1194建设监理-国家开放大学2018年1月至2021年7月期末考试真题及答案（201801-202107不少于6套）

1、试卷代号：1194建设监理试题2018年1月一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.工程建设过程的最后一环是( )。A.设计阶段B.可行性研究C.竣工验收D.施工阶段2.建设工程监理任务的委托方是( )。A.工程项目建设B.业主C.施工企业D.勘察单位3.土木工程施工合同条件要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具有( )。A.服务性B.公平性C.独立性D.科学性4.监理工程师与监理员的主要不同点在于( )。A.从事的工作内容不同B.监理工程师有岗位签字权C.要求的具有的学历高低不同D.从事工程建设项目年限不同5.为了有效

2、地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，审核工程量、工程款支付申请及工程结算报告应属于( )。A.组织方面B.技术方面C.经济方面D.合同方面6.巡视检查是项目监理机构对实施建设工程监理的重要方式之一，下列关于巡视检查相关说法有误的一项是( )。A.巡视检查是监理人员针对施工现场进行的日常检查B.巡视检查内容仅限于工程质量、安全生产方面的内容C.监理人员应按照监理规划及监理实细则的要求开展巡视检查工作D.监理文件资料管理人员应及时将巡视检查记录表归档7.工程项目的监理实践中的总负责人是( )。A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员8.合同的

3、主体是( )。A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人9.借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同指的是( )。A.买卖合同B.赠与合同C.借款合同D.技术转让合同10.下列关于要约说法有误的一项是( )。A.要约到达受约人时生效B.要约一经发出，仍可随意变更C.要约的撤回和撤销，应按合同法的规定实行D.要约人在要约有效期内受法律约束11.工程项目质量控制即( )。A.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动B.为加快进度所采取的作业技术和活动C.为降低成本所采取的作业技术和活动D.

4、为保证安全生产所采取的作业技术和活动12.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对混凝土、钢筋、砖石的强度检验时，应采用( )。A.实验检查B.量测检查C.目视检查D.不能确定13.设计交底程序的第一步应为( )。A.撰写出会议纪要B.研究和商讨，拟定出解决的方法C.施工单位提出图纸中存在的问题和疑点以及需要解决的技术难题D.设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施及关键问题14.建设项目的投资控制贯穿于项目建设的全过程，但重点应放在( )。A.施工和竣工阶段B.决策和设计阶段C.可行性研究和勘察极端D.项目装修和试运行阶段15.编制资金使用计划过程中最重要的步骤

5、，就是( )。A.项目投资目标的分解B.减少人员配备C.确定工程项进度计划D.编制进度计划的横道图16.可行性研究的根本目的就是( )。A.确定投资计划值曲线B.为了避免投资决策上的失误，减少项目投资的风险，力争达到最好的经济效果C进行投资偏差分析D.在质量第一的前提下，保证工程顺利按期交付17.建设工程进度控制的最终目的是( )。A.确保建设项目按预定的时间动用或提前交付使用B.确保建设工程项目实现最大经济效益C.确保建设工程质量合格D.避免产生安全事故18.关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是( )。A.工程延误与工程延期是同一概念B.工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C.

6、工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素19.建设行政主管部门、建筑安全监督管理机构、建筑施工企业及相关单位对建筑安全生产过程中的安全工作，进行计划、组织、指挥、控制、监督、调节和改进等一系列致力于满足生产安全的管理活动称为( )。A.建筑工程安全生产管理B.安全生产事故处理C.安全生产D.安全监理20.为了提高检索、传递和使用效率，监理信息储存宜采用的形式为( )。A.纸张B.交卷C.电子计算机及其他微缩系统D.录音录像二、多项选择题（每小题3分，共30分。每小题的备选项中，有2个或2个以上最符

7、合题意，不选、错选、多选不得分，少选得1分）21.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括( )。A.征地、拆迁和场地平整B.完成施工用水、电、路等工程C.组织设备、材料订货D.准备必要的施工图样E.组织施工招标投标，择优选定施工单位22.下列各项与注册监理工程师的职业道德守则相违背的有( )。A.以个人名义承揽监理业务B.维护国家的荣誉和利益C.收受被监理单位的小礼品D.同时在两个以上监理单位注册和从事监理活动E.坚持独立自主地开展工作23.下列属于建设工程监理招标工作内容的有( )。A.招标准备B.发出招标公告或投标邀请书C.组织资格审查D.编制和发售招标文件E.开标、评标

