2022版一级建造师《建筑工程管理与实务》试题II卷 附解析

1、2022 版一级建造师建筑工程管理与实务试题 II 卷 附解析考试须知：考试时间：180 分钟，满分为 160 分。全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。作答单项选择题和多项选择题时，采用2B 铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。姓名: 考号: 一、单选题（共20 题，每题 1 分。选项中，只有 1 个符合题意）1、在进行土方平衡调配时，需要重点考虑的性能参数是() A.天然含水量B.天然密度C.密实度 D.可松性2、下列质量间题常见成因中,不属于预制桩桩身断裂成因的是()制作桩时,桩身弯曲超过规定,桩尖偏离桩的纵轴线较大,沉入过

2、程中桩身发生倾斜或弯曲桩入土后,遇到大块坚硬的障碍物,把桩尖挤向一侧稳桩不垂直,压入地下一定深度后,再用走架方法校正,使桩产生弯曲D.土质松软3、关于砌体砂浆施工技术的说法，正确的是()砌筑前，砖应提前1012h浇水湿润，砖含水率宜为10%15%铺浆法砌筑，铺浆长度不得超过850mm第 1 页 共 18 页第 PAGE 4 页 共 18 页C.砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于70D.砖墙灰缝宽度宜为10mm，且不应小于8mm，也不应大于12mm4、关于控制钢筋伸长率的说法，正确的是()A.HPB300级钢筋冷拉伸长率不宜大于4%B.HRB335级钢筋冷拉伸长率不宜大于3%C.HRB400级钢筋

3、冷拉伸长率不宜大于2%D.RRB400级钢筋冷拉伸长率不宜大于2%5、自坍塌事故发生之日起()天内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.7B.14C.15D.306、防水等级为()的重要建筑、高层建筑，防水层合理使用年限为15年。A.I级B.II级C.III级D.级7、氧是一种无色无味无法察觉的惰性气体，主要从()等材料中析出。A.大理石B.油漆涂料C.复合地板D.化纤地毯8、国内常用的钢筋品种中，()的强度最低A.HRB335B.HRB400C.HPB235D.RRB4009、工程竣工验收合格之日起最多()日内，建设单位应向当地建设行政主管部门备案。A. 7B. 15C. 30D

4、. 9010、水准仪型号DS05，其中数字下标表示了每公里往返测高差中数的中误差为()A.0.5mmB.5cmC.0.5mD.5m11、我国古代建筑的承重结构主要为()A.木构架承重B.砖砌体承重C.土砌体承重D.混合结构承重12、关于钢结构高强度螺栓安装的说法,错误的是()A.应从刚度大的部位向不受约束的自由端进行B.应从不受约束的自由端向刚度大的部位进行C.应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧D.同一接头中高强度螺栓的初拧、复拧、终拧应在24h内完成13、A点高程为36.05m，现取A点为后视点，B点为前视点，水准测量，前视点读数为1.12m，后视点读点为1.22m，则B点的高程为()m。

5、A.35.15B.35.95C.36.15D.36.9514、规范要求抹灰工程实测实量检测，墙面表面平整度，同一户选取()个墙面。A.3B.5C.4D.115、下列混凝土掺台料中，属于非括性矿物掺和料的是()A.石灰石粉B.硅灰C.沸石粉D.粒化高炉矿渣粉16、按照招标投标法规定，下列关于开标的说法，正确的是()A.应在提交投标文件截止时间公开进行，并由招标人主持B.应在提交投标文件截止时间公开进行，并由招投标管理行政工作人员主持C.应在招标文件确定的某一时间公开进行，并由招标人主持D.应在招标文件确定的某一时间公开进行，并由招投标管理行政工作人员主持17、规范要求抹灰工程实测实量检测，墙面垂

6、直度度检测，同一户选取()个墙面。A.4B.5C.3D.118、海洋环境下，引起混凝土内钢筋锈蚀的主要()A.混凝土硬化B.反复冻融C.氯盐D.硫酸盐19、因改建、扩建和重要部位维修而改变结构和平面布置的工程，建设单位应当组织设计、施工单位()，并在工程竣工后3个月内向城建档案馆报送。A.修改原建设工程档案 B.补充原建设工程档案 C.完善原建设工程档案 D.重新编制建设工程档案20、平屋面材料找坡的排水坡度宜为() A.0.5%1.0%B.2%3% C.3.5%4% D.4.55%二、多选题（共10 题，每题 2 分。选项中，至少 2 个符合题意）1、关于施工现成配电系统设置的说法，正确的有

