2022年宁夏二造《建设工程造价管理基础知识》考试题库（含典型题、真题库）

1、2022年宁夏二造建设工程造价管理基础知识考试题库（含典型题、真题库）一、单选题1.关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。A、期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B、期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%C、综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算D、发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款答案：A解析：(3)进度款的支付比例。进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%。2.(2016年)工程项目的多次计价是一个()的过程。A、逐步分解和组合，逐步汇总概算造价B、逐步深化和

2、细化，逐步接近实际造价C、逐步分析和测算，逐步确定投资估算D、逐步确定和控制，逐步积累竣工结算价答案：B解析：该题主要考察的是：工程项目的计价多次性，多次计价是一个逐步深入和细化，不断接近实际造价的过程。3.由于发包人原因导致工程无法按规定期限竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。A、30B、60C、90D、120答案：C解析：因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。4.某建设工程项目中标人与招标人签订合同

3、并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。A、双方达成的补充协议B、双方签订的备案合同C、类似项目的结算价格D、市场的平均价格答案：B解析：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。5.判断合同是否成立的依据是（）。A、合同是否生效B、合同是否产生法律约束力C、要约是否生效D、承诺是否生效答案：D解析：承诺生效时合同成立。6.确定项目建设规模时，应该考虑的首要因素是（）。A、市场因素B、生产技术因素C、C管理

4、技术因素D、环境因素答案：A解析：市场因素是确定建设规模需考虑的首要因素。7.从信息管理组织角度，可以将工程造价信息分为()。A、文件式信息和非文件式信息B、系统化信息和非系统化信息C、宏观信息和微观信息D、固定信息和流动信息答案：B解析：按管理组织的角度来分，可以分为系统化工程造价信息和非系统化工程造价信息。选项A是按形式划分，选项C是按反映经济层面划分，选项D是按稳定程度划分。8.某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项目，预计建设期为3年。该地区2013年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9，该地区2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112，

5、预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为（）亿元。A、2.54B、2.74C、2.75D、2.94答案：A解析：本题考查的是静态投资部分的估算方法。拟建项目静态投资2×（50/40）0.9×112/1082.54（亿元）。9.(2015年)采用成本计算估价法计算非标准设备租赁时，下列表述中正确的是()。A、专用工具费=（材料费+加工费）×专用工具费率B、加工费=设备总重量×（1+加工损耗系数）×设备每吨加工费C、包装费的计算基数中不应包含废品损失费D、利润的计算基数中不应包含外购配套件费答案：D解析：

6、国产非标准设备原价采用成本估算法的方法，“(1)材料费。其计算公式如下:材料费=材料净重(1+加工损耗系数)×每吨材料综合价(2)加工费。包括生产工人工资和工资附加费、燃料动力费、设备折旧费、车间经费等。其计算公式如下：加工费=设备总重量(吨)×设备每吨加工费(3)辅助材料费(简称辅材费)。包括焊条、焊丝、氧气、氩气、氮气、油漆、电石等费用。其计算公式如下：辅助材料费=设备总重量×辅助材料费指标(4)专用工具费。按(13)项之和乘以一定百分比计算。(5)废品损失费。按(14)项之和乘以一定百分比计算。(6)外购配套件费。按设备设计图纸所列的外购配套件的名称、型号、

7、规格、数量、重量，根据相应的价格加运杂费计算。(7)包装费。按以上(16)项之和乘以一定百分比计算。(8)利润。可按(15)项加之和加上第(7)项乘以一定利润率计算”单台非标准设备原价=(材料费+加工费+辅助材料费×(1+专用工具费率×(1+废品损失费率)+外购配套件费×(l+包装费率)-外购配套件费×(1+利润率)+外购配套件费+销项税额+非标准设备设计费10.(2015年)根据建设工程安全生产管理条例，下列工程中，需要编制专项施工方案组织专家进行论证，审查的是()。A、爆破工程B、起重吊装工程C、脚手架工程D、高大模板工程答案：D解析：本题考查的是建

8、设工程安全生产管理条例。工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。11.合同有关内容没有约定或者约定不明确问题的处理中，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照（）执行。A、新价格B、政府指导价C、政府定价D、原价格答案：A解析：逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。12.建设工程合同的纠纷一般都适用施工行为地的专属管辖，由（）管辖。A、检察院B、发生纠纷地的人民法院C、工程所在地的人民法院D、行政主管部门

