建筑合同范本范文多篇_第1页
建筑合同范本范文多篇_第2页
建筑合同范本范文多篇_第3页
建筑合同范本范文多篇_第4页
建筑合同范本范文多篇_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、建筑合同范本范文多篇房地产开发商将自己的项目开发出来之后, 需要找建筑商进行修建, 这时候建设施工就需要写一份建筑合同, 这里给大家分享一些关于建筑合同范本范文,希望对大家能有所帮助。建筑合同范本范文1房主人 ( 甲方 ): 承建人 ( 乙方 ): 根据中华人民共和国合同法 、 建筑法的有关规定,结合本房屋修建工程的具体情况, 为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅工程中的权利、义务,经双方协商同意签订本合同。一、建设地点:二、承建方式及施工准备.甲方将其住宅工程以包工的方式承包给乙方承建。.甲方应及时提供工程所需全部材料。.乙方自带泥工、木工、钢筋工、内外粉刷、盖瓦等建筑活动所需的一切工具, 包括

2、施工用的搅拌机、 震动器等施工机械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施,避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量三、承建工程价格及付款方式.工程总人工造价为人民币壹拾万五千元整( *.00).付款方式:基础施工先付壹万, 主体过半再付贰万, 屋面 盖瓦再付贰万,拆脚线再付贰万,余款作为质量保证金,验收合格交房三个月后无质量问题全部付清 。四、施工安全要求.乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验,以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。.乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工,严格按照抗震安居房屋建设标准建房,在施工期间,以确保工程质量和安全,控制好各种可能存在的危险因素, 消除安

3、全事故的隐患, 随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。.乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全施工,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任与甲方无关。五、工程质量。.乙方按甲方提供的图纸(要求)施工,若发现图纸有不合理部分, 经甲乙双方共同协商, 在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。.工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。建房后的墙体、窗户安装、门等要做到平整、光滑,墙砖、地面做到平滑,杜绝空鼓,符合相关标准。墙面、屋顶、窗沿口等不得出现开裂

4、、渗水等现象。.因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件,乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作,并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的,乙方承担工程质量违约责任。六、违约责任和争议的解决办法.乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的,乙方要无偿修理、返工或重作。造成损失的,乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的, 乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。.甲乙双方因履行本合同发生争议,应耐心协商解决。如经协商仍无法解决的,双方同意提请劳动仲裁委员会进行仲裁。七、合同的生效与终止。1、本合同一式贰份,甲乙双方当事人

5、各执壹份。2、本合同自签订之日起生效。以上合同, 双方必须共同遵守。 如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与该合同具有同等法律效力。甲方签字 (手印 ): 乙方签字 (手印 ) :建筑合同范本范文2合同编号: 发包方: 承包方: 签约时间: 签约地点: 为了保证 施工质量,_如期完成施工任务, 达到双方互惠互利的目的,依据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。1、工程名称: 2、建筑面积(工程形式): 3、施工地点: 4、工期:(1)开工: 年_月_日;(2)竣工: 年_月_日; TOC o 1-5 h z (3)合

6、同工期总共历时 天。5、承包形式: 6、工程质量标准: 7、工程价款:共计人民币 元。8、付款方式:本合同生效后支付合同款项的_%,计 元 ;工程竣工且验收合格后, 支付工程价款的_%, 计元 ;质保金 _元,质保期满后支付。9、质保期: 年。10 、双方的责任义务(1)发包方的责任义务 为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工 TOC o 1-5 h z 条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、 材料质量、 督促工程进度;给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进

7、行施工 ;如期完成施工任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方提供料物及设备的保护 ;教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;承担施工中的一切安全事故责任及费用 ;11、其他(1)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。(2)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。 协商未果, 提交山东曹县人民法院提起诉讼。(3)合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖, 但合同没有约定时,由发包人接受图纸所在地人民法院管辖

8、。依据民事诉讼法第二十三条的规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。第三十五条的规定:两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。三、建筑合同合同履行地的理解所谓 “合同履行地 “,通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点,即义务清偿地点。建设工程设计合同是双务合同, 即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况, 设计人交付设计文件, 并由发包人支付设计费用。 建设工程设计合同在实际操作中, 与建设工程施工合同有所区别, 有的明确了交付设计图纸的地点, 有的对交付图纸的地点

9、没有约定。根据 合同法 第六十一条的规定 “合同生效后, 当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的,可以协议补充 ;不能达成协议的,按合同有关条款或者交易习惯确定 ”。 根据交易习惯, 建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。发包方: 承包方: 委托代理人: 委托代理人: 20_年_月_日 20_年_月_日 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 建筑合同范本范文3发包方: 以下简称甲方_()承包方: 以下简称乙方_()依据中华人民共和国经济合同法 建筑安装工程承包合同条例及有关规

10、定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:(一)工程项目1、工程名称:2、工程地址:3、工程范围: TOC o 1-5 h z 4、承包造价: 元_ (大写: )(二 )工程期限根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期 天。_(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后, 工期相应顺延)开工日期为20_年_月_日至20_年_月_日,总工期 天。(三)本工程竣工质量为一次性合格工程乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、 规程施工和标准进行施工。(四 )工程价款支付及结算本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。(五

