吉林省2015造价员继续教育考试题汇总(共29页)

1、1.浅埋暗挖法是以加固(ji )和处理（A ）为前提，采用足够刚性复合衬砌为基本支护结构的一种用于软土地(td)层近地表隧道的暗挖施工方法。 A. 软弱(runru)地层 B. 岩质地层C. 坚硬粘性土 D. 地下水位高的地层2.下列（A）不符合新奥法的基本特点。 A. 尽量采用小断面开挖以减小对围岩的扰动B. 及时施作密贴于围岩的柔性喷射混凝土及锚杆初期支护，以控制围岩的变形及松弛C. 尽量使隧道断面周边轮廓圆顺，减少应力集中D. 加强施工过程中对围岩和支护的动态监控量测3.强夯法处理大块石高填方地基技术主要内容包括：（C）、挖填交界处的处理、大块石高填方的填筑地基处理等。 A.高填方基底的

2、场地平整 B.高填方竖向设计 C.高填方基底的基岩面上覆土层处理 D.高填方挖、填平衡设计4.在盾构法中适用于江河、湖底或郊外空旷地区的盾构土层开挖的是（B）。 A. 敞开式开挖 B. 挤压式开挖 C. 网格式开挖 D. 机械切削式开挖5.浅埋暗挖法主要适用于不宜明挖施工的土质或软弱无胶结的砂、卵石等第四纪地层，修建覆跨比大于（B）的浅埋地下洞室。 A. 0.1 B. 0.2 C. 0.5 D. 16.灌注桩后注浆技术是将（C）与桩基技术相结合的一项创新技术。 A. 灌浆技术 B.植筋技术 C.土体加固技术 D. 扩孔技术7.盾构法中闭胸式泥土压式开挖是根据（B）开挖面稳定原理施工。 A. 开

3、挖土+搅拌翼 B. 开挖土+添加剂+面板C. 开挖土+泥水+搅拌翼 D. 开挖土+面板8.按沉井横截面形状进行分类，可分为( B )；按沉井竖直截面形状进行分类，可分为柱形沉井、阶梯形沉井和锥形沉井。 A. 单孔沉井、单排孔沉井和双排孔沉井 B. 单孔沉井、单排孔沉井和多排孔沉井C. 单孔沉井、双排孔沉井和多排孔沉井D. 单排沉井、双排孔沉井和多排孔沉井9.新奥法二次衬砌原则上是在（C ）的条件下修筑的。 A. 围岩稳定 B. 地下水疏干 C. 围岩与初期支护变形基本稳定 D. 第一层衬砌变形10.不属于暗挖法的施工技术有（C ）。 A. 新奥法 B. 浅埋暗挖法 C. 旋挖法 D. 管幕法1

4、1.爆破挤淤法地基处理技术主要分为（B ）。 A. 爆破扩充法和爆破振夯法 B.爆破排淤填石法和爆破振夯密实法C.爆破夯实法和爆破排淤法 D.爆破挤压排石法和爆破排淤排石法12.小沉井或矩形沉井短边方向(fngxing)产生偏差时，应(A )。 A. 在下沉少的一侧外部用高压(goy)水冲井壁附近的土，并加偏心压重；在下沉多的一侧加一水平推力，以纠正倾斜B. 在下沉多的方向挖土，下沉少的一侧加重，并用钢绳从横向给沉井一定(ydng)拉力，以纠正沉井倾斜。C. 采用导向木法纠偏D. 采用偏心压重进行纠偏13.挤扩支盘灌注桩的基本施工过程为（C ）。A.成直孔由下而上挤扩支、盘腔放钢筋笼下导管并清

5、沉渣灌混凝土B.成直孔由上而下挤扩支、盘腔放钢筋笼下导管并清沉渣灌混凝土C.边钻边由下而上挤扩支、盘腔下导管并清沉渣放钢筋笼灌混凝土D.边钻边由上而下挤扩支、盘腔放钢筋笼下导管并清沉渣灌混凝土14.沉井下沉至标高，应进行沉降观测，当8h内下沉量不大于(D )时，方可封底。 A. 40mm B. 30mm C. 20mm D. 10mm窗体顶端15.真空预压法主要施工工艺流程为（A ）。A. 砂垫层施工、排水板施工、真空预压施工 B. 场地平整、铺设砂垫层、打设排水板、铺设密封膜 C. 排水板施工、密封沟施工、密封膜施工D.砂垫层施工、密封沟施工、抽真空施工 16.新奥法施工具有及时性、粘结性、