9、答案：C解析：合同当事人双方可以在签订合同时约定选择诉讼方式解决合同争议，并依法选择有管辖权的人民法院，但不得违反中华人民共和国民事诉讼法关于级别管辖和专属管辖的规定。对于一般合同争议，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。建设工程施工合同以施工行为地为合同履行地。13.某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人，按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间投邮，由于邮局错递而延误了到达时间，对此情况，该承诺文件应（）。A、因迟到而自然无效B、必须经要约人发出接受通知后有效C、必须经要约人发出拒绝通知后才无效D、因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺答案：C解析：本题考查的

10、是合同订立的程序。受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。14.关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。A、项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据B、可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破C、投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D、投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据答案：D解析：A选项，项目建议书阶段的投资估算是编制项目规划、确定建设规模的参考依据，B选项，项目可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策

11、的重要依据，当可行性研究报告被批准后，其投资估算额将作为设计任务书中下达的投资限额，即建设项目投资的最高限额，不能随意突破，C选项，项目投资估算可作为项目资金筹措及制订建设贷款计划的依据。15.关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是（）。A、招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写B、同一招标工程的项目编码不得有重码C、清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程D、当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个答案：A解析：分部分项工程量清单所反映的是拟建工程分部分项工程项目名称和相应数量的明细清单，招

12、标人负责包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量在内的五项内容。16.某施工机械原始购置费为4万元,耐用总台班为2000台班，大修周期为5个,每次大修费为3000元，台班经常修理费系数为0.5，每台班人工、燃料动力及其他费用为65元，机械残值率为5%。不考虑资金的时间价值，则该机械的台班单价为（）元/台班。A、91.44B、93.00C、95.25D、95.45答案：B解析：台班单价=台班折旧费+台班大修费+台班经常修理费+其他费用=40000×(1-0.05)/2000+4×3000/2000+4×3000×O.5/2000+65=93(元/

13、台班）17.对于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）。A、工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B、项目决策的内容是决定工程造价的基础C、投资估算的深度影响项目决策的精确度D、投资决策阶段对工程造价的影响程度不大答案：B解析：本题考查的是项目决策与工程造价的关系（1）项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；（2）项目决策的内容是决定工程造价的基础；（3）项目决策的深度影响投资估算的精确度；（4）工程造价的数额影响项目决策的结果。18.某施工机械设备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A、7872

14、B、8128C、15744D、16256答案：D解析：该施工机械的台班人工费=2×1+(254-250)250×80元台班=162.56元/台班。19.(2017年)已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，该人工挖土的时间定额为（）工日/10m3。A、13.33B、13.16C、13.13D、12.50答案：B解析：本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。工序作业时间=基本工作时间/（1-辅助时间%）=1/（1-5%）=1.053（工日/m3）时间

15、定额=工序作业时间/（1-规范时间%）=1.053/（1-3%-2%-15%）=1.316（工日/m3）=13.16（工日/10m3）。20.投标人为使报价具有竞争力，下列有关生产要素询价的做法中，正确的是（）。A、在通过资格预审前进行询价B、尽量向咨询公司进行询价C、不论何时何地尽量使用自有机械D、劳务市场招募零散工有利于管理答案：B解析：本题考查，又是当地租赁可能更有利，劳务市场招募零散工价格低廉，但不利于管理;尽量向咨询公司进行询价，比较可靠但需付费。21.按照规定，发包人委托工程造价咨询机构核对竣工结算的，工程造价咨询机构应核对完毕后，结论与承包人不一致时，下列说法中正确的是()。A、

16、以工程造价咨询机构的结论为准B、以承包人竣工结算文件为准C、提交承包人复核D、按照合同约定的争议解决方式处理答案：C解析：工程造价咨询机构核对结论与承包人竣工结算文件不一致时，应提交给承包人复核，承包人应在14天内将同意核对结论或不同意见的说明提交工程造价咨询机构。22.根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必须消耗时间是（）。A、基本工作时间B、辅助工作时间C、准备与结束工作时间D、多余工作时间答案：C解析：本题考查的是施工过程分解及工时研究。准备和结束工作时间的长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关。23.(2014年)根据世界银行对工程项目建设成本的规定，下

17、列费用应计入项目间接建设成本的是（）A、临时公告设施及场地的维持费B、建筑保险和债卷费C、开工试车费D、土地征购费答案：C解析：题考查的是项目间接建设成本，包括项目管理费、开工试车费、业主的行政费用、生产前费用、运费和保险费及税金。24.根据建设项目工程总承包合同示范文本(GB-2011-0216)，下列变更事项中属于设计变更的是()。A、基准控制点的调整B、备品备件采购数量的调整C、新增加的施工障碍处理D、增加的附加试验答案：A解析：本题考查的是工程总承包合同价款的结算。设计变更的范围包括：对生产工艺流程的调整，但未扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模或未扩大或缩小合同约定的生产路线和规模

