【精品】工程工程合同范文10篇

1、【精品】工程工程合同范文10篇工程工程合同篇1施工单位：公司（以下简称甲方）承包单位：有限公司（以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、 工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总则工程名称：工程地点：上工程内容：根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求，防水工程采用防水涂膜（ 厚），防水工程釆用防水涂膜（找平层上作基层处理）。二、承包方式乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。三、工程造价防水每平米元;防水 每平米元。结算时按实际面积结算。四、质量标

2、准乙方应确保公司防水工程达到优良标准，严格参照省防水工程新规范标准和市现行有关标准及甲方 要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层 有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。五、双方责任甲方责任：（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。（4）中方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提 交乙方限时整改。2.乙方责任:（1）听候中方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告 及深圳市建

3、设局颁发的准用证，山中方现场负责人抽检合格后使用，必要时山屮 方抽送市建科院检验合格后使用。（2）配合市建公司梅林生活基地整体进度，按屮方提出的施工计划施工，除 不可避免的因素外，不得人为拖延。（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受屮方 各种形式的处罚。（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程 质量达到优良标准，并对工程保修三年。六、付款方式本工程无预付工程款，屮方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优 良标准后甲方付至全部工程款的%给乙方，留%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。七、其它本合同一式二份，中乙

4、双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲 方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：（签章）代表：乙方：（签章）代表：工程工程合同篇2发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共 和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法，中华人民共和国建设部 （1997） 92号文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规规 定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议, 共同遵守。一、概况屮方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经 市建委有关部门审定具有民用装饰资质证

5、书的企业法人。装饰施工地点：区路弄（村）号楼室。住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。承包方式： （包匸包料、清包丄、部分承包）。 总价款：元，大写（人民币）：其中：材料费：，人工费：管理费： , 设it费：垃圾清运费：,税金（3. 41%）：其他费用：经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。工期：自年月日开工，至年月日竣工，工期天。二、关于材料供应的约定：中方提供的材料：本工程中方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应 按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如中方供应的材料、设备发生质量问题 或规格差异，乙方应及时向甲方书

6、面提出，中方仍表示使用的，由此造成工程损 失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保 管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成 的损失，山乙方负责赔偿。乙方提供的材料：乙方对中方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非 经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双 倍补偿给甲方。乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用， 如已使用，对工程造成的损失山乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品， 应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定：本工程执行dbj

7、08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、db31/t30- 1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准，质 量评定验收标准。本工程由方设计，施工方案。中方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用山中方承 担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项H时须提前与乙方联 系，在签订工程项目变更单（详见附件四）后，方能进行该项目的施工，由 此影响竣工日期屮、乙双方商定。凡屮方私自与工人商定更改施工内容所引起的 一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，屮方应予赔偿。工程验收：中、乙双方应及时办

8、理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续, 中方不能按预约规定日期参加验收，山乙方组织人员进行验收，中方应予承认， 事后，若屮方要求复验，乙方应按要求办理复验，若复验合格，其复验及返工费 用由甲方承担，工期也予顺延。工程竣工：乙方应提前三天通知屮方验收，甲方应自接到通知三日内组织 验收，并办理验收移交手续（详见附件五工程质量验收单）。如屮方在规定时 间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，中方应承 认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关安全生产和防火的约定：屮方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要 包括电气线路、煤气管道、自来水

9、和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取 必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住 房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属屮 方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定：1工程款付款方式列下表：工程结算：详见附件六工程结算单。工程保修期壹年。须工程款全部结清，屮、乙双方方能签订工程保修单（详见附件七），保修期从竣工验收签章之日起算。双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。付款时间付款口分比金额对预算设计认可签订合同之日1000元，第二次付款时扣除合同签订后开工后二到五天65%元施

10、工过程中工期进度过半30%元竣工验收当天5%元增加工程项LI签订项LI变更表100%元注：装饰丄程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。六、其它事项甲方工作：1）中方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施丄的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措 施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。2）做好施丄中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工 作。3）如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业 管理部门办理相应审批手续，并承担有