7、()A.配电系统应采用配电柜或配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式B.分配电箱与开关箱的距离不得超过30mC.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m D.同一个开关箱最多只可以直接控制2 台用电设备E.固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8 一1.6m 2、可能造成外墙装修层脱落、表面开裂的原因有()A.结构发生变形B.黏结不好第 5 页 共 18 页第 PAGE 7 页 共 18 页C.结构材料与装修材料的变形不一致D.装修材料弹性过大E.结构材料的强度偏高3、建设工程发承包过程中有()情形的，建设单位所确定的施工企业无效。A.应该招标的工程没有招标的B.应该招标的工程

8、没有公开招标的C.肢解发包工程的D.将工程发包给不具备相应资质条件的施工企业的E.不同专业的施工企业联合投标的4、宜采用成本加酬金合同的计价方式的建设工程项目有()A.项目风险很大B.工程内容、范围、数量不清楚或难以界定C.新型工程D.情况紧急，需要立即开工的E.合同价格缺乏工程设计文件和施工技术管理条件的5、通常用于调节混凝土凝结时间、硬化性能的混凝土外加剂有()A.缓凝剂B.早强剂C.膨胀剂D.速凝剂E.引气剂6、建筑结构应具有的功能有()A.安全性B.舒适性C.适用性D.耐久性E.美观性7、建筑钢材中有害的化学元素有()A.锰B.硅C.硫D.磷E.钒8、墙墙面坡度.关于土钉墙设计及构造应

9、符合的规定,说法正确的是()A.士钉不宜大于1：O.1B.土钉的长度宜为开挖深度的0.5-1.2倍C.士钉钢筋宜采用HRB400、 HRB500级钢筋D.注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于20MPaE.坡面上下段钢筋网搭接长度应大于200mm9、关于钢筋混凝土预制桩锤击沉桩顺序的说法，正确的有()A.基坑不大时，打桩可逐排打设B.对于密集桩群，从中间开始分头向四周或两边对称施打C.当一侧毗邻建筑物时，由毗邻建筑物处向另一方向施打D.对基础标高不一的桩，宜先浅后深E.对不同规格的桩，宜先小后大10、能够用于饮用水的塑料管的是()A.硬聚氯乙烯管B.无规共聚聚丙烯管C.丁烯管D.氯

10、化聚氯乙烯管E.交联聚乙烯管三、案列分析题（共 5 题，每题 24 分）1、某综合办公楼工程，建设单位（甲）通过招标投标程序确定工程由承包商（乙）为中标单位，双方签订了工程总承包合同，由于工程涉及勘察设计任务，而乙不具备上述能力，后经甲建设单位同意，乙分别与丙设计公司和丁建筑公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作，并按合同约定交付有 关设计文件和资料。施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工，工程竣工时 根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。上述合同签订后，丙设计公司按时将设计 文件和有关资料交给了丁，丁根据设计图纸进行

11、施工。工程竣工后，甲组织相关单位对工程 进行联合验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计违反相关规范造成的。后甲就工程 质量损失提出索赔要求，丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。乙以自己不 是设计人为由推卸责任，后甲以丙为被告向法院提起诉讼。【问题】1、本案中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效？请说明理由。2、本案工程出现的质量问题责任应如何划分？3、甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当？请说明理由。2、某办公楼工程，建筑面积153000m2，地上30层，建筑物总高度136.6m，地下钢筋混凝土结构，地上型钢混凝土组合结构，基础埋深8.4m。施工单位项目经理根据建设工程

12、项目管理规范GBT50326主持编制了项目管理实施规 划，包括工程概况、组织方案、技术方案、风险管理计划、项目沟通管理计划、项目收尾管理计划、项目现场平面布置图、项目目标控制措施、技术经济指标等16项内容。风险管理计划中将基坑土方开挖施工作为风险管理的重点之一，评估其施工时发生基坑坍塌的概率为中等，且风险发生后将造成重大损失。为此，项目经理部组织建立了风险管理体系，指派项目技术部门主管风险管理工作。项目经理指派项目技术负责人组织编制了项目沟通计划，该计划中明确项目经理部与内 部作业层之间依据项目管理目标责任书进行沟通和协调；外部沟通可采用电话、传真、协调会等方式进行；当出现矛盾和冲突时，应借助

13、政府、社会、中介机构等各种力量来解决第 8 页 共 18 页第 PAGE 13 页 共 18 页问题。工程进入地上结构施工阶段，现场晚上11时后不再进行土建作业，但安排了钢结构焊接连续作业。由于受城市交通管制，运输材料、构件的车辆均在凌晨36时之间进出现场。项目经理部未办理夜间施工许可证。附近居民投诉：夜间噪声过大，光线刺眼，且不知晓当日施工安排。项目经理派安全员接待了来访人员。之后，项目经理部向政府环境保护部门进行了申报登记，并委托某专业公司进行了噪声检测。项目收尾阶段，项目经理部依据项目收尾管理计划，开展了各项工作。【问题】1、项目管理实施规划还应包括哪些内容？2、评估基坑土方开挖施工的风