6、封闭性和（B ）。 A. 刚性 B. 柔性 C. 牢固性 D. 持续性17.以下关于逆作法的特点正确的是（C ）。A.遇较大层高的地下室，无需另设临时水平支撑或加大围护墙的断面及配筋B.施工中挖土难度不大，垂直构件在强度和止水性方面续接处理较容易C.可使建筑物上部结构的施工和地下基础结构施工平行立体作业，施工进度快，缩短工期D.开挖和施工交错进行，增加了大开挖时卸载对持力层的影响，加大了基坑内地基回弹量18.水泥粉煤灰碎石桩复合地基是由桩、桩间土和（A ）一起构成复合地基。 A.褥垫层 B. 基础 C. 构造柱 D. 持力层19.真空预压法适用于加固（D ）和其他能够排水固结而且能形成负超静水

7、压力边界条件的软粘土地基。 A. 粘性土 B.砂土 C.湿陷性黄土 D.淤泥、淤泥质土20.爆破挤淤法地基处理施工方案设计包括（C ）的设计。A. 平面布置和爆破方案 B. 土方量和炸药量C. 抛填断面和布药参数 D. 爆破断面和炸药量21.顶管法和盾构法在施工工艺上有许多相同或相似之处，因此它们在技术特点上也有许多共同之处，下列（C ）不属于二者共同特点。 A. 施工不影响地面交通和水面航道 B. 地面作业少C. 衬砌工序简单 D.不受天气气候影响22.管幕是指用小口径顶管机构筑的从推进井延伸至接收井形成的隔水挡土的(A )围幕。 A. 钢管 B. 现浇混凝土管 C. 塑料管 D. 不锈钢复

8、合管23.新奥法开挖作业的方法中（C ）方法多用于不良地质条件下，也是城市隧道抑制下沉时常用的方法。A. 全断面开挖法 B. 台阶开挖法C. 侧壁导坑环型开挖法 D. 半开挖法24.长螺旋水下灌注桩技术与泥浆护壁钻孔灌注桩技术相比，具有无泥浆或水泥浆污染、噪声小、效率高、成本低、（C ）、成桩质量稳定。 A.工艺复杂 B. 安全性高 C.钢筋与混凝土的握裹力强、单桩承载力高 D.可重复利用25.当地下水位高或在岸滩或在浅水中制作沉井时，用砂或土包修筑土岛，土岛的顶面标高通常比沉井施工期间的最高水位高出（ ）m，顶面尺寸至少要使沉井周围有（ ）宽的护道。（D ） A. 0.3，1 B. 0.3，

9、1.5 C. 0.5，1.5 D. 0.5，226.顶管法施工中若偏差大于2m时，采用（D ）纠偏。 A. 超挖法 B. 顶木纠偏法 C. 欠挖法 D. 欠挖及顶木纠偏法27.逆作法施工可有效减少（B ）的费用。A. 建筑物地下结构混凝土工程施工 B. 內撑和工作平台施工及地下室外墙建筑防水层C. 土方开挖 D. 支护结构施工28.下列不属于盾构机的组成部分的是（C ）。 A. 切口环 B. 支承环 C. 管片 D. 盾尾29.逆作法因其在施工中应用时受力良好合理，围护结构变形量小，安全性较高，故以下工程中，（B ）类适用性最好。A.相邻建筑物较远，地下室埋深小，施工场地宽大的建筑工程B.相邻

10、建筑物较近，地下室埋深大，施工场地狭小的建筑工程C.相邻建筑物较远，地下室埋深大，施工场地宽大的建筑工程D.相邻建筑物较近，地下室埋深小，施工场地狭小的建筑工程30.真空预压法的施工设备有（A ），吸水管、密封膜与出膜装置，帷幕墙施工机械等构成。A.抽真空装置 B.压实设备 C. 插桩机 D. 搅拌机31.采用逆作法施工，以（ ）作支护结构，以（C ）作垂直支撑。A.建筑物地下室外墙，中间支承桩和柱B.地下连续墙和内衬墙，地下室柱C.地下连续墙和内衬墙，中间支承桩和柱D.建筑物地下室外墙，地下室柱32.土工合成材料是一种（D ）材料，具有滤层、排水、隔离、加筋、保护、防渗等功能和作用。 A.高

