监理工程师摸底考试（合同）

1、监理工程师摸底考试（合同）请考生正确填写个人信息，并认真作答以下题目！答题完成后，我们还为您配备了专属【题目解析直播课】考试时间为2小时，请大家在规定时间内作答！一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设领域各项制度实际上是以0为中心相互推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。单项选择题*A.工程法人负责制B.招标投标制度C工程监理制度D.合同制度:正确答案）答案解析：此题考查的知识点是建设工程合同的目标。建设领域各项制度实际上是 以合同制度为中心相互推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域 其他各项制度的推进。

2、2.建设工程合同应当采用书面形式，是（）的表达。单项选择题*A.合同标的的特殊性B.合同履行期限的长期性C计划和程序的严格性D.合同形式的特殊要求（正确答案）答案解析：此题考查的知识点是建设工程合同的特征。我国合同法对合同形式 确立了以不要式为主的原那么，即在一般情况下对合同形式采用书面形式还是口头形 式没有限制。但是，考虑到建设工程的重要性和复杂性，在建设过程中经常会发生答案解析:此题考查的知识点是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。划分合 同包时应主要考虑的因素包括：有利于投标竞争；工程进度与供货时间关系； 市场供应情况；资金计划。.以下选项中不属于编制设计要求文件应兼顾方面的是()o

3、单项选择题*A.严格性B.完整性C.灵活性D.准确性(正确答案)答案解析：此题考查的知识点是工程设计招标管理。编制设计要求文件应兼顾三个 方面：严格性，文字表达应清楚不被误解；完整性，任务要求全面不遗漏；灵活 性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度。.除了依法获得有关部门批准可以不进行公开招标的，对于单项合同估算价在()人民币以上的设计服务的采购必须公开招标。单项选择题*A.50万(正确答案)70 万C.100 万D.150 万答案解析：此题考查的知识点是工程设计招标管理。单项合同总价在50万人民币 以上的设计服务的采购必须公开招标。.设计评标时，设计进度计划评审的主要标准为该进度计划(

4、)o 单项选择题*A.满足边设计边施工的要求B.有利于加快施工进度C.与工程勘察实施进度同步D.满足招标人指定的工程建设总进度计划要求（正确答案）答案解析：此题考查的知识点是建设工程设计投标管理。评标时投标书内的设计进 度计划，看其能否满足招标人制定的工程建设总进度计划要求。.在大型工程设备采购招标中，关于初步评审说法正确的选项是（）o 单项选择题*A.关于关税内容的偏离将被认为是实质上的偏离（正确答案）B.实质上没有响应招标文件要求的投标可修改接受C.假设单价计算的结果与总价不一致将被拒绝D.国际招标时，投标人的报价必须选用规定货币答案解析：此题考查的知识点是初步评审。选项B,实质上没有响应

5、招标文件要求 的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保存从而使其投标 成为实质上响应的投标；选项C,假设单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修 改总价；选项D,国际招标时，投标人的报价可以选择任何一种货币。.建设工程设计合同示范文本分为（一）、（二）两个版本，建设工程设计合同（一）示范文本适用于（）o 单项选择题*A.民用建设工程设计的合同（正确答案）B.公用建设工程设计的合同C.委托专业工程设计D.代理专业工程设计答案解析：此题考查的知识点是建设工程勘察设计合同示范文本。建设工程设计合 同（一）示范文本适用于民用建设工程设计的合同。29.根据建设工程设计合同（示范文本）,

6、以下关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的选项是0 o 单项选择题*A.方案设计文件应满足编制工程预算的要求B.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要（正确答案）C.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要D.设计标准不得高于国家规范的强制性要求答案解析：此题考查的知识点是订立设计合同时应约定的内容。设计标准可以高于 国家规范的强制性规定，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。方案 设计文件应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要；初步设计文件应当满足编 制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；施工图设计文 件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注

7、明建设工程合理使 用年限。具体内容要根据工程的特点在合同内约定。.由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减 收勘察费0 o 单项选择题*A.千分之一（正确答案）B.千分之二C.千分之三D.千分之五答案解析：此题考查的知识点是建设工程勘察合同履行管理。由于勘察人原因未按 合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。.以下施工合同文件中，解释顺序最为优先的是（）o 单项选择题*A.施工合同通用条款B.投标函正确答案）C.施工合同专用条款D.技术标准和要求答案解析：此题考查的知识点是合同文件。合同文件的组成及优先解释次序： （1）合同协议书

8、（2）中标通知书（3）投标函及投标函附录（4）专用合同条款 （5）通用合同条款（6）技术标准和要求（7）图纸（8）已标价的工程量清单 （9）经合同当事人双方确认构成合同的其他文件.合同工期为（）o 单项选择题*A.合同内约定的工期B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期C.合同基准日至竣工验收的工期D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和正确答案）答案解析：此题考查的知识点是合同履行涉及的几个时间期限。合同工期指承包人 在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序 应给予顺延工期的时间之和.以下关于施工专业分包合同索赔管理的表述正确的选项是（）o 单项选择题*A.