11、关费用。乙方工作：1）参加屮方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。2）指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工, 保质、保量、按期完成施工任务，解决山乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应 予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知中方。3）未经屮方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑 承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任：由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付违约金。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的 %向甲方支付违约金

12、。屮方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管 线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由中方负责并承担责任。乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，III此发生的损失或事故 （包括罚款），III乙方负责并承担责任。八、纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票， 可向市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管 部门或消费者协会投拆。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本 合同约定向一市仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼。九、合同的变更和解除：合同经双方签字（在有形市场签订的合同须经市场管

13、理部门盖章见证）生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签 订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同 总价款%支付违约金，并办理终止合同手续。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方 同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十、其它约定：略十一、本合同一式份，中、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为 本合同的组成部分。甲方（签章）：乙方（签章）：委托代理人：法定代表人：住址：委托代理人：电话：地址：邮编：电话：签订日期：年月日工程工程合同篇3合同编号：水标合同字第号项目名称：甲方：乙方：签

14、订地点：签订日期：年月日有效期限： 年月日至年月日依据中华人民共和国标准化法和中华人民共和国合同法等有关法律法 规，以及水利部水利标准化工作有关管理规定，合同各方就以下内容经协商一致, 订立本合同。一、工作要求1、屮方指水利部或其授权机构;主管机构为水利部国际合作与科技司，主持机 构为水利部有关业务司、局。2、乙方指山各标准主持机构指定并符合国家基建前期费和财政专项要求的项 LI承担单位或主编单位。3、标准编制工作应按合同约定的工作程序和时间要求，遵照水利标准化工 作管理办法的规定实施，其工作内容见附表二，标准的技术内容应符合审定的 编制工作大纲要求，以乙方提交符合甲方要求的报批文件为合同标的

15、。4、标准宣贯培训工作应按合同约定的计划和时间要求实施，其工作内容见附 表二，以乙方提交符合甲方要求的宣贯培训工作总结报告为合同标的。5、标准专题项LI应按合同约定的工作内容和时间要求实施，其工作内容见附 表二，以乙方提交符合中方要求的专题项LI成果为合同标的。6、乙方应按照合同规定时间，将标准编制工作大纲、征求意见稿、送审稿和 报批稿提交屮方，并通过水利科技信息等媒体向社会公布。7、在合同执行过程中，乙方应在每年4月30日前，向中方（主管机构和主持 机构）书面报告上年度计划执行情况和下年度工作计划（含工作进度、存在问题、 经费使用情况等）。8、合同各方应加强项目经费的管理，乙方严格遵守水利前

16、期工作投资计划管 理办法、经费使用要求和国家财经制度的有关规定，专款专用。9、其它要求（根据项H性质列出项LI实施工作条件和要求、方式、协作事项等 其它内容）。二、合同各方的义务和权利1、合同生效后，甲方应按合同约定向乙方拨付补助经费。2、乙方应按合同的约定，按阶段向屮方（主管机构和主持机构）提供项U成果。3、编制标准的进度拖延一年以上时，若主持机构无正当理由，主管机构可釆 取更换主持机构等处理措施。4、当项涉及保密问题时，合同各方应按国家有关规定，履行保密义务，承 担相应责任。5、发生不可抗力，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，经双方同意， 可以解除本合同。6、合同终止，乙方应及时返还剩

17、余经费。三、解决合同纠纷的方式执行本合同发生争议，曲合同各方协商解决。协商不成，合同各方同意由北京 市仲裁委员会仲裁。四、合同金额及付款方式合同金额（大写）：付款方式：一次付清五、其它1、本合同经合同各方签字、盖章后生效。2、本合同未尽事宜，111合同各方协商解决。3、本合同一式十份，主管机构六份，主持机构、项U承担单位或主编单位各 两份。附件：（略）工程工程合同篇4发包方（甲方）承包方（乙方）兹有乙方现承包中方发包的装修工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工 程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并 共同遵守执行。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、

18、承包内容：工作量清单。4、承包范围：水电工、木工、漆工、瓦工。5、承包方式：包清工，电动工具及零配件由乙方自备。6、质量要求：GB5021xx-20 xx建筑装饰装修工程质量验收规范、DB31/30-20 xx住宅装饰装修验收标准。7、工期要求：年 月 日至年 月 日。二、甲方工作：1、屮方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现 场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检 查。2、负责向乙方提供临时水电。三、乙方工作：1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照中 方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从屮方工地

