general construction contract 35KV变电站施工总承包合同

1、PAGE 2 PAGE 2 PAGE 2 NUMPAGES 25 NUMPAGES 25 NUMPAGES 252 PAGE 222PAGE 26QF200101 合合同编号：青岛市建设设工程施工工合同发包方： 承包方： 青岛整流流器电控设设备有限公公司 青岛市建设设委员会 青岛岛市工商行行政管理局局制定2008修修订版第一部分 协议书书发包人（全全称）： 承包人（全全称）： 青岛整整流器电控控设备有限限公司 依照中华华人民共和和国合同法法、中中华人民共共和国建筑筑法及其其他有关法法律、行政政法规，遵遵循平等、自愿、公公平和诚实实信用的原原则，发、承包人就就本建设工工程施工事事项协商一一致，订

2、立立本合同，达达成协议如如下：一、工程概概况工程名称： 工程地点： 工程规模及及结构特征征： 35KV变变电站1座座及35KKV高压线线路 工程立项批批准文号： / 资金来源： 企业自筹 二、工程承承包范围承包人应完完成以下工工程内容： eq oac(,)11.设计工程： 由青青岛电力设设计院完成成（另立设设计合同） eq oac(,)22.主体工工程： 土建部分分 eq oac(,)33.电气工工程： 35KV变变电站内设设备制作安安装及35KVV高压线路路 4.其他他： 三、合同工工期 开开工日期： （实际开工工日期以用用户下达的的开工令为为准） 竣竣工日期： 合同工期总总日历天数数 天。

3、四、质量标标准 工工程质量标标准： 一次性验验收合格。 五、合同价价款币种： 人人民币 合合同总价（大大写）: （小写）￥: 元六、组成合合同的文件件组成本合同同的文件包包括： eq oac(,)11.本合同同协议书； eq oac(,)22.本合同同专用条款款和补充条条款； eq oac(,)33.本合同同通用条款款； eq oac(,)44.标准、规范及有有关技术文文件； eq oac(,)55.图纸； eq oac(,)66.工程量量清单及编编制说明； eq oac(,)77.双方有有关工程的的洽商、变变更等书面面记录和文文件； eq oac(,)88.发包人人或工程师师有关指令令、通知

4、及及工程会议议纪要； eq oac(,)99.工程实实施过程中中的有关信信件、数据据电文（电电报、电传传、传真、电子数据据交换和电电子邮件）。七、词语含含义本协议书中中有关词语语含义与本本合同第二二部分通通用条款中分别赋赋予它们的的定义相同同。八、承包人人承诺承包人向发发包人承诺诺按照本合合同约定及及工程师的的指令进行行施工、竣竣工，在缺缺陷责任期期内承担工工程质量保保修责任，并并履行本合合同所约定定的全部义义务。九、发包人人承诺发包人向承承包人承诺诺按照合同同约定的期期限和方式式支付合同同价款及其其他应当支支付的款项项，并履行行本合同所所约定的全全部义务。十、合同生生效本合同订立立时间： 年

5、 月 日订立地点： 发包人和承承包人约定定双方签字字盖章后合合同生效，由由发包人送送工程所在在地县级以以上地方人人民政府建建设行政主主管部门备备案。发 包 人：（公公章） 承 包 人：（公公章）住 所： 住 所： 邮 政 编编 码： 邮 政政 编 码码： 法定代表人人： 法定代表表人： 委托代理人人： 委托代理理人： 电 话： 电 话：传 真： 传 真：开 户 银银 行： 开户银银行： 账 号号： 账账 号号： 第二部分 通用用条款通用条款同同建筑工工程施工合合同（QFF-20005-144）（22008修修订版）（以下空白白）第三部分 专用条条款二、合同文文件2 合同文文件组成及及解释顺序序

6、2.1 合合同文件组组成及解释释顺序如下下： （1）本合合同协议书书； （2）工程程量清单及及编制说明明； （3）本合合同专用条条款和补充充条款； （4）本合合同通用条条款； （5）标准准、规范及及有关技术术文件； （6）发包包人和（或或）工程师师有关通知知及工程会会议纪要； （7）图纸纸； （8）双方方有关工程程的洽商、变更等书书面记录和和文件； （9）工程程进行过程程中的有关关信件、数数据电文（电电报、电传传、传真、电子数据据交换和电电子邮件）。 3 语言文文字和适用用法律、法法规3.1 本本合同除使使用汉语外外，还使用用 语语言文字。3.2 需需要明示的的法律、法法规、规章章：中华华人民