9、分包人的合法权益受到损害起因于发包人或监理人的责任时，分包人可以直接向 监理人提交索赔报告B.分包人的合法权益受到损害起因于承包人应承担的义务时，监理人不应受理分包 人直接提交的索赔报告（正确答案）C承包人在收到分包人索赔报告后14天内给予分包人明确的答复，或要求进一步 补充索赔理由和证据D.承包人认为分包人的索赔要求合理，应及时按照主合同规定的索赔程序，以分包 人的名义向监理人递交索赔报告答案解析：此题考查的知识点是施工分包合同中的索赔管理。索赔管理：1 .不管分 包人的合法权益受到损害起因于发包人或监理人的责任，还是承包人应承担的义 务，分包人的索赔只能通过承包人来完成，监理人不应受理分包

10、人直接提交的索赔 报告。2.应由发包人承担责任的索赔事件分包人可按照总包合同约定的索赔程序 通过承包人提出索赔要求。（2）承包人在收到分包人索赔报告后21天内给予分包人 明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。（3）如果认为分包人的索赔要求 合理，及时按照主合同规定的索赔程序，以承包人的名义向监理人递交索赔报告。 （4）承包人依据总包合同向监理人递交索赔意向通知和索赔报告要求分包人协助 时，分包人应提供书面形式的相应资料。如果分包人未予积极配合，使得承包人涉 及分包工程的索赔未获成功，那么承包人可在应支付给分包人的工程款中，扣除本应 获得的索赔款项中适当比例的局部，即承包人受到的损失向分包

11、人索赔。.对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的选项是（）o 单 选题*A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索 赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天 内，向监理人递交最终索赔意向通知书，并且在发出最终索赔意向通知书后28天 内，向监理人递交索赔通知书D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内， 向监理人递交最终索赔通知书（正确答案）答案解析：此题考查的知识点是施工阶段的合

12、同管理中的索赔管理。对于具有持续 影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知。在索赔事件 影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书。35.工程工程施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按 照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交（）o 单 选题*A.索赔通知书B.索赔意向通知书正确答案）C.索赔依据和资料D.工期和费用索赔的具体要求答案解析：此题考查的知识点是索赔管理。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件 发生后的28天内向监理人递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。.在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行

13、阶段必然发生的价格, 称之为0 o 单项选择题*A.暂估价（正确答案）B.暂列金额C.合同价格D.签约合同价答案解析：此题考查的知识点是工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中 给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金 额。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确 定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额。.发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。单项选择题*A.7B.14C.28D.56（正确答案）答案解析：此题考查的知识点是竣工验收管理。

14、发包人在收到承包人竣工验收申请 报告56天后末进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告 的日期为准。.某工程采用的是缺乏额投保方式（保险金额少于工程实际价值）投保的工程一切 险，工程受到保险事件的损害时，保险金缺乏以赔偿损失，其中临时性工程的损失 差额由（）补偿。单项选择题*A.保险公司B.发包人C承包人（正确答案）D.发包人和承包人共同答案解析：此题考查的知识点是明确保险责任。保险金缺乏以赔偿损失时，承承包 人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工 设备等损失由承包人负责。.根据施工合同标准文本的规定，在工程量的计量中，总价子目结算通常0 o

15、 单项选择题*A.不进行现场计量，只进行图纸计量（正确答案）B.进行现场计量，不进行图纸计量C.现场计量和图纸计量必须均进行D.无须进行现场计量和图纸计量答案解析：此题考查的知识点是工程款支付管理。单价子目的计量，需要进行现场 的计量，总价子目结算通常不进行现场计量，只进行图纸计量。.以下关于劳务分包的说法错误的选项是（）o 单项选择题*A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B.劳务分包人在全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承 担责任C.劳务施工分包人需要编制单独的施工组织计划（正确答案）D.劳务分包人不需要单独办理保险答案解析：此题考查的知识点是施工分包合同概述。施