11、)其它约定1、甲方承担的安全责任、权利(1)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;(2)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、 标准、 安全生产规章制度和操作规程, 熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案 ;(3)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚 ;(4)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。2、乙方的责任、权利(1)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;(2)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险, 并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险, 在施工过程中

12、如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责;(3)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作 ;(4)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场。(六 )其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。二、建筑工程施工合同签订的主体资格签约过程中, 大家注意的重点是合同的内容, 对施工企业而言,建设单位就是上帝,而忽视了对合同主体资格的审查。有时为了促成合作或碍于情面,往往是 “走过场 ”,这样的做法容易导致主体缺陷而使合同归于无效或难以履

13、行,达不到预期目的。因此应该重视合同主体资格的审查, 首先, 要审查对方的营业执照及年检情况,了解其主体的合法性,如是否合法注册,是否存在未年检而被吊销执照, 是否具有资金能力, 注册资金的到位情况。 在主体资格方面应当着重查看一下对方的营业执照和企业参加年检的证明资料。三、建设施工合同签订注意事项首先, 要审查合同内容是否合法, 有无违反法律法规的强制规定, 是否存在危害社会公共利益或以欺诈、 胁迫手段订立合同损害国家利益,是否存在重大误解和显失公平等情况。其次, 要审查合同主要条款是否完备、 明确, 具有可执行性。各评审部门要根据自己的职责和掌握的公司资源情况对合同各条款进行甄别,确认是否

14、齐备,表述是否清楚可行,公司现有资质能否满足, 并列明应注意事项。 施工合同内容应特别注意以下内容:1、施工范围界定与投标报价或合同价款是否一致及有无动态约定 ;2、 双方权利义务约定是否明确, 用户应该提供的设计文件、原始资料等接点规定是否清楚,能否影响工期 ;3、对用户提出的技术标准及质量、安全等目标要求,能否满足及注意事项 ;4、价款、支付条件及方式、结算方式、公司能否满足及接受;5、索赔程序是否明确可行;6、合同是否采用格式合同及专用条款、补充条款,表述是否准确,不存歧义,合同的用词用语不需要华丽、完美,但是一定要明确,简单明了,避免毫无意义的空话,同时合同条款之间不能出现矛盾。 合同

15、条款的明确性是指用词用语要到达当事人无需再进一步协商的程度;7、纠纷解决方式约定是否合法有效,是否存在风险;8、 识别出新的、 不熟悉的、 公司缺乏经验的材料、 设备、 施工工艺、 验收标准及超出常规的特殊要求, 并进行交底和指导履行;9、违约责任约定是否对等,如果有严厉的违约责任应明确提出注意事项等等,合同条款的对等性是公平原则的重要内容,不要签义务多、责任重、权利少这类一边倒的合同,例如合同只规定我方违约要如何处理而无对方违约如何处理的内容。甲方 (公章 ): 乙方 (公章 ): 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 20_年_月_日 20_年_月_日 TOC o 1-5 h z 建

16、筑合同范本范文4发包方: 建筑施工有限责任公司_(以下简称甲方)承包方: 以下简称乙方_()依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及公司 关于工程项目劳务承包管理暂行规定 。 甲方决定将公司 工程项目部的劳务分包给乙方, 为规范管理, 明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下:该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。二、本合同期限:从 20_年_月_日起至20_年_月_日止。三、工程质量标准:所有分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式:上缴

17、标准: 该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整, 由乙方上缴, 如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。付款方式: 上缴劳务管理费按两次付清, 即主体完工前付_装修完工前付。五、乙方的职责1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。六、乙方的职责:全面履行 公司与 建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。 并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的 50 进行处罚。七、本合同未尽事宜,双方通过协商

18、,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。八、 本合同一式六份, 甲乙双方各执三份, 经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。甲方: 乙方: 甲方代表: 乙方代表: 20_年_月_日 20_年_月_日建筑合同范本范文5发包方( 甲方): 承包方( 乙方): 兹有乙方现承包甲方发包的工程, 根据有关法律、 法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、承包内容:4、承包范围:5、承包方式:6、 质量要求: 建筑装饰装修工程质量验收规范_7、工期要求:20_年_月 _日至20_

19、年_月 _日。二、甲方工作:1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。2、负责向乙方提供临时水电。三、乙方工作:1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。四、关于质量的约定:1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工, 工程质量达到施

20、工合同要求, 相关质量验收规范(GB*-20、GB*-20、GB*-20、GB*-20等)作为本工程的质量评定验收标准。2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。4、 本工程质保期为壹年, 质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。五、关于工期的约定:1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。六、关于价款和结算的约定:1、双方商定本工程合同承包价格元_ (人民币)。本承包价格包含人工费、 机械费、 进退场、 垃圾清运、 材料上运费等。3、付款方式:(1)开工后8

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论