实保保障施工作作业人员的的安全与健健康。3、乙方必必须尊重并并且服从甲甲方现行的的有关安全全生产和文文明施工的的各项规章章

44、制度和管管理方式，并并按经济合合同有关条条款加强自自身管理，履履行己方责责任。四、乙方必必须执行下下列安全管管理制度：1、安全技技术方案报报批制度。乙方必须须执行甲方方总体工程程施工组织织设计和安安全技术方方案。乙方方自行编制制的单项作作业安全防防护措施，须须报甲方审审批后方可可执行，若若改变原方方案必须重重新报批。2、乙方必必须执行安安全技术交交底制度、周一安全全例会制度度与班前安安全讲话制制度，并做做好跟踪检检查管理工工作。3、乙方必必须执行各各级安全教教育培训以以及持证上上岗制度：（1）乙方方项目经理理、现场施施工队长、现场技术术负责人及及安全管理理人员等须须接受安全全技术培训训、参加由

45、由当地政府府有关部门门组织的安安全考核，持持证上岗；（2）乙方方员工入场场一律接受受甲方组织织的一级安安全教育；乙方负责责对员工的的二级安全全教育，乙乙方施工班班组负责对对班组人员员对三级安安全教育，乙乙方负责的的安全教育育考试成绩绩报甲方安安全部门备备案；乙方方员工经三三级安全教教育（甲方方项目经理理部、乙方方施工队、乙方施工工班组）经经考试合格格后方准进进入现场施施工。如果果乙方的人人员需要变变动，必须须提前报告告甲方并征征得甲方同同意，同时时按规定进进行教育、考核合格格后方可上上岗；（3）乙方方的特种作作业人员的的配置必须须满足施工工需要，并并持有当地地政府有效效证件，持持证上岗；（4）

46、乙方方工人变换换施工现场场或工种时时，要进行行转场和转转换工种教教育；（5）乙方方必须执行行周一安全全活动一小小时制度和和每天班前前安全喊话话制度并进进行书面记记录。（6）进入入施工现场场的任何人人员必须正正确佩带安安全帽和其其它安全防防护用品。任何人不不得住在施施工的建筑筑物内。进进出工地人人员必须佩佩带劳动动安全资格格上岗证上岗，无无证人员将将清除出场场。4、乙方必必须执行甲甲方的安全全检查制度度：（1）乙方方必须接受受甲方及其其上级主管管部门和各各级政府、各行业主主管部门的的安全生产产检查，否否则造成的的罚款等损损失均由乙乙方承担；（2）乙方方必须按照照甲方的要要求建立自自身的定期期和不

47、定期期的安全生生产检查制制度，并且且严格贯彻彻实施；（3）乙方方必须设立立专职安全全人员，实实施日常安安全生产检检查制度及及工长、班班长跟班检查制度度和班组自自检制度。5、乙方必必须严格执执行检查整整改消项制制度。乙方对对甲方下发发的安全全隐患整改改通知单，必须在在限期内整整改完毕，逾逾期未改或或整改标准准不符合要要求的，甲甲方有权予予以处罚。6、乙方必必须执行安安全防护措措施、设备备验收制度度和施工作作业转换后后的交接检检验制度。（1）乙方方自带的各各类施工机机械设备，必必须是国家家正规厂家家的产品，且且机械性能能良好、各各种安全防防护装置齐齐全、灵敏敏、可靠；（2）乙方方的中小型型机械设备

48、备和一般防防护设施执执行自检后后报甲方有有关部门验验收，合格格后方可使使用；（3）乙方方的大型防防护设施和和大型机械械设备，在在自检的基基础上申报报甲方，接接受专职部部门的专业业验收；乙乙方必须按按规定提供供设备技术术数据，防防护装置技技术性能，设设备履历档档案以及防防护设施支支搭（安装装）方案，其其方案必须须满足国家家和当地政政府有关规规定。7、乙方必必须执行安安全防护验验收和施工工变化后交交接检验制制度。8、乙方必必须执行甲甲方重要劳劳动防护用用品的定点点采购制度度。同时，还还要满足当当地政府及及建设主管管部门的有有关规定；9、乙方必必须执行个个人劳动防防护用品定定期、定量量供应制度度。1

49、0、乙方方必须预防防和治理职职业伤害与与中毒事故故。11、乙方方必须严格格执行企业业员工因工工伤亡报告告制度；（1）乙方方员工在施施工现场从从事施工过过程中所发发生的伤害害事故为工工伤事故；（2）如果果发生因工工伤亡事故故，乙方应应以最快捷捷的方式通通知甲方的的项目主管管领导，向向其报告事事故的详情情。由甲方方通过正常常渠道及时时逐级上报报上级有关关部门，同同时积极组组织抢救工工作，并采采取相应的的措施保护护好现场，如如因抢救伤伤员必须移移动现场设设备、设施施时，要做做好记录或或拍照，甲甲方为抢救救工作提供供必要的条条件；（3）乙方方要积极配配合甲方主主管部门、政府部门门对事故的的调查和现现场