16、工劳务分包合同规定，分包 人不需编制单独的施工组织设计，而是根据承包人制定的施工组织设计和总进度计 划的要求施工.承包人运抵现场的施工设备，假设设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）.单项选择题*A.承包人可自行调运到其他工地B.至竣工结束，不得运出工地C.经过工程经理同意后，可以提前撤出工地D.经过监理人同意后，可以提前撤出工地【正确答案）答案解析：此题考查的知识点是施工质量管理。对于后期不再使用的设备，经监理 人根据合同进度计划审核同意后，承包商可以将其提前撤出工地。.设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指 示有疑问时，可在该指示发出的（）

17、小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理 工程师应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。单项选择题*A.12, 12B.24, 24C.36, 36D.48, 48（正确答案）答案解析：此题考查的知识点是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。设计施 工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问 时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应 在48小时内对该指示予以确认、改或撤销。.设计施工总承包合同文件规定中，（）是对“发包人要求”的响应文件。单项选择题*A.承包人建议书（正确答案）B.合同协议书C.专用条款.D.通用合同条款答案解析：

18、此题考查的知识点是“设计施工总承包合同的订立一合同文件”。承包人 建议书是对发包人要求的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说 明；分包方案；对发包人要求中的错误说明等内容。因此，此题的正确答案为Ao.设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，那么其履约担保在（）一直有效。单项选择题*A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C工程移交前D.竣工后试验通过前（正确答案）答案解析：此题考查的知识点是履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发 工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履 约担保在竣工后试验通过前一直有效。.根据标准设计施工总承包

19、合同，“变更管理”正确程序是（）o单项选择题*A.发包人发出变更指示一承包人提交实施方案一监理人审批方案一监理人签发变更 指令B.监理人发出变更意向书一承包人提交实施方案一监理人审批方案一监理人签发变 更指令C.监理人发出变更意向书一承包人提交实施方案一发包人同意实施方案监理人签发 变更指令（正确答案）D.发包人发出变更意向书一承包人提交实施方案一发包人同意实施方案一监理人签 发变更指令答案解析：此题考查的知识点是变更管理。合同履行过程中，经发包人同意监理人 可向承包人做出有关“发包人要求“改变的变更意向书，说明变更的具体内容和发包 人对变更的时间要求，并附必要的相关资料，以及要求承包人提交实

20、施方案。如果 承包人同意变更，承包人按照变更意向书的要求，提交包括拟实施变更工作的设 计、计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人的变更实施方案 后，由监理人发出变更指示。承包人也可以不同意变更。.建设工程材料设备采购合同管理中，（）适用于同城市或同地区内的结算。单 选题*A.现金结算B.转账结算正确答案）C.托收承付D.支票结算答案解析：此题考查的知识点是“支付结算管理”。建设工程材料设备采购合同管 理，结算方式可以是现金支付、转账结算或异地托收承付。现金结算只适用于成交 货物数量少，且金额小的购销合同；转账结算适用于同城市或同地区内的结算；托 收承付适用于合同双方不在同一城市

21、的结算。因此，此题的正确答案为B。47.某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为防止停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为多付价款20万元（无其他损失），假设停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为（）。单项选择题*A.10万元B.20万元（正确答案）C.30万元D.50万元答案解析：此题考查的知识点是“违约责任”。如果是因供货方应承担责任的原因导 致不能全部或局部交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货局部货款计算违 约金。假设违约金缺乏以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方 法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如果

22、施工采购方为了防止停工待料， 不得不以较高价格紧急采不能供应局部的货物而受到的价差损失时，供货方应承担 相应的责任。因此，此题确答案为B。48.材料采购合同履行过程中，检验钢筋性能的质量检验的方法是（）o 单项选择题*A.化学分析法B.理论换算法C.物理试验法（正确答案）D.经验鉴别法答案解析：此题考查的知识点是“交货检验”。质量验收的方法可以采用：经验鉴 别法。即通过目测、手触或以常用的检测工具量测后，判定质量是否符合要求； 物理实验法。根据对产品性能检验的目的，可以进行拉伸试验、压缩试验、冲击试 验、金相试验及硬度试验等；化学分析法。即抽出一局部样品进行定性分析或定 量分析的化学试验，以确

23、定其内在质量。因此，此题的正确答案为C。影响合同履行的纠纷，因此，合同法要求建设工程合同应当采用书面形式，即 采用要式合同。因此，此题的正确答案为D。3.法人成立进行登记注册时，应当以（）为住所。单项选择题*A.董事长的户口所在地B.主要办事机构所在地（正确答案）C.主要合同履行地D.主要经营场所所在地答案解析：此题考查的知识点是合同法律关系的构成。法人以它的主要办事机构所 在地为住所。4.以下关于委托代理的表达中，不正确的选项是（）o 单项选择题*A.被代理人所做出的授权行为属于单方法律行为B.代理人无权随时辞去所受委托（正确答案）C.被代理人有权随时撤销其授权委托D.代理人辞去委托时，不能