8、和定标24.建设工程的三大控制目标为( )。A.规模B.投资C.质量D.进度E.美观25.合同双方的当事人在构成合同时必须遵循一定的基本原则，下列属于平等、自愿原则的有( )。A.当事人依自己意愿自主决定是否订立合同B.在订立合同时，有权选择对方当事人C.合同内容由当事人在不违法的情况下自由约定D.在合同履行过程中，当事人可以协议补充或变更有关内容E.双方可以协议解除合同26.项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主要有( )。A.坚持质量第一的原则B.坚持以人为核心的原则C.坚持以预防为主的原则D.以合同为依据，坚持质量标准的原则E.坚持科学、公平、守法的原则27.影响工程投资的主要

9、因素有( )。A.项目的建设规模B.项目的建设水平C.建设地点D.可行性研究及投资估算E.项目的监理单位28.编制施工总进度计划的依据包括( )A.施工总方案B.各类定额资料C.合同文件D.工程项目建设总进度计划E.建设地区自然条件29.建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要包括( )。A.编制施工进度控制工作细则B.编制或审核施工进度计划C.下达工程开工令D.协助承包单位实施进度计划E.监督施工进度计划的实施30.建设工程监理信息的来源包括( )。A.建设单位B.施工承包单位C.设计单位D.监理组织内部各个部门E.材料供应单位三

10、、案例分析题（每小题15分，共30分）31.菜花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。在施工过程中，总包单位没有做屋面防水的专业技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程进行分包。为了保证施工质量，并赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工公司，将屋面防水工程分包给专业防水施工公司（合同未签），并向总包施工草位和监理单位发出通知，要求总包单位配合防水分包单位施工。问题(l)你认为业主代表的做法是否正确？为什么？(2)若总包单位提出异议，监理方应按什么程序协调有关方的关系？(3)分包单位施工完毕后，向监理方报送了工程款支付申

11、请和工程结算书，你认为监理方应如何处理？32.某实施施工监理的工程，建设单位按照建设工程施工合同（示范文本）与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定：开工日期为2016年3月1日，工期为302天：建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图1所示（时间单位：天）。图1施工总进度计划工程实施中发生了下列事件：事件1：由于施工现场外道路未按约定时间开通，致使甲施工单位无法按期开工。2016年2月21日，甲施工单位向项目监理机构提出申请，要求开工日期推迟3天，补偿延期开工造成的实际损失3万元。经专业监理工程师审查，情况属实。事件2：C工作是

12、土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气，工程出现重大安全事故隐患，可能危及作业人员安全，甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患，C工作实际持续时间延长了12天。甲施工单位申请顺延工期12天，补偿直接经济损失10万元。问题：(1)事件1中，项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求？说明理由。(2)事件2中，收到甲施工单位报告后，项目监理机构应采取什么措施？应要求甲施工单位采取什么措施？对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复？说明理由。试卷代号：1194国家开放大学（中央广播电视大学）2017年秋季学期“开放本科”期末考试建设监理试题答案及评分标准（供参考）201

13、8年1月一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1C 2B 3B 4。B 5C 6B 7A 8A 9C10.B 11A 12A 13D 14B15.A 16B 17A18A 19A 20C二、多项选择题（每小题3分，共30分。每小题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意，不 选、错选、多选不得分，少选得1分） 21. ABCDE 22. ACD 23. ABCDE 24. BCD 25. ABCDE 26. ABCDE 27. ABCD 28. ABCDE 29. ABCDE 30. ABCDE三、案例分析题（每小题15分，共30分）以下是各题答案要点，可根据

14、答题情况酌情给分。31.参考答案问题1答案：业主代表做法不正确。因为：(1)业主代表自行肢解工程进行分包，承包合同违约；(2分)(2)业主代表未通过监理方直接向施工单位发通知，监理合同违约；（2分）(3)业主代表自行选择分包单位，监理合同违约。（1分）问题2答案：(1)由总监理工程师签发监理通知，召开有关方扔调会，中止业主方违约行为；（2分）(2)由监理单位对分包单位进行审核（如合格）和确认，并报业主；(2分)(3)由总包单位与分包单位签订分包合同。（1分）问题3答案：(1)退回分包单位的申请，监理方不直接审核分包单位的工程款；(2分)(2)发监理通知，督促总包单位对分包单位和工程质量进行验收

15、；(2分)(3)分包单位与总包单位进行结算。（1分）32.参考答案(1)事件1答复：同意推迟3天开工（或：同意2016年3月4日开工），同意赔偿损失3万元。（3分）理由：场外道路没有开通属建设单位责任，且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。（4分）(2)事件2采取措施：下达施工暂停令。要求：撤出危险区域作业人员，制订消除隐患的措施或方案，报项目监理机构批准后实施。（4分）答复：由于难以预料的暴雨天气属不可抗力，施工单位的经济损失不予补偿；（2分）理由：因C工作延长12天，只影响工期1天，故只批准顺延工期1天。（2分）试卷代号：1194国家开放大学（中央广播电视大学）2018年春季学期“开

