【合同范本】2022工程施工劳务合同(4篇)

1、【文档尺寸：A4字体：仿宋标题字号：20 正文字号：12】【合同范本】2022工程施工劳务合同（4篇）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、 行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，鉴于（以下简 称为发包人）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以 下称为总（分）包合同），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。.劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：.劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：.分包工作期限开始工作日期：结束工作日期：总日历工作天数：.质量标准工程

2、质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的建筑施工及验天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务 分包人按照工程承包人（工程经理）发出的变更通知及有关要求，进行以下需要 的变更：（1）更改工程有关局部的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减合同约定的工程量；（3）改变有关的施工时间和顺序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作。2因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人承 担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应 调整。3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更 设计发生的费用和由此导致工程承包

3、人的直接损失，由劳务分包人承当，延误的 工期不予顺延。4因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务 报酬。.施工验收劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。 劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工 程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进 行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未租织验收的，视为劳务分包人 已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工 程竣工验收结果说明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复,10 不延长工期，并承当由此导致的工程承包

4、人的相关损失。全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）一经发包人验收合格, 劳务分包人对其发包的劳务作业的施工质量不再承当责任，在质量保修期内的质 量保修责任由工程承包人承当。.施工配合劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包 人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地 的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作 必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初 步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生 的工期损失和费用由工程承包人承当。劳务分包人按约定完成劳务作

5、业，必须由工程承包人或施工场地内的第 三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第 三方的配合，且工程承包人应承当因此而发生的费用。.劳务报酬最终支付全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包 人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最 终支付。工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予 确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付 劳务报酬尾款。劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关11于争议的约定处理。.违约责任当发生以下情况之一时，工程承包人应承当

6、违约责任：（1）工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向劳务分包 人支付劳务报酬；（2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳 务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支 付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日%。的违 约金。工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人 支付违约金 元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。当发生以下情况之一时，劳务分包人应承当违约责任：（1）劳务分包人因自身原因延期交

7、工的，每延误一日，应向工程承包人支 付 元的违约金；（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够到达国家 规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付 违约金；（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包 人支付违约金 元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承当上述违约12责任后仍应继续履行合同。.索赔工程承包人根据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料 时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守 总（分）包合同。在

8、劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总（分） 包合同可以索赔的情形出现，那么工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主 张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应局部 转交给劳务分包人。当本合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事 件发生时有效的相应证据。工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承 包人承当责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）劳务分包人不能及时得到 合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按以下程序以书面形式向 工程承包人索赔：（1）索赔事件发生后21天内，向工程承包人工程经理发出索赔意

9、向通知;（2）发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人工程经理提出延长工作时 间和（或）补偿经济损失报告及有关资料；（3）工程承包人工程经理在劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于 21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；（4）工程承包人工程经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后 21天内未给予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；13（5）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人 发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人工程经理送交索赔的 有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。劳务分包人未

10、按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造 成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。.争议工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求 有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采 用以下第 种方式解决争议：（1）向 仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。发生争议后，除非出现以下情况，双方都应继续履行合同，保持工作连 续，保护已完工作成果：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止合同工作；（4）法院要求停止合同工作。.禁止转包或再分包

11、劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否那么, 劳务分包人将依法承当责任。.不可抗力本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。14不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人工程经理，并 在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包 人采取措施。工程承包人工程经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应 暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人工程经理通 报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳 务分包人应每隔7天向工程承包人工程经理通报一次受害情况。不可抗力结束后 14天内，劳务分包人应向

12、工程承包人工程经理提交清理和修复费用的正式报告 和有关资料。因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下方法分别 承当：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运 至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承当；（2）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承当相应 费用；（3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承当；（4）工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承 担，但停工损失由劳务分包人自行承当；（5）停工期间，劳务分包人应工程承包人工程经理要求留在施工场地的必 要的管理人员及保卫人员的费

13、用由工程承包人承当；（6）工程所需清理、修理费用，由工程承包人承当；（7）延误的工作时间相应顺延。29.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相15 应责任。.文物和地下障碍物在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质 研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知 工程承包人工程经理，工程承包人工程经理应于收到书面通知后24小时内报告 当地文物管理部门，工程承包人和分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措 施。工程承包人承当由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后 隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法