24、给代理人和善意第三人造成损失，否那么应承担赔偿责任 答案解析：此题考查的知识点是代理关系。在委托代理中，被代理人所做出的授权 行为属于单方的法律行为，仅凭被代理人一方的意思表示，即可以发生授权的法律 效力。被代理人有权随时撤销其授权委托。代理人也有权随时辞去所受委托。但代 理人辞去委托时，不能给被代理人和善意第三人造成损失，否那么应承担赔偿责任。5.以下引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实中，属于“事件”的是（）o 单项选择题*A.建筑合同的分包人违约B.发生法律效力的法院判决C.建设单位和施工单位协商变更工程承包范围49.按照FIDIC施工合同条件通用条款的规定，如果由于承包商的欺骗行

25、为给 业主造成损失，那么承包商的赔偿应0 o 单项选择题*A.受限额限制B.不超过中标的合同金额C不受限额限制（正确答案）D.不超过专用条款约定的赔偿最高限额答案解析：此题考查的知识点是FIDIC施工合同条件。依据合同通条款的规 定，承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的赔偿的最高限额，假设未约 定，那么不应超过中标的合同金额。但对于因欺骗、有意违约或轻率的不当行为造成 的损失，赔偿的责任限度那么不受限额的限制。50.（）的管理理念和合同原那么是NEC系列其他合同编制的基础。单项选择题*A.工程施工合同（正确答案）B.专业服务合同C.评判人合同D.定期合同答案解析：此题考查的知识点是点是

26、“英国NEC合同文本”。工程施工合同 （ECC）的管理理念和合同原那么是NEC系列其他合同编制的基础。因此，此题的正确答案为A。二.多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选，此题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分）51 .以下选项中不属于建设工程合同管理目标的是（）o *A.开展和完善建筑市场B.普及相关法律知识，培养合同管理人才（正确答案）C.推进建筑领域的改革D.防止和克服建筑领域的经济违法和犯罪E.推行合同示范文本制度（正确答案）答案解析：此题考查的知识点是建设工程合同管理的目标。建设工程合同管理的目 标包括：开展和完善建筑市场；推

27、进建筑领域的改革；提高工程建设的管理水平； 防止和克服建筑领域的经济违法和犯罪。52.法人应当具备的条件包括（）。*A.依法成立（正确答案）B.有必要的财产或者经费（正确答案）C.有自己的名称、组织机构和场所（正确答案）D.能够独立承担民事责任（正确答案）E.经上级行政主管机关批准答案解析：此题考查的知识点是合同法律关系的构成。法人成立的四个条件：依法 成立；有必要的财产或者经费；有自己的名称、组织机构和场所；能够独立承担民 事责任。53.以下选项中，关于代理的说法，正确的有（）o *A.工程经理是施工企业的代理人（正确答案）B.工程总监理工程师是监理单位的代理人（正确答案）C.工程总监理工程

28、师是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任（正确答案）答案解析：此题考查的知识点是：“代理关系”。工程经理、总监理工程师作为施工 企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为应 当由行为人自己承担，所以选项A.B正确，选项C错误；如果授权范围不明确， 那么应当由被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带 责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的，所以选项D错误，选项E正 确。因此，此题的正确答案为ABE。54.抵押权自登记时生效的包括（）0A.生产设备B.交

29、通运输工具C.已建成的建筑物和其它土地附着物正确答案）D.正在建造的建筑物正确答案）E.正在建造的船舶答案解析：此题考查的知识点是担保方式。自登记之日起生效（必须登记否那么无 效）：（1）建筑物和其它土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）荒地等承包 经营获得的土地使用权；（4）正在建造的建筑物。自合同签订之日生效（有无登 记均生效）：其它财产。55.在施工合同履行中，有权凭履约保证索取赔偿的情形包括（）o *A.发包人中途毁约B.承包人中途毁约正确答案）C承包人任意中断工程，或不按规定施工（正确答案）D.发包人破产、倒闭E.承包人破产、倒闭（正确答案）答案解析：此题考查的知识点是保证在建设过

30、程中的应用。履约担保是承包人提交 给发包人的。履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定， 在工程全过程中，按期限按质量履行其义务。假设发生以下情况，发包人有权凭履约 保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：（1）施工过程中，承包人中途毁 约，或任意中断工程，或不按规定施工；（2）承包人破产，倒闭。56.建筑工程一切险加保第三者责任险，保险公司承担的保险责任范围包括（）。*A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近地区的第三者的 财产损失（正确答案）B.被保险人因上诉而支付的诉讼费用（正确答案）C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域