16、放本科”期末考试建设监理 试题2018年7月一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个 最符合题意）1项目建议书的主要作用是( )。 A作好勘察和调查研究工作，落实外部建设条件，确定设计方案和设计单位 B对项目在技木上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证 C为推荐拟建项目做出说明，论述项目建设的必要性、条件的可行性和获利的可能性 D保证项目建成后能及时投产或投入使用2项目业主与监理方的关系是( )。 A监督与被监督 B委托与被委托C行政隶属 D没有任何关系3受建设单位委托为其提供管理和技术服务的独立法人或经济组织称为( )。 A工程勘察单位 B工程施工单位 C工程设

17、计单位 D工程监理单位4不具备监理工程师资格的其他监理人员称为( )。 A总监代表 B监理员 C总监 D施工员5项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动称为( )。 A平行检查 B旁站 C巡视 D见证取样6下列关于直线一职能制组织形式特点说法有误的一项是( )。 A.既能保持指挥统一、命令一致，又能发挥专业人员的作用 B管理组织结构系统比较完整，隶属关系分明 C重大问题研究和设计有专人负责，能发挥专业人员的积极性，提高管理水平 D管理人员少，管理费用小7单位时间内投入的工程建设资金的数量称为( )。 A工程建设强度 B工程的复杂程度 C工程的组织形式 D工程的规模大小8下列关于

18、建设工程监理的招标方式说法有误的一项是( )。 A建设工程监理招标可分为公开招标和邀请招标两种方式 B公开招标属于非限制性竞争招标 C相比公开招标，邀请招标的准备招标、资格预审和评标的工作量大 D邀请招标属于有限竞争性招标，也称为选择性招标9当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同指的是( )。 A买卖合同 B赠与合同 C租赁合同 D技术合同10受约人同意要约的意思表示指的是( )。 A邀约 B要约 C承诺 D保证11工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是( )。 A外部的、横

19、向的控制 B内部的、横向的控制 C外部的、纵向的控制 D内部的、自身的控制12.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等其中对建筑物或构筑物的长度尺寸、方位进行检验时，应采用( )。 A实验检查 B量测检查 C目视检查 D不能确定13.设计交底完成的时间应为( )。 A.工程开工后 B工程竣工前 C工程竣工后 D工程施工前14.建设项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于( )。 A.勘察 B设计 C装修 D施工15.投资控制的目标是( )。 A.力求工程实际投资不超过计划投资 B确保不出现安全事故 C确保按期完成任务 D确保质量目标的实现16.建设工程可行性研究的核心是( )。 A

20、项目的经济评价 B项目的规模评价 C项目的质量评价 D项目的地点评价17.用来确定建设工程项目中所包含的各单位工程的施工顺序、施工时间及相互衔接关系的计划称为( )。 A.施工总进度计划 B项目投资计划 C建设项目规划 D建设项目策划 18.工程进度表可采用横道图比较法绘制，下列关于横道图比较法相关说法有误的一项是( )。 A.采用横道图比较法，可以形象、直观地反映实际进度与计划进度的比较情况 B横道图比较法适用于工程项目中某些工作实际情况与计划进度的局部比较 C横道图比较法可分为匀速进展横道图比较法和非匀速进展横道图比较法 D横道图比较法由于其以横道计划为基础，因而几乎没有什么局限性19.安

21、全管理的中心问题是( )。 A.降低工程造价成本 B缩短工程进度工期 C提高工程建设质量 D保障人的安全和生产的顺利进行20.监理信息中自上而下的信息流指的是( )。 A.由上级管理机构向下级管理机构流动的信息 B由下一级管理机构向上一级管理机构流动的信息 C在同一级管理机构之间流动的信息D在工程项目内部与外部环境之间流动的信息二、多项选择题（每小题3分，共30分。每小题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意，不选、错选、多选不得分，少选得1分）21建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同等，下列各项属于法律法规的是( )。 A.建筑法 B建设工程质量管理条例 C建设

22、工程监理与相关服务收费标准 D合同法 E招标投标法实施条例22.监理工程师注册的条件包括( )。 A.热爱中华人民共和国，拥护社会主义制度，遵纪守法 B遵守监理工程师职业道德准则 C取得监理工程师资格证书 D身体健康，适合现场监理工作 E在监理岗位上，能胜任所担负的监理工作23为完成施工阶段质量控制任务，下列属于项目监理机构应做好的工作的有 ( ) A.协助建设单位做好施工现场准备工作，为施工单位提交合格的施工现场 B审查施工组织设计和施工方案 C检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境 D控制施工工艺过程质量 E验收分部分项工程和隐蔽工程24.现场监理组织人员数量的确定，一般应考虑的因素包括