11、效 B.高强 C.土木工程 D.多功能33.利用土料甚至现场土与水泥拌和而成混合料，通过各种成孔方法在土中成孔然后分层填入混合料夯实，形成桩体，并在其上设置褥垫层，从而形成复合地基称为（B ）技术。 A. CFG桩复合地基 B.夯实水泥土桩复合地基 C.强夯法复合地基D.灰土挤密桩复合地基34.逆作法施工中，用作垂直支撑的中间支承柱目前大部分采用（A ）支承。A. 临时钢管柱、型钢柱(宽翼面工字钢)或钢筋混凝土柱B. 预制混凝土柱C. 现浇素混凝土柱D. 木柱35.盾构法施工衬砌拼装中错缝拼装是将相邻衬砌圆环的纵缝错开管片长度的（A ）。 A. 1/21/3 B. 1/31/4 C. 1/41

12、/5 D. 1/51/636.盾构法施工中衬砌壁后压浆的作用（A ）。 （1）控制地层变形及减小地表沉降 （2）加强衬砌防水性能 （3）改善衬砌受力状态 （4）减小对地层的扰动37.沉井的施工，根据不同情况和条件（如沉井高度、地基承载力、施工机械设备等），可采用（A ）。 A. 一次制作一次下沉，分节制作、接高一次下沉，或制作与下沉交替进行B. 分节制作一次下沉，分节制作、接高一次下沉，或制作与下沉交替进行C. 一次制作一次下沉，一次制作、接高一次下沉，或制作与下沉交替进行D. 分节制作一次下沉，一次制作、接高一次下沉，或制作与下沉交替进行38.根据沉井所通过土层和地下水的情况，沉井下沉施工可

13、分为排水挖土下沉和不排水挖土下沉，当(C )可采用排水挖土下沉。 A. 沉井所穿过的土层有较厚的亚砂土和粉砂土，涌水量不大，排水时不致产生流砂现象B. 沉井穿过的土层有较厚的亚砂土和粉砂土，地下水丰富，土层不稳定，有产生流砂的可能性时C. 沉井所穿过的土层透水性较差，涌水量不大，排水时不致产生流砂现象D. 沉井所穿过的土层透水性较差，地下水丰富，土层不稳定，有产生流砂的可能性时39.一般施工大型沉井时多采用（B ）法。 A. 一次制作一次下沉 B. 分节制作、接高一次下沉 C. 分节制作、一次下沉 D. 制作与下沉交替进行40.不属于管幕法的技术特点有（D ）。 A. 施工时无噪音和振动,对周

14、围环境的影响较小 B. 不需降低地下水位,地面沉降较小C.不必进行大范围开挖,不影响城市道路正常交通 D. 成本较低41.沉井施工，为了利于切土下沉，刃脚的内侧面倾角应大于（B ），其高度的确定应考虑便于抽取刃脚下的垫木及挖土施工。 A. 30 B. 45 C. 90 D. 12042.大块石高填方分层填筑施工设计一般要求大块石填料分层填筑厚度为4m，新式填筑施工方法一般采用（B ）。A.堆填法 B.倾填法 C.混填法 D.抛填法43.下列（B ）不属于顶管法应用的范围。 A. 地下交通隧道 B. 地下停车场 C. 地下排水管道 D. 敷设供水管窗体底端44.在多种逆作法中，（A ）利用地下各

15、层钢筋混凝土肋形楼板对四周围护结构形成水平支撑。 A.全逆作法 B.半逆作法 C. 部分逆作法 D. 分层逆作法45.沉井法施工的主要工序为(A )。A. 测量放线、开挖基坑和搭设工作台沉井制作铺砂垫层、承垫木抽取垫木挖土下沉封底、回填、浇筑其它部分结构B. 测量放线、开挖基坑和搭设工作台铺砂垫层、承垫木沉井制作挖土下沉抽取垫木封底、回填、浇筑其它部分结构C. 测量放线、开挖基坑和搭设工作台铺砂垫层、承垫木沉井制作抽取垫木挖土下沉封底、回填、浇筑其它部分结构D. 测量放线、开挖基坑和搭设工作台沉井制作铺砂垫层、承垫木挖土下沉抽取垫木封底、回填、浇筑其它部分结构46.沉井一般由（A ）等部分组成