31、的人身伤亡 （正确答案）D.正常水位变化引起第三者财产损失E.工程所有人签发完工程验收证书后，工程受到的台风损失答案解析：此题考查的知识点是工程建设涉及的主要险种。选项D,非自然灾害与 意外事故；选项E,保险期限已终止。57,以下关于标准施工招标文件的说法，错误的有（）o *A. “投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜B.“投标人须知前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序正确 答案）C.编制依法必须进行招标的工程的资格预审文件和招标文件，应当使用国务院开展 改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本D.“投标人须知，正文内容不得与“投标人须知前附君，内

32、容相抵触，否那么抵触内容无 效（正确答案）E.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”可对标准施工招标文件中的“通 用合同条款”进行补充、细化答案解析：此题考查的知识点是标准施工招标文件使用的强制性。选项BD, “投 标人须知前附表”用于进一步明确投标人须知”文中的未尽事宜，招标人应结合招标 工程具体特点和实际需要编制和填写，但不得与“投标人须知”正文内容相抵触，否 那么抵触内容无效。58.在进行施工招标的过程中，发生在组织现场踏勘前的工作包括（）o *A.确定招标方式1正确答案）B.向建设主管部门申请招标（正确答案）C.出售招标文件（正确答案）D.召开投标预备会E.接受投标文件答案解析：此题

33、考查的知识点是施工招标概述。招标工作程序包括：确定招标方 式；向建设主管部门申请招标；发布招标公告（或投标邀请书）；编制发放资格预审 文件；确定合格投标申请人；出售招标文件；组织现场踏勘；召开投标预备会,接 受投标文件；开标,评标；编写投标情况报告及备案；发中标通知书;与中标人签 订施工合同。59.根据标准施工招标文件，划分合同包的工作范围时，主要考虑的因素有0 o *A.施工内容的专业要求（正确答案）B.设计方案的优劣C施工现场条件（正确答案）D.对工程总投资的影响（正确答案）E.施工图设计完成的进度计划（正确答案）答案解析：此题考查的知识点是招标准备阶段的工作。通常情况下，划分合同包的 工

34、作范围时，主要应考虑以下因素的影响：施工内容的专业要求；施工现场条件； 对工程总投资的影响；其他因素影响，如筹措建设资金的计划到位时间、施工图完 成的计划进度等条件。.招标过程中出现以下情形之一时，招标人有权没收该投标人的投标保证金0 o *A.投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件（正确答案）B.中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提 交履约担保正确答案）C.投标人在投标截止前撤销或修改其投标文件D.招标人对投标文件的修改E.投标人在投标截止前退标答案解析：此题考查的知识点是接受投标书阶段的工作。没收投标保证金的情况 （两种情况）：（1）投标人在投标有效期内

35、撤销或修改其投标文件；中标人在收到中 标通知书后，无正当理由拒签同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。.评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应包括（）等内容。*A.废标情况说明正确答案）B.招标单位名称C.建设工程资金来源D.符合要求的投标一览表（正确答案）E.推荐的合格中标候选人（正确答案）答案解析：此题考查的知识点是评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：基 本情况和数据表；评标委员会成员名单；开标记录；符合要求的投标一览 表；废标情况说明；评标标准、评标方法或者评标因素一览表；经评审的价 格一览表；经评审的投标人排序；推荐的中标候选人名单，以及签订合同前要 处理的事

36、宜；澄清、说明、补正事项纪要。62.建设工程工程设备材料采购招标，综合评标法需要考虑（）因素。*A.投标价（正确答案）B.付款条件（正确答案）C.设备性能正确答案）D.寿命残值E.燃料消耗费答案解析：此题考查的知识点是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。建设工 程工程设备材料采购招标，综合评标法需要考虑的因素：投标价；运输费用；交货 期；付款条件；零配件和售后服务；设备性能、生产能力。63.在材料设备采购招标中，最低投标法是（）作为比拟要素，选择总价格最低者中标。*A.材料设备的报价（正确答案）B.运费正确答案）C.寿命期内所需的燃料消耗费D.零配件费用E.寿命期内的维修费用答案解析：此题考

