2025年度数据中心建设承包合同参考范文4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.2甲方基本信息2.合同标的及建设内容2.1数据中心建设规模2.2数据中心建设地点2.3数据中心建设内容3.合同工期及进度要求3.1合同工期3.2进度要求及节点4.工程质量标准及验收4.1工程质量标准4.2工程验收标准4.3验收程序及时间5.工程造价及付款方式5.1工程造价组成5.2付款方式及时间5.3付款条件及手续6.合同变更及终止6.1合同变更条件6.2合同终止条件7.违约责任及争议解决7.1违约责任7.2争议解决方式8.合同解除及终止条件8.1合同解除条件8.2合同终止条件9.保密条款9.1保密范围9.2保密义务10.合同生效及期限10.1合同生效条件10.2合同期限11.合同解除及终止程序11.1合同解除程序11.2合同终止程序12.附件12.1数据中心建设方案12.2设计图纸12.3有关技术规范13.合同份数及送达13.1合同份数13.2合同送达14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1名称：[承包方名称]1.1.2地址：[承包方地址]1.1.3法定代表人：[承包方法定代表人]1.1.4注册资本：[承包方注册资本]1.2甲方基本信息1.2.1名称：[甲方名称]1.2.2地址：[甲方地址]1.2.3法定代表人：[甲方法定代表人]1.2.4注册资本：[甲方注册资本]2.合同标的及建设内容2.1数据中心建设规模2.1.1总建筑面积：[建筑面积]2.1.2机房面积：[机房面积]2.1.3支援系统面积：[支援系统面积]2.2数据中心建设地点2.2.1省份：[省份]2.2.2城市：[城市]2.2.3详细地址：[详细地址]2.3数据中心建设内容2.3.1硬件设施建设2.3.1.1服务器及存储设备2.3.1.2网络设备2.3.1.3安全设备2.3.2软件设施建设2.3.2.1数据库管理系统2.3.2.2信息安全管理系统2.3.2.3数据备份与恢复系统3.合同工期及进度要求3.1合同工期3.1.1计划工期：[计划工期]3.1.2实际工期：[实际工期]3.2进度要求及节点3.2.1设备安装阶段：[节点时间]3.2.2系统调试阶段：[节点时间]3.2.3验收阶段：[节点时间]4.工程质量标准及验收4.1工程质量标准4.1.1符合国家相关技术规范和标准4.1.2系统运行稳定，性能满足要求4.1.3硬件设施设备符合厂家技术参数4.2工程验收标准4.2.1符合合同约定内容4.2.2系统运行稳定，无故障4.2.3设备参数符合技术要求4.3验收程序及时间4.3.1验收程序：[验收程序]4.3.2验收时间：[验收时间]5.工程造价及付款方式5.1工程造价组成5.1.1材料费5.1.2人工费5.1.3机械费5.1.4其他费用5.2付款方式及时间5.2.1预付款：[预付款金额及比例]5.2.2进度款：[进度款支付节点及比例]5.2.3结算款：[结算款支付条件及比例]5.2.4验收款：[验收款支付条件及比例]6.合同变更及终止6.1合同变更条件6.1.1不可抗力因素6.1.2国家政策调整6.1.3合同双方协商一致7.违约责任及争议解决7.1违约责任7.1.1逾期完工的违约责任7.1.2质量不达标的违约责任7.1.3违约金的计算方法7.2争议解决方式7.2.1双方协商解决7.2.2仲裁委员会仲裁7.2.3法院诉讼8.合同解除及终止条件8.1合同解除条件8.1.1甲方严重违约8.1.2乙方严重违约8.1.3合同双方协商一致8.1.4不可抗力因素导致合同无法履行8.2合同终止条件8.2.1合同约定的工期完成8.2.2合同双方协商一致8.2.3合同因解除而终止9.保密条款9.1保密范围9.1.1技术信息9.1.2商业秘密9.1.3项目资料9.2保密义务9.2.1合同双方应对保密信息严格保密9.2.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露9.2.3保密期限为合同履行完毕后[保密期限]10.合同生效及期限10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章10.1.2依法完成备案登记10.1.3甲方支付预付款10.2合同期限10.2.1合同期限自生效之日起至[合同期限]10.2.2合同期满后，如无特殊情况，自动续期11.合同解除及终止程序11.1合同解除程序11.1.1提出解除合同方应提前[提前通知期]书面通知对方11.1.2双方协商确定解除合同的具体事宜11.1.3履行合同解除的相关手续11.2合同终止程序11.2.1合同期限届满或双方协商一致终止11.2.2履行合同终止的相关手续11.2.3结清合同相关款项12.附件12.1数据中心建设方案12.1.1项目概述12.1.2技术方案12.1.3施工组织设计12.2设计图纸12.2.1建筑设计图纸12.2.2结构设计图纸12.2.3电气设计图纸12.3有关技术规范12.3.1国家及行业标准12.3.2行业协会标准12.3.3企业内部标准13.合同份数及送达13.1合同份数13.1.1本合同一式[合同份数]份13.1.2甲方[份数]份，乙方[份数]份13.2合同送达13.2.1合同签署后，甲方一份，乙方一份13.2.2合同副本及附件由乙方负责送达甲方指定地址14.