16、。 A. 刃脚、井壁、内隔墙、凹槽、封底及顶盖B. 刃脚、井壁、顶盖、测量系统、运土车C. 刃脚、井壁、混凝土管、配电系统及顶盖D. 刃脚、井壁、操纵房、导轨及顶盖47.桩底后注浆导管及注浆阀数量宜根据桩径大小设置。对于600mmD1000mm的桩，宜沿钢筋笼圆周对称设置（B ）根。A. 1 B. 2 C. 3 D. 448.多支盘桩是一种较好的桩型，与直孔桩相比，具有显著的技术经济效益。其单方混凝土承载力为相应的直孔桩的（C ）以上。 A. 50% B. 150% C. 2倍 D. 4倍49.强夯法处理大块石高填方地基技术，其核心是如何解决大块石高填方（B ）问题。 A.地基的密实性 B.地

17、基的稳定、均匀、密实 C. 均匀性 D. 稳定性50.盾构法是以盾构为主要施工机具，其主要是用来开挖（B ）的隧道机械。 A. 软弱地层 B. 土砂围岩 C. 不稳定地层 D. 地裂缝处单选题1.承包人在工程竣工结算前，将施工过程中未得到解决的或承包人对发包人答复不满意的单向索赔集中起来，综合提出一次索赔，双方进行谈判协商，这种索赔称为（）。 回答：正确 A 综合索赔 B 解除合同索赔 C 费用索赔 D 合同外索赔 2.施工索赔的作用不包括（） 回答：正确 A 保证施工合同的实施 B 维护施工合同当事人正当权益 C 保证及时结算 D 促使工程造价更加合理 3.下列（）不属于发包人的违约，不能提

18、出索赔。 回答：正确 A 发包人没有按施工合同规定的时间提供地下管网线路资料。 B 承包人为提高生产效率，提出新的施工方案，发包人考虑到该方案需增加投入未批准。 C 发包人供应的材料规格与合同约定不符。 D 发包人未能及时支付工程款。 4.完善性设计变更属于（） 回答：正确 A 施工方法变更 B 工程师指令 C 工程设计变更 D 修改性设计变更 5.签订施工合同应遵守的原则（） 回答：正确 A 合法公正、公平合理、诚实信用、平等互利 B 合法公正、诚实信用、等价有偿、效益共赢 C 合法公正、有理有节、诚实信用、等价有偿 D 合法公正、诚实信用、平等互利、等价有偿 6.下列（）不属于不可预见因素

19、而导致向发包人索赔。 回答：正确 A 合同缺陷 B 不可预见性障碍 C 不确定性障碍 D 其它第三方责任 7.建设工程施工合同条件（示范文本）规定，承包商应在干扰事件发生后（）天内将其索赔意向通知工程师。 回答：正确 A 14 B 7 C 3 D 28 8.以下说法正确的是（） 回答：正确 A 索赔费用是承包商的意外收入 B 索赔费用是发包人的不必要开支 C 承包商的投标报价一般考虑由发包人承担的风险对报价的影响 D 索赔费用的存在是由发包人承担风险导致的结果 9.以下不属于引起工程量增加的因素是（） 回答：正确 A 设计变更 B 工程师指令 C 不可预见性障碍 D 特殊社会条件 10.以下不

20、属于索赔证据特征的是（） 回答：正确 A 及时性 B 真实性 C 详细性 D 法律证明效力 11.以下关于道义索赔说法错误的是（） 回答：正确 A 在合同内和合同外找不到索赔依据 B 发包人给予补偿是出于同情和信任承包人 C 相对于发包人来说是一种损失 D 承包人估计不足造成的 12.以下不属于发包人或工程师违约损失费的是（） 回答：正确 A 发包人修改设计 B 发包人延迟付款 C 发包人或工程师工作失误 D 发包人对已完工程修改 13.在计算施工机械费时，一般建议对设备标准费率中的不变费用和可变费用分别扣除（） 回答：正确 A 25%35% B 35%50% C 25%50% D 25%60

21、% 14.费用索赔的原则不包含（） 回答：正确 A 双方共赢 B 符合合同原则 C 符合工程管理 D 符合通常的会计核算原则 15.下列（）不能形成费用索赔 回答：错误 A 装修工程中，工程师口头将原普通地砖改成天然大理石地面。 B 土方开挖时发现不可预见性障碍。 C 设计变更局部增加砼柱数量。 D 设计变更取消已按图施工的原砼梁。 16.土方施工中出现不可预见性障碍，需要增加砼填补，这种费用称为（） 回答：正确 A 施工延误损失费 B 工程量增加费 C 加速施工费 D 发包人违约损失费 17.经计算索赔的直接成本费为500万，则索赔的现场管理费的合理区间为（） 回答：正确 A 40万-75万

