建设工程合同管理_模拟试题二_2011年版(共51页)

1、 中大网校引领成功职业人生 HYPERLINK 中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：1、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。 材料交货后货款未支付，供应商应以( )为被告人向人民法院(rnmnfyun)起诉，要求支付材料款。A:监理(jin l)单位B:分公司C:建设(jinsh)单位 D:施工企业E: 答案:D解析:本题考核的是“代理”的有关内容。关于代理的概念和特征：代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担 的法律行为。代理具有以下特征： 1代理人必须在代理权限范围内实施代理行为 2代理人以被代理

2、人的名义实施代理行为 3代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志 4被代理人对代理行为承担民事责任按照本题的题干说明，材料供应合同的当事人应该是某施工企业和材料供应公司，分公司只是模拟施工企业的代理人，所以被代理人应对代理行为承担民事责任。2、按照合同法的规定，( )属于委托合同。A:某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B:某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C:某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同D:某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同 E: 答案(d n):C解析:按照合同法的规定，建设工程勘察合同、设计合同和施工(sh gng)合同属于建设工程合同，从学理

3、的角度分类建设工程合同又属于承揽合同，本题的选项A、B和D都是建设工程合同，只有选项C监理合同属于委托(witu)后天的范畴。3、法人成立进行注册登记时，应当以( )为住所。A:主要办事机构所在地B:主要经营场所所在地C:主要合同履行地D:董事长的户口所在地E: 答案:A解析:法人的场所是法人进行业务活动的所在地，是确定法律管辖的依据。法人注册登记时，以法人的主要办事机构所在地为住所。4、按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。A:抵押人依法有权处分的国有土地使用权B:抵押人使用的宅基地C:抵押人拥有的股票D:学校设施E: 答案:A解析:债务人或者第三人提供担保的财产为抵押物。由

4、于抵押物是不转移占有的，因此能够成为抵押物的财产必须具备一定的条件，这些财产不会轻易灭失。可以作为抵押物的包括： (1)抵押人所有的房屋和其他地上定着物； (2)抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产； (3)抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物； (4)抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具和其他财产； (5)抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权； (6)依法可以抵押的其他财产。 下列财产不得抵押： (1)土地所有权； (2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权； (3)学校、幼儿园、医院等以公益(gngy)为目的

5、的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫 生设施和其他社会公益设施； (4)所有权、使用权不明或者有争议的财产； (5)依法被查封、扣押、监管的财产；(6)依法不得抵押的其他财产。股票等权利凭证不能作为抵押物。5、甲乙双方签订的施工(sh gng)合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同( )。A:在任何情况(qngkung)下都可以直接作为认定事实的证据B:直接具有强制执行的效力C:一定是不可撤销的合同D:若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据E: 答案:D解析:按照民事诉讼法的规定，经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，

6、人民法院应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以推翻公证证明的除外。对于追偿债款、物品(wpn)的债权文书，经过公证后，文书还有强制执行的效力。6、某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生(fshng)纠纷，人民法院应认定该合同 ( )。A:不成(bchng)立B:成立C:无效D:可撤销E: 答案:B解析:依据合同法，第三十六条法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。第三十七条采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主

7、要义务，对方接受的，该合同成立。7、合同法规定，要约生效条件为( )。A:要约人向受要约人发出要约B:要约人与受要约人共同在要约文件上签字C:受要约人作出有效承诺D:要约以任何形式到达受要约人E: 答案(d n):D解析:我国合同法规定要约到达受要约人时(rn sh)生效。8、合同法规定，缔约过失责任(zrn)属于( )责任。A:违约B:侵权C:“先合同义务”D:无过错E: 答案:C解析:缔约过失责任，是指在合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿基于此项信赖而发生的损害。缔约过失责任既不同于违约责任，也有别于侵权责任，是一