14、承当相应责任。劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以 书面形式通知工程承包人工程经理，同时提出处置方案，工程承包人工程经理收 到处置方案后24小时内予以认可或提出修改方案，工程承包人承当由此发生的 费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报 请有关部门协同处置。.合同解除如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停 止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以 发出通知解除合同。如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合 同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接

15、到通知后尽快 撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭 受的损失。如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或应发包人原因造成16 工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护 和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出 提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。 有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方 在合同中约定的结算和清理条款的效力。.合同终止双方履行完合同义务，劳务报酬价款支付完

16、毕，劳务分包人向工程承包 人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。.合同份数33本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各一份; 本合同副本 份，工程承包人执 份，劳务分包人执份。.合同生效本合同双方约定签盖章并送备案后生效。.补充条款附件一：工程承包人供应材料、设备、构配件计划附件二：工程承包人提供施工机具、设备一览表附件三：工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表工程承包人（公章）：工程劳务分包人（公章）：法定代表人（签）： 法定代表人（签）：委托代表人（签）： 委托代表人（签）：17年月日 年月日依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法

17、律 法规 遵循平等自愿 公平和诚信的原那么 鉴于（以下间称甲方）与工程承包人已 经签订施工总承包合同或专业分包合同（以下简称乙方），双方就劳务分包事项协 商达成一致,订立本合同，以资双方共同遵守。1劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包工程:主体工程（木工 钢筋 混凝土砌筑 架子平安维护措施 五项工 作）2分包工作期限开始工作日期：年 月日结束工作日期：年 月日总日历工作天数为：天3劳务报酬：支付方式：4质量标准工程质量按建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量标准 实施.5标准规范本合同适用标准规范如下：黑龙江建筑工程质量验收标准db2318黑龙江建筑工程施工技术操作规程

18、6图纸甲方应在劳务分包工作开工3天前,向劳务乙方提供图纸一套.7工程经理甲方委派的担任驻工地的工程经理为乙方委派的担任驻工地的工长为8工程甲方义务组建本工程工程管理班子，组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期 和质量负责.在施工现场应提前做到场地平整无施工障碍物(3)水准点和坐标控制点应以书面的形式向乙方技术员提供准确的位置并加 以保护(4)工人宿舍，水、电、小型器具及平安劳动保护用品，应按乙方提供的数 量要求为标准(5)按时提供图纸、供应材料、机戒设备、周转材料、平安设施、必须保证 施工所需.(6)按合同规定按时向乙方支付劳动报酬(7)负责与监理设计及有关部门联系，协调现场工作关系.9工程

19、乙方义务按照设计图纸施工按有关技术要求及施工组织设计精心组织施工确 保到达质量要求投入足够的人力物力保证工期19收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必须到达质量评定等级。5.合同文件及解释顺序组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业（分）包合同。.标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:o.总（分）包合同工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供 劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总 包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）

20、的副本或复印件。劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价 格细节除外）。.图纸工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以 及与本合同工作有关的标准图套。.工程经理工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的工程经理为，职务: , 职称：O劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的工程经理为，职务:加强平安教育 认真执行平安技术规范 遵守平安制度 落实平安措施 确保平安施工(4)接受有关部门的管理监督和检查与现场其他单位协调配合照顾全局 作好工程局部的成品保护由于自己责任发生的破损由自行承当(6)特殊的工作人员要持证上岗乙方须服从甲方管理及工程师的指令.10双方约

21、定的其他形式：(1)临时用工工程内用工不记劳动报酬(2)在施工中如发生对远工作量加大的变更须向乙方支付增加的费用11合同终止双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕,本合同终止.本合同一式两份双方各持一份签后生效甲方乙方年 月曰甲方：乙方：建筑劳务二OXX年X月发包方(以下简称甲方)：代表人：承包方(以下简称乙方)：建筑劳务根据本工程的建设特点，依照 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、 法规、遵循平等自愿、公平、老实、信用的原那么，乙方自愿承当凯里未来城， 一期房建工程二标段(al地块泥工班工程的工程内容。为明确甲、乙双方的责、20 权、禾IJ,双方就本工程施工事项