7、共和和国建筑法、中华人人民共和国国合同法、建设设工程质量量管理条例例、山东东省及青岛市的法规及及其他有关关法律、法法规。 4 适用标标准、规范范4.1 国国家、行业业及工程所所在地地方方标准、规规范存在不不一致时，约约定选用的的标准、规规范名称： 如果工程程所在地地地方标准、规范低于于国家、行行业标准的的，则按国国家、行业业标准；如如果工程所所在地地方方标准、规规范高于国国家、行业业标准的，则则按工程所所在地地方方标准、规规范执行；如果工程程所在地地地方标准、规范与国国家、行业业的标准出出线矛盾或或歧义的，在在满足国家家、行业标标准的基础础上按本合合同约定的的标准、规规范执行。发包人提供供选用

8、标准准、规范的的时间：收收到承包人人书面申请请并经批准准后5个工工作日内 4.2 国国内没有相相应标准、规范时的的约定（可可另附）：以青岛市市建设局及及设计要求求为准或采采用经发包包人、监理理方批准的的国外技术术标准或规规范或采用用发包人聘聘请专家论论证组指导导意见。 5 图纸和和技术资料料5.1 发发包人向承承包人提供供图纸套数数： 套，其中中用于竣工图图初稿 套。发包人向承承包人提供供图纸日期期： 开工前 5.2 发发包人对工工程的保密密要求和保保密期限： 承包人应应严格保密密，不得泄泄露给第三三方使用。 6 通知6.1 承承包人的地地址： 青岛市李李沧区重庆庆中路10009号 6.2发包

9、包人的地址址： 三、发包人人和承包人人7 发包人人7.1 发发包人代表表的姓名 7.2 施施工场地内内施工所需需水的接驳驳地点 由发包人负责责接入。 施工场地内内施工所需需电的接驳驳地点 由发包包人负责接入。 施工场地内内施工所需需通讯的接接驳地点 由施工工单位自行行解决。 图纸会审和和设计交底底的时间：开工前。 约定发包人人应做的其其他工作和和要求：执执行通用条条款。 7.3 发发包人委托托承包人办办理的工作作： 8 承包人人8.1由承承包人完成成设计的永永久工程或或临时工程程的名称及及设计文件件的提交时时间： 向工程师提提供年、季季、月度工工程进度计计划及相应应进度工程程用款计划划的时间和

10、和要求： 承担施工场场地安全保保卫工作及及提供和维维修非夜间间施工使用用的照明、围护设施施的责任和和要求：承承包人负责责在工程施施工、竣工工及维修的的整个过程程中全部人人员的安全全和非夜间间施工照明明、围护设设施，警示示标志，负负责安全保保卫，除因因发包人、发包人代代表或发包包人雇员的的行为或过过失而造成成的伤亡外外，发包人人不承担承承包人或其其分包单位位雇佣的工工人或其它它人员的伤伤亡赔偿或或补偿责任任向发包人提提供施工场场地办公和和生活的房房屋及设施施的要求： 无 需承包人按按规定办理理的有关施施工场地交交通、环境境保护、施施工噪音、安全文明明施工等手手续的名称称：由承包包人按照规规定办理

11、相相关手续，并并承担相关关费用。 已完工程成成品保护的的特殊要求求：负责已已完工程的的保护工作作，保护期期间发生损损坏，承包包人自费予予以修复；发包人要要求承包人人采取特殊殊措施保护护的工程部部位的特殊殊措施保护护费发生时时协商确定定。施工场地地地下管线和和邻近建筑筑物、构筑筑物（包括括文物保护护建筑）、古树名木木等的保护护要求和费费用承担：负责施工工场地周围围地下管线线和邻近建建筑物、构构筑物（含含文物保护护建筑）、古树名木木的保护，保保护费用及及因承包人人造成的全全部损失由由承包人承承担；交工前清洁洁施工现场场的要求：保证施工工场地清洁洁符合环境境卫生管理理及青岛市市施工现场场卫生管理理的