8、种独立的责任。合同尚未成立是缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因。合同一旦成立，当事人应当承担的是违约责任或者合同无效的法律责任。所以缔约过失责任属于“先合同义务”。9、甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。A:乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B:乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C:乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D:乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任E: 答案(d n):D解析:根据合同法第九十条，当事人订立(

9、dngl)合同后合并的，由合并后的法人或者其他组织行使合同权利，履行合同义务。当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带债务。10、合同生效(shng xio)后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按( )的市场价格履行。A:订立合同时订立地B:订立合同时履行地C:履行合同时订立地D:履行合同时履行地答案:B解析:根据合同法第六十一条，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按

10、照合同有关条款或者交易习惯确定。第六十二条当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：(一)质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。(二)价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。(三)履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行；(四)履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。(五)履

11、行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。(六)履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。11、某设备制造订购合同，约定订购方先支付(zhf)合同总价10作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的( )。A:同时履行(lxng)抗辩权B:后履行(lxng)抗辩权C:不安抗辩权D:合同中止履行的权利E: 答案:C解析:不安抗辩权是指合同中约定了履行的顺序，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：经营状况严重恶化；转移财产、抽逃资金，以逃避债务；丧失商业信誉；有丧失或者可能丧失履行债务能力

12、的其他情形。12、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于合同法规定的合同履行中的( )。A:债权转让B:合同变更C:债务(zhiw)转移 D:合同(h tong)转让E: 答案(d n):C解析:合同履行中的债权转让和债务转移是指合同内可以约定，合同履行过程中由债务人向第三人履行债务或由第三人向债权人履行债务，但合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变。债权转让和合同转让改变了合同的当事人，合同变更是合同客体的改变。13、设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同中签字、盖章

13、时，表明( )。A:要约生效B:承诺生效C:合同成立D:合同生效答案:C解析:根据合同法，工程设计合同应当采用书面合同。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。14、建设工程合同纠纷由( )的仲裁委员会仲裁。A:工程所在地B:仲裁申请人所在地C:纠纷发生地D:双方协商选定E: 答案(d n):D解析:通过仲裁条款或签署仲裁协议是选择仲裁方式解决纠纷的前提。仲裁协议的内容包括：（1）请求(qngqi)仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。仲裁没有法定管辖，如果当事人不约定明确的仲裁委员会，仲裁将无法操作，仲裁协议将是无效的。15、某建筑材料采购合同，

14、既约定了违约金，又约定了定金(dn jn)。当一方违约时，守约方( )。A:必须适用违约金条款B:必须适用定金条款C:可以选择适用违约金或定金条款D:两者都不能适用，因约定无效E: 答案:C解析:根据合同法第一百一十六条，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。16、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目( )。A:必须公开招标B:必须邀请招标C:可直接委托发包D:必须聘请招标代理机构委托发包E: 答案(d n):C解析:依法核查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公

15、众安全的项目。（2）国家投资、融资的项目。（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。其他法律法规：(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在l00万元人民币以上；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上。为了防止将应该招标的工程项目化整为零规避招标，即使单项合同估算价低于上述第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资在3 000万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与建设工程有关(yugun)的重要设备、材料等的采购也必须采用招标方式委托工作任务。可以不进行招标的范围:(1)涉及国家安全

16、、国家秘密的工程：(2)抢险救灾工程；(3)利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况；(4)建筑造型有特殊要求的设计；(5)采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工；(6)停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的：(7)施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；(8)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发生变更的；(9)法律、法规、规章规定的其他情形。17、投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答(jid)。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。A:投标人应要求招标人继续解释B:以书面解答为准C:以招标文件为

17、准D:由人民法院判定E: 答案(d n):B解析:根据(gnj)招标投标法，对任何一位投标人以书面形式提出的质疑，招标人应及时给予书面解答并发送给每一位投标人，保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。18、投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清(chngqng)或补正的情况是( )。A:投标文件没有加盖公章B:投标文件中的大写金额与小写金额不一致C:投标担保金额多于招标文件的规定D:投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认E: 答案:B解析:对于存在细微偏差的投标文件，指