19、代表的监督和 管理。2、做好承包范圉内各相关工种间的交义配合工作，竣工验收交钥匙前的成品 保护工作曲乙方负责。3、未经屮方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。四、关于质量的约定：1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工， 工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范（GB50210-20 xx、GB50303-20 xx、 GB30242-20 xx、GB50327-20 xx等）作为本工程的质量评定验收标准。2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用山乙方承 担，工期不顺延。3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用山中方承担，工期 顺

20、延。4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生 质量问题，乙方须无偿履行保修责任。五、关于工期的约定：1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。六、关于价款和结算的约定：1、双方商定本工程合同承包价格元（人民币）2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。3、付款方式：&、开工后8日内，甲方付款30%元作为乙方的前期进场费。b、水电工程隐蔽验收后，甲方付款30%元c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，屮方付款15%

21、元。d、竣工验收合格后，甲方付款20%元。e、余款5%元待壹年保修期满后结清。七、关于材料的约定：1、中方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入 库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。2、乙方须在预算定额范围内使用材料（包括临时电），材料损耗按定额计，超 支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。八、关于安全生产的约定：1、中乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法 律效力。2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产 的要求。3、乙方须严格遵守

22、安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。九、关于违约责任的约定：1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金 兀O3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事 故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。4、如乙方违约给中方造成经济损失，曲乙方负责经济赔偿，且中方有权单方 终止本合同。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。 其中未尽事宜，双方友好协商解决。甲方（签章）乙方（签章）年 月 日工程工程合同篇5发包方：（以下简称甲方）承包

23、方：（以下简称乙方）鉴于屮方有位于春熙路临设围护工程施工任务，乙方有承接实施该工程的施工 资质和能力，中方将所属春熙路临设围护临设围护工程交山乙方承担，双方经充 分协商，按照平等互利、自愿的原则，就春熙路轻临设用护工程施工承包事宜达 成以下协议：第一条：工程概况1.1工程名称：春熙路群光大陆广场临设围护工程1.2工程地点：成都市春熙南路，联升项规划红线外。1.3承包管理范围：临设围护工程的土建、钢结构安装、给排水安装、装饰工 程施工（结构层数为两层，建筑面积约20 xxm2） o包干范围包括基础、主体、及 水电安装和房内的门窗、地面、吊顶等装饰施工以及屋面灯箱广告架制作、安装 等。1.4承包方

24、式：双包，即包工包料。第二条工程工期：总工期20天，不含灯箱广告牌制作、安装工期。（其中阶段工期为：基础施工 4天;轻钢结构、屋面及内外装饰、安装施工16天。）自20 xx年4月1日起4 月20日止。第三条工程质量：3. 1按国家现行建筑工程施工质量统一标准GB50300-20XX及配套的分部工 程的施工质量验收规范、规程、标准等。主控项訂、一般项LI达到合格标准;观 感评定达到好的标准。3.2严格按照业主签字认可的施工图进行施工。3.2工程质量合格，观感达到好的标准并达到群光公司、街道办、房地产公司 要求。3.3质量保修期2年。合同价款、结算及支付方式：4.1工程暂定总造价为200万元，大写

25、：贰佰万元整。（支付进度款按屮方审 定预算或概算为准，最后以结算为准，其中广告、灯箱制作安装由乙方分包，费 用为25. 8万元，屮方另支付乙方5%的分包管理费。）4.2结算方式：工程乙方施工完部分成竣工验收合格后按建筑工程计价定额 （SGDl-7-20 xx）及相关配套文件进行结算，取费级别为三级I档。4.3费用支付方式：基础施工完成开始安装钢结构后3日内支付合同总价的 60%,工程完工经验收合格后支付至合同总价的80%,工程竣工验收结算办理后 一月内付至结算总价的95%,留5%质保金，一年后一周内支付。第五条乙方责任1按照规定时间和质量规范要求完成施工任务。2遵守国家或地方政府及有关部门对施