12、有关规规定。约定承包人人应做的其其他工作及及费用承担担： 负责办理好好工程开工工、竣工验验收等工程程建筑中有有关报验、报检手续续；对施工工现场及周周围属施工工现场区域域内通行的的车辆和行行人提供必必须的安全全通道和安安全防护；确保两型型五化及青青岛市标准准化示范工工地。 四、工程管管理人员9 工程师师9.1发包包人指定的的工程师姓姓名： 职权：代表表发包人对对工程承包包人、监理理单位的工工作全面监监督、管理理（包括质质量、进度度、投资控控制、安全全生产、文文明施工、合同管理理、组织协协调等） 监理单位委委派的工程程师姓名： 职权：按照照委托建设设监理合同同约定实施施施工及保保修阶段监监理。 9

13、.2其他他需要取得得发包人批批准的权力力： 无 10 项目目经理10.1项项目经理的的姓名： 资格： 在合同履行行过程中，未未有发包人人及监理工工程师的书书面批准，项项目经理不不得擅自更更换、不得得兼任其他他工程如发发现擅自更更换。 10.2项项目经理、技术负责责人必须常常驻施工现现场组织工工程的实施施，未获得得发包人批批准不得擅擅自离场，否否则将视为为承包人违违约。相应应处罚详见见补充条款款。 10.3发发包人有权权提出更换换认为不称称职的项目目经理以及及其他专业业人员，但但承包人的的履约责任任不可免除除五、分包11承包人人分包11.1 分包工程程及分包人人名称：（1）分包包工程： 分包人：

14、 （2）分包包工程： 分包人： （3）分包包工程： 分包人： 12发包人人分包12.1分分包工程及及分包人名名称：（1）分包包工程： 分分包人： 承包人向分分包人提供供的服务内内容： （2）分包包工程： 分分包人： 承包人向分分包人提供供的服务内内容： （3）分包包工程： 分包包人： 承包人向分分包人提供供的服务内内容： 无 六、施工准准备13 施工工组织设计计和进度计计划13.1单单项工程名名称： 13.2承承包人提供供施工组织织设计和工工程进度计计划的时间间和要求：在开工日日期前向发发包人提供供施工组织织设计(施工方案案)和进度计计划。 工程师确认认的时间：工程师收收到后 3 日内批复。1

15、4 施工工准备工作作14.1发发包人提供供给承包人人的工地范范围、时间间及次序约约定：执行行招标文件件相关规定定。14.2红红线外临时时占地租用用费用承担担约定： 七、开工、暂时停工工、工期及及延误15 工期期及延误15.1开开工日期： 年 月 日（实际开工工日期以用用户下达的的开工令为为准） 竣工日期： 年 月 日合同工期总总日历天数数： 天 单项工程工工期约定： 15.2除除不可抗力力的因素及及发包人原原因，工期期一律不得得顺延，季季节性施工工应包括在在工期内，不不予顺延。 15.3 工期提前前奖励方式式： 15.4延延期损失赔赔偿费及限限额约定：因承包人人原因造成成的工程延延误，每延延误

16、一天，承承包人承担担工程总造造价1的违约金金。八、材料、设备供应应16 发包包人供应材材料设备16.1发发包人供应应材料设备备清单(可可另附): 16.244发包人供供应材料设设备的结算算方式： _ _ 采购保管费费分摊办法法： 17 承包包人采购材材料设备17.1 承包人采采购材料设设备的约定定：17.1.1本工程程采用包工工包料的方方式进行材材料设备供供应。17.1.2 本工程主主要材料及及设备采购购应提前十十五日报发发包人批准准,经发包包人书面确确认厂家、规格、型型号、品牌牌等级及价价格并封样样后方可采采购，质量量责任应由由承包人负负责。承包包人采购供供应的材料料、设备应应保证质量量，符

17、合招招标文件及及设计的要要求，所有有材料、设设备应具有有相应的质质量合格证证和必要的的材料检验验报告等产产品证明。材料进场场后须经监监理、发包包人验收后后方可使用用。但发包包人、监理理的验收许许可并不免免除承包人人对所采购购的材料设设备质量所所负的责任任，发包人人有权利审审查承包人人与材料供供应商签订订的有关合合同，承包包人必须积积极配合。本工程主要要元器件及及设备承包包人必须按按招标文件件中要求的的品牌进行行采购施工工，若材料料设备未符合招标标文件中的的要求，监监理单位及及发包人有权权拒绝其进进场，并更更换符合要要求的材料料设备。17.1.3材料进进场后，对对规定送检检的材料，应应送具有资资