其他约定事项14.1合同未尽事宜，由双方另行协商解决14.2本合同自双方签字盖章之日起生效14.3本合同未尽事宜，以国家相关法律法规为准14.4本合同附件与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的定义1.1.1第三方是指合同双方之外的独立法人或其他组织，包括但不限于监理方、检测方、咨询方、融资方等。1.2第三方介入的目的1.2.1提高工程质量与效率1.2.2确保合同履行的公正性1.2.3提供专业意见与建议2.第三方介入程序2.1第三方的选择与确定2.1.1由合同双方共同选择或通过招投标程序确定2.1.2第三方应具备相应的资质和经验2.2第三方介入的时间2.2.1在合同签订后，项目实施前3.第三方的责权利3.1第三方的责任3.1.1按照合同约定和行业标准履行职责3.1.2对其提供的专业意见负责3.1.3对其工作范围内的安全事故负责3.2第三方的权利3.2.1获取合同双方提供的相关资料3.2.2对合同执行情况进行监督和检查3.2.3对合同履行提出建议和意见3.3第三方的义务3.3.1保护合同双方的商业秘密3.3.2独立公正地履行职责3.3.3对其工作范围内的质量、安全、进度负责4.第三方责任限额4.1责任限额的确定4.1.1根据第三方提供的专业服务内容确定4.1.2考虑到项目的规模和复杂程度4.2责任限额的约定4.2.1第三方对合同履行过程中的任何损失承担的责任不超过[责任限额]4.2.2超过责任限额的部分由合同双方按约定的比例分担5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与承包方的划分5.1.1第三方对承包方的工作进行监督和检查5.1.2承包方对第三方的监督和检查提供必要的支持和配合5.2第三方与甲方的划分5.2.1第三方对甲方提出的要求和意见负责5.2.2甲方对第三方的服务进行监督和评价5.3第三方与监理方的划分5.3.1第三方与监理方在各自的职责范围内开展工作5.3.2如有交叉，双方应协商解决6.第三方介入的合同条款6.1第三方介入的合同6.1.1第三方介入的合同应作为本合同的附件6.1.2第三方介入的合同应与本合同具有同等法律效力6.2第三方介入的费用6.2.1第三方介入的费用由合同双方按约定的比例承担6.2.2第三方介入的费用应在本合同约定的付款方式中体现7.第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更7.1.1如有需要，合同双方可协商变更第三方介入的合同7.1.2变更后的合同应作为本合同的附件7.2第三方介入的解除7.2.1如有需要，合同双方可协商解除第三方介入的合同7.2.2解除后的合同应终止执行，并按照合同约定处理相关事宜8.第三方介入的争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方协商解决8.1.2仲裁委员会仲裁8.1.3法院诉讼8.2争议解决程序8.2.1发生争议后，双方应在[争议解决期限]内协商解决8.2.2如协商不成，可按照本合同约定的争议解决方式处理第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.数据中心建设方案详细要求：包括项目概述、技术方案、施工组织设计、设备选型、网络架构等。说明：此方案为项目实施的基础，需双方共同确认。2.设计图纸详细要求：包括建筑设计图纸、结构设计图纸、电气设计图纸、设备布置图等。说明：设计图纸需符合国家相关标准和规范，并由专业设计单位出具。3.有关技术规范详细要求：包括国家及行业标准、行业协会标准、企业内部标准等。说明：技术规范为项目实施的依据，需双方共同遵守。4.合同双方营业执照副本详细要求：营业执照需为有效期内，并加盖公章。说明：证明合同双方具备合法经营资格。5.合同双方法定代表人身份证明详细要求：提供法定代表人身份证复印件，并加盖公章。说明：证明法定代表人身份，授权签订合同。6.合同双方授权委托书详细要求：如法定代表人不能亲自签订合同，需提供授权委托书。说明：证明授权人有权代表公司签订合同。7.预付款支付凭证详细要求：提供预付款支付凭证，证明已支付预付款。说明：证明合同双方履行了合同约定的付款义务。8.进度款支付凭证详细要求：提供进度款支付凭证，证明已支付进度款。说明：证明合同双方履行了合同约定的付款义务。9.结算款支付凭证详细要求：提供结算款支付凭证，证明已支付结算款。说明：证明合同双方履行了合同约定的付款义务。10.验收款支付凭证详细要求：提供验收款支付凭证，证明已支付验收款。说明：证明合同双方履行了合同约定的付款义务。说明二：违约行为及责任认定：1.逾期完工违约责任认定：承包方未按合同约定的时间完成工程，每逾期一天，应向甲方支付[违约金比例]的违约金。示例：合同约定工期为120天，实际工期为150天，则承包方需支付[违约金比例]×30天的违约金。2.质量不达标违约责任认定：工程不符合合同约定的质量标准，承包方需进行返工或修复，直至达到约定标准。示例：机房温度超过设计标准，承包方需进行整改，直至温度符合要求。3.未经批准擅自变更设计违约责任认定：承包方未经甲方同意，擅自变更设计，导致工程延误或增加费用，承包方需承担相应责任。示例：承包方未按甲方要求进行设计变更，导致工期延误，需承担相应违约责任。4.未经批准擅自停工违约责任认定：承包方未经甲方同意，擅自停工，导致工程延误，承包方需承担相应责任。示例：承包方未按合同约定进行施工，擅自停工，导致工期延误，需承担相应违约责任。5.未经批准擅自分包违约责任认定：承包方未经甲方同意，擅自分包工程，导致工程质量或进度问题，承包方需承担相应责任。示例：承包方未按合同约定进行分包，导致工程质量问题，需承担相应违约责任。全文完。