18、投标文件基本上符合招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件仍属于有效投标书。属于存在细微偏差的投标书，可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。修正错误的原则是：投标文体中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点明显错误的除外。选项A、C、D属于无效投标文件的有关情形。需要注意的是：无效投标文件的有关情形、重大偏差的有关情形和细微偏差

19、的有关情形经常是不容易辨析的，考生应予以关注。19、某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件(wnjin)，此时应( )。A:按无效(wxio)投标处理B:要求(yoqi)投标人补交投标保函C:进入评标程序后淘汰D:要求投标人赔偿损失E: 答案:A解析:在开标时，如果发现投标文件出现下列情形之一，应当作为无效投标文件，不再进入评标：(1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封；(2)投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章；(3)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨

20、认：(4)投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函；(5)组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。20、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。A:投标单位的企业规模大小B:投标方案的投入、产出比高低C:完成初步设计时间的早晚D:投标单位的质量管理体系是否科学E: 答案(d n):A解析:设计投标书的评审，主要包括以下几个方面：(1)设计方案的优劣(yu li)；(2)投入、产出经济效益比较(3)设计进度快慢；(4)设计资历和社会信誉；(5)报价的合理性。21、在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝(jju)与招标人订立书面合同时， ( )。A:中标

21、人不承担合同责任B:招标人应退还其投标保证金C:招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D:招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额E: 答案:D解析:中标通知发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得做实质性修改。中标人拒绝与招标人订立书面合同时，招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额。22、在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在( )退还。A:发出中标通知书后B:完成评标后C:提交履约担保后D:合同履行完毕后E: 答案(d n):C解析:招标投标

22、法第46条第3款规定：“招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。” 评标委员会和评标方法暂行规定规定，招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。而签订合同之前，中标人应提交履约担保。根据(gnj)本题意，正确的答案为选项C。23、必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序(pi x)靠前的二位投标人甲乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元，此时( )。A:中标人为甲，合同价为950万元B:中标人为甲，合同价为1000万元C:中标人为乙，合同价为980万元D:中标人为乙，合同价为99

23、0万元E: 答案:B解析:采用评标价法评标，评标委员会首先通过对各投标书的审查淘汰技术方案不满足基本要求的投标书，然后对基本合格的标书按预定的方法将某些评审要素按一定规则折算为评审价格，加到该标书的报价上形成评标价。以评标价最低的标书为最优(不是投标报价最低)。评标价仅作为衡量投标人能力高低的量化比较方法，与中标人签订合同时仍以投标价格为准。24、建设工程委托监理合同(示范文本)规定的合同有效期指( )。A:监理合同注明的开始至完成的时间B:监理合同约定(yudng)的监理工作的日历天数C:监理人完成了包括(boku)附加和额外工作在内的全部监理义务的期间D:监理(jin l)人自开始监理工作

24、至保修期届满的时间 答案:C解析:尽管双方签订建设工程委托监理合同中注明“本合同自年月日开始实施，至年月日完成”，但此期限仅指完成正常监理工作预定的时间，并不就一定是监理合同的有效期。监理合同的有效期即监理人的责任期，不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定。因此通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。如果保修期间仍需监理人执行相应的监理工作，双方应在专用条款中另行约定。25、建设工程委托监理合同(示范文本)规定

25、，实施监理工作过程中的额外工作是指( )。A:承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间B:委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务C:委托人要求增加监理工作范围，而增加的监理工作量D:承包人的原因，使监理工作受阻，导致增加的监理工作量答案:B解析:“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。如合同履行过程中发生不可抗力，承包人的施工被迫中断，监理工程师应完成的确认灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分、指示承包人采取应急措施等，以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准

26、备工作。26、某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护(boh)自己合法权益可以采取的措施是( )。A:发出终止合同的通知，通知送达建设(jinsh)单位后，合同即行终止B:发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得(hud)支付酬金，合同即行终止C:发生终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止D:发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答