37、查的知识点是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。最低投 标价法，仅以报价和运费作为比拟要素，选择总价格最低者中标。64.材料、通用型设备采购招标，应当具备（）条件。*A.工程法人已经依法成立（正确答案）B.按国家规定履行审批手续的，已经审批（正确答案）C.资金来源已经落实（正确答案）D.能够提出货物的使用与技术要求（正确答案）E.有相应的技术人员答案解析：此题考查的知识点是工程设备材料采购招标。材料、通用型设备采购招 标，应当具备以下条件后方可进行：（1）工程法人已经依法成立；（2）按照国家有关 规定应当履行工程审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案；（3）有 相应资金或者资金来源

38、已经落实；（4）能够提出货物的使用和技术要求。65.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人（）的情形属于没有进行实质性响应，其投标将会被否决。*A.投标函有效期缺乏（正确答案）B.单价计算结果和总价不一致C.没有提供资格证明文件（正确答案）D.有法定代表人的签字和盖章E技术规格中响应虚假投标的（正确答案）答案解析：此题考查的知识点是初步评审。选项B属于可更正的错误；选项D属 于进行了实质性响应的情形。66.由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场费，发包人应承担的责任包括（）。*A.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算（正确答案）B.工期按实际延

39、误的工日顺延（正确答案）c.补偿勘察人来回的进出场费和调追费:正确答案）D.付给勘察机构额外利润E.继续提供必要的生活条件（正确答案）答案解析：此题考查的知识点是建设工程勘察合同履行管理。由于发包人未给勘察 人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应承担的责任包括：（1）付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算。（2）工期按 实际延误的工日顺延。（3）补偿勘察人来回的进出场费和调遣费。.工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原那么包括（）。*A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补 充（正确答案

40、）B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即 可交付施工C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人 修改（正确答案）D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批（正确答案）E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计答案解析：此题考查的知识点是设计合同履行管理。如果发包人根据工程的实际需 要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原 建设工程勘察、设计单位修改。经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部 门审批后使用。.根据标准施工合同，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有

41、（）o *A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人（正确答案）B.监理人是施工合同履行中独立的第三方C.监理人在授权范围内独立开展工作（正确答案）D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权正确答案）答案解析：此题考查的知识点是施工合同管理有关各方的职责。选项A错误，监 理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织，即属于受发包人聘请 的管理人；选项B错误，由于监理人不是施工合同的当事人，在施工合同的履行 管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员； 选项D错误，监理不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立

42、工 作.69.根据标准施工合同，暂列金额的主要特点有（）o *A.用于在签订协议书时尚未确定的工程设备款正确答案）B.用于在签订协议书时可预见的变更费用C不能用于计日工支付D.属于签约合同价的一局部（正确答案）E.承包人不定能全部获得约定的暂列金额正确答案）答案解析：此题考查的知识点是工程款支付管理。暂列金额指已标价工程量清单中 所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材 料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。签约合同价内约定 的暂列金额可能全部使用或局部使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。70.在施工平安管理中，平安事故处理程序包括（）o

43、*A.通知（正确答案）B.及时采取减损措施（正确答案）C.停工D.报告（正确答案）E.复工答案解析：此题考查的知识点是施工平安管理。停工和复工属于暂停施工的程序。.根据标准施工合同，关于单位工程验收的说法，正确的有（）。*A.移交后的单位工程由发包人负责照管（正确答案）B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收C.单位工程验收应由发包人组织（正确答案）D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件（正确答案）E.单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书正确 答案）答案解析：此题考查的知识点是竣工验收管理。选项B错误，在竣工验收时可以 有甩项。.根据标准施工合

44、同通用条款的规定，以下情形中，可以给予承包商延长合同工期的有（）o *A.物价浮动引起的价格调整B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件（正确答案）C.业主提前占用局部工程导致后续施工的延误正确答案）D.后续法规调整引起的延误（正确答案）E.施工中受到其他承包商的干扰（正确答案）答案解析：此题考查的知识点是索赔管理。可以给承包商延长工期，有两个必备条 件。第一，一定不是承包商的责任或原因；第二，确实有时间上的延误，按这个原 那么判断即可。73.以下（）专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的平安性和可靠性。*A.高大模板工程（正确答案）B.深基坑工程正确答案）C.大爆破工程D.脚手架工程E

45、.地下暗挖工程正确答案）答案解析：此题考查的知识点是承包人的义务。在施工组织设计中应针对深基坑工 程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的 施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分局部项工程的专项施工，还需 经5人以上专家论证方案的平安性和可靠性。74.以下关于缺陷责任期的说法正确的选项是（）o *A.缺陷责任期从投标函中写明的竣工日开始计算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由缺陷原因责任方负责修复并承担修复费用C.缺陷工程或部位修复后再行试验和试运行的全部费用由缺陷原因责任方承担（正 确答案）D.包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年（正确答案）D