26、工现场管理的规定，妥善保管好施工 现场周边等成品不受损坏。5.3负责施工现场的安全、保卫、垃圾清运、消防等工作，处理好由于施工带来的扰民问题以及与协作单位的协作关系。第六条工程保修6.1本工程保修期为2年，保修期自竣工验收合格之日起计算。6.2若本丄程发现质量问题，乙方应在接到通知后24小时内完成保修。笫七条乙方责任7.1负责按时、按质完成本工程施工任务。7.2按照相关国家标准及政府部门所颁发的文件、条例等进行安全文明施工。7.3施工期间应严格按照建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全 操作规程和中华人民共和国安全消防条理和其它相关的法规、规范。并严 格采取安全防护、防火措施，并承担山于自

27、身原因造成的财产损失和相关事故责 任。7.3乙方无条件服从甲方、街道办以及相关部门的管理，并积极主动做好相关 部门的配合工作，做到礼貌合作。第八条中方责任8.1按时向乙方提供本工程施工设计图。8.2负责按4. 3条之规定按时、足额支付工程款项。8.3协调乙方与业主、街道办等相关部门间的关系。笫九条违约责任9. 1违约方承担违约责任。9.2因乙方原因造成工期每延后1天，每天应承担20 xx元/天的违约责任;因 中方不按时付款，按应付款金额支付乙方银行同期贷款利息。第十条其他约定本工程施工完成后，中方将本工程的笫二层交111乙方管理。本合同自双方签字盖章之日起生效本。合同一式六份，甲乙双方各执三份

28、。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表：乙方代表：地址：地址：电话：电话：20 xx年 月 日工程工程合同篇6甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）装修公司依照中华人民共和国经济合同法及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：工程槪况及承包方式1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包方式：包工包料4、工程概况：建筑面积XXXX平方米。二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程三、工程造价丄程造价以施工图纸、屮方的使用要求及设计要求为依据；工程造价为：元。（以中方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准）四、工程期限工程开工日期：年 月 日工程竣

29、工日期：年 月 日五、质量要求按国家建设部行业标准JGJ7391建筑装饰工程施工验收规范规定，及省、 市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量 问题（竣工后中方使用，人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，乙方无偿 保修，保修期为一年，终身维修。六、付款方式1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的2、工程进展一半时，中方即付给乙方工程款总造价的3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。七、双方责任1、中方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置; 提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设

30、计图纸;对装修工程所涉及 的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。2、乙方：向中方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。八、其它事宜经屮乙双方商定做出如下协议：1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施丄的，丄期可顺延；如发生违约 所造成的一切损失，由违约方承担。2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综 合单价后，以现场签证形式山中方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当 中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项日的材质、工艺发生变化时，中 方已认可，但中方没签证的，其所发生的费用同样生效。）3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算

31、为准。4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构 申诉。5、其它未尽事宜由双方协商解决。6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。甲方单位名称：乙方单位名称（盖公章）（盖公章）法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：年 月 日工程工程合同篇7甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律法规规 定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等，双方自愿的原则，经协商，双方 同意签订以下合同条款。一、屮方将沙湾妇幼保健院消防水池，水泵房，发电机房，等工程的施工人工 费承包干给乙方（钢筋工，防水除外）。

32、二、承包工程范围及内容：消防水池，水泵房，发电机房架模，打混凝土，地面硬化都属乙方承包范围.基础工程：包括池底，地面清理，回填，工程完工后场地清理。主体工程：该水泵房，发电机房为框架结构，消防水池为全混凝土，按屮方 要求和图纸施工。地面工程：地面清理，回填，地面硬化，雨水排水沟。三、合同工期：开工时间为20 xx年10月20日，竣工时间为20 xx年11月20日。四、合同价款及结算方式：该合同所有费用包干价是4. 5万元整（肆万伍仟元整）乙方做完所有施 工项目后，由中方验收合格后以现金形式支付给乙方人工费3万元整（畚万元 整）。剩余1.5万元整（壹万伍仟元整）山沙湾妇幼保健院验收合格后屮方以现