14、险等级，风险管理体系应配合项目经理部哪两个管理体系进行组织建立？指出风险管理计划中项目经理部工作的不妥之处。3、指出上述项目沟通管理计划中的不妥之处，说明正确做法。外部沟通还有哪些常见方式？4、根据建筑施工场界噪声限值GB125231990，结构施工阶段昼间和夜间的场界噪声限值分别是多少？针对本工程夜间施工扰民事件，写出项目经理部应采取的正确做法。5、项目收尾管理主要包括哪些方面的管理工作？3、某办公楼工程，地下二层，地上十层，总建筑面积27000，现浇钢筋混凝土框架结构，建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，双方约定工期为20个月，建设单位供应部分主要材料。在合同履行过程中，发生了下

15、列事件:事件一:施工总承包单位按规定向项目监理工程师提交了施工总进度计划网络图(如下图所示)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。事件二:工作B(特种混凝土工程)进行1个月后，因建设单位原因修改设计导致停工2个月。设计变更后,施工总承包单位及时向监理工程师提出了费用索赔申请(如下表所示)，索赔内容和数量经监理工程师审查符合实际情况。费用索赔申请一览表事件三:在施工过程中，由于建设单位供应的主材未能按时交付给施工总承包单位，致使工作K的实际进度在第11月底时拖后三个月;部分施工机械由于施工总承包单位原因未能按时进场，致使工作H的实际进度在第11月底时拖后一个月，在工作F进行过程中，由于施工工艺不

16、符合施工规范要求导致发生质量问题，被监理工程师责令整改，致使工作F的实际进度在第11月底拖后一个月。施工总承包单位就工作K、H、F工期拖后分别提出了工期索赔。事件四:施工总承包单位根据材料清单采购了一批装饰装修材料。经计算分析，各种材料价款占该批材料价款及累计百分比如下表所示。各种装饰装修材料占该批材料价款的累计百分比一览表【问题】1.事件一中，施工总承包单位应重点控制哪条线路(以网络图节点表示）？2.事件二中，费用索赔申请一览表中有哪些不妥之处?分别说明理由。3.事件三中，分别分析工作K、H、F的总时差，并判断其进度偏差对施工总工期的影响。分别判断施工总承包单位就工作K、H、F工期拖后提出的

17、工期索赔是否成立?4.事件四中，根据“ABC分类法”，分别指出重点管理材料名称(A类材料)和次要管理材料名称(B类材料)。4、某工程项目第一承包阶段为一层地下室,业主通过招标与某建筑公司签订了土建工程施工合同。合同工期为30 天,在合同中规定： ,每延误一天罚款5000元；工期每提前一天,奖励施工单位7000 元。施工单位根据合同要求,按时提交了该承包工程的施工组织设计,并得到了监理工程师的批准。在施工组织设计中的工程施工网络进度计划见图所示。该工程施工过程中发生了以下几项事件。事件一：由于工程土外运,承包单位所租运输车辆因无遮盖措施,停工整顿l天,使2O人窝工1天(每人一天一个工作日)。事件

18、二：砌外墙时,由于业主指定砖厂提供的砖质量不合格,令施工单位重新购买合格砖。由此造成砌墙延长3天,材料损失费1.0万元。事件三：外墙抹灰后,天下特大暴雨,使得墙面干燥延长2天后才刷沥青,造成按时进场10人闲置2 天。事件四：顶板混凝土浇筑时,按原计划为现场搅拌,施工单位为保证合同工期,经监理批准,采取了商品混凝土使混凝土浇筑缩短2天,而混凝土费用增加了2.O万元；同时回填土采用多班作业缩短了 2 天, 增加施工费1.0万元。其余各项工作持续时间和费用与原计划相同。问题:1以上事件不同时发生,该施工单位是否可以向监理工程师提出索赔要求?为什么?2该工程的原计划的工期是多少天?可得到的工期补偿为多