23、( )。 A.工程建设强度 B工程复杂程度 C工程的专业种类 D监理人员的业务素质 E工程当地的物价水平25.成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况，在实践中的做法主要有( )。 A.成本加固定百分数酬金 B成本加固定酬金 C成本加浮动酬金 D目标成本加奖罚E固定总价26.项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主要有( )。 A坚持质量第一的原则 B坚持以人为核心的原则 C坚持以预防为主的原则 D以合同为依据，坚持质量标准的原则 E坚持科学、公平、守法的原则27.导致投资偏差的原因可能有( )。 A物价上涨 B设计原因 C业主原因 D法律法规更改 E施工原因28.建

24、设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要包括( )。 A编制施工进度控制工作细则 B编制或审核施工进度计划 C下达工程开工令 D协助承包单位实施进度计划 E监督施工进度计划的实施29.建设工程安全生产管理监理工作的原则有( )。 A“安全第一，预防为主”的原则 B以人为本、关爱生命，维护作业人员合法权益的原则 C职权与责任一致的原则 D“百年大计，质量为本”的原则 E效率至上的原则30.施工过程中需要收集的主要信息有( )。 A业主提供的信息 B承包方提供的信息 C推销商提供的信息 D监理方提供的信息 E与工地相关的其他信息三、案例分

25、析题（每小题15分，共30分） 31某工厂建设项目分两期工程建设，项目业主与某一监理公司签订了建设监理委托合同，委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段监理。 总监理工程师在该项目上配备了设计阶段监理工程师8人，施工阶段监理工程师20人，并分设计阶段和施工阶段制定了监理规划。 子项目监理工程师王工在一期工程的施工监理中发现承包方未经申报，擅自将蒸馏塔设备安装工程分包给某安装公司并进场施工，立即向承包方下达了停工指令，要求承包方上报分包单位资质材料。承包方随后送来了该分包单位的资质证明，王工审查后向承包方签署了同意该分包单位分包的文件。王工还审核了承包方送来的蒸馏塔设备安装工

26、程施工进度的保证措施，并提出了改进建议。承包方反映，由于业主供应的部分材料尚未到场，有些保证措施无法落实，会影响工程进度。王工说：“我负责给你们协调，我去施工现场巡视一下，就找业主。 问题： (1)该项目的监理公司应派出几名总监理工程师？为什么？总监理工程师监理项目监理机构应选择什么结构形式？总监理工程师分阶段制定监理规划是否妥当？为什么？ (2)根据监理人员的职责分工，指出王工的工作哪些是履行了自己的职责，哪些不属于王工应履行的职责？不属于王工履行的职责应属于谁履行？ 32.对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30

27、万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。 问题： (1)定金与预付款有什么区别？ (2)监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？试卷代号：1194国家开放大学（中央广播电视大学）2018年春季学期“开放本科”期末考试建设监理试题答案及评分标准（供参考） 2018年7月一、单项选择题（每小题2分，共40分。每

28、题的备选项中，只有一个最符合题意） 1C 2B 3D 4B 5C 6D 7A 8C 9D 10C 11A 12B 13D 14B 15A 16A 17A 18D 19D 20A二、多项选择题（每小题3分，共30分。每小题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意，不选、错选、多选不得分，少选得1分） 21. ABDE 22. ABCDE 23. ABCDE 24. ABCD 25. ABCD 26. ABCDE 27. ABCDE 28. ABCDE 29. ABC 30. ABDE三、案例分析题（每小题15分。共30分） 以下是各题答案要点，可根据答题情况酌情给分。 31参考答案 问题1答案：该

29、项目监理工程师应派一名总监理工程师。因为项目只有一份监理委托合同（或一个项目监理机构）。（2分） 总监理工程师应选择按建设阶段分解的直线制监理组织形式。（2分） 分阶段制定监理规划妥当。因为该工程项目包含设计阶段监理和施工阶段监理。（3分） 问题2答案：王工的职责问题： 要求承包方上报分包单位资质材料；审查进度保证措施，提出改进建议；巡视现场，这些均属于王工的职责。（4分） 不属于王工的职责有：下达停工令；审查确认分包单位资质；协调业主与承包方关系。这些都属于总监理工程师的职责。（4分） 32参考答案 (1)定金与预付款的区别： 1)目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而

30、预付款是为了解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。（2分） 2)性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。（2分） 3)处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果：合同正常履行，定金返还；合同不履行，双方都无过错，定金返还；支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金；收取定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。（3分） (2)监理工程师判定承包商索赔成立的条件： 1)承包商受到了实际损失或损害；（2分） 2)损失不是因承包商的过错造成；（2分） 3)损害也不是承包商应承担的风险造成；(2分) 4)承

