消防工程施工合同模板标准样板

1、 消防工程施工合同托运人： （以下简称甲方）承包商： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建设法等有关法律、行政法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方当事人有就该消防工程的建设达成协议，签订了本合同。项目概况1.1 项目名称：_ 消防工程1.2 项目地点： 1.3 项目内容： 1.4 承包方式： 2. 合同期限2.1 开始日期： 2.2 完成日期： 2.3 合同总期限 天空合约价格3.1 固定总合同价格：3.2 喷涂费用按每点计算。消防栓的安装是每套。泵房按泵计算。排污泵成套（不包括土方和水井）。元（￥： 237080.00元。）（不含消防检查费）5. 图纸一份和

2、 其他 与 消防 工程 相关 的 专业 图纸 一份 交给 乙方 .5.2 未经甲方同意，乙方不得将上述图纸转让给第三方。六、甲方工作6.1 解决乙方工地居住面积问题；6.2 协调处理乙方与其他施工单位的施工合作；6.3 协助乙方解决施工所需的水、电、垂直运输等条件，并保证施工期间的需要；6.4 办理消防工程开工报告等施工所需的证件和批文，以及临时用地、停水、停电等的申请和审批手续，并向乙方提供施工项目消防设计审查意见；6.5 组织乙方和设计单位进行联合审图和设计交底；6.6 对乙方代表及施工现场的施工人员进行甲方施工现场相关制度的培训；6.7 申报消防工程竣工资料；6.8 组织消防工程消防管理

3、部门的验收工作；7、乙方工作7.1 遵守政府有关部门对施工现场交通、施工噪声、环境保护和安全的规定根据生产管理规定，按规定办理相关手续，并承担由此产生的费用；7.2 本消防工程交付甲方前，应负责甲方竣工工程的保护（该工程尚未验收交付，甲方已使用的除外）；7.4 整理项目竣工资料；7.5 配合甲方做好本项目消防部门的验收工作；7.6 确保施工现场清洁，符合环境卫生管理的有关规定；7.7 遵守甲方现场管理及工期要求；7.8 培训业主与项目相关的技术人员；7.9 乙方负责并保证消防工程已通过消防部门的验收；八、进度计划8.1 乙方在开工后三天内向甲方提交施工组织设计及进度计划一式两份。甲方应在收到文

4、件后二日内确认或提交书面修改意见。8.2 乙方应按甲方确认的工期组织施工，并接受甲方对进度的检查和监督。九、开工与延期9.1 乙方应按本合同约定的开工日期开工。9.2 乙方有能力按时开工的，应不迟于合同约定的开工日期前五日以书面形式向甲方提出延期施工的理由和要求。甲方应在收到申请后48小时内以书面形式回复乙方。甲方不予答复的，视为同意乙方的要求，工期顺延。9.3 如因甲方原因不能在本合同约定的日期开工建设，甲方应书面通知乙方推迟开工日期并相应延长工期。10、停工10.1甲方认为需要停工时，应书面要求乙方停工，并在提出要求后48小时内提出书面意见。乙方落实甲方处理意见后，可书面提出复工请求，甲方

5、应在48小时内回复。如甲方未在48小时内回复，乙方可自行复工。如因甲方原因停工，甲方应承担附加合同价款，赔偿乙方因此造成的损失，并相应延长工期。如因乙方原因停工，产生的费用由乙方承担，工期不予延长。11、工期延误11.1 如因下列原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（一）甲方未提供本合同约定的图纸和开工条件；（2）甲方未在本合同约定的日期支付工程预付款和进度款，导致无法正常施工的；（三）设计变更和工程量增加；（4）一周内因停水停电，乙方愿意停工12小时以上的；(5) 不可抗力；（6）甲方同意延长工期的其他条件（合同订立时可以预见的，应详细写明）；12.质量标准12.1本消防工程的质量必

6、须符合法定消防专业质量检验评价部门的验收标准和资质。13. 检查和返工13.1 乙方应认真按照标准、规范和图纸的要求进行施工，并随时接受监理和甲方的检查和检查。自行承担因工程质量未达到本合同约定标准而发生的费用。13.2 检查和检查不得影响正常施工。14. 项目付款14.1 预付款：甲方应在本合同规定的生效日期前三天内以人民币预付乙方生活费万元（￥ 10000元）14.2 进度付款：根据工程每月完成情况，缴纳工程费，工程竣工后支付工程总造价的97% ，消防部门验收合格后支付剩余的3%。14.3 本合同其他条款约定的附加合同条款与进度款同期调整。14.4 如甲方在第 16.2 条规定的付款时间后

7、仍未支付进度款，乙方应向甲方发出要求付款的通知。如甲方收到通知后仍无法支付，经乙方同意，双方达成书面延期支付协议，可按延期条款延期支付。付款协议延期付款。15、材料设备供应甲方负责采购本项目所需的一切材料和设备。双方另有约定的，双方应签订补充协议。16.工程设计变更16.1甲方在施工过程中对原设计进行变更的，应提前14天以书面形式向乙方发出变更通知。因变更导致合同价格上涨或减少给乙方造成的损失由甲方承担，延期工期顺延。16.2 乙方不得擅自改变原工程设计。否则由乙方负责，延误工期不予延长。16.3 如有变动，应在乙方承包工程款中加收85%的费用。17. 维护17.1 维修内容及范围：乙方施工的

8、全部工程内容。17.2 维修期：自验收合格之日起十二个月。18、违约责任18.1 甲方发生下列情形，即为违约：（一）甲方未按本合同第14.2条约定支付工程预付款的，乙方不参与施工，工期顺延；（2）甲方未按本合同第14.2条约定支付工程进度款，导致无法进行施工的，乙方可以停工，工期顺延。（3）甲方未按本合同第14.3条规定支付工程竣工结算款的，自当日起按合同总价的4/10,000按日向乙方支付违约金。在约定的日期到期后。18.2 发生下列情形时，乙方违约因乙方原因导致工程质量不符合本合同第13.1条规定的质量标准的，应在7日内免费修理或返工。19. 争议解决19.1 如因履行合同发生争议，双方应协商解决；协商不成的，应当向有管辖权的人民法院提起诉讼。20. 合同的终止20.1 双方可以协商一致解除本合同。20.2 如因不可抗力原因无法履行合同，双方可以解除合同。20.3 因一方违约（包括停工、延期施工）不能履行合同的，双方可以解除合同。20.4 一方按照本合同约定要求解除合同的，应当书面通知对方解除合同，并在通知发出前7日通知对方，合同应通知到达对方时终止。21. 不可抗力21.1 本合同所称的不可抗力，是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。22、合同的效力和终止22.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。 23. 合同数量23.