19、少天?3如果工程所在地人工费标准为50元/工日, 应由业主给予补偿的窝工人工费标准为30元/工日, 其余不予补偿。计算施工单位应得到的最多费用补偿为多少?5、某施工单位通过竞标获得了某工程项目。甲、乙双方签订了有关工程价款的合同，其中包含如下主要内容：(1)工程造价为800万元，主要材料费占施工产值的比重为70%;(2)预付备料款为工程造价的25%;(3)工程进度逐月计算；(4)工程保修金为工程造价的5%，从逐月工程款中扣除，待保修期满后一次性返还；(5)材料价差调整按规定进行，最后实际上调各月殉为10%，竣工结算时一次性支付。各月完成的实际产值如下表所示：工程各月实际完成产值（单位：万元）竣

20、工验收时，发现原合同中未约定工程保修年限，甲方经与乙方协商，双方同意按相关规定中的最低保修年限作为本合同的保修年限执行。问题(1)该工程的预付款、起扣点为多少（精确到小数点后两位）?(2)该工程2至4月，每月拨付的工程款是多少？累计工程款多少？款是多少？(4)试给出本工程基础、主体结构、防水、装饰装修、给排水工程等的合理保修年限各为(3)5月份办理工程竣工结算时，该工程总造价是多少？竣工结算时，甲方应付的工程尾多少？第 PAGE 18 页 共 18 页试题答案一、单选题（共 20 题，每题 1 分。选项中，只有 1 个符合题意）1、D2、D3、D4、A5、D6、B7、【答案】A8、C9、答案B

21、10、A11、A12、B13、C14、A15、【答案】A16、A17、A18、答案：C19、D20、B二、多选题（共 10 题，每题 2 分。选项中，至少 2 个符合题意）1、答案ABCD2、答案:A,B,C3、ACD4、ABCD5、ABD6、【答案】ACD7、CD8、BCD9、ABC10、BCE三、案列分析题（共 5 题，每题 24 分）1、1、合同有效性判定如下：甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的规定，发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的规定，总承包人

22、或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。乙与丁签订的分包合同无效。理由：根据合同法和建筑法的规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义转包给 第三人。建设工程主体结构的施工也必须由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包的施工工作全部分包给丁，违反了上述规定，应认定合同无效。2、本案工程出现的质量问题责任应划分如下：丙的设计不合理给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。3、甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与丙不存在合同关系，根据合同法和建筑法的规定，总承包单位依法将建设工程分包

23、给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任。2、1、项目管理实施规划还应包括下列内容：总体工作计划、进度计划、质量计划、职业健康安全管理与环境管理计划、成本计划、资源需求计划、信息管理计划。2、风险等级为4级；风险管理体系应配合项目经理部的项目质量管理体系职业健康安全管理体系与环境管理体系进行组织建立；不妥之处：不应该只派项目技术部门主管风险管理工作，应明确管理层人员的工作职责。3、不妥之处：内部沟通仅按项目管理目标责任书进行沟通和协调；当出现矛盾或冲突时借助政府社会中介机构等各种力量来解决。正确做法：（1）

24、项目内部沟通应依据项目沟通计划、规章制度、项目管理目标责任书、控制目标等进行。（2）解决冲突可采取下列方法：协商、让步、缓和、强制和退出等；使项目的相关方了解项目计划，明确项目目标。（3）外部沟通可采用电话、传真、召开会议、联合检查、宣传媒体和项目进展报告等方式。4、结构施工阶段场界噪声限值：夜间55dB，昼间70dB。补办夜间施工许可证；应公告附近居民；给受影响的居民予以适当的精神补偿；尽量控制施工噪声。5、建设工程项目管理规范GBT503262006包括竣工收尾、验收、结算、决算、回访保修、管理考核评价等方面的管理。3、1.2.(1)新增特种混凝土工程费列入索赔申请不妥。理由是:新增特种混

25、凝土工程费属于设计变更引起的，应该按照变更处理，确定新综合单价后，提交变更估价申请。(2)机械闲置费补偿按照台班费计算索赔费用不妥。理由是:如果是自由设备，台班费含有设备使用费应按照折旧费计算索赔费用。如是租赁设备，按照实际租金和调进调出费用分摊计算。(3)人工窝工费补偿按照人工工日单价计算索赔费用不妥。理由是:工期未延长，不能计取人工窝工费，可计算降效费用。3.TFK=2;TFH=0;TFF=2。拖延总工期1个月K工期拖后提出的工期索赔，成立。H工期拖后提出的工期索赔，不成立。F工期拖后提出的工期索赔，不成立。4.实木门扇、铝合金窗、细木工板、瓷砖为A类材料（80%);实木地板为B类材料(90%)。4、 1事件一：不可以提出索赔要求。因为工程土外运,所租运输车辆无遮盖措施是施工单位自身造成的,无权进行索赔。事件二：可以提出索赔要求。因为砌外墙是关键工作,其费用的增加和工期的延长是业主指定砖厂提