31、包商在合同规定的索赔时限内提出。（2分）试卷代号：1194国家开放大学2019年春季学期期末统一考试建设监理试题2019年7月一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.建设监理任务的受托方是( )。A.工程监理单位B.业主C.设计单位D.勘察单位2.在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为( )。A.项目业主B.勘察单位C.承建商D.监理单位3.下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是( )。A.不在施工、材料和设备的生产供应等单位兼职B.不以个人名义承揽监理业务C.坚持独立自主的开展工作D.同时在两个监理单位注册和从事监

32、理活动4.为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，明确各级目标控制人员的任务和职责分工应属于( )。A.组织方面B.技术方面C.经济方面D.合同方面5.项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动称为( )。A.平行检查B.旁站C.巡视D.见证取样6.直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲( )。A.只有一个顶头上司的一元化领导B.有多个顶头上司的多元化领导C.只有一个顶头上司的多元化领导D.有多个顶头上司的一元化领导7.工程建设强度可用来衡量( )。A.工程建设的紧张程度B.工程建设的复杂程度C.工程建设

33、的进展速度D.工程质量的好坏程度8.合同的客体是指( )。A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人9.在没有施工图的情况下，或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全清楚的情况下，不能比较精确地计算工程量，但又不使双方承担过大的风险，宜采用的合同形式是( )。A.固定总价合同B.计量估价合同C.单价合同D.成本加酬金合同10.解决建筑合同纠纷的方式有协商、调解、仲裁和诉讼等方式，其中在第三者的参与下，以事实、合同条款和法律为依据，通过对当事人的说服，使合同双方自愿地、合理地达成解决协议的方式称为(

34、)。A.协商解决B.调解解决C.仲裁解决D.诉讼解决11.工程质量控制按其实施主体不同，分为自控主体和监控主体，下列均为监控主体的是( )。A.政府和监理单位B.施工单位和设计单位C.设计单位和建设单位D.监理单位和勘察单位12.施工图纸会审的三方分别为( )。A.监理方、施工方、设计方B.建设方、施工方、设计方C.设计方、材料供应方、政府D.监理方、材料供应方、设计方13.见证点又称为( )。A.停止点B.截留点C.待检点D.免检点14.项目的负债是指( )。A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.在筹集资金过程中发

35、生的各种费D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬15.在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差异叫做( )。A.投资偏差B.计价偏差C.设计偏差D.计量偏差16.用来反映项目偿付流动负债能力的指标是( )。A.投资利润率B.流动比率C.资产负债率D.速动比率17.影响建设工程项目进度最大的干扰因素是( )。A.人为因素B.技术因素C.设备与构配件因素D.水文地质与气象因素18.工期延误造成的损失的承担方应为( )。A.监理单位B.承包单位C.建设单位D.设计单位19.安全管理的中心问题是( )。A.降低工程造价成本B.缩短工程进度工期C.提高工程建设质量D.保障人的安全和生产的顺利进行20.监

36、理工程师信息收集工作的最主要阶段是( )；A.设计阶段B.施工阶段C.招投标阶段D.竣工验收阶段二、多项选择题（每小题3分，共30分。每小题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意，不选、错选、多选不得分，少选得1分）21.工程监理企业按资质分为( )。A.综合资质B.专业资质C.事务所资质D.甲级资质E.乙级资质22.工程项目三大目标间的对立关系表现在( )。A.提高质量标准就增加投资B.提高质量标准就延长工期C.缩短工期就增加投资D.提高质量工程不返工，相当于缩短工期E.缩短工期，项目提前动用，增加经济效益23.在公路工程中，监理组织应具备的专业人员包括( )。A.公路专业B.桥梁专业C.装

37、饰专业D.测量专业E.给排水专业24.在工程项目的监理实践中，把监理人员分为( )。A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员E.监理员助理25.下列索赔，监理工程师可直接审批的有( )。A.造成索赔事件的原因比较简单B.事件无连续性影响，即具有独立性C.影响时间短D.范围较小或索赔量较小E.较复杂的索赔事件26.项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主要有( )。A.坚持质量第一的原则B.坚持以人为核心的原则C.坚持以预防为主的原则D.以合同为依据，坚持质量标准的原则E.坚持科学、公平、守法的原则27.工程支付的条件包括( )。A.质量合格B.符合合同条件C.承