50、勘查。凡因乙方方隐瞒不报报、作伪证证或擅自损损毁事故现现场，所造造成的一切切后果均由由乙方承担担；（4）乙方方须承担因因为自己的的原因造成成的安全事事故的经济济责任和法法律责任；（5）如果果发生因工工伤亡事故故，乙方应应积极配合合甲方做好好事故的善善后处理工工作，伤亡亡人员为乙乙方人员的的，乙方应应直接负责责伤亡者及及其家属的的接待善后后工作，因因此发生的的资金费用用由乙方先先行支付，因因不能积极极配合甲方方对事故进进行善后处处理而产生生的一切后后果由乙方方自负。12、乙方方必须执行行甲方制定定的安全全文明施工工奖罚条例例。乙方要教教育和约束束自己的员员工严格遵遵守施工现现场安全管管理规定，对

51、对遵章守纪纪者给予表表扬和奖励励，对违章章作业、违违章指挥、违反劳动动纪律和规规章制度者者给予处罚罚。13、乙方方必须执行行安全防范范制度：（1）乙方方要对乙方方工程范围围内工作人人员的安全全负责；（2）乙方方必须采取取一切严密密的、符合合安全标准准的预防措措施，确保保所有工作作场所的安安全，不得得存在危及及工人安全全和健康的的危险情况况，并保证证建筑工地地所有人员员或附近人人员免遭工工地可能发发生的一切切危险。（3）乙方方的专业分分包商和他他在现场雇雇佣的所有有人员都应应全面遵守守各种适用用于工程或或任何临建建的相关法法律或规定定的安全施施工条款；（4）施工工现场内，乙乙方必须按按甲方的要要

52、求，在工工人可能经经过的每一一个工作场场所和其它它地方均应应提供充足足和适用的的照明，必必要时要提提供手提式式照明设备备；（5）甲方方有权要求求立刻撤走走现场内的的任何乙方方队伍中没没有适当理理由而又不不遵守、执执行国家和和当地政府府相关部门门及建设行行业主管部部门发布的的安全条例例和指令的的人员，无无论在任何何情况下，此此人不得再再被雇佣于于现场，除除非事先有有甲方的书书面同意；（6）施工工现场和工工人操作面面，必须严严格按国家家、政府规规定的安全全生产、文文明施工标标准搞好防防护工作，保保证工人有有安全可靠靠、卫生的的工作环境境，严禁违违章作业、违章指挥挥；（7）对不不符合安全全规定的，乙

53、乙方安全管管理人员有有权要求停停工和强行行整改，使使之达到安安全标准；（8）凡重重要劳动防防护用品，必必须按甲方方指定的厂厂家购买。如：安全全帽、安全全带、安全全网、漏电电保护器、电焊机防防二次触电电保护器、配电箱、五芯电缆缆等；（9）乙方方应给所属属员工提供供必须配备备有效的安安全用品，如如：安全帽帽、安全带带等，若必必要时还须须配戴面罩罩、眼罩、护耳、绝绝缘手套等等其它的个个人人身防防护用品；（10）乙乙方应在合合同签约后后十五天内内，呈送安全管理理措施及安安全防范方方案，详详述将要采采取的安全全措施和对对紧急事件件处理的方方案以及自自身的安全全管理条例例，报甲方方批准，但但此批准并并不减

54、轻因因乙方原因因引起的安安全责任；（11）已已获批准的的安全管理理方案及条条例的副本本，由乙方方编制并且且分发至所所有乙方施施工的工作作场所，业业主指示或或法律要求求的其它文文件、标语语、警示牌牌等物品，具具体由甲方方决定；（12）乙乙方应指定定至少一名名合格的且且有经验的的专职安全全员负责安安全方案和和措施得到到实施。五、乙方现现场文明施施工及其人人员行为的的管理：1、乙方必必须遵守现现场安全生生产和文明明施工的各各项管理规规定，在设设施投入、现场布置置、人员管管理等方面面要符合甲甲方安全生生产和文明明施工的要要求，按甲甲方的规定定执行，在在施工过程程中，对其其全体员工工的服饰、安全帽等等进