18、；对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规模，未改变初步设计批准的使用功能；或未扩大合同约定的建筑规模，未改变合同约定的使用功能；对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整；对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整；对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整；因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；其他超出合同约定的设计事项；上述变更所需的附加工作。选项B属于采购变更；选项CD属于施工变更。25.根据国务院关于投资体系改革的决定，政府投资项目实行（）。A、备案制B、审批制C、核准制D、报告制答案：B解析：根据国务院关于投资体制改革的决定（国发20042

19、0号），政府投资项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。26.根据建筑工程施工图设计文件审查暂行办法，施工图设计文件应当由（）委托有关审查机构进行审查。A、工程监理单位B、工程质量监督单位C、建设单位D、建设行政主管部门答案：C解析：本题考查的是工程项目管理概述。建设单位应当将施工图送施工图审查机构审查27.在下列组织机构形式中，具有集中领导、职责清晰，但各职能部门之间的横向联系差、信息传递路线长等特点的是（）组织机构形式。A、直线制B、职能制C、直线职能制D、矩阵制答案：C解析：直线职能制组织结构既保持了直线制统一指挥的特点，又满足了职能制对管理工作专业化分工的要求。其主要优点

20、是集中领导、职责清楚，有利于提高管理效率。但这种组织机构中各职能部门之间的横向联系差,信息传递路线长，职能部门与指挥部门之间容易产生矛盾。28.已知某斗容量1m3正铲挖土机，机械台班产量为476m3，机械利用系数0.85，则它在正常工作条件下，1h纯工作时间内可以挖土约（）m3。A、47B、51C、56D、70答案：D解析：施工机械台班产量定额=机械净工作生产率（即机械纯工作1h的正常生产率）×工作班延续时间×机械利用系数，故机械净工作生产率（即机械纯工作1h的正常生产率）=476÷（8×0.85）=70（m3）。29.2006年1月15日，某住宅工程竣

21、工验收合格，则办理竣工验收备案的截止时间是（）。A、2006年1月10日B、2006年1月15日C、2006年1月30日D、2006年1月25日答案：C解析：本题考查的是建设工程质量管理条例。建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。30.(2010年)下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是()。A、应收账款=年营业收入应收账款周转次数B、预收账款=年经营成本预收账款周转次数C、产成品=（年经营成本-年其他营业费用）产成品周转次数D、预付账款=存贷预付账款周转次数答案：

22、C解析：流动资金各项内容估算公式如下：(1)应收账款=年经营成本应收账款周转次数，(2)预收账款=预收的营业收入年金额预收账款周转次数，(3)产成品=（年经营成本-年其他营业费用）产成品周转次数，(4)预付账款=外购商品或服务年费用金额预付账款周转次数31.由于承包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用（）。A、计划进度日期的价格指数B、实际进度日期的价格指数C、A和B中较低者D、A和B中较高者答案：C解析：本题考查的是价格调整。因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际

23、竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。32.若施工作业所能依据的定额齐全，则在编制施工作业计划时宜采用的定额是（）。A、概算指标B、概算定额C、预算定额D、施工定额答案：D解析：施工定额是以同一性质的施工过程一工序，作为研究对象，表示生产产品数量与时间消耗综合关系编制的定额。施工定额属于企业定额的性质。施工定额是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是建设工程定额中的基础性定额。施工定额由人工定额、材料消耗定额和机械台班使用定额所组成。施工定额直接应用于施工项目的施工管理，用来编制施工作业计划、签发施工任务单、签发限额领料单，以及结算计件工资或计量奖励工资等。施工定额

24、也是编制预算定额的基础。考前内部资料，【精华专区】可购买，2套密卷+考前3页纸，覆盖80%考点内容，购买后发送到备注邮箱,咨询QQ59991866833.(2014年)正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg，已知该材料的损耗率为7.20%，则其总消耗量为（）kg。A、13.50B、13.40C、12.50D、11.60答案：B解析：总消耗量=0.9/7.2%+0.9=13.4kg。34.(2016年)下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是()。A、场外运输损耗B、工地仓储损耗C、一般性检验鉴定损耗D、施工加工损耗答案：D解析：材料损耗量，指在正常条件下