38、包商的工作使工程师满意D.变更项目必须有工程师的变更通知E.支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额28.网络计划的涉及到的时间参数有( )。A.最早开始时间B.最迟完成时间C.最早完成时间D.总时差E.自由时差29.建设施工现场安全防范的重点是(。A.高空坠落B.起重伤害C.触电D.坍塌和物体打击E.扬尘30.建设工程信息系统应由四个子系统组成，其分别是( )。A.工程建设投资控制子系统B.工程建设质量控制子系统C.工程建设进度控制子系统D.工程建设安全管理子系统E.工程建设合同管理子系统三、案例分析题（每小题15分，共30分）31.某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程，设计图纸齐全，

39、采用玻璃幕墙，暗设水、电管线。目前，主体结构正在施工。问题：(l)监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些7(2)监理工程师应对进场原材科（钢筋、水泥、砂、石等）的哪些报告、凭证资料进行确认？(3)在检查钢筋施工过程中，发现有些部位不符合设计和规范要求，监理工程师应如何处理？32.对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施

40、工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：(1)招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？(2)监理工程师对两次索赔申请应如何处理？试卷代号：1194建设监理 试题答案及评分标准 2019年7月一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1A 2A 3D 4A 5D 6A 7A 8B 9C 10.B 11.A 12A 13B 14.B 15.A 16B 17A 18.B 19.D 20.B二、多项选择题（每小题3分，共30分。每小题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意，

41、不选、错选、多选不得分，少选得1分） 21. ABC 22. ABC 23. ABD 24. ABCD 25. ABCD 26. ABCDE 27. ABCDE 28. ABCDE 29. ABCD 30. ABCE三、案例分析题（每小题15分，共30分） 以下是各题答案要点，可根据答题情况酌情给分。 31.参考答案 (1)监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料，例如分项工程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。检查施工单位质量保证措施，如组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等。（4分） 进行质量的跟踪监理检查，包括预检（模块、轴线、标高等）、隐蔽工程检查（钢

42、筋、管线、预埋件等）、旁站监理等。监理工程师还应签证质量检验凭证，如预检、隐检中报表，抽裣试验报告，试件、试块、试块施压报告等。（4分） (2)监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有：材料出厂证明、质量保证书、技术合格证（原材料三证）、材料抽检资料、试验报告等。（3分） (3)监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改（如要求返工），并监督检查整改过程，对整改后的工程进行检查验收与办理签证。（4分） 32.参考答案 (1)对承包商资质审查的内容有：企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。（5分） (2)两次索赔处理 对第一

43、次索赔 (1)判定第一次索赔成立。因为：遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；承包商及时提供了证据资料；承包商及时提出了索赔申请。（2分） (2)监理工程师根据监理记录核实延误的天数。（2分） (3)监理工程师签发工期变更指令。（2分） 对第二次索赔 (1)判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。（2分） (2)监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复，表示索赔不成立。（2分）试卷代号：1194 座位号口口国家开放大学2 0 1 9年秋季学期期末统一考试建设监理试题 2020年1月一、单项选择题（每小题2分，

44、共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1建设监理的服务对象是( )。 A工程监理单位 B建设单位 C设计单位 D勘察单位2受建设单位委托为其提供管理和技术服务的独立法人或经济组织称为( )。 A工程勘察单位 B工程施工单位 C工程设计单位 D工程监理单位3监理工程师与监理员的主要不同点在于( )。 A从事的工作内容不同 B监理工程师有岗位签字权 C要求的具有的学历高低不同 D从事工程建设项目年限不同4工程建设强度可用来衡量( )。 A工程建设的紧张程度 B工程建设的复杂程度 C工程建设的进展速度 D工程质量的好坏程度5在项目监理组织中，管理的总决策人是( )。 A承建商 B项目总监理工

45、程师 C专业监理工程师 D监理员6合同的主体是( )。 A合同签约双方的当事人 B合同当事人的权利义务共同指向的对象 C. 合同当事人之间的具体权利和义务 D. 基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人7当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同指的是( )。 A买卖合同 B赠与合同 C. 租赁合同 D技术合同8合同管理目标是指( )。 A合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的 B. 设立合同管理机构，配备合同管理人员 C增强合同观念和合同意识 D熟悉合同的相关法律知识9合同的履行是指( )。 A当事人双方依据合同的条款，实现各自享有的权利，并履行各自应负的义务

46、B当事人双方依法就合同的主要条款经过协商一致，签订合同 C中标单位应向招标单位送交由开户银行出具的履约保证金书 D合同谈判成立的过程，往往是要约新要约更新的要约一直到承诺的过程10工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是( )。 A外部的、横向的控制 B内部的、横向的控制 C外部的、纵向的控制 D内部的、自身的控制11关于见证点、停止点描述不正确的一项是( )。 A见证点和停止点都是质量控制点 B见证点的重要性高于停止点 C一旦发生质量事故则难以挽救的施工对象，应设置停止点D停止点也可称为待检点12建设项目的