合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景：随着信息技术的飞速发展，我国数据中心建设已成为推动信息化建设的重要基石。为了提高数据中心建设水平，甲方决定在2025年度进行数据中心建设项目，现邀请乙方进行承包。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在2025年度数据中心建设项目中的权利、义务，确保项目顺利进行，达到预期目标。三、定义与解释3.1专业术语：（1）数据中心：指为提供数据存储、处理、传输等服务的专用场地及设备。（2）承建单位：指负责数据中心建设项目的单位。（3）系统集成：指将多个系统或设备整合成一个整体，以满足特定需求。3.2关键词解释：（1）承建周期：指承建单位完成数据中心建设的时间期限。（2）验收标准：指数据中心建设完成后，需满足的性能、质量等方面的标准。（3）售后服务：指承建单位在数据中心投入使用后，提供的维护、保养、技术支持等服务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方的权利：1.指定乙方进行数据中心建设项目的承建；2.对乙方履行合同情况进行监督；3.检查验收数据中心建设成果。（2）甲方的义务：1.提供必要的项目资料和现场条件；2.配合乙方完成项目建设；3.按合同约定支付工程款项。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方的权利：1.接受甲方指定的数据中心建设项目；2.享有合同约定的工程款项；3.对甲方提供的信息进行保密。（2）乙方的义务：1.按合同约定完成数据中心建设；2.严格遵守国家相关法律法规和技术标准；3.在项目验收前，对数据中心进行维护和保养。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程直接费用：包括但不限于建筑材料、设备采购、安装调试、人工费用等；（2）间接费用：包括但不限于项目管理费、设计费、监理费、咨询费等；（3）其他费用：包括但不限于税费、保险费、不可预见费等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）进度款：在项目实施过程中，甲方应根据乙方提交的进度报告和实际完成情况，按月支付合同总价款的50%作为进度款；（3）竣工结算款：项目竣工验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价款的15%作为竣工结算款；（4）质保金：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的5%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方应在7个工作日内无息退还乙方。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后10个工作日内；（2）进度款：每个进度节点完成后10个工作日内；（3）竣工结算款：竣工验收合格后30个工作日内；（4）质保金：质保期满后7个工作日内。7.4支付条款（1）甲方应在支付款项前，向乙方提供合法有效的税务发票；（2）乙方应在收到甲方支付款项后，向甲方提供相应的收款凭证；（3）支付款项应以人民币结算，如涉及外汇，按国家外汇管理规定办理。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付款项，应向乙方支付应付款项的1%作为违约金；（2）甲方未按时提供项目资料和现场条件，导致乙方延误工期，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成项目建设，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金；（2）乙方未按约定质量标准完成项目，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担。8.3赔偿金额和方式违约方应按照实际损失赔偿对方，赔偿金额以合同约定为准，赔偿方式包括但不限于货币赔偿、修复、更换等。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的技术秘密、商业秘密和其他保密信息，均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然原因或社会原因，导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等；（2）政府行为：政策调整、战争、罢工等；（3）社会异常：公共卫生事件、社会秩序混乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并提供相关证明；（2）在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同；（3）不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例（1）自然灾害：地震导致数据中心建设中断；（2）政府行为：政策调整导致项目建设成本增加；（3）社会异常：公共卫生事件导致项目延期。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、保密的；（2）法律法规禁止转让的；（3）合同约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对数据中心项目的设计、施工、验收等环节的监督权；（2）乙方保留对数据中心项目的知识产权和商业秘密的合法权益。