27、复，合同即行终止E: 答案:D解析:监理人在应当获得监理酬金之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。如果14日内未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知。如果第2份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，监理人可终止合同，也可自行暂停履行部分或全部监理业务。27、建设工程委托监理合同(示范文本)规定，监理人承担违约责任的原则是 ( )。A:补偿性原则B:惩罚性原则C:无过错原则D:有限责任和过错责任原则E: 答案(d n):D解析:合同履行过程中，由于当事人一方的过错，造成合同不能履行或者不能完全

28、履行，由有过错的一方承担违约责任；如属双方的过错，根据(gnj)实际情况，由双方分别承担各自的违约责任。为保证监理合同规定的各项权利义务的顺利实现，在委托监理合同示范文本中，制定了约束双方行为的条款：“委托人责任”，“监理人责任”。这些规定归纳起来有如下几点。(1)在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务；或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任。(2)任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是：1)委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失。2)因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金)。3)当一方向另一方的索

29、赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限承担责任。28、设计合同履行过程中，属于(shy)设计人责任的是( )。A:组织对设计文件的审查、鉴定和验收 B:办理设计文件的报批手续C:选定设计文件依据的设计规范D:为现场的设计人提供必要的工作条件E: 答案:C解析(ji x):设计人应依据批准的可行性研究报告、勘察资料，在满足国家规定的设计规范、规程、技术标准的基础上，按合同规定的标准完成各阶段的设计任务，并对提交的设计文件质量负责。29、设计合同的发包人，

30、根据(gnj)工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即( )。A:发包人报原审批机关批准，选择(xunz)设计单位设计B:由原设计合同承包人完成设计修改C:发包人经审批机关批准后，自行修改D:发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批E: 答案:D解析:如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。30、某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止

31、合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为( )。A:设计院没收建设单位支付的定金B:设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30C:建设单位支付合同设计费的50D:设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50答案:C解析:在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段(jidun)设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。31、某项目施工需要办理爆破作业的批准(p zhn)手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造

32、成一定损失，则( )。A:承包人的损失(snsh)都由发包人承担B:发包人的损失都由承包人承担C:双方的损失各自承担D:双方的损失都由审批部门承担E: 答案:A解析:施工合同示范文本通用条款规定的发包人的工作之一是，办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件(证明承包人自身资质的证件除外)。属于合同约定的发包人义务，如果出现不按合同约定完成，导致工期延误或给承包人造成损失时，发包人应赔偿承包人的有关损失，延误的工期相应顺延。32、某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按

33、规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。A:审查单位与监理(jin l)单位共同承担B:承包人与审查(shnch)单位连带承担C:承包人全部(qunb)承担D:承包人承担设计损失，发包人承担施工损失答案:C解析:施工合同示范文本通用条款规定的承包人的工作之一是，根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由发包人承担。承包人不履行上述各项义务，造成发包人损失的，应对发包人的损失给予赔偿。33、

34、某工程，设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸，则( )。A:由发包人复制，复制费用发包人承担B:由发包人复制，复制费用承包人承担C:由承包人复制，复制费用承包人承担D:由承包人复制，复制费用发包人承担E: 答案:B解析:施工图纸经过工程师审核签认后，在合同约定的日期前发放给承包人，以保证承包人及时编制施工进度计划和组织施工。施工图纸可以一次提供，也可以各单位工程开始施工前分阶段提供，只要符合专用条款的约定，不影响承包人按时开工即可。发包人应免费按专用条款约定的份数供应承包人图纸。承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复制，但复制费用由承包人承担。发放承包人的图

35、纸中，应在施工现场保留一套完整图纸供工程师及有关人员进行工程检查时使用。34、某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟(tuch)开工时间，则发包人( )。A:无须赔偿承包人损失(snsh)，工期也不顺延B:无须赔偿(pichng)承包人损失，工期应予顺延C:应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D:应当赔偿承包人损失，工期不予顺延E: 答案:C解析:因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。35、某施工合同约定钢材由发包人供