47、投资控制贯穿于项目建设的全过程，但重点应放在( )。 A施工和竣工阶段 B决策和设计阶段 C可行性研究和勘察极端 D项目装修和试运行阶段13项目资本金是指( )。 A项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金 B项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务 C在筹集资金过程中发生的各种费 D因使用资金而向资金提供者支付的报酬14编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是( )。 A项目投资目标的分解 B减少人员配备 C确定工程项进度计划 D编制进度计划的横道图15可行性研究的根本目的就是( )。 A确定投资计划值曲线 B为了避免投资决策上的失误，减少项目投资的风险，力争达到最好

48、的经济效果 C进行投资偏差分析 D在质量第一的前提下，保证工程顺利按期交付16建设工程进度控制的最终目的是( )。 A确保建设项目按预定的时间动用或提前交付使用 B确保建设工程项目实现最大经济效益 C确保建设工程质量合格 D避免产生安全事故17单位工程施工进度计划的编制时，第一步应( )。 A划分工作项目 B绘制施工进度计划图 C计算工程量 D施工进度计划的检查与调整18用网络图表示的进度计划称为( )。 A曲线计划 B网络计划 C投资计划 D横道图计划19下列关于安全生产相关说法有误的一项是( )。 A安全教育的目的是提高全员安全素质 B对从事有尘、毒危害作业的工人，要进行专业安全教育 C未

49、掌握安全操作要领前，新工人不能独立工作 D项目安全员不需要进行安全培训和安全教育20工程建设信息管理的最终目的是( )。 A信息传递 B信息收集C信息储存 D信息使用二、多项选择题（每小题3分，共30分。每小题的备选项中，有2个以上最符合题意，不选、错选、多选不得分，少选得1分）21.建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同等，下列各项属于法律法规的是( )。 A建筑法 B建设工程质量管理条例 C建设工程监理与相关服务收费标准 D合同法 E招标投标法实施条例22建设工程监理的性质可以概括为( )。 A服务性 B科学性 C独立性 D公平性 E相对性23工程项目三大目标间

50、的对立关系表现在( )。 A提高质量标准就增加投资 B提高质量标准就延长工期 C缩短工期就增加投资 D.提高质量工程不返工，相当于缩短工期E缩短工期，项目提前动用，增加经济效益24.合同的三要素主要有( )。 A主体 B权利 C客体 D内容 E义务25建设工程合同的特征主要包括( )。 A合同主体的严格性 B合同标的的特殊性 C合同履行期限的长期性 D计划和程序的严格性 E合同形式的特殊要求26项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主要有( )。 A坚持质量第一的原则 B坚持以人为核心的原则 C. 坚持以预防为主的原则 D以合同为依据，坚持质量标准的原则 E坚持科学、公平、守法的原则2

51、7决策影响工程投资的主要因素有( )。 A项目的建设规模 B项目的建设水平 C建设地点 D可行性研究及投资估算 E项目的监理单位28施工进度控制工作细则是在建设工程监理规划的指导下，由项目监理班子中进度控制部门的监理工程师负责编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件，其主要内容可涉及( )。 A. 施工进度控制目标分解图 B施工进度控制的主要工作内容和深度 C进度控制人员的职责分工 D与进度控制有关各项工作的时间安排及工作流程 E施工进度控制目标实现的风险分析29建设施工现场安全防范的重点是( )。 A高空坠落 B起重伤害 c. 触电 D. 坍塌和物体打击 E扬尘30信息管理的环节主要有( )

52、。 A信息收集 B信息加工整理 C信息传递 D信息储存E信息使用三、案例分析题（每小题15分，共30分） 31某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。 在施工过程中，总包单位没有做屋面防水的专业技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程进行分包。为了保证施工质量，并赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工公司，将屋面防水工程分包给专业防水施工公司（合同未签），并向总包施工单位和监理单位发出通知，要求总包单位配合防水分包单位施工。 问题： (1)你认为业主代表的做法是否正确？为什么？ (2)若总包单位提出异议，监理方应按什

53、么程序协调有关方的关系？(3)分包单位施工完毕后，向监理方报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理方应如何处理？ 32某实施施工监理的工程，建设单位按照建设工程施工合同（示范文本）与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定：开工日期为2018年3月1日，工期为302天：建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包。 经总监理工程师批准的施工总进度计划如图1所示（时间单位：天）。 图1施工总进度计划 工程实施中发生了下列事件： 事件1：由于施工现场外道路未按约定时间开通，致使甲施工单位无法按期开工。2018年2月21日，甲施工单位向项目监理机构提出申请，要求开工日期推迟3天