22、伪、商一致，特订立本协议，以共双方共同遵 守执行，协议订立本合同一、工程概况1、承包单项工程名称：基础清基及回 填、碎施工、砖砌体、室内粉刷。2、工程地点：凯里市原棉纺厂至西出口片区（武警支队旁）。3、建筑面积：约96000.00平方米。二、劳务分包方式、范围（内容）分包范围（内容）：具体承包内容如下：1、本工程混凝土生产及浇筑工程：湿润、浇筑养护（务必收面、拉毛）、碎 覆盖等（包含废料的处理及其相关的辅助工作比方：为处理废料而搭设架体、安 设管道等辅助工作），本工程碎均采用商品税浇筑（二次构件为自拌税）等所有与 泥 工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序,包括施工图、图纸会审记录、 设计变

23、更中所包括的内容。2、室内抹灰工程：包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱（墙上梁）柱墙、室内 梁（墙上梁）柱墙、地下室（车库）梁板（天棚）柱墙、消防水池梁板（天棚）柱墙、空洞 强 弱电消防设备管井及封堵（包含二次封堵）等一切设计内容，（外墙内保温yt砂 浆由甲方负责，非yt砂浆外的内墙保温由甲方自行负责）;3、楼地面:包含车库、 消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序，其他楼地面结构碎浇筑时一 次性拉毛找平，不做找平层，但假设达不到此要求，找平耗费的材料费、人工费 等均由乙方承当；主要内容：砂浆及碎施工机械的配套，与泥工相关的所有平安 带、平安帽、平安绳以及工人的防寒、防暑等所有劳保用品，凡所

24、属工程范围 内转运均内乙方2自行负责，甲方不再支付任何费用。确保工程正常使用。4、双方约定，基础工程中孔桩数量不多于10个孔，超过10个孔双方更21行协商。5、针对保险一事，对于工地内泥工班组的二次保险费用控制在两万元以内， 由乙方支付两万元保险费，超过该范围内保险公司及施工总包负责假设不超过那么 由甲方自行处理。6、成品保护、保卫（场内外所有材料50米距离内的上车下车及码放）；7、 夜间照明（地下室、操作层、楼梯、通道）设施安设、施工用水管网的安设等临时 用电工作;甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱，各层设 备用电均由乙方设置；8、如因图纸变更增加工程量单处超过1000.0

25、0元，按实 际发生计算；9、甲方有权根据监理、业主及自身要求增加或减少某一分项工作, 乙方不得有任何异议或其他诉求。三、承包单价按照以上的工作内容、范围，以人工费包干的形式按以下方 式结算；按设计图中建筑面积据元/平方米（裙楼、塔楼的一次结构及二次结构）按设 计施工图中的建筑面积计算工。四、工期要求1、按照甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准，不 分节假日严格按照甲方制定工程节拍的施工进度计划顺利完成，下雨不超过二 小时必须正常上班。否那么将按照甲方制定的相关制度处以相应的罚款，不得有 任何异议。2、乙方必须严格按照甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工，不 蛮干做到文明施工。必须服

26、从现场管理人员及高层管理人员的管理，不得有辱骂现场管理人员, 斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为，否那么视为违规现象，轻者罚款直至整个班组清22 理出场，重者送相关法律部门，并且所有后果自负。3、乙方必须按照甲方的要求（如工种、人数、进场时间）组织人员入场，工 程结束时，速办理有关离场手续。乙方必须满足甲方的施工进度要求，在施工过 程中及时调配（增减）人员。乙方人员由乙方负责管理教育，甲方有权监督检查， 所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人 3员离开岗位；严禁招用老、弱、病、残、孕及未满18岁的未成年人；严禁招 用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工；严禁招用犯罪在逃