36、应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由( )承担。A:承包人B:钢材供应商C:监理单位D:发包人E: 答案:D解析:发包人供应材料设备的现场接收。发包人应当向承包人提供其供应材料设备的产品合格证明，并对这些材料设备的质量负责。发包人在其所供应的材料设备到货前24小时，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。因承包人的原因发生损坏丢失，由承包人负责赔偿。发包人不按规定通知承包人验收，发生的损坏丢失由发

37、包人负责。36、某施工合同约定，建筑材料(cilio)由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由( )。A:发包人负责(fz)，并承担检验费用B:发包人负责，检验(jinyn)费用由承包人承担C:承包人负责，并承担检验费用D:承包人负责，检验费用由发包人承担E: 答案:D解析:发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。按照合同对质量责任的约定，此次检查试验通过后，仍不能解除发包人供应材料设备存在的质量缺陷责任。即承包人检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延由此延误的

38、工期。37、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则( )。A:甲、乙都应向发包人索赔B:甲、乙分别承担对方的损失C:甲、乙分别承担各自的损失D:甲的损失(snsh)由发包人承担，乙的损失自行承担E: 答案(d n):A解析:在施工过程中，有些情况会导致暂停施工。虽然暂停施工会影响工程进度，但在工程师认为确有必要时，可以根据现场的实际情况发布暂停施工的指示。发出暂停施工指示的起因可能源于以下情况：1)外部条件的变化，如后续法规政策的变化导致工程停、缓建；地方法规要求在某一时段内不允许施工等；2)发包人

39、应承担责任的原因。如发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作；发包人订购的设备不能按时到货；施工中遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护等；3)协调管理(gunl)的原因。如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调；4)承包人的原因。如发现施工质量不合格；施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全等。上述四种原因中，前三种原因应有发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期。38、某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了

40、进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则( )。A:如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励B:如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励C:如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任D:如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任E: 答案:B解析:实际施工过程中，由于受到外界环境条件、人为条件、现场情况等的限制，经常出现与承包人开工前编制施工进度计划时预计的施工条件有出入的情况，导致实际施工进度与计划进度不符。不管实际进度是超前还是滞后于计划进度，只要与计划进度不符时，工程师都有权通知承包人修改进度计划，以便更好地进行后续(hux

41、)施工的协调管理。承包人应当按照工程师的要求修改进度计划并提出相应措施，经工程师确认后执行。因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有的后果都应由承包人自行承担。工程师不对确认后的改进措施效果负责，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此，如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任。39、某施工项目(xingm)在有放射性污染的环境中施工，则( )A:防护措施(cush)由发包人完成，费用也由发包人承担B:防护措施由发包人完成，费用由承包人承担C:防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担D:防护措施由承包人完成，费用由发包

42、人承担E: 答案:D解析:实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。40、施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人( )A:无权对该工程主张任何权利B:无权申请人民法院(rnmnfyun)拍卖该工程，但可主张该工程所有权C:可以申请人民法院拍卖该工程(gngchng)，承包人优先受偿D:可以(ky)留置该工程E: 答案:C解析:发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包

43、人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。41、某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由( )承担。A:发包人B:监理单位C:承包人D:维修公司E: 答案:C解析:属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可以委托其他人修理，维修费用应由承包人承担。42、某一材料采购合同，

44、双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因(yunyn)导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人( )。A:30万元B:70万元C:100万元D:170万元E: 答案(d n):C解析:如果因供货方的原因导致不能全部或者部分交货，应按照合同的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付(chn f)采购方所受到的损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损失能够得到合理的补偿。如施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到的价差损失等。43、某施工合