54、，补偿延期开工造成的实际损失3万元。经专业监理工程师审查，情况属实。 事件2：C工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气，、工程出现重大安全事故隐患，可能危及作业人员安全，甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患，C工作实际持续时间延长了12天。甲施工单位申请顺延工期12天、补偿直接经济损失10万元。 问题： (1)事件1中，项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求？说明理由。 (2)事件2中，收到甲施工单位报告后，项目监理机构应采取什么措施？应要求甲施工单位采取什么措施？对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复？说明理由。试卷代号：1194国家开放大学2 0

55、 1 9年秋季学期期末统一考试建设监理试题答案及评分标准（供参考） 2020年1月一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1B 2D 3B 4A 5B 6A 7D 8A 9AIOA 11B 12B 13A 14AloB 16A 17A18B 19D 20D二、多项选择题（每小题3分，共30分。每小题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意，不选、错选、多选不得分，少选得1分） 21. ABDE 22. ABCD 23. ABC 24. ACD 25. ABCDE 26. ABCDE 27. ABCD 28. ABCDE 29. ABCD 30. ABCDE三、

56、案例分析题（每小题15分，共30分） 以下是各题答案要点，可根据答题情况酌情给分。 31参考答案 问题1答案：业主代表做法不正确。因为： (1)业主代表自行肢解工程进行分包，承包合同违约；（2分） (2)业主代表未通过监理方直接向施工单位发通知，监理合同违约；（2分） (3)业主代表自行选择分包单位，监理合同违约。（1分） 问题2答案： (1)由总监理工程师签发监理通知，召开有关方协调会，中止业主方违约行为；（2分） (2)由监理单位对分包单位进行审核（如合格）和确认，并报业主；（2分） (3)由总包单位与分包单位签订分包合同。（1分） 问题3答案： (1)退回分包单位的申请，监理方不直接审核

57、分包单位的工程款；(2分) (2)发监理通知，督促总包单位对分包单位和工程质量进行验收；（2分） (3)分包单位与总包单位进行结算。（1分） 32参考答案 (1)事件1答复：同意推迟3天开工（或：同意2018年3月4日开工），同意赔偿损失3万元。（3分） 理由：场外道路没有开通属建设单位责任，且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。（4分） (2)事件2采取措施：下达施工暂停令。要求：撤出危险区域作业人员，制订消除隐患的措施或方案，报项目监理机构批准后实施。（4分） 答复：由于难以预料的暴雨天气属不可抗力，施工单位的经济损失不予补偿；（2分） 理由：因C工怍延长12天，只影响工期1天，故只

58、批准顺延工期1天。（2分）试卷代号：1194座位号国家开放大学2020年春季学期期末统一考试建设监理 试题 2020年7月一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1建设工程监理任务的委托方是( )。 A工程项目建设 B业主 C施工企业 D勘察单位2受建设单位委托为其提供管理和技术服务的独立法人或经济组织称为( )。 A工程勘察单位 B工程施工单位 C工程设计单位 D工程监理单位3监理工程师与监理员的主要不同点在于( )。 A从事的工作内容不同 B监理工程师有岗位签字权 C要求的具有的学历高低不同 D从事工程建设项目年限不同4工程建设强度越大，需投入的监理人员(

59、 )。 A越少 B越多 C不变 D无法确定5监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制，在召开第一次工地会议前报送( )。 A施工单位 B政府部门 C建设单位 D工程监理单位6合同的主体是( )。 A合同签约双方的当事人 B合同当事人的权利义务共同指向的对象 C合同当事人之间的具体权利和义务 D基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人7按工程实际发生的成本（包括人工费、材料费、施工机械使用费、其他直接费和施工管理费以及各项独立费）加上商定的总管理费和利润，来确定工程总造价的合同指的是( )。 A固定总价合同 B计量估价合同 C单价合同 D成本加酬金合同8合同依法成立后，在尚未履行

60、或尚未完全履行的情况下，提前终止合同的效力，此种情况称为( )。 A合同解除 B合同变更 C合同签订 D合同履行9施工图纸会审的三方分别为( )。 A监理方、施工方、设计方 B建设方、施工方、设计方 C设计方、材料供应方、政府 D监理方、材料供应方、设计方10设计交底完成的时间应为( )。 A工程开工后 B工程竣工前 C工程竣工后 D工程施工前11项目质量的施工环境因素较多，主要有( )。 A技术环境、施工管理环境和自然环境 B技术环境、人文环境和自然环境 C技术环境、施工管理环境和人文环境 D人文环境、施工管理环境和自然环境12监理工程师对施工承包单位提出指示和要求的书面文件，称为( )。