18、质的检测测（试验）机机构检验，材材料检验合合格，经监监理确认后后方可使用用，检验不不合格的，承承包人应在在监理见证证下进行封封存，并报报发包人按按规定进行行处理。18 材料料设备的检检验18.1 检验实验验费用的约约定:（1）承包包人承担检检验实验费费用的材料料、设备： 由承承包人自行行负责。 （2）发包包人承担检检验试验费费用的材料料、设备： 九、质量、安全和文文明施工19 工程程质量和检检验19.1本本工程质量量标准： 一次性验验收合格。 19.2工工程试车内内容和费用用承担： 承包人人承担 20 安全全文明施工工20.1安安全文明施施工目标：青岛市标标准化示范范工地，承承包人要做做好安全

19、生生产、文明明施工，严严格按照省省市有关规规定执行并并接受发包包人、监理理及相关主主管部门的的检查及监监督，发现现问题及时时整改并承承担所有费费用。十、合同价价款、工程程量确认和和工程款支支付21 合同同价款及调调整21.1本本工程合同同价款：币种： 人民币币 合同总价（大大写）： （小写写）￥: 元 项目综合单单价及费率率：详见经经确认的工工程报价单单或预算书书其中人工单单价：（大写）： （小写）￥： 21.2确确定合同价价款的方式式： 变电站外网网部分、室内内设备制作作与安装固固定总价（ 元元），含验收费费用，为验验收配套的的附件、费费用，电力力设计院设设计图纸内内包括但清清单未包括括项目

20、的费费用等一切切其他费用用，一次性包死，除因因发包人原原因造成的的变更外，不做调整。21.3.1采用固固定单价合合同时，发发包人承包包人约定的的综合单价价调整方法法如下： （1）人工工单价调整整方式： （2）其他他： 21.3.2采用固固定总价合合同时，发发包人承包包人约定的的包干范围围： 合同价款调调整因素及及调整方法法：（1）因工工程变更引引起的工程程价款增减减超出合同同总价的 %时，工工程总价款款可按下列列方法予以以调整： （2）因材材料、设备备价格异常常变动导致致合同总价价变化幅度度超出 %以以上时，超超出部分应应予以调整整。具体调调整方法： （3）其他他： 。采用可调价价格合同时时，

21、发包人人承包人约约定的合同同价款调整整因素及调调整方法： 21.4暂暂定价材料料、设备名名称及暂定定价： 21.5暂暂定价的最最后确定方方法： 由发包人人确定。 21.6暂暂定金额工工程名称及及暂定金额额： 21.7施施工用水电电费由承包包人与总包包单位协商商解决，费费用由承包包人承担22 工程程量确认22.1本本工程采用用的工程量量计算规则则： eq oac(,)建设工程程工程量清清单计价规规范及山东省建建设工程工工程量清单单计价办法法；山东省省建设工程程消耗量定定额及工工程量计算算规则；其他： 23 工程程款支付23.1发发包人向承承包人支付付工程预付付款的时间间、比例及及数额： 安全文明

22、施施工费的比比例及数额额： 执行专用条条款27.1条。 23.2工工程预付款款扣回的起起扣点： 工程款(进进度款)支支付的方式式和时间：合同签订订七个工作作日内，付付合同总值值（不含暂暂定价款）50%的预付款，工程竣工送电前付至合同总值（不含暂定价款）的95%，余款作为质量保修金，待工程保修期满后付清。 十一、工程程变更24 施工工中如发生生设计变更更，按如下下方法办理理：按设计计院出具的的设计变更更，经发包包人批准。25 变更更价款的确确定25.1因因发包人原原因造成的的变更，变变更价款按按以下原则则确定：变变更项目的的报价有与与原报价相相同或类似似的，按原原报价或类类似报价结结算，类似似报