22、 B 50万-75万 C 40万-80万 D 50万-80万 18.运用分摊基础法计算总部管理费索赔值时，管理人员工资及有关费用的分摊基础是（） 回答：正确 A 总直接费 B 间接人工工时 C 直接人工工时 D 定额人工工时 19.对索赔报告的审查分析不包括（） 回答：正确 A 事态调查 B 损害事件原因分析 C 索赔资料完整性 D 索赔理由的合理性 20.以下不可以造成工程量增加的是（） 回答：正确 A 设计变更 B 工程师指令 C 不可预见障碍 D 不可抗力 21.在计算人工费索赔额时，采用正常施工期与受影响施工期比较法，计划工时500，实际工时700，劳动生产率降低值0.6，相应人工单价

23、80，试计算人工费索赔额（) 回答：正确 A 24000 B 33600 C 16000 D 22400 22.工期索赔的方法（) 回答：正确 A 网络分析法和比例分析法 B 网络分析法和科学模型法 C 比例分析法和科学模型法 D 科学模型法和定额法 23.对于施工索赔在保证施工合同的实施方面起作用的说法错误的是（） 回答：错误 A 施工索赔由施工合同的性质决定 B 使施工合同的实施得以保证 C 有助于合同实施过程双方紧密合作 D 促使工程造价更加合理 24.由于施工组织不当出现窝工或停工待料，则承包商可以索赔（) 回答：正确 A 工期 B 费用 C 工期和费用 D 承包商承担一切责任 25.

24、当两个或两个以上的延误事件从发生到终止的时间完全相同时，这些事件引起的延误叫() 回答：错误 A 共同延误 B 交叉延误 C 单一延误 D 非关键线路延误 26.如果在承包商的初始延误解除后，发包人原因的延误仍在起作用，那么承包商（) 回答：正确 A 可以索赔 B 不可以索赔 C 可以部分索赔 D 对超出部分进行索赔 27.以下属于反索赔的作用的是（) 回答：正确 A 保证施工合同的实施 B 防止和减少经济损失 C 维护施工合同当事人正当利益 D 促使工程造价更加合理 28.在索赔报告的内容中，简要的说明提出索赔的事项是在（）部分。 回答：错误 A 干扰事件陈述 B 题目 C 理由 D 结论

25、29.不应由质量人员发出索赔意向通知的干扰事件为（） 回答：错误 A 发包方未严格按约定的标准和方式提供设备材料 B 发包方指定规格品牌的材料质量性质不能符合标准 C 发包方未严格按约定的标准和方式检验验收 D 合同约定或法律法规之外的额外的检查 30.由于发包人或者监理工程师的指令增加工程量和附加工程，造成工期延长和费用增加时，承包人提出索赔属于（） 回答：正确 A 默示索赔 B 反索赔 C 综合索赔 D 工程变更索赔 31.有关融资成本说法错误的是（） 回答：错误 A 融资成本又称资金成本，即取得和使用资金所付出的代价 B 业主推迟支付工程款和保留金，这种金额的利息通常以合同中约定的利率计

26、算利息索赔 C 承包商借款或动用自己的资金来弥补合法索赔事项所引起的现金流量缺口不能进行利息索赔 D 在索赔中可以计算利息的支出作为融资成本 32.索赔程序的第二步是（） 回答：正确 A 索赔报告的编写 B 索赔报告的审查 C 资料准备 D 发出索赔意向通知 33.有关索赔报告说法错误的是（） 回答：正确 A 当承包商将索赔报告呈交工程师后，工程师首先应与发包人和承包商一起协商处理，然后予以审查和评价 B 在具体索赔审查操作中，应首先进行索赔资格条件的审查，然后进行具体数据的审查、资料准备 C 只有工程师认定索赔成立后，才处理应给予承包人的补偿额 D 只有符合合同规定的索赔要求才有合法性、才能

27、成立 34.什么合约，估价师需要安排工料测量师对主要工程科目数量以及怀疑有错误的条目重新度数，精确确定工程数量？ 回答：正确 A 附工程量清单的暂定数合约 B 附图纸的固定总价合约 C 单价合约 D 所有合约 35.政府涉及维修工程、经常性工程或规模较小工程的定期合约(Term Contracts)，则多采用什么样的合约？ 回答：正确 A 附有工程量清单的按合约所需而完成量数付款工程合约(Remeasurement Contract containing Bills of Quantities) B 附有工料定价表的按合约所需而完成量数付款工程合约 (Measurement Contract