46、.因工程所在地震，建设单位和施工单位协商解除合同(正确答案)答案解析：此题考查的知识点是合同法律关系的产生、变更与消灭。事件可分为自 然事件和社会事件两种。自然事件是指由于自然现象所引起的客观事实，如地震、 台风等。社会事件是指由于社会上发生了不以个人意志为转移的、难以预料的重大 事件所形成的客观事实，如战争、罢工、禁运等。无论自然事件还是社会事件，它 们的发生都能引起一定的法律后果。即导致合同法律关系的产生或者迫使已经存在 的合同法律关系发生变化。.根据担保法，关于保证人资格的说法正确的选项是()o 单项选择题*A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得

47、作为保证人C.医院可以作为保证人D.学校不得作为保证人(正确答案)答案解析：此题考查的知识点是担保方式。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的 事业单位、社会团体不能作为保证人。企业法人的分支机构、职能部门不能作为保 证人；企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。.关于抵押的说法，正确的选项是()o 单项选择题*A.抵押的财产不转移占有(正确答案).抵押的财产不一定为抵押人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效答案解析：此题考查的知识点是担保方式。由于抵押物是不转移占有的，因此能够 成为抵押物的财产必须具备一定的条件。抵押的财产不一定为抵押人所有。土地

48、所 有权不可以作为抵押物。当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船 舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。当事 人以其他财产抵押的，可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效。8.以下关于留置担保的说法中，正确的选项是()o 单项选择题*E.缺陷责任期满或经延长的缺陷责任期满时，由监理人向承包人签发缺陷责任期终 止证书答案解析：此题考查的知识点是缺陷责任期管理。（-）缺陷责任期起算1、缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日（即提交竣工验收申请报告日）开 始起算，期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定（-般为1 年）。2、在全部工程竣工验

49、收前，已经发包人提前验收的单位工程，按该单位工 程接收证书中确定的竣工日为准，缺陷责任期的起算时间相应提前。（-）缺陷责任1、缺陷责任期内出现的工程缺陷，应由监理人与发包人和承包人共同查明原因， 分清责任。（1）由承包人负责修复，直到检验合格为止；如果承包人不能在合理 时间内修复缺陷，发包人也可自行修复或委托其他人修复。（2）修复费用由缺陷 原因的责任方承担。经查验属于发包人原因造成的缺陷，承包人修复后可获得查 验、修复的费用及合理利润。2、修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的 使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用 应由责任方承担。3、承包人责任原因产

50、生的较大缺陷或损坏，经修复后需要再行 检验或试验时，发包人有权要求延长该局部工程或设备的缺陷责任期。在修复检验 合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺 陷责任期最长时间不得超过2年。（三）监理人颁发缺陷责任终止证书缺陷责任期（包括延长的期限）终止后14天 内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质 量保证金。.设计施工总承包合同文件中（）的含义与标准施工合同的规定相同。*A.中标通知书正确答案）B.合同协议书C.投标函及附录正确答案）D.发包人要求E.其他合同文件（正确答案）答案解析：此题考查的知识点是“设计施工总承包合同的订立一

51、合同文件”。中标通 知书、投标函及附录、其他合同文件的含义与标准施工合同的规定相同。因此，本 题的正确答案为ACE.设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按（）阶段按比例进行分解支付。*A.订立采购合同I正确答案）B.设备制造完成C进场验收合格正确答案）D.安装就位（正确答案）E.工程竣工（正确答案）答案解析：此题考查的知识点是工程款支付管理。设备制造完成不作为支付节点。.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（）o *A.经验鉴别法（正确答案）B彳新量法C.物理试验法，正确答案）D.化学分析法（正确答案）E.直方图法答案解析：此题考查的知识点是“交货检验”。在材料采购合同中，质量验收的

52、方法 可以采用：经验鉴别法。即通过目测、手触或以常用的检测工具量测后，判定质 量是否符合要求；物理试验法根据对产品的性能检验目的，可以进行拉伸试验、 压缩试验、冲击试验、金相试验及硬度试验等；化学分析法。即抽出一局部样品 进行定性分析或定量分的化学试验，以确定其内在质量。因此，此题的正确答案为 ACD.根据机电产品采购国际竞争性招标文件，卖方应在设备包装箱相邻的四面 用不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的0 o *A.合同号（正确答案）B.目的港（正确答案）C出发港D.收货人编号正确答案）E.提单号答案解析：此题考查的知识点是设备采购合同的交付。卖方应在每一包装箱相邻的 四面用不可擦除的