45、同采用FIDIC施工合同条件，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为( )。A:500天B:538天C:865天D:903天E: 答案:B解析:合同工期在合同条件中用“竣工(jngng)时间”的概念，指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。44、依据FIDIC施工合同条件，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求(yoqi)承包商更换，则( )。A:增加的费用和工期(gngq)延误责任都由发包

46、人承担B:增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担C:增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担D:增加的费用和工期延误责任都由承包人承担E: 答案:D解析:若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。45、依据FIDIC施工合同条件，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金( )。A:在颁发接收证书时全部返还B:在颁发履约证书时全部返还C:在颁发接收证书和履约证书时各返还一半D:不再返还E: 答案:C解析:保留金的返还。扣留承包商的保留金分两次返还：1)颁发工程接收证书后的

47、返还：a颁发了整个工程的接收证书时，将保留金的前一半支付给承包商。b如果颁发的接收证书只是限于一个区段或工程的一部分，则返还金额保留金总额 402)保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还：a整个合同的缺陷通知(tngzh)期满，返还剩余的保留金。b如果颁发的履约证书只限于一个区段，则在这个区段的缺陷通知期满后，并不全部返还该部分剩余的保留金： 返还金额保留金总额 4046、某工程使用FIDIC施工(sh gng)合同条件订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为( )。A:10月

48、10日B:10月13日C:10月20日D:10月30日E: 答案(d n):A解析:业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，并确认业主占用日为竣工日。提前占用或使用表明该部分工程已达到竣工要求，对工程照管责任也相应转移给业主，但承包商对该部分工程的施工质量缺陷仍负有责任。工程师颁发接收证书后，应尽快给承包商采取必要措施完成竣工检验的机会。47、工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见(yjin)因素索赔等，是依据( )进行分类。A:索赔(su pi)的合同依据B:索赔(su pi)的目的C:索赔事件的性质D:

49、索赔的起因答案:C解析:按索赔事件的性质分类，承包商的索赔划分为1）工程延误索赔2）工程变更索赔3）合同被迫终止的索赔4）工程加速索赔5）意外风险和不可预见因素索赔6）其他索赔48、某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交( )。A:索赔报告B:索赔意向通知C:索赔依据和资料 D:工期和费用索赔的具体要求E: 答案:B解析:索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求。如果超过这

50、个期限，工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。49、下列(xili)有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是( )。A:在授权(shuqun)范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定B:工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有(jyu)强制性的约束力C:工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D:工程师的索赔处理决定不需通知发包人E: 答案:A解析:在经过认真分析研究，与承包人、发包人广泛讨论后，工程师应该向发包人和承包人提出自己的“索赔处理决定”。通过协商达不成共识时，承包人仅有权得到所提供的证据满足工程师认为索赔成立那部分的付款和工期顺延。不论工程

51、师与承包人协商达到一致，还是他单方面作出的处理决定：（1）批准给与补偿的款额和顺延工期的天数如果在授权范围之内，则可将此结果通知承包人，并抄送发包人。补偿款将计入下月支付工程进度款的支付证书内，顺延的工期加到原合同工期中去。（2）如果批准的额度超过工程师权限，则应报请发包人批准。通常，工程师的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。50、下列行为中属于委托代理的法律行为有( )。A:施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人B:监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人C:施工企业的法定代

52、表人作为工程项目投标的负责人D:建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜E:总监理工程师分配专业监理工程师负责(fz)本专业范围内的监理工作答案(d n):A,B,D,E解析:委托代理(dil)，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。在委托代理中，被代理人所作出的授权行为属于单方的法律行为，仅凭被代理人一方的意思表示，即可以发生授权的法律效力。施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人、监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人和建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜属于委托代理的法律行为；对于“总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作”，“分配专业监

53、理工程师负责本专业范围内的监理工作”是“总监理工程师”的授权委托，所以专业监理工程师是总监理工程的委托代理人。51、在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有( )。A:投标人提供投标保函B:中标人提供担保公司出具的履约保证书C:发包人提供银行出具的工程款支付担保函D:发包人提供的在建工程留置权担保E:承包人提交的预付款保函答案:A,B,C,E解析:选项ABCE是在工程项目建设过程中，可采用的担保方式，是担保方式中的保证。对于选项D中的留置，是指债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。