23、价指：施工方法法相同可以以进行主材材规格及价价格换算的的项目。无无相同或类类似的项目目，变更后后的单价按按变更图纸纸由承包人人重新组价价，并报发发包人审核核批准后，作作为结算单单价，组价价执行20003年山东省建建筑工程消消耗量定额额及（22007年年青岛市价价目表）、20033年山东东省安装工工程消耗量量定额及及（20007年青岛岛市价目表表）、20009年青岛市工工程结算资资料汇编的有关规规定，人工工费按公布布的人工浮浮动单价的的平均价执执行。25.2因因发包人原原因造成的的变更及红红线内高压压电缆线路路部分的主主要材料价价格的确定定：变电站站安装部分分有相关材材料价格的的，按以上上价格确

24、定定；变电站站安装部分分没有相关关材料价格格的，由承承包人报价价并经发包包人批准后后执行。25.3其其他原因造造成的变更更不做调整整十二、竣工工验收和结结算26 竣工工验收26.1承承包人提供供竣工资料料的约定：承包人在在竣工155天内提交交竣工资料料和竣工图图初稿肆套，同时时提交工程程决算资料料两套。26.2单单项工程竣竣工验收的的约定： 27 竣工工结算27.1工工程竣工验验收合格后后 15 天内承包包人向发包包人递交竣竣工结算书书及完整的的结算资料料。27.2工工程结算审审核时限约约定： 27.3本本工程如发发生发包人人在收到催催告后144天内仍不不支付结算算价款情况况，则发包包人承包人

25、人同意选择择 （4） 方式式进行处理理：（1）承包包人按照双双方另外签签订合同对对留置的标标的物进行行处理（2）向保保证人提出出支付担保保索赔（3）发包包人协议将将该工程折折价或拍卖卖（4）其他他： 双方协协调 十三、违约约、索赔和和争议28 违约约28.1通通用条款117.4款所所指发包人人暂停工程程施工持续续63天以以上发包人人违约责任任约定：双双方协商。通用条款227.1款所所指发包人人不按时支支付工程预预付款发包包人违约责责任约定：无。 通用条款227.3款所指发发包人不按按时办理期期中结算发发包人违约约责任约定定：无。 通用条款227.6款所指发发包人不按按时支付工工程进度款款发包人

26、违违约责任约约定：无。 通用条款331.4款款所指发包包人拖延、影响竣工工结算办理理或要求承承包人对同同一工程进进行二次结结算审核发发包人违约约责任约定定：无。 发包人违约约的其他约约定：无。 28.2通通用条款118.5款款所指承包包人未按时时竣工承包包人违约责责任约定：承包人应严严格按照合合同工期进进行施工，保保证工程按按期完成。工程竣工工后按合同同中有关规规定及要求求进行验收收，因承包包人原因造造成的工程程延误，每每延误一天天，承包人人承担工程程总造价11的违约金金。 通用条款222.1款款所指工程程质量达不不到合同约约定的质量量标准承包包人违约责责任约定：工程质量量如未达到到“合格”的

27、质量等等级或未达达到招标文文件或设计计图纸技术术要求的，发发包人将扣扣罚承包人人合同价款款5的款额作作为违约金金，并限定定承包人在在规定期限限内返修至至合格。在在质量上，因因承包人原原因，致使使发包人被被第三方追追偿的，所所有损失由由承包人承承担，承包包人将从工工程款内直直接扣除所所有损失。 29 争议议29.1解解决争议的的约定：双方约定，在在履行合同同过程中产产生争议时时：由 调解，调调解不成时时，采用下下列第 (1)方式解决决（在选中中的项目前前里面打，并书写写仲裁委员员会或者人人民法院的的具体名称称，两项同同时选择无无效）：（1）向向仲裁委员员会提请仲仲裁，仲裁裁委员会名名称是： eq

28、 oac(,)青青岛仲裁委委员会；其他仲裁裁委员会 。（2）向向 人民民法院提起起诉讼。十五、不可可抗力30 不可可抗力30.1发发包人承包包人约定的的其他不可可抗力：(1)烈度度6度以上上（不含66度）的地地震； (2)受强强热带风暴暴影响，引引起工地附附近发生持持续10小小时10级级和10级级以上的大大风； (3)持续续降水244小时且降降雨量为1100毫米米以上； 其它：国国家相关部部门认定的的不可抗力力范围。 十六、保险险和担保31 工程程保险31.1发发包人承包包人约定工工程保险事事项：(1)发包包人投保内内容： 执行通通用条款 (2)发包包人委托承承包人办理理的保险事事项： 执行行