28、containing a Schedule of Rates) C 附有确实工程量清单的总价合约 (Lump Sum Contract with firm Bill of Quantities) D 附有图则和规格的总价合约 (Lump Sum Contract with Drawings and Specification) E 补偿成本合约 (Cost Reimbursement Contract) F 设计及建造合约 (Design and Build Contract) 36.通过收集历史资料以及加强勘探来搞清楚地下地质资料以及管线布置。由于城市的发展具有一定的历史，地下管线可能比较复

29、杂，如果在施工安排之前，先收集到电力、供水、市政、通讯等机构公司的资料，则可以有效避免开挖导致的管线破坏以及工期进度延误风险，这属于那种风险管理手段? 回答：正确 A 回避风险 B 转移风险 C 弱化风险 D 分担风险 E 自承风险 37.承包商须承担利率波动、税务波动，而业主则不必承担此等物价变化、费用上涨等造成的风险，这属于那种风险管理手段? 回答：正确 A 回避风险 B 转移风险 C 弱化风险 D 分担风险 E 自承风险 38.近来一批学者进行的风险研究中，对分担有一个很好的阐述，他们通过对合约中业主和承包商的角色、法律原则条例等进行研究，提出根据能力原则进行风险分担，提倡伙伴关系，提高

30、建设效益，这属于那种风险管理手段? 回答：正确 A 回避风险 B 转移风险 C 弱化风险 D 分担风险 E 自承风险 39.同样是图纸修改，建筑师从自身利益角度出发，往往会认为并坚持小的改动、局部改动不会影响工期与成本，而并不考虑修改及时与否；而承包商则从施工安排的角度对此持有相反看法，认为过于频繁或者不及时的图纸改动会打乱施工顺序及材料安排，导致窝工废工、设备闲置，浪费人力物力，对工程进度与成本都造成损害。这是哪种原因产生的争议？ 回答：错误 A 工程风险分配不公平造成； B 现行建造工程体系造成； C 合约各方文化背景、专业背景不同造成； D 合约各方理解角度、观点不同造成； E 市场过度

31、竞争造成； F 标价出错造成； 40.政府一般的土木及建筑工程合约会选择什么类型的合约？ 回答：正确 A 附有工程量清单的按合约所需而完成量数付款工程合约(Remeasurement Contract containing Bills of Quantities)B 附有工料定价表的按合约所需而完成量数付款工程合约 (Measurement Contract containing a Schedule of Rates)C 附有确实工程量清单的总价合约 (Lump Sum Contract with firm Bill of Quantities)D 附有图则和规格的总价合约 (Lump Su

32、m Contract with Drawings and Specification)E 补偿成本合约 (Cost Reimbursement Contract)F 设计及建造合约 (Design and Build Contract)多选题41.招标说明（Instruction to Tender）主要对投标档的内容、格式做出具体规定，具体包括以下哪几方面内容？ 回答：正确 A 投标的截止时间 B 送标地点 C 合约模式 D 计价规则 E 付款方式 F 给出招投标档内容有错误或疑问时的解决办法 G 招投标双方的权力和义务关系 H 联系方式 I 现场勘查及资料查阅的规定 42.下面关于规范（S

33、pecification）的描述，哪些是正确的？ 回答：正确 A 规范（Specification）可分为两项：一般规范（General Specification）和特殊规范（Specific Specification）。 B 一般规范（General Specification）通常采用政府或者专业协会制定的国际通用标准规范。内容为对工程总的说明。规定业主在安全、质量、环保、材料、设备、行政管理、工地临时设施、临时工程等方面对总承包方的要求。 C 特殊规范（Specific Specification）对整个工程的内容、范围等依照标准条款格式进行逐项定义。分项说明各工序的材料要求、操作程

34、式、验收标准和程式、试验和检验等。其工序分类法有所不同，土建部分一般划分为拆卸和改建工程、打桩和沉箱工程、土方工程、混凝土工程、砌砖工程、沥青工程（防水）、屋面工程、木结构工程、木装修工程、五金铁件、钢铁金属工程、抹灰工程、玻璃工程、油漆工程等。 D 有时，顾问工程师（Consult Engineer）会根据自己的经验，制定一些条款作为合约档中的规范条款，例如：有的结构工程师在合约规范中要求承包方在第一次浇筑结构混凝土之前，必须先浇筑几条试验梁、柱、墙，验收合格之后才可以正式施工。 43.工程量清单（Bills of Quantities或者叫做Schedule of Rates）一般包括以下