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，如遇国家法律法规、政策调整，导致合同内容需变更时，双方应协商一致，并按法定程序办理变更手续；（2）在合同履行期间，如遇不可抗力事件，导致合同无法履行时，双方应按不可抗力条款的规定处理。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改或补充，均需经双方协商一致，并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经双方签字或盖章的修改或补充文件，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应积极配合乙方完成数据中心建设；（2）乙方应按时提交项目进展报告，接受甲方监督检查。15.2协作与配合方式（1）双方应通过定期会议、电话、邮件等方式保持沟通；（2）双方应指定专人负责合同的履行和协调工作。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，与其他文件无关，其内容不构成对其他文件的修改或补充。16.3增减条款未经双方协商一致，任何一方不得单方面增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人（签字）：____________________日期：____________________乙方（盖章）：法定代表人（签字）：____________________日期：____________________见证人（签字）：____________________日期：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.项目可行性研究报告2.数据中心建设方案3.设计图纸及相关技术规范4.甲方提供的场地条件说明5.乙方提交的施工组织设计6.甲方提供的工程款项支付计划7.不可抗力事件证明材料8.项目验收报告9.争议解决相关文件10.其他双方认为需要作为合同附件的材料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付款项：认定甲方违约，应支付违约金。未按时提供项目资料和现场条件：认定甲方违约，应赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约行为及认定：未按时完成项目建设：认定乙方违约，应支付违约金。未按约定质量标准完成项目：认定乙方违约，应承担整改费用。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指因自然原因或社会原因，导致合同无法履行或履行困难的客观情况。2.知识产权：指权利人对其创作的文学、艺术和科学作品等智力成果所享有的专有权利。3.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。4.仲裁：指当事人根据他们之间达成的仲裁协议，自愿将争议提交仲裁机构进行审理并作出裁决的一种争议解决方式。5.诉讼：指当事人通过法院进行诉讼，依法解决争议的一种法律程序。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付款项。解决办法：甲方应按照合同约定支付款项，如未支付，乙方有权要求甲方支付违约金。2.问题：乙方未按时完成项目建设。解决办法：乙方应加快工程进度，如因客观原因导致延误，应及时通知甲方，并协商解决方案。3.问题：数据中心建设过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即进行整改，确保项目质量符合合同约定。4.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：双方应友好协商解决争议，如协商不成，可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任第三方应承担其提供的设备、技术或服务的质量责任，确保符合合同要求。第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准，保证其产品或服务的安全性。2.第三方权利第三方有权获得合同约定的报酬，并在合同履行完毕后，乙方应按约定支付。第三方有权要求乙方提供必要的工作条件和信息，以完成其责任。3.第三方义务第三方应按照合同约定的时间、质量、数量等要求，提供合格的产品或服务。第三方应配合乙方进行项目验收，并对验收过程中发现的问题承担责任。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款乙方有权要求甲方按合同约定提供必要的场地、设施和条件。乙方有权要求甲方提供必要的项目资料和设计文件。乙方有权要求甲方在项目实施过程中提供必要的支持和配合。2.乙方利益条款乙方有权要求甲方在项目验收合格后，按约定支付工程款项。乙方有权要求甲方在合同履行期间，对项目进行监督检查。乙方有权要求甲方在合同履行完毕后，对项目进行维护和保养。3.甲方的违约及限制条款甲方的任何违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。