29、通用条款款 (3)承包包人投保内内容：执行行通用条款款 十九、合同同的生效、终止和解解除32 合同同份数32.1合合同正本份份数：正本本二份，发发包人、承承包人各执执一份。 33.2合合同副本份份数：副本本六份，发发包人执五五份；承包包人执一份份。 十九、补充充条款 1.本工程程约定保修修期为壹年.保修修范围是指指因工程质量形形成的质量量缺陷,不不包括人为为破坏的因因素。 2对承包人人的管理2.1（1）承包包人在接到到发包人通通知后未立立即进场，11个周内未未根据招标标要求及投投标相关承承诺组建本本工程项目目部、搭建建临时设施施、做好施施工用水电电等施工前前准备工作作，项目经经理、五大大员（施

30、工工员、质检检员、安全全员、材料料员、工程程造价员）及及项目部其其它技术人人员、管理理人员、施施工人员等等人员、施施工设备及及办公设施施等不齐备备，不满足足本工程的的需求；工工期延误超超过一个月月的；（2）具体体开工日期期以发包人人的开工通通知为准，未未在接到开开工通知后后3日内开开始工作的的；（3）对建建设单位每每次所拨的的工程款没没有专款专专用造成拖拖延或出现现质量问题题的（承包包人须专款款专用，严严禁内部挪挪用，必要要时建设单单位有权检检查其工程程款使用明明细）。2.2承包包人交付的的竣工资料料必须按照照国家档案案管理的有有关规定及及山东省省建筑安装装工程施工工技术资料料汇编的的要求执行

31、行。2.3承包包人在施工工现场周围围，安设一一切必要的的标志牌、防护栏等等确保施工工安全。对对施工现场场人员、公公众及其他他财产的安安全事故和和由此引起起的纠纷全全部由承包包人负责；2.4承包包人必须负负责协调好好施工现场场周围村庄庄及村民和和相关单位位的关系,若因承包包人协调不不力导致工工期延误或或不能正常常开工,承承包人将承承担一切责责任,并按按合同条款款约定接受受处罚。2.5发包包人追加的的与本工程程有关联的的工作，承承包人应积积极与发包包人配合并并予以实施施，如承包包人在接到到发包人通通知后未提提出书面异异议，须按要求执执行。3发包人责责任3.1负责责提供相关关施工所需需资料；3.2发

32、包包人组织承承包人、设设计单位、监理单位位进行设计计交底；会会同监理审审批承包人人的施工组组织设计。3.3发包包人和监理理单位负责责对工程进进度、工程程质量和合合同执行进进行监督检检查，负责责设计问题题的协调处处理，现场场签证等；3.4组织织竣工验收收和办理结结算审计；3.5发包包人可发出出指示，要要求把任何何不符合本本文件规定定的回填材材料机械运运出工地；3.6发包包人可以授授权监理单单位撤换受受雇于工地地上的任何何人；（但但不能无理理或恶意的的撤换）；3.7承包包人不按合合同规定履履行合同责责任，发包包人将追究究承包人的的责任，必必要时发包包人有权解解除合同，并并向承包人人追究经济济责任。

33、4承包人责责任4.1签订订施工合同同一周内，承承包人应向向发包人提提供完整具具体的施工工组织设计计，供发包包人和监理理单位审批批；没有施施工方案或或者施工方方案技术措措施不落实实，不得开开工。4.2开工工前必须提提供详细的的施工组织织设计及施施工计划表表一份，施施工中必须须按进度进进行检查调调整，此外外须配合相相关其他工工程的施工工计划。上上述文件必必须经发包包人、监理理单位批准准；4.3工程程开工前，承承包人应熟熟悉施工现现场环境及及做好其他他各项施工工准备工作作；4.4承包包人应及时时向发包人人及监理单单位提供工工程自检记记录、竣工工验收报告告；提供月月份施工作作业计划、月份施工工统计报表

34、表及工程事事项报告；4.5承包包人在工程程开工前，要要按投标文文件中的承承诺做好人人、材、物物的各项准准备工作并并向发包人人提供本工工程的施工工管理各项项规章制度度及项目主主要负责人人名单。承承包人不得得随意抽调调变更项目目经理及管管理人员，若若承包人未未经发包人人同意，随随意抽调变变更现场的的管理力量量或不按发发包人要求求和现场工工程需要及及时充实力力量时，可可视为违约约。4.6承包包人除组织织好自己的的施工任务务外，还要要积极做好好与其他相相关工程的的协调工作作，包括：现场施工工场地安排排、水电的的供应与计计费、相互互协调配合合、施工质质量、施工工安全、现现场治安保保卫、文明明管理等。施工