27、、吸毒、贩毒人员 进入施工现场作业；严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业; 甲方发现乙方招用以上违禁人员，乙方须支付500元/人次的违约金，并且乙 方要立即清退违禁人员出场，并承当招用违禁人员造成的一切责任。乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖 娼等。一旦造成犯罪均由乙方承当相应责任，甲方概不负责。4、乙方必须保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的配合工作，乙方向承 包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍（乙方不得对工程部其他各分包 单位分项工程施工造成阻碍、阻碍、或由于乙方进度原因造成无法施工等，乙方 必须无条件予以配合并加快进度）。乙方必须在标

28、准层的进度在每月五层以上， 一旦发生，乙方必须组织工人，加快进度。否那么由乙方赔偿其他分包队伍（单位）的 工期损失，否那么当月不预计量及拨款;5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方 施工进度进行节点控制，如达不 到施工任务单进度要求，那么由乙方承当相应的 延期费用。五、质量标准1、乙方应按照设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要 求（包含但不限于施工组织设计及所有相关的专项施工方案）、图集、和相关的施23 工规范、质量检验评定的有关要求施工。工程质量必须到达合格标准。质量标准的评定以国家、地方或行业的质量检验评定标准为依据。甲方组织有关人员到工地验收所承包的分项工程时，乙方负责人必须到场 参

29、加，发现问题立刻进行整改。2、如果乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质量合格标准（或 设计要求）而造成返工的，人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方承当，并 赔偿甲方因此造成的全部经济损失。假设因此而给其他分包工程工程造成损失的, 乙方还应负责赔偿其他工程工程的全部经济损失。3、每完成一层或一段分项工程必须进行自检互检，交接工作上不清下不接, 并由甲方现场管理人员签认可。4 4、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺利 验收。假设因乙方原因影响工程 验收而造成的一切损失均由乙方承当。5、因甲方原因掉料造成工期延误那么工期顺延，超过三天按实际补贴乙方50 元/天生活费。相反延误工期一天扣除

30、乙方延误费500元/天，在当月工程款中 扣除。六、付款方式及要求1、乙方先进场施工完成地面二层浇注，一层模板撤除 并清理干净经甲方检查确认合格后开始第一次付款，支付比例为已完工局部的 80%; 2、乙方在施工过程中未到达甲方平安、质量、进度要求或甲方、监理、业 主检查不合格，并下达整改意见三次以上均无改观，那么甲方有权要求乙方出场, 且甲方按所做过程实际完成量的60%支付乙方劳务工程款，且其所交纳的纳履 约保证金不予退还，作为违约处理。3、人工费的支付：在甲方支付乙方工资时，乙方将工人当月工资表交甲方，24 采用实名制，并附工人身份证复印件一份，由甲方监督发放。4、本工程款仅发放于本工程施工工

31、人，不得挪用于其他工程上，否那么将视 为违约。5、进度支付按每栋每月完成5层为支付节点，支付比例为己完工局部的 80%;达不到支付条件，当月不予以支付；七、乙方义务1、乙方承包的所有分项 工程必须按施工图纸、图集要求、施工规范及甲方要求（包含但不限于施工组织 设计及所有相关的专项施工方案）进行作业。承当因质量不合格而采取的一切补 救措施费用;组建与工程相适应的管理班子并报甲方、监理审批备案。2、组织有相应资格证书的健康的熟练工人（男18岁以上50岁以下、女20 岁以上45岁以下）投入生产活动洎觉遵守法律法规、甲方公司制度流程及工程 部的有关规章制度;乙方施工人员必须进行“三级平安教育后方能上岗

32、操作，特 种作业人员进入施工现场必须是经过培训合格，持有有效的国家颁发的上岗证 的人员方能上岗作业;乙方必须保证施工人员的素质，保持队伍的稳定，在合同 未履行完毕之前，除甲方要求乙方退场外，乙方中途不得随意更换班组人员和擅 5自撤离施工现场。3、乙方班组长或代班长必须在施工现场，离开工地连续4小时以上，须告 知甲方，并另派人到施工现场，不得影响施工，否那么按500元/次承当违约金。4、乙方必须按照甲方的要求（如工种、人数、进场时间）组织人员入场，工 程结束时，速办理有关离场手续。乙方必须满足甲方的施工进度要求，在施工过 程中及时调配（增减）人员。乙方人员由乙方负责管理教育，甲方有权监督检查，