甲方的任何限制行为，如未经乙方同意，不得擅自变更合同内容。甲方的任何损害乙方利益的行为，乙方有权要求甲方进行赔偿。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款甲方可要求乙方按合同约定的时间、质量、数量等要求，完成项目建设。甲方可要求乙方在项目实施过程中，定期提交项目进展报告。甲方可要求乙方在项目验收前，对项目进行自检。2.甲方的利益条款甲方可要求乙方在项目验收合格后，按约定支付工程款项。甲方可要求乙方在合同履行期间，对项目进行监督检查。甲方可要求乙方在合同履行完毕后，对项目进行维护和保养。3.乙方的违约及限制条款乙方的任何违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。乙方的任何限制行为，如未经甲方同意，不得擅自变更合同内容。乙方的任何损害甲方利益的行为，甲方有权要求乙方进行赔偿。全文完。合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同签订地点1.6合同目的1.7合同有效期1.8合同份数1.9合同附件第二章数据中心建设背景2.1项目背景2.2项目必要性2.3项目可行性2.4项目目标2.5项目规模第三章项目建设内容3.1数据中心硬件设施3.2数据中心软件设施3.3数据中心网络安全3.4数据中心能源管理3.5数据中心运维服务第四章合同双方权利与义务4.1承包方权利与义务4.2业主方权利与义务4.3合同履行过程中的权利与义务第五章合同价格及支付方式5.1合同总价5.2分阶段付款5.3付款时间及方式5.4付款条件及违约责任第六章合同工期及进度安排6.1合同工期6.2工程进度计划6.3进度调整及违约责任第七章质量要求及验收标准7.1质量要求7.2验收标准7.3验收程序及时间7.4质量违约责任第八章安全生产及环境保护8.1安全生产要求8.2环境保护要求8.3安全生产及环境保护措施8.4违约责任第九章保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任第十章违约责任10.1承包方违约责任10.2业主方违约责任10.3违约赔偿第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序第十二章合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理第十三章合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理第十四章合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同变更及解除14.3合同解除后的处理14.4合同附件及补充条款14.5合同解释及争议解决14.6合同签署日期及地点14.7合同份数及效力合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称：2025年度数据中心建设承包合同1.2合同编号：_______1.3合同签订日期：_______1.4合同双方基本信息：1.4.1业主方名称：1.4.2业主方地址：1.4.3业主方联系人：1.4.4业主方联系电话：1.4.5承包方名称：1.4.6承包方地址：1.4.7承包方联系人：1.4.8承包方联系电话：1.5合同签订地点：_______1.6合同目的：建设并交付符合业主方要求的数据中心1.7合同有效期：自_______起至_______止1.8合同份数：一式_______份，业主方_______份，承包方_______份1.9合同附件：1.数据中心设计方案；2.技术规范；3.合同补充协议第二章数据中心建设背景2.1项目背景：随着信息技术的发展，业主方需要建设一个高效、安全、稳定的数据中心，以满足业务需求。2.2项目必要性：数据中心是业主方业务运行的重要基础设施，建设数据中心对于提高业务效率和降低运营成本具有重要意义。2.3项目可行性：经过市场调研和专家论证，项目具备可行性。2.4项目目标：建设一个满足业主方业务需求的数据中心，包括硬件设施、软件设施、网络安全、能源管理、运维服务等。2.5项目规模：数据中心总面积为_______平方米，机柜数量为_______个。第三章项目建设内容3.1数据中心硬件设施：3.1.1服务器、存储设备、网络设备等硬件设备的采购、安装、调试。3.1.2数据中心机房的建设，包括机房装修、通风、消防、电力等。3.1.3数据中心配套设施的建设，包括监控系统、门禁系统、UPS电源等。3.2数据中心软件设施：3.2.1操作系统、数据库、中间件等软件的安装、配置、优化。3.2.2数据备份、恢复、容灾等软件的部署。3.3数据中心网络安全：3.3.1网络设备的配置、安全策略的制定。3.3.2防火墙、入侵检测、病毒防护等安全产品的部署。3.4数据中心能源管理：3.4.1能源设备的采购、安装、调试。3.4.2能源消耗监测、节能措施的实施。3.5数据中心运维服务：3.5.1数据中心日常运维管理。3.5.2故障响应、维修服务。第四章合同双方权利与义务4.1承包方权利与义务：4.1.1按照合同约定进行数据中心建设。4.1.2保证数据中心建设质量，按时完成建设任务。4.1.3配合业主方进行工程验收。4.2业主方权利与义务：4.2.1按时支付工程款。4.2.2提供必要的施工条件。4.2.3配合承包方进行工程验收。第五章合同价格及支付方式5.1合同总价：_______元。5.2分阶段付款：5.2.1预付款：合同总价_______%。5.2.2进度款：根据工程进度分阶段支付。