35、中用用水、电由由承包人自自行协调。4.7合同同实施中，承承包人应实实现投标文文件中的承承诺。若承承包人施工工队伍素质质、力量、机械设备备等不符合合投标文件件中的承诺诺，或现场场管理、施施工质量、进度、文文明施工等等明显达不不到投标文文件中的承承诺时，发发包人有权权要其调整整充实力量量，加强管管理，限期期改正。上上述措施仍仍无效时，将将视为承包包人违约，发发包人有权权解除合同同并对造成成的损失进进行索赔。当工程实实际进度比比总进度计计划拖后 10天 时，应应提交追回回进度的计计划供发包包人和监理理单位审批批。发包人人及监理单单位工程师师对进度计计划的批准准不免除承承包人对工工期安排缺缺陷及工期期

36、拖延的任任何责任。4.8承包包人对一切切现场作业业和施工方方法的稳定定性、安全全性及工程程质量负责责。4.9施工工中涉及市市政、市容容、环保、环境、卫卫生和交通通以及社会会治安等问问题应由承承包人负责责处理，如如因此造成成工期延误误，承包人人应承担相相应的责任任。4.10发发包人未按按合同规定定履行自己己应负的责责任，承包包人有权向向发包人追追索其造成成的经济损损失。5发包人代代表发包人代表表是发包人人派驻施工工现场履行行合同的代代表，其职职责应由发发包人授权权。发包人人可将合同同文件规定定的工作和和权利，随随时授予发发包人代表表、监理单单位代表或或其他人士士，发包人人及其授权权者可对承承包人

37、发出出要求，承承包人应立立即予以执执行。6承包人代代表承包人代表表包括项目目经理、技技术负责人人、主要施施工管理人人员和承包包人相应授授权的人员员。承包人人所有人员员应服从发发包人制定定的现场管管理规定（具具体实施细细则在施工工合同中约约定）。承包人代表表未经发包包人、监理理单位和发发包人代表表许可，施施工期间不不得离开施施工现场，如如遇特殊情情况，经发发包人同意意，每月不不得超过三三天。9发包人进进出工地发包人代表表和发包人人指派的人人员在合理理时间有权权随时进入入工地，或或进入承包包人进行与与本工程有有关的其他他地方，承承包人须采采取一切合合理的措施施使该权利利得以实现现。10安全生生产、

38、文明明施工10.1承承包人应遵遵守工程建建设安全生生产有关规规定，严格格按照安全全标准组织织施工，并并随时接受受行业安全全检查人员员依法实施施的监督检检查，采取取必要的安安全防护措措施，消除除安全隐患患，安全措措施费由承承包人承担担。施工现现场安全事事故的责任任和由此发发生的费用用均由承包包人承担。10.2承承包人应遵遵守政府有有关部门对对施工场地地交通、噪噪音以及环环境保护和和文明施工工等地管理理规定，按按有关规定定办理有关关手续，上上述费用由由承包人承承担。11违约责责任11.1工工程因质量量不符合规规定的，承承包人负责责无偿返工工，由此造造成逾期交交付的，按按工程违约约处理。11.2承承

39、包人若不不按合同规规定履行合合同责任，发发包人将追追究承包人人责任，并并向承包人人追索其造造成的一切切经济损失失。12争议的的解决12.1因因执行施工工合同所发发生的或与与施工合同同有关的一一切争议，发发包人与承承包人双方方应通过友友好协商解解决。如经经协商仍不不能解决争争议时，应应向仲裁机机构提出仲裁。12.2争争议调整或或仲裁过程中中，双方应应保证工程程建设正常常运行，任任何一方不不得因此中中断。 发 包 人（公公章）： 承 包 人（公公章）：法定代表人人（签字）： 法定代代表人（签签字）： 年 月 日 年 月 日附件：工程质量缺缺陷保修书书发包人（全全称）： 承包人（全全称）： 为保证晶尚尚“青岛”有限公司司35KVV变电站施施工工程在在合理