35、哪几个部分内容？ 回答：错误 A 开办费用（Preliminaries） B 计量方法（Preambles） C 分项工程金额（Works） D 指定金额与暂定金额（Prime Cost and Provisional Sums） E 日工单价表（Daywork Schedule） F 总计（General Summary） 44.工程项目管理不同阶段的内容特点和侧重各不相同，其中与合约管理相关的主要程序集中在哪三个过程？ 回答：正确 A 投标报价 B 分包和合约管理 C 工程管理 45.合约管理的特点是什么？ 回答：正确 A 即时动态性 B 多重复杂性 C 静态性 D 单一性 46.合约分包

36、可以简单划分为哪几个阶段？ 回答：正确 A 制定分包方案 B 选择分包商 C 发标招标 D 回标开标 E 标价分析 F 定判 G 制定并签署分包合约 47.新增工程与合约外工程的区别是什么？ 回答：错误 A 新增工程有收入 B 合约外工程没有收入 C 是一样的 48.是人类行为偏差，由于人类主观认识偏离客观世界或者是人类的自身差异所致的风险有哪些？ 回答：正确 A 战争 B 骚乱 C 恐怖活动 D 违法越规 E 野蛮操作 F 漠视道德 49.相比调解和诉讼，仲裁的优点有？ 回答：正确 A 相比调解，仲裁结果具有法律强制力，调解则没有。 B 相比诉讼，仲裁程序略为简单、过程保密，当事人有更多自主

37、权。 50.随着全球一体化的加强，世界经济合作更加紧密，建造工程的参与者政治、文化、经济、法律背景多元化，给工程管理造成一定难度，争议与冲突机会增加。传统争议解决手段大都基于对抗的前提，一旦双方缺乏足够的谅解，争议就会逐步升级，最终走向诉讼。而诉讼不但费用高昂，时间又旷日持久，因此人们一方面转而寻求诉讼外手段解决争议，另一方面趋向于采用设计管理体系预防避免争议，以及采用非诉讼化多层次改进的方法解决争议。这些不同于传统的非诉讼解决争议手段被统称为另类争议解决（ADR）手段。目前，可以称之为另类争议解决手段（ADR）的主要有哪些？ 回答：正确 A 调解（Conciliation） B 调解仲裁（M

38、ediation-Arbitration） C 裁决（Adjudication） 窗体底端单选题错误(cuw) 3.下列（）不属于工程师工作失误、不正确纠正以及苛刻(kk)检查引起的违约。 A工程师强制承包人按照某种施工工序进行施工，打乱承包人的正常(zhngchng)工作顺序，造成工程工期延长。 B施工过程中，发包人认为承包人所采用的材料不符合质量要求，要求承包人停止使用某种材料，经检测质量未达到标准，给工期造成拖延。 C工程师对同一部分工程内容进行反复检查。 D工程师使用高于合同规定的检查标准进行检查。 正确 4.承包人无法预料的变更是（) A施工方法的变更 B完善性设计变更 C工程设计变

39、更 D修改性设计变更 错误 5.（）可以向发包人索赔。 A某项分部工程施工完毕后，发包人提出修改，造成部分拆改。 B发包人招标时提供地勘报告(bogo)正确描述了地下分部的原建筑基础及管线。 C因承包人原因(yunyn)造成合同终止。 D承包人采购的设备因运输(ynsh)线路中断而延误进场。 错误 6.（）不属于国家政策、法规的变化而向发包人提出索赔。 A国家有关部分在工程中推广某些设备、施工技术的规定。 B国家下调银行贷款利率。 C工程造价管理部门发布的建筑工程材料预算价格调整。 D国家对某种设备、建筑材料限制进口、提高关税。 正确 8.一般情况下，索赔意向通知不包括（） A索赔金额 B合同

40、依据的条款和理由 C对工程成本和工期产生不利影响及严重程度 D事件发生的时间和情况的简单描述 正确 9.以下关于编写索赔报告的要求不恰当的是（） A说明索赔的合同依据 B着重说明事件的严重性和损失的巨大 C证明(zhngmng)客观事实与损失之间的因果关系 D用词(yn c)要婉转和恰当 正确(zhngqu) 10.以下关于费用索赔计算方法说法正确的是（） A总费用法比较复杂 B总费用法应用广泛 C总费用法比较合理科学 D总费用法常用于对索赔值的估算 正确 11.费用索赔计算方法一般有两种，一是总费用法，一是（） A分项法 B指数法 C指标法 D单价法 错误 12.以下不可以进行反索赔的是（）