5.2.3验收款：合同总价_______%。5.3付款时间及方式：5.3.1预付款：合同签订后_______个工作日内支付。5.3.2进度款：每月_______日前支付。5.3.3验收款：工程验收合格后_______个工作日内支付。5.4付款条件及违约责任：5.4.1业主方应按约定时间支付工程款。5.4.2承包方应保证工程质量，如因承包方原因导致工程质量问题，业主方有权扣除相应款项。第六章合同工期及进度安排6.1合同工期：_______个月。6.2工程进度计划：6.2.1施工准备阶段：_______个月。6.2.2施工阶段：_______个月。6.2.3验收阶段：_______个月。6.3进度调整及违约责任：6.3.1因业主方原因导致工程延期，工期顺延。6.3.2因承包方原因导致工程延期，每延误一日，承包方应支付_______元违约金。第七章质量要求及验收标准7.1质量要求：7.1.1数据中心硬件设施、软件设施、网络安全、能源管理、运维服务符合国家相关标准和规范。7.1.2数据中心建设过程中，严格按照合同约定和设计要求进行。7.2验收标准：7.2.1数据中心硬件设施、软件设施、网络安全、能源管理、运维服务功能正常、性能稳定。7.2.2数据中心建设质量符合国家相关标准和规范。7.3验收程序及时间：7.3.1验收前，承包方应向业主方提交验收申请。7.3.2业主方应在_______个工作日内组织验收。7.4质量违约责任：7.4.1承包方未按约定时间完成建设任务，每延误一日，承包方应支付_______元违约金。7.4.2数据中心建设质量不符合国家相关标准和规范，承包方应承担相应的维修、整改责任。第八章保密条款8.1保密内容：双方在合同履行过程中所涉及的技术秘密、商业秘密、客户信息等。8.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后_______年。8.3违约责任：任何一方违反保密义务，泄露对方保密信息，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第九章违约责任9.1承包方违约责任：9.1.1未按时完成建设任务的，每延误一日，承包方应支付_______元违约金。9.1.2数据中心建设质量不符合约定的，承包方应承担修复、重做或赔偿损失的责任。9.1.3违反保密义务的，按第八章保密条款执行。9.2业主方违约责任：9.2.1未按时支付工程款的，每延误一日，业主方应支付_______元违约金。9.2.2违反保密义务的，按第八章保密条款执行。9.3违约赔偿：违约方应按照实际损失或约定赔偿标准支付赔偿金。第十章争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构：_______仲裁委员会。10.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。第十一章合同解除11.1合同解除条件：11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2一方严重违约，另一方有权解除合同。11.1.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行。11.2合同解除程序：解除合同应书面通知对方，并按照合同约定处理善后事宜。11.3合同解除后的处理：11.3.1合同解除后，双方应按照约定结算工程款。11.3.2合同解除后，双方应按照约定处理剩余工程。第十二章合同终止12.1合同终止条件：12.1.1合同约定的工期届满，且双方无其他争议。12.1.2合同解除。12.2合同终止程序：合同终止后，双方应按照约定处理善后事宜。12.3合同终止后的处理：12.3.1合同终止后，双方应按照约定结算工程款。12.3.2合同终止后，双方应按照约定处理剩余工程。第十三章合同生效及其他13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更及解除：合同的变更或解除应书面通知对方，并经双方协商一致。13.3合同附件及补充条款：本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。13.4合同解释及争议解决：本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。第十四章合同签署14.1本合同一式_______份，双方各执_______份。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效。业主方签字：（签字日期：_______）承包方签字：（签字日期：_______）附件：1.数据中心设计方案2.技术规范3.合同补充协议多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导决策权说明：在合同执行过程中，甲方对数据中心建设的相关决策拥有最终决定权，包括但不限于设备选型、技术方案、施工进度等。1.2甲方提供资料及条件说明：甲方应按照合同约定，及时向承包方提供项目相关资料，包括但不限于土地使用证明、规划许可证、设计图纸等，并确保提供资料的准确性和完整性。1.3甲方监督与检查说明：甲方有权对数据中心建设过程进行监督和检查，确保工程质量和进度符合合同要求。承包方应积极配合甲方的工作。1.4甲方负责协调说明：甲方应负责协调与政府、相关部门及第三方的关系，确保数据中心建设过程中各项手续的办理。