54、由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。依担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。52、建设工程一切险的被保险人(bi bo xin rn)可以包括( )。A:业主B:总承包(chngbo)商C:分包商D:业主(yzh)聘用的监理工程师E:设备供应商答案:A,B,C,D解析:按照所提供的教材的解释，建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方(即具有可保利益的各方)，均可作为被保险人。如果被保险人不止一家，则各家接受赔偿的权利以不超过其对保险标

55、的的可保利益为限。被保险人可以包括：(1)业主或工程所有人；(2)承包人或者分包人；(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。53、根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有( )。A:要约撤回和要约撤销所处法律效力状态不同B:撤回和撤销的目的不同C:撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D:受要约人对要约知晓的情况不同E:对要约人的约束条件不同答案:A,C,D,E解析:根据合同法第十七条，要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。第十八条要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。第十九条有下列情形

56、之一的，要约不得撤销：(一)要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；(二)受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。按照上述规定，撤回要约是在要约生效之前，撤销要约是在要约生效之后；撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同；撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人说明受要约人知晓了要约的情况(qngkung)，而撤回要约是在要约生效之前，受要约人并不知晓要约的情况；合同法进一步规定了要约不得撤销的情形，而对于，合同法没有进一步规定撤回要约不得撤回的情形。54、合同法规定(gudng)的合同有效条件包括( )。A:合同(h tong)当事人具

57、有民事权利能力和民事行为能力B:当事人意思表示真实 C:合同当事人签字或盖章D:合同应当采用书面形式 E:不违反法律或社会公共利益答案:A,B,E解析:合同生效是指合同对双方当事人的法律约束力的开始。合同生效应当具备下列条件：1）当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力；2）意思表示真实；3）不违反法律或者社会公共利益55、甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让(zhunrng)丙公司完成，依照合同法规定，其法律关系特点为( )。A:甲、乙公司作为合同(h tong)主体不变B:甲公司可要求丙公司履行转让(zhunrng)部分的义务C:丙公司可以对乙公司行使抗辩权D:丙公司不履行义

58、务，应对乙公司承担违约责任E:乙公司不能强迫丙公司履行义务答案:C,D解析:债务全部转移和债务部分转移。当债务全部转移时，债务人即脱离了原来的合同关系，则由第三人取代原债务人而承担原合同债务，原债务人不再承担原合同中的义务和责任；当债务部分转移时，原债务人并未完全脱离债的关系，而是由第三人加入原来的债的关系，并与债务人共同向同一债权人承担原合同中的义务和责任。合同法规定：“债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。”56、合同法中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括( )。A:补偿性原则 B:严格责任原则C:惩罚性原则D:有限责任原则E:连带责任原则 答案:A,B解析:当事

59、人承担违约责任的条件，是指当事人承担违约责任应当具备的要件。按照合同法规定，承担违约责任的条件采用严格责任原则，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。严格责任原则还包括，当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向对方承担违约责任。合同法规定的承担违约责任是以补偿性为原则的。补偿性是指违约责任旨在弥补或者弥补因违约行为造成的损失。57、某工程项目施工(sh gng)中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是( )。A:施工合同(h tong)中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构B:通过有关调解(tioji)仍未解决合同纠纷C:

60、施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议D:和解无效E:人民法院没有管辖权答案:A,C解析:仲裁的原则包括自愿的原则，即当事人采用仲裁的方式解决合同纠纷，应当达成仲裁协议，仲裁协议的内容包括：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。58、招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括( )。A:要求施工企业必须具备一定的资质等级B:要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级C:要求投标人必须拥有进口的施工机具D:要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材E:要求专业工程的施工企业必须是本系统的答案(d n):C,D,E解析:政府主管部