53、油漆和明显的英语字样做出以下标记：（D收货人；合同号； （3）发货标记（吱头）；（4）收货人编号；（5）目的港；（6）货物名称、品目号和箱号；（7） 包重/净重（用kg表示）；（8）尺寸（长x宽x高用cm表示）。79.施工合同中的核心条款规定的工作程序和责任适用于（）的各类施工合同。*A.施工承包正确答案）B.材料承包C.设计施工总承包I正确答案）D.设备承包E.交钥匙工程承包（正确答案）答案解析：此题考查的知识点是“英国NEC合同文本”。核心条款是施工合同的基 础和框架，规定的工作程序和责任适用于施工承包、设计施工总承包和交钥匙工程 承包的各类施工合同。因此，此题的正确答案为ACE。80.关

54、于美国AIA合同文本说法错误的有（）o *A.AIA适用于类似的工程管理类型（正确答案）B.B系列是雇主与建筑师之间合同的文本C.D系列表示建筑师行业的有关文件D.传统管理模式适用AIA编制的系列标准合同文本E.代理型CM合同承担工程的实施风险正确答案）答案解析：此题考查的知识点是美国AIA合同文本。选项A错误，AIA适用于不 同的工程管理类型；选项E错误，代理型CM合同不承担工程的实施风险。恭喜您完成考试双A.留置不以合法占有对方财产为前提.可以留置的财产仅限于动产（正确答案）C.留置担保可适用于建设工程合同D.留置以合法占有对方固定资产为前提答案解析：此题考查的知识点是担保方式。留置权以债

55、权人合法占有对方财产为前 提；能够留置的财产仅限于动产，且职有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的 债权债权人才有可能实施留置。.以下选项中不能作为履约担保金的是（）。单项选择题*A.保兑支票B.银行汇票C.现金支票D.银行保函（正确答案）答案解析：此题考查的知识点是保证在建设过程中的应用。履约保证的形式有履约 担保金、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或 现金支票，一般情况下额度为合同价格的10% ；履约银行保函是中标人从银行开 具的保函，额度是合同价格的10%；履约担保书是由保险公司、信托公司、证券 公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的

56、30%。1。,根据标准施工招标文件，有关“建筑工程一切险”的规定，以下描述中正确的选项是（）o 单项选择题*A.投保人是发包人B.应以承包人的名义投保C.发包人未经过竣工验收即提前使用局部工程，保险公司不再对该局部工程承担保 险义务（正确答案）D.保险合同的有效期至工程保险期满为止答案解析：此题考查的知识点是工程建设涉及的主要险种。根据标准施工招标文 件规定，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工 程一切险、安装工程一切险。建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对局部或全 部工程签发完工验收证书（或验收合格），或实际占用（或使用）或接受该局部（或全部 工程）之时终止，以先

57、发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的 期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。.在建设工程施工招标中，以下关于标准施工招标文件的说法，正确的选项是（）O单项选择题*A.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为（正确答案）B.标准施工招标文件不具有强制性使用效力C.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用D.标准施工招标文件是一个不够完整的约束招标投标主体行为的文件体系答案解析：此题考查的知识点是标准施工招标文件概述。选项BC,标准施工招标 文件具有强制性使用效力；选项D,标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文 件是一个完整的约束招标投标主体行为

58、的文件体系，规定了招标投标过程中各阶段 参与方的行为，目的是发包人通过竞争筛选与中标人订立一个风险合理分担，全过 程、全方位管理规范、保证顺利实现工程建设预期目的的合同。.以下关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中，不正确的选项是（）0 单项选择题*A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有丰富的政府机关人脉（正确答案）C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D.具备相应的资质答案解析：此题考查的知识点是选择招标代理机构。招标代理机构是依法成立的组 织，与行政机关和其他国家机关没有隶属关系。选择招标代理机构时，既要审查是 否具有相应资质，还应考察其是否主持过与本次招标工程规模和复

59、杂程度相应的经 历，以便判断代理招标的能力。13.根据标准施工招标文件的规定，邀请招标一般实行（）o 单项选择题*A.资格预审B.资格后审:正确答案）C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审答案解析：此题考查的知识点是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标 文件。公开招标一般采用资格预审，邀请招标一般采用资格后审。14.根据标准施工招标文件的规定，以下有关两阶段招标的说法中，不正确的选项是0 单项选择题*A.第一阶段招标属于实施方案选择阶段，不允许带报价，否那么视为废标B.第二阶段，投标人报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”，然后召开第二次开 标会，但会上只宣读修改后的技术标，不开商务标C.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的工程，招标人可以分两阶段进行招标D.两阶段