33、 金形式支付给乙方全部人工费。甲方不提供任何施工工具，乙方负责所有施工工具如（搅拌机，模板，钢管, 脚手架等）。五、材料供应：屮方根据乙方提供的材料计划单，及时供应建筑材。六、质量要求：乙方必须按屮方设计要求施工，工程质量等级必须达到合格标准，并且保证 各项工序质量一次性验收合格，否则，由此返工造成的一切损失由乙方负责。乙方按屮方的施工进度计划进行施工，不得拖延，更不能影响其他工种施工。 如乙方不能按中方的施工进度完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必 须采取赶工措施，赶工费用乙方负责，否则屮方有权要求乙方无条件解除合同， 并山屮方另行选择施工队伍，乙方赔偿给屮方造成的一切经济损失。七、

34、施工安全：乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定、严格按安全生产标准组织施 工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业 进行整改。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成的事 故和伤亡及责任和因此发生的费用，均由乙方承担。八、工期延误:非屮方原因，非人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每延误一天 乙方向中方支付本工程人工费总额的百分之一违约金。如超过十天，屮方有权单 方面解除合同。所有损失由乙方承担。九、竣工验收：该工程竣工验收应以施工方案和质量验收标准为依据进行验收，如验 收不合格，乙方应负责无常返工。十、工程质量保修：屮乙双方约定本工程

35、竣工验收合格后，壹年内本工程如出现施工带来的任何问 题乙方应即时派人维修。十一、施工设备、材料、现场管理：乙方提供的各项设备，如有损坏、遗失，乙方自己负责。乙方应在满足施工 要求的前提下，不得浪费甲方提供给的各种材料，如有浪费，乙方须全额赔偿所 损失的费用。乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规章制 度，否则中方有权根据情节做出处置。十二、本合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程人工费总金 额的50%违约金给对方。乙方要维护公司的名誉、利益。给公司树立良好的形象，遵守公司的各项制度, 服从公司及项目经理部的领导。十三、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，此合

36、同自甲乙双方签字之日起生 效。本合同未尽事宜，中乙双方协商解决。甲方：代表：乙方：代表：年月日工程工程合同篇8工程承包人：劳务承包人：承包合同建设工程施工劳务承包合同工程承包人：劳务承包人：依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于） 与工程承包人所在公司（山东宇建建设集团有限公司）已经签订施工总承包合同 （以下称为“总包合同”），双方就本工程的劳务分包事项协商达成一致，订立 本合同。一、劳务承包工作对象及提供劳务内容1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、承包范围：1.4、劳务承包内容：1.5、辅助材料及工具：二、承包工作期限及工作进度三、质量要求丄程质量：确保所

37、承担的分项工程合格率100%,优良率95%。确保验收达到 优良。每层达不到优良，结算时扣结算总值的10%。山于工程质量不合格造成的 返工损失有劳务承包人承担。四、标准规范执行本工程总包合同约定的标准规范，本合同亦适用标准规范如下：4.1、二标五规范及康居标准4.2、省市施工工艺标准及各项规程4.3、质量/安全/环保与职业健康管理体系4.4、发包人、监理管理办法及工地各项规章制度五、工程承包人义务5.1、组建与工程相适应的项H管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工 管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计， 统一制定各项管理LI标，组织编制年、季、月施工计划、物资需

38、要量计划表，实 施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监督、 检查和验收。5.2工程承包人提供工具房间，作为劳务承包人办公及小型工具存放之用。3负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。4统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作 用水、用电及施工场地。5按本合同约定，向劳务承包人支付劳动报酬。5.6负责与发包人（即甲方）、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关 系。5.7负责劳务承包人在现场使用的安全防护用品（如安全帽、安全带等）。5.8负责提供本合同施工中所使用的材料设备等。六、劳务承包人义务6.