33、所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人 员离开岗位；严禁招用老、弱、病、残、孕及未满18岁的未成年人；严禁招用25 患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工；严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进 入施工现场作业；严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业；甲 方发现乙方招用以上违禁人员，乙方须支付500元/人次的违约金，并且 乙 方要立即清退违禁人员出场，并承当招用违禁人员造成的一切责任。乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖 娼等。一旦造成犯罪均由乙方承当相应责任，甲方概不负责。5、严格按照图纸设计、施工验收规范、有关技术要求及施工

34、组织设计（专项 方案）精心组织施工，确保工程量到达约定的标准;科学安排作业计划，投入足够 的人力、物力、保证工期;落实平安教育，认真执行平安技术规范，严格遵守安 全制度，落实平安措施，确保施工平安;加强现场管理，做到文明施工;承当由自 身责任造成的修改、返工、工期拖延等损失。6、自觉接受甲方及监理、质监站和有关部门管理、监督和各阶段定时和不 定时检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其作业人员的有效 证件、持证上岗情况;与现场其它分包单位协调配合，顾全大局。7、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求搞好生活区的 管理，做好自身责任区的治安保卫工作;按时足额提供本工场所需

35、要的施工机械 设备、周转材料、平安设备等保证施工需要。自行负责材料和设备的保管和看管，如有偷盗自行负责。68、妥善保管、 合理使用甲方提供的成品或半成品材料，如乙方使用超过定 额损耗量，乙方负 责赔偿超损局部。9、乙方必须服从甲方的现场所有工程师的指令。10、乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承当并履行承包合同约26 定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。11、乙方不得以任何理由影响甲方生产和进度，造成停工、罢工或找理由拖 延工期的，影响恶劣的，甲方可以单方面立即终止合同，且甲方按所做过程实际 完成量的60%予以结算乙方劳务工程款。12、乙方民工进场后，其暂住证由甲方配合乙方办理，

36、费用由乙方承当。乙 方雇请人员的一切福利、劳保、保险等由乙方负责，应按照劳动法有关规定按时 支付其雇请人员的工资、加班费：13、及时无偿悬挂、安装工程部标识、标语牌（条幅）；八、平安文明施工1、 乙方新工人进场时甲方向工人进行书面平安技术交底，使工人明确危险所在，同 时乙方每天应对班前平安意识教育，并做好记录，每周甲方检查一次记录。乙 方在施工过程中严格按照平安气操作规程施工。栓、戴好个人平安防护用品， 不违章作业,不野蛮施工。否那么由此造成一切经济损失法律责任由乙方全部承当, 并接受平安违规处分。因乙方原因发生平安事故时，金额在XX0元以内由乙方 自行负责，超过XX0元以上保险公司赔偿以后余

37、下金额，由甲方负责70%,乙 方负责30%的费用。2、每天安排二人以上专门负责生产作业区的清洁、保卫等工作：3、每一道工序完工，必须严格执行三检一制度。尤其其配套跟进的平安文 明措施。九、事故处理发生重大伤亡及其他平安事故，乙方应立即报告甲方，按国 家有关法律、行政法规和本合同的相关约定事项进行处理。一旦发生平安事故， 乙方应积极采取措施，防止或减少损失，同时保护好现场。乙方在施工中发生的 一切平安事故的刑事、民事责任均由乙方全部承当，甲方不承当任何责任。27十、竣工结算7 1、全部工作完成，并经工程承包人组织单项预验收后15天 内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定

38、的计 价方式，进行劳务报酬的最终支付。2、结算办理完后30个工作日内支付实际完成工程量工程款至98%,预留 2%作为质量保证金，工程保修期1年。十一、施工变更1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方提前2天 以书面形式通知乙方，并提供变更的相应图纸和说明，乙方按甲方的变更内容 和工程施工要求及时进行各项调整和变更。2、图纸变更或工程增减按实调整（价格按乙方所报相应部位分项综合单价）。乙方务必严格按设计、规范要求及施工组织设计（专项施工方案）施工（操作）, 不 得擅自对工程设计进行变更，园乙方擅自变更设计而发生的一切事故产生的 费用和因此导致甲方的损失，均由乙方承当，且延误工期不予顺延。十二、