55、行统一一管理；2、乙方应应采取一切切合理的措措施，防止止其劳务人人员发生任任何违法或或妨碍治安安的行为，保保持安定局局面并且保保护工程周周围人员和和财产不受受上述行为为的危害，否否则由此造造成的一切切损失和费费用均由乙乙方自己负负责；3、乙方应应按照甲方方要求建立立健全本单单位的有关关文明施工工和环境保保护等方面面的各项管管理规章制制度并狠抓抓落实，同同时必须按按照要求，采采取有效的的防扰民、防噪声、防空气污污染、防道道路遗洒和和垃圾清运运等措施；4、乙方工工人和管理理人员举止止文明、行行为规范、遵章守纪纪、对人有有礼貌，切切忌上班喝喝酒、寻衅衅闹事；5、乙方在在施工现场场应按照国国家、当地地

56、政府及行行业管理部部门有关规规定，配置置与施工规规模相适应应的一定数数量的专职职安全管理理人员，专专门负责施施工现场安安全生产和和文明施工工工作的监监督、检查查以及因工工伤亡事故故的处理工工作，乙方方应赋予安安全管理人人员相应的的权利，坚坚决贯彻“安全第一一、预防为为主”的方针；6、乙方应应严格执行行国家的法法律、法规规，对于具具有职业危危害的作业业，提前对对工人进行行告之，在在作业场所所采取适当当的预防措措施，以保保证其劳务务人员的安安全、卫生生、健康，在在整个合同同期间，自自始自终在在工人所在在的施工现现场和住所所，并且采采取适当的的措施预防防传染病，并并提供应有有的福利以以及卫生条条件；

57、7、乙方进进场时，应应按总分包包合同条款款中规定数数额交纳安安全生产和和文明施工工押金。乙乙方单位、班组或个个人因违章章、违规、违纪行为为而受到处处罚，其罚罚金从该押押金中扣除除。当押金金少于一半半时，乙方方须补足押押金金额。退场时给给予结算，多多退少补。六、争议的的处理：当甲乙乙双方发生生争议时，可可以通过协协商解决或或申请施工工合同管理理机构有关关部门调解解，不愿通通过调解或或调解不成成的可以向向工地所在在地或局所所在地人民民法院起诉诉或向仲裁裁机关提出出仲裁解决决。七、其它补补充条款：在施工工中执行工工程总乙方方合同相关关安全条款款时，本协协议书具有有优先权。其余未未尽事宜按按照上级有有

58、关规定执执行。项目后勤管管理协议甲方: 中建保华华建筑有限限责任公司司 乙方: 为加强 山山西太原万万国城二期期工程项目目的后勤及及生活区的的管理，营营造一个良良好的居住住和生活环环境，保障障施工人员员的身体健健康和生命命安全，根根据市建委的有有关规定，结结合项目实实际，经双双方协商达达成如下协协议：1、生活区区由甲方负负责管理，并并负责提供供住房和上上下床，上上下床实行行领用制，乙乙方领出后后应负责保保管，不得得损坏和丢丢失，施工工人员退场场或富余时时要及时如如数归还甲甲方，归还还不够或损损坏，按原原值从甲方方支付给乙乙方的工程程款中扣出出。2、乙方必必须设一名名专职后勤勤管理员，负负责本单

59、位位生活区的的各项管理理工作，并并积极主动动协助甲方方后勤管理理员做好生生活区的整整体后勤管管理工作，服服从甲方后后勤管理员员的管理。凡未设专专职后勤管管理员的单单位，按每每月20000元扣其其管理费。3、乙方应应指派专人人负责责任任区的宿舍舍及环境卫卫生的保洁洁工作，并并定期进行行消毒及灭灭蚊蝇工作作。4、生活区区内设食堂堂一个，由由甲方管理理经营，乙乙方人员统统一在甲方方生活区食食堂用餐乙乙方不得私私自搭设小小食堂，也也不得在宿宿舍内另起起灶做饭，违违者除限三三日拆除外外，另处22000元元的罚款。5、甲方要要求乙方工工人宿舍内内的生活用用品摆放整整齐，毛巾巾挂放成线线，床下鞋鞋摆放成线线

60、，安全帽帽摆放成线线。6、乙方要要无条件服服从总包单单位统一管管理，爱护护生活区内内各项设施施，如有损损坏必须照照价赔偿。7、乙方应应无条件遵遵守甲方制制定的各项项后勤、现现场、宿舍舍、生活区区、治安消消防等管理理制度和规规章制度。8、生活区区实行封闭闭管理，出出入大门时时工人应出出示项目的的有效证件件，禁止外外来人员随随意进出，对对来访人员员实行登记记制度。9、生活区区宿舍内不不得留宿外外来人员，特特殊情况必必须留宿的的，必须报报经理部主主管部门批批准。10、乙方方任何人的的家属不得得到生活区区和施工现现场居住，发发现一个罚罚款5000元，并限限期离开生生活区或施施工现场。11、生活活区内的