39、1负责组织具有相应资格证书，能够胜任本职工作，并在数量上能满足工程 进度要求的员工队伍，全面履行本合同。对本合同劳务承包范圉内的工程质量与 工程进度向工程承包人负责。2负责对所属员工进行安全、质量、操作技能等教育培训交底工作。全面负 责承包范围内工作的组织与实施，直至所有义务及工作程序完结。6.3负责向项口部提供在施工现场内所使用的安全防护用品计划，并负责使 用、发放和完工后交回。6.4负责在接到图纸（或技术交底）后10天内，向工程承包人提交材料设备 周转工具等供应计划，并负责验收（质量、品种、规格、型号、数量），保管、 使用、维护。工程承包人的设备在使用完后负责向工程承包人交回。需要劳务承

40、包人进行装卸的，劳务承包人必须及时执行（费用另行约定）。5对经验收的材料与机具应按工程承包人统一规划堆放。6按工程承包人标准化工地的要求进行生活区的管理，并负责自身责任区的 治安保卫工作。7负责对已完工程部分的成品保护工作。6. 8接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查，与现场其它单位协调配 合，照顾全局。6. 9实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使 用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务承包人应在施工前10天以书面形式通知工 程承包人应承担的安全防护措施费用，以上特殊行业操作人员须持证作业。七、劳务承包人的工作职责7. 1、质量对本合同劳务承包范围内的工程质量向工程

41、承包人负责，并按照总包合同的保 修时间对工程保修。执行国家和上级部门的法律、法规及公司、分公司、项LI部制定的各项规章制 度。接受发包人代表及监理的管理，服从工地管理人员的统一调度。听从指挥、 搞好协调，积极配合工作，对所下达的整改通知书、停工令等必须无条件执行。 严禁与发包人代表及监理发生争执，严禁与管理人员争吵，发现问题及时汇报。根据工程进度及各方面需要，合理调配组织。在施工中严把质量关，建立健全 自检交检互检的三检制。验收不合格，不得进行下道工序施工。严格按施工图、 规范、安全技术操作规程施工。7.2、安全劳务承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准进行施工，并 随时接受行业

42、安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消 除事故隐患。由于劳务承包人现场管理不善、措施不力违章操作、野蛮施工等工 程工程合同篇9发包方（签章）（以下称甲方）地址：联系电话：承包方（签章）（以下称乙方）地址：联系电话：乙方承包中方（）装修工程，为了明确双方责任及义务，保证施工顺利进行, 双方在平等、自愿、协商一致的基础上按照中华人民共和国合同法和建筑 装饰工程承包合同条例的规定，并结合本工程具体情况，双方经友好协商，达 成如下协议：第一条：工程概况工程地点：工程内容：室内/室外装饰工程；承包方式：乙方包工包料；工程造价：总承包价人民币（大写）元施工工期：本工程暂定自年 月 日开

43、工，于年 月 日竣工，总工期为日历 天；另质保期限为 个月，从双方签字验收合格之日起算。笫二条：施工图纸等2.1屮方进行设计，并向乙方提供施工方案、施工说明。第三条：工程变更和终止3.1工程项口及施工方式如需变更，双方应协商一致签定工程项口变更单, 同时调整相关工期。3.2工程量变化和设计变更（1）所有的设计变更和工程量的增减，甲乙双方 必须进行书面签订工程项目变更单，否则该变更单无效。（2）甲方变更设计 或非乙方原因使工程变更，由此增加的工程费用则由甲方支付。（3）乙方私自 进行工程变更，山此增加的工程费用由乙方自付；如造成中方损失的，还须另行 赔偿。（4）工程项訂变更单签定后作为本合同的附

44、件和组成部分。3.3合同终止（1）因不可抗力及政府行政行为导致本合同无法进行、或合同 LI的无法实现的情况出现，双方都可以书面提出解除本合同，并进行结算后双方 签署结算单，本合同终止；（2）屮、乙方协商一致，可以变更或解除本合同；（3） 因一方的违约行为，相对方根据约定终止本合同的；（4）本合同履行期限届满 自行终止；（5）本合同依法解除。第四条：工期延误4.1以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1）工程量 变化和设计变更；（2）不可抗力因素；（3）屮方同意工期顺延的其他情况。4.2因屮方未按约定完成其应负责的丄作而影响工期的，工期顺延。4.3屮方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。4.4因乙方原因不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期顺延，乙方 应赔偿山此造成的屮方损失，另须承担违约责任。第五条：双方权利与义务5.1屮方负责解决施工用电、水、道路畅通及消防