39、施工验收1、乙方应确保所完成施工工程的质量符合本合同约定的质 量标准，甲方其它工程的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果说明乙方施工质 量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承当由此导致的相关损失。十三、其他1、乙方下料必须正确，其配料单必须在下料前三天交甲方技术 负责人复核签后方可下料，梁、柱、板钢筋必须满足设计要求严格按照碎工程 现行施工规范要求机械施工。2、如因乙方与务工人员的工资纠纷，导致甲方被有关主管部门及上级公司 问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲方现场工作人员正常办公，每 次对乙方处以罚款壹万元整。3、凡与平安防护有关设施非专业人员不得擅自乱拆或松动，如平安设施确

40、28 实档道，需及时向工程部汇报，由工程部统一安排专业人员处理，否那么擅自 松动、撤除将按5001000元以上罚款。造成严重后果者追究责任班组所有责 任。4、乙方必须认真熟读本工程图纸严格按照业主方的图纸施工，在施工过程 中乙方必须按照甲方要求组织施工人数，乙方必须常住现场人员不得低于10 人，8假设乙方在工作中达不到甲方要求人数或进度甲方有权给乙方补足调配人 员，其工资按市场价从乙方工程款中扣除。5、乙方负责施工临时场地约120平方米的碎坪，以交付甲方用于建设临时 办公室。另修建一个临时侧所。6、乙方对工地的临时材料要及时进行保护，特别是水泥，要及时进行覆盖， 以减少损失。十四、争议1、甲方

41、和乙方在履约合同时发生争议，可以自行和解或要求 有关部门调解，任何一方不愿和解，调解不成的可向当地仲裁委员会或人民法院 提出起诉。2、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。3、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。发包方（公章）承包方：法 定代表人：身份证号：委托代理人：委托代理人：日期：日期：工程发包人：（甲方）施工劳务承包人：（乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、国务院村庄和 集镇规划建设管理条例及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和 老实信用的原那么，甲乙双方就施工劳务承包事项协商达成一致，订立本合同。29，职务：O.工程承包人义务组建与工程相适应

42、的工程经理班子，全面履行总（分）包合同，组织实 施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的以下工作 并承当相应费用：（1）在 年 月 日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：;（2）在 年 月 日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完本钱合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时 间和质量要求；（3）在 年 月 日前完成向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；（4）在 年 月 日前完成办理以下工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包

43、人自身的手续除外）：;（5）在 年 月 日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：;（6）在年月日前向劳务分包人提以下生产、生活临时设施：，其 交验要求与保护责任为：o负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月 施工计划、物质需用量计划表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工, 计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；一、劳务承包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：二、工程概况及劳务承包内容工程名称：结构：规模m2/层数：工程地点：劳务承包内容：三、工程承包施工期限开始进场施工日期：年月日，竣工日期：年

44、月日，总日历施工数为天。四、质量标准按国家现行的建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量评定标 准等相关规范标准，本工程必须到达质量评定等级。五、图纸甲方应在乙方施工劳务承包工作开工前天，向乙方提供施工图套，以及本合 同工作有关的标准图套。六、工程发包人（甲方）的义务。（一）甲方应在乙方进入施工前完成以下工作前承当相应费用1、在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，30 具备开工条件的施工场地交付要求为：2、在年月日前完成水、电、电讯等施工管线和施工道路，并满足完本钱合 同劳务作业所需的用水、用电、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求。3、在年月日前向乙方提供相应的工程

45、地质和地下管网线路资料。4、在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与 保护责任为：5、在年月日前向乙方以下生产、生活临时设施，其交验要求与保护责任为：（二）按时提供图纸，及时交付应供的各种合格建筑材料和设备，保证施工 需要。（三）按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。（四）负责与监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。七、劳务承包人（乙方）的义务（-）对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲乙方负责，组织具有相应资 格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自转包、分包，自觉 遵守法律法规及有关规章制度。（二）严格按照设计图、竣工验收规范、有关技术要求及施工组织设计