41、 A承包商所使用的材料或设备不合规定 B承包商的工程保险失效 C可原谅工期延误 D永久(yngji)工程缺陷 正确(zhngqu) 13.以下哪项是最常见的索赔(su pi)形式（） A正常施工索赔 B工程停建索赔 C工程缓建索赔 D解除合同索赔 正确 14.以下不属于索赔意向通知内容的是（） A事件发生的时间 B合同依据的条款和理由 C证明和解释资料 D对工期和成本的影响 正确 15.关于总费用法说法正确的是（） A是一种最简单的方法，易于被对方接受 B管理费率一般采用承包商的实际管理费分摊率 C只计取少量利润 D不能计算利息的支出 错误(cuw) 16.在计算施工机械费时，可变成本费用中一

42、般(ybn)发生的是（） A人工费 B燃料(rnlio)动力费 C轮胎磨损费 D折旧费 正确 17.下面不属于现场管理费率计算方法的是（） A合同百分比法 B日费率分摊法 C历史数据法 D原始估计法 正确 19.对索赔报告的审查不包括（） A损害事件原因分析 B证据资料分析 C承包商的口头答辩 D事态调查 错误 22.以下说法(shuf)错误的是（） A利润(lrn)索赔为额外工作应得到的利润部分 B合同及工程变更的利润索赔计算直接与投标(tu bio)报价相关 C延期利润损失是一种机会损失的补偿 D合同解除的利润索赔计算比较灵活 正确 23.以下说法错误的是（） A初始延误是双方不可控因素引

43、起，承包商既可索赔工期又可索赔费用、初始延误由承包商造成的为不可索赔延误 B初始延误由承包商造成的为不可索赔延误 C初始延误由发包人造成的为可索赔延误 D承包商初始延误解除后可对超出部分的时间进行索赔 正确 24.以下关于反索赔作用说法错误的是（） A反索赔能防止或减少经济损失 B反索赔使发包人处于主动地位 C反索赔能增长士气 D反索赔能促进有效的索赔 正确 25.不属于发包人反索赔(su pi)手段的是（） A工程款支付(zhf)担保 B预付款担保(dnbo) C履约担保 D保留金 正确 26.以下不属于既可以工期索赔又可以费用索赔的是（） A施工过程中的不利物质条件 B施工过程发现文物古迹

44、 C发包人指令 D异常恶劣的气候条件 正确 28.承、发包当事人所签订的施工合同进入实施阶段才发现的，合同本身存在的、现时已很难再作修改或补充的事项是（） A合同变更 B合同缺陷 C合同解除 D合同中止 错误 30.干扰事件的影响(yngxing)分析基础是事实根据和（） A设计(shj)图纸 B施工(sh gng)图纸 C合同 D合同变更 错误 31.下列关于干扰事项的处理说法正确的是（） A对工程影响时间长，不容易计算损失的比较复杂的干扰事件，可以直接提交索赔 B索赔意向书通知由直接经办的业务人员发给发包方，对方签收的原件交合同管理员 C对工程造成的影响明显，容易计算损失的干扰事件，应首先

45、向发包方发出索赔意见通知 D工程地质与投标报价时发包方提供的资料不符，需要特殊处理的干扰事件由技术部牵头发出索赔意向通知,随后经过收集资料、分析损失后再向发包方提交索赔报告 正确 32.以下说法有误的是（） A对于由我司分承包商质量问题处理等原因引起的设计变更，作好原始记录，便于商务部核定后将该部分费用明确由有关责任方承担。 B对重大索赔或一揽子索赔必须成立专项的索赔小组，由它负责具体的索赔处理工作和谈判 C发生干扰(gnro)事件，突发事件应立即通知商务人员，其余事件应在8小时内填写索赔干扰事件信息单送交商务人员，并收集相关证据，配合商务人员进行索赔工作的实施 D索赔的证据主要来源于施工过程中的信息(xnx)和资料 正确(zhngqu) 33.现场管理费率的确定不可选用下面（）方法 A合同百分比法 B行业平均水平法 C日费率分摊法 D历史数据法 错误 34.因劳动生产率降低而额外支出的人工费的计算方法不包括（） A用科学模型计量的方法 B参考定额标准进行计算 C正常施工期与受影响施工期比较法 D实际成本和预算成本比较法 正确 35.索赔值审核的重点不包括（） A数据的准确性 B计算方法