2022年建设工程施工合同书

1、2022年建设工程施工合同书为了确保工程顺利施工，安全生产。保证工程质量和工期按计划完成。保护甲、乙双方合法权益，经甲、乙双方友好协商，自愿签订以下工程施工协议，双方共同遵守。甲方：(发包方)乙方：(承包方)工程名称：状元府第3_、5_楼工程地点：珠江路与归德路交叉口东_米。工程质量要求：本工程质量要求为合格。各道工序应严格按规范及图纸要求施工，如有质量问题出现，除无条件返工外，另按项目部质量管理条例处罚。一、工程发包与承包范围本工程所有不锈钢栏杆及塑钢百页制作与安装。所有施工工具全部由乙方负责。楼梯扶手为高为_米、休息平台高为_米、阳台高为_米、飘窗高为_米二、工程发包方式：本工程所有承包范

2、围内人工及材料采用一次包清。三、工程承包单价工程合同单价：不绣钢栏杆规格为0.8mm厚,总工程价款以实际施工丈量尺寸为准，楼梯扶手为_元/米，休息平台为_元/米，阳台及飘窗为_元/米。塑钢百页为_元/平方。四、工程付款方式：经竣工验收合格后一次性付清。五、双方约定乙方应做的工作1、乙方在认真履行本合同约定的前提下，必须服从项目部的统一协调、统一指令，相互配合，相互支持，相互信任，局部利益服从全局利益，一切从大局出发，保证工程的正常施工。2、乙方进场后负责所有施工场地清洁，做到活完场清，不得遗留工作和生活垃圾，如甲方检查不合格乙方必须无条件清理，如乙方不清理甲方将从乙方工程款扣除清理费。3、乙方

3、施工人员如有在施工楼层里大小便现象，每发现一次罚款_元。4、乙方在施工过程中要注意甲方已完成工程量成品保护，如发现损害，一切损失由乙方完全负责。六、合同工期：工程工期为15天，开工日期为_年_月_日，完成日期为_年_月_日。七、安全文明施工1、乙方应按各项安全要求施工，并缴纳安全保障金。2、乙方施工中应注意各项个人安全防护，因不规范作业引起的工伤事故由乙方自负。八、甲、乙双方相互遵守的条例1、除停电外，工期做相应推迟，其它任何原因工期不推迟。2、乙方必须严格遵守合同工期，每超合同工期一天罚款_元。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，工程竣工后合同效力解除。甲方(公章)：_ 乙

4、方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年建设工程施工合同书（二）发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、本项目招标文件、投标文件及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项订立本合同。第_条工程项目(一)工程名称：南方日报新闻中心(二)工程地点：广州在道中(三)承包范围：泥水工工程(四)乙方分包工程：不得再分包或转包。(五)工作内容及承包方式：一、基础及板底以下工程按每平方米_元计算承包内容：承台整平浇垫层砼、挖地梁土方和砌砖模板，回填土方，浇承台、地梁、底板下

5、所有砼，防水保护层。二、底板以上工程1、浇柱和楼板砼按_元/立方米计算(地泵)2、砌砖按每块砖_元计算3、室内批荡按每平方米_元计算三、两栋旧房包柱、侧面凿除地面砂和外侧批荡面按每平方米_元计算第二条 工程造价本工程合同价包干包死暂定为(人民币)元正。小写：￥元。第三条 工期1、开工时间以甲方书面通知为准。乙方应考虑配备足够数量的施工人员进场施工，并符合甲方的总体工期目标。如甲方提出赶工，乙方必须积极配合。2、本工程开工日期为年日。本工程竣工日期为硬性工期，乙方必须采取_切有效措施保证按期竣工，不得延误。如果因天气原因造成一天以上不施工的，工期可相应延长。若业主另定节点工期，乙方必须无条件服从

6、，并采取_切措施实现节点工期目标，可以考虑节点工期奖罚(由现场协商)，乙方一定保证工人_人左右。3、在履约期间，甲方要求提前完工，乙方必须无条件服从业主或甲方的安排，可以考虑奖罚;如果因乙方原因造成工程的质量、进度、安全及文明施工等方面未能满足业主要求，甲方有权划分未完成工程量给第三方施工或勒令乙方退场，乙方应无条件服从并承担因此而引起的_切经济或法律责任。第四条 工程质量标准1、工程质量要求：按国家和广东省现行质量评定标准和施工技术验收规范优良标准执行，同时按甲方质量体系ISO9001工程质量管理规定(CJ_C_GC1_)相关文件执行。如果乙方在施工中工程质量不符合设计要求和有关规定，甲方要

7、求停工或返工时，乙方必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。若因乙方原因致工程未一次验收合格，乙方负担甲方因此所造成的全部损失。2、保修期：乙方保修期从交付使用后保修期一年。第五条 材料设备供应该工程主材料由甲方提供，但乙方领用材料使用后，由乙方负责保管。出现丢失或浪费，从工程款中扣除。第六条 工程款支付和结算(一)甲方将工程款按本条款规定划入乙方账户：账号：_，委托收款人及身份证号码：(二)预付款：本工程无预付款。(三)工程进度款的支付：1、本工程进度款按每月实际完成工程量合格后在一周内支付_%，余款等甲方验收合格后一周后支付。2、在甲方收到业方工程款后一周内支付乙方工程款，乙

8、方收到工程款后必须专款专用，以保证工程进度;乙方应预备_定的自有资金确保工程施工的资金周转，不能以资金不足为由停工，否则引发的_切经济损失及法律责任均由乙方承担。2022年建设工程施工合同书（三）发包人(简称甲方)：承包方(简称乙方)：根据中华人民共和国合同法及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程建设地：3、工程规模、特征：4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合建筑地基处理技术规范jgj79_要求。5、预计施工工作量：6、完成施工工作量测量方式

9、：7、质量标准：第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责：1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。第三条：合同工期1、本工程定于于_年_月_日竣工，总工期为天。2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。第四条：计费标准及付费方式1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预计为元(大写：)，总价款以最终施工测量面积为准结算。2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款_%的款

10、项，计元;地基基础工程完成强夯工作量_%时，甲方向乙方支付工程进度款_%的款项，计元。剩余_%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，计第五条：双方责任1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条 规定提供文件资料。2、甲方应为乙方提供基本的工作条件，如3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。第六条：违约责任1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、

11、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方承担。3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程款千分之一的违约金。第七条：其他事项1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、若在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成，应向甲方

12、所在地人民法院起诉。3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建设工程施工合同书范文2发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：黄金堡学府花园d栋工程地点：重庆市渝北区龙溪镇工程内容：建筑面积31200m2、结构类型：框架、剪力墙结构、

13、地上二十九层，地下一层，全高99.6米。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：自筹。二、工程承包范围承包范围：土建及安装工程(发电机组、塑钢门窗、消防系统除外)和环境工程。三、合同工期开工日期：_年_月_日。竣工日期：_年_月_日。合同工期总日历天数548天。四、质量标准工程质量标准：优良。五、合同价款金额(大写)：暂估贰仟叁佰陆拾万元(人民币)￥：_万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工

14、程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：重庆市本合同双方约定双方签字签章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建设工程施工合同书范文3发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、施工工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天三、质量标准工程质量标准：四、合同价款金额(大写)(小写)五、协议生效合同订立时间：_年_月_日合同订立