1.5甲方支付进度款说明：甲方应按照合同约定，在工程进度达到约定节点时，及时支付承包方相应的进度款。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导决策权说明：在合同执行过程中，乙方对数据中心建设的相关决策拥有最终决定权，包括但不限于设备选型、技术方案、施工进度等。2.2乙方提供技术支持说明：乙方应提供必要的技术支持，包括但不限于技术培训、技术指导、技术咨询服务等。2.3乙方负责施工管理说明：乙方应负责数据中心建设的施工管理，确保工程质量和进度符合合同要求。2.4乙方提供施工方案说明：乙方应在合同签订后_______个工作日内，向甲方提交详细的施工方案，包括施工进度、施工方法、质量保证措施等。2.5乙方负责工程验收说明：乙方应负责数据中心建设的工程验收工作，确保工程符合合同要求。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介职责说明：第三方中介负责对数据中心建设过程中的技术、质量、进度等方面进行监督和评估，确保工程符合合同要求。3.2第三方中介费用说明：第三方中介费用由双方协商确定，并在合同中明确约定。3.3第三方中介报告说明：第三方中介应定期向双方提交工作报告，报告内容包括但不限于工程进度、质量状况、存在问题等。3.4第三方中介争议解决说明：若第三方中介在执行过程中与双方产生争议，应提交争议解决机构进行仲裁。3.5第三方中介责任说明：第三方中介应按照合同约定履行职责，如因第三方中介原因导致工程出现问题，第三方中介应承担相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.数据中心设计方案2.技术规范3.合同补充协议4.第三方中介资质证明5.第三方中介费用支付凭证6.甲方提供的土地使用证明、规划许可证7.甲方提供的项目相关资料8.第三方中介工作报告9.施工方案10.工程进度报告11.工程质量报告12.工程验收报告二、违约行为及认定：1.承包方违约行为：未按时完成建设任务。工程质量不符合约定标准。违反保密义务。未按时支付工程款。2.业主方违约行为：未按时支付进度款。违反保密义务。未提供必要的施工条件。3.违约行为认定：根据合同约定和实际发生情况，由双方协商或第三方中介进行认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指双方在争议发生后，根据仲裁协议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。3.保密协议：指双方在合同履行过程中，就保密事项达成的协议。4.违约金：指因一方违约而应向另一方支付的金钱赔偿。5.争议解决机构：指双方在争议解决方式中指定的仲裁委员会或法院。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：分析延误原因，采取相应措施加快进度，必要时申请工期顺延。2.问题：工程质量问题。解决办法：立即进行整改，确保工程质量符合约定标准。3.问题：付款不及时。解决办法：及时沟通，了解付款延迟原因，并协商解决。4.问题：合同变更。解决办法：双方协商一致，签订合同变更协议。五、所有应用场景：1.新建数据中心建设。2.数据中心升级改造。3.数据中心设备更换。4.数据中心运维服务外包。5.数据中心安全防护升级。6.数据中心节能减排项目。全文完。合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景随着我国信息化建设的不断推进，数据中心作为信息基础设施的重要组成部分，其建设和发展日益受到重视。为满足甲方业务发展需求，提高信息化水平，经双方友好协商，决定就2025年度数据中心建设事宜签订本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在数据中心建设过程中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，实现甲方业务目标。三、定义与解释3.1专业术语（1）数据中心：指为满足甲方业务需求，提供数据存储、处理、传输、备份等服务的专用场所。（2）IT基础设施：指支持数据中心正常运行的各种硬件设备、软件系统、网络设施等。3.2关键词解释（1）数据中心建设：指在指定地点新建或改造现有设施，以满足数据中心运行需求的过程。（2）IT基础设施：指支持数据中心正常运行的各种硬件设备、软件系统、网络设施等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心建设任务。（2）甲方有权对乙方在项目实施过程中的工作进行监督、检查和验收。（3）甲方应按合同约定支付乙方工程款及有关费用。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心建设任务。（2）乙方应确保数据中心建设质量符合国家标准和甲方要求。（3）乙方应配合甲方进行项目验收，并负责解决验收过程中发现的问题。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期限为2025年度。5.2合同履行地点数据中心建设地点：____________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，分阶段完成数据中心建设任务，具体实施计划如下：（1）第一阶段：____________________（2）第二阶段：____________________（3）第三阶段：____________________六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同约定的项目完成，经双方验收合格。