46、精心 组织施工，确保工程质量到达约定的标准；加强平安教育，认真执行平安技术规 范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安，承当由于自身责任造成 的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。（三）自觉接受甲方和政府有关部门的管理、监督和检查。（四）妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及 其他设施。31（五）为参加施工作业的人员办理意外伤害保险。八、平安施工与检查（一）乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准进行施 工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，采取必要的平安防护措 施，消除事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故

47、的责任和因此而产生的费用, 由乙方承当。（二）甲方不得要求乙方违反平安管理的规定进行施工。因甲方原因导致的 平安事故，由甲方承当相应的责任及发生的费用。九、事故处理（一）发生事故伤亡及其他平安事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门， 并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。（二）乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相应规定处理。十、劳务报酬（一）本工程的劳务报酬采用一次性固定劳务报酬包工（包管理费、平安设 施费），劳务报酬共计7C o（二）双方约定的其他方式（按计时或计件）H一、工时及工程量确实认（-）采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。（二）采用按确定的工时（

48、计件）计算劳务报酬的，由乙方每日（按月）将 提供劳务人数（工程量）报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计 图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。32十二、劳务报酬的中间支付（一）采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，甲方与乙方按以下方式支付：1、合同生效即支付预付款元。2、中间支付第一次支付时间为年月日，支付）LS o第二次支付时间为年月日，支付7L o（二）采用计时单价或计件单价支付劳务报酬的，甲方与乙方约定支付方法 为：十三、施工验收乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完 毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，甲方应当在收到乙方的上述报告

49、后 7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的, 视为乙方已完成了本合同约定工作，但工程竣工验收结果说明乙方施工质量不合 格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承当由此导致甲方的相关损失。十 四、违约责任如一方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况，应承当违约责任，并支 付另一方元的违约金。另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承当上述责任 后仍应继续履行合同。十五、争议甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商和和解或要求有关主管部门33 调解。如和解、调解不成、采用申请有关部门仲裁或向人民法院起诉。十六、合同解除（一）如一方违约，并承当违约责任后，另一方可以要

50、求解除合同。（二）如因不可抗力（如自然灾害、国家政策调整等）致使本合同无法履行， 甲乙双方可以解除合同。十七、合同终止甲乙双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，本合同即告终止。十八、合同份数本合同一式份，由甲乙双方各执一份，送镇（乡）村镇建设管理所和各一份。十九、补充条款二十、合同生效合同订立时间：年月日。合同订立地点：本合同双方约定后生效。甲方：工程发包人乙方：劳务承包人住所：住所： ： ：34负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技 术档案资料的交工验收；统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工 作用水、用电及施工场地；按时提供图纸，及时

51、交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周 转材料、平安设施保证施工需要；按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。.劳务分包人义务对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应 资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人 及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月 施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交 旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划, 经工程承包

52、人批准后严格实施；严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心 组织施工，确保工程质量到达约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力， 物力，保证工期；加强平安教育，认真执行平安技术规范，严格遵守平安制度, 落实平安措施，确保施工平安；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、 消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承当由于自身责 任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人 随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情 况；与现场其他单位

53、协调配合，照顾全局；按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求 设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验 收；做好施工现场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品 保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承当由此引起的一切经 济损失及各种罚款；妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、 周转资料及其他设施；劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令；除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责， 劳务分包人应承当并履行总（分）包合

54、同约定的、与劳务作业有关的所有义务及 工作程序。.平安施工与检查劳务分包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准进 行施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，采取必要的平安防 护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人平安措施不力造成事故的责任和因此而 发生的费用，由劳务分包人承当。工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教育，并对他们的安 全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反平安管理的规定进行施工。因工程 承包人原因导致的平安事故，由工程承包人承当相应责任及发生的费用。.平安防护劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易 爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出平安防护 措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承当。实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及 使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知 工程承包人，并提出相