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）甲乙双方协商一致，决定终止合同。6.3终止程序（1）一方提出终止合同，应提前30日书面通知对方。（2）双方应就终止合同事宜进行协商，达成一致意见。（3）终止合同后，双方应按照约定办理相关手续。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照约定退还甲方已支付的工程款及有关费用。（2）双方应按照约定承担合同终止后的责任。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程费用：包括但不限于土建工程、电气工程、网络工程、安防工程等直接费用。（2）设备购置费用：包括但不限于服务器、存储设备、网络设备、安防设备等。（3）软件费用：包括但不限于操作系统、数据库、中间件、安全软件等。（4）人员费用：包括但不限于项目管理、技术支持、运维等人员的工资、福利等。（5）其他费用：包括但不限于设计费、咨询费、验收费等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总额的30%作为预付款。（2）进度款：乙方完成合同约定的工作量后，甲方应在收到乙方提交的验收报告和发票后10个工作日内支付相应比例的进度款。（3）结算款：项目竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的最终验收报告和发票后10个工作日内支付结算款，结算款为合同总额的70%。（4）质保金：合同履行完毕后，甲方应在乙方提供相应的质保期服务后，无违约行为发生时，10个工作日内无息退还乙方质保金。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后5个工作日内。（2）进度款：每个阶段完成后，乙方应在下一个工作日提交验收报告和发票。（3）结算款：竣工验收合格后5个工作日内。（4）质保金：合同履行完毕后，乙方提供质保期服务结束后5个工作日内。7.4支付条款（1）甲方应在收到乙方提交的符合约定的发票后，按照约定的支付时间和方式支付款项。（2）甲方支付的款项应明确标注为合同编号和款项性质。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付款项的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的千分之五。（2）甲方未按时提供所需资料或设备的，应向乙方支付延误期间的合理费用。8.2乙方违约（1）乙方未按约定完成工程或提供服务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总额的千分之五。（2）乙方提供的工程或服务不符合约定的，应承担修复或重做责任，直至符合约定要求。8.3赔偿金额和方式（1）因违约给对方造成的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。（2）赔偿金额以实际损失为基础，按照双方协商一致的原则确定。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、业务信息等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理的措施保护保密内容的安全。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可预见、不可避免且无法克服的因素导致合同无法履行。10.2不可抗力事件地震、洪水、台风、战争、政府政策变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，应及时通知对方。（2）双方应采取措施减少损失。（3）因不可抗力导致合同无法履行的，可以部分或全部免除责任。10.4不可抗力实例地震、洪水、瘟疫等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让或以其他方式处分本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形涉及国家安全、商业秘密等法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对数据中心的设计、建设、运营等方面的最终决定权。（2）乙方在合同履行过程中，应遵守国家相关法律法规，不得损害甲方合法权益。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在合同履行期间，对数据中心进行必要的技术升级和改造的权利。（2）乙方不得未经甲方同意，擅自将数据中心的部分或全部权利转让给第三方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。（2）修改和补充的内容，应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力合同的修改和补充，自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲乙双方应就数据中心建设、运营过程中的重大事项进行沟通和协商。（2）乙方应按照甲方要求，提供