25、不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等。35.美国建筑师学会(AIA)标准合同体系中，A系列合同文件时关于（）之间的合同文件。A、发包人与建筑师B、建筑师与专业顾问公司C、发包人与承包人D、建筑师与承包人答案：C解析：美国建筑师学会（AIA）的合同条件体系更为庞大，分为A、B、C、D、F、G系列。其中，A系列是关于发包人与承包人之间的合同文件；B系列是关于发包人与提供专业服务的建筑师之间的合同文件；C系列是关于建筑师与提供专业服务的顾问之间的合同文件；D系列是建筑师行业所用的文件；F系列是财务管理表格；G系列是合同和办公管理表格。AIA系列合同条件的核心是“通用条件”。采

26、用不同的计价方式时，只需选用不同的“协议书格式”与“通用条件”结合。AIA合同条件主要有总价、成本补偿及最高限定价格等计价方式。36.根据合同法的规定，以下属于致使合同的权力和义务终止的情形的是（）。A、债权人将债权转让B、债务人依法将标的物提存C、债权人死亡D、债务人死亡答案：B解析：有下列情形之一的，合同的权利义务终止：债务已经按照约定履行；合同解除；债务相互抵销；债务人依法将标的物提存；债权人免除债务；债权债务同归于一人；法律规定或者当事人约定终止的其他情形。37.发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（）。A、将该工程自主拍卖B、将该工程折价出售C、将该工程抵押贷款

27、D、催告发包人支付，并索要延迟付答案：D解析：发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息。发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿38.()反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产和其他资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。A、基本建设项目概况表B、基本建设项目竣工财务决算表C、基本建设项目交付使用资产总表D、建设项目交

28、付使用资产明细表答案：C解析：(3)基本建设项目交付使用资产总表（见表6.2.3)。该表反映建项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的据。39.根据招标投标法规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。A、可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人B、不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件C、须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件D、撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收答案：A解析：本题考查的是招标投标法。投标人可以补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件

29、。评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。撤回已经提交的投标文件，其投标保证金也将被退回。40.某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价(FOB)为100万美元，国外运费5万美元，运输保险费1万美元，关税税率20%，增值税税率16%，无消费税，则该设备的增值税为（）万元人民币。(外汇汇率：1美元=65元人民币)A、13805B、15629C、12480D、13229答案：D解析：根据公式：到岸价格(CIF)=离岸价格(FOB)+国际运费+运输保险费，即：关税完税价格。所以，关税完税价格=(100+5+1)万美元=106万美元根据公式：组成计税价格=关税完税价格+关税+

30、消费税又因为：进口产品增值税额=组成计税价格×增值税税率所以，进口产品增值税额=(106+106×20%)万美元×16%=20352万美元因为：外汇汇率：1美元=65元人民币所以，20352万美元×6513229万元。41.施工单位在施工中发生如下事项：完成业主要求的合同外用工花费3万元；由于设计图纸延误造成工人窝工损失1万元；施工电梯机械故障造成工人窝工损失2万元。施工单位可向业主索赔的人工费为（）万元。A、3B、5C、4D、6答案：C解析：施工单位可向业主索赔的人工费为(3+1)万元=4万元。42.(2009年)根据注册造价工程师管理办法，注册造价工

31、程师的执业凭证是()。A、注册证书和执业印章B、执业印章和执业资格证书C、执业资格证书和职称证书D、职称证书和注册证书答案：A解析：的注册证书和执业印章：注册证书和执业印章是注册造价工程师的执业凭证，应当由注册造价工程师本人保管、使用。43.投资估算编制内容中，（）单独估算以便对建设项目进行融资前和融资后财务分析。A、建设投资B、固定资产投资方向调节税C、流动资金D、建设期利息答案：D解析：建设期利息单独估算以便对建设项目进行融资前和融资后财务分析。44.(2014年)招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂不能确定价格的材料、工程设备价及专业工程金额是（）。A、暂列金额B、暂估价C、总

32、承包服务费D、价差预备费答案：B解析：暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价。45.下列关于工程项目目标控制方法的表述中正确的是（）。A、直方图是一种用来寻找影响工程质量主要因素的有效工具B、通过因果分析图，可以发现工程项目中主要的质量问题C、香蕉曲线与S曲线都可以用来控制工程造价和工程进度D、控制图法和直方图法分别属于质量控制的静态和动态分析方法答案：C解析：S曲线可用于控制工程造价和工程进度。香蕉曲线法的原理与S曲线法的原理基本相同，与S曲线法相同，香蕉曲线同样可用来控制工

33、程造价和工程进度。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。建设工程计量与计价实务题库编辑中,教材出来后会陆续更新。46.某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。A、200B、500C、520D、600答案：C解析：本题考查的是可行性研究阶段的投资估算。第一年利息4000/2×10%200（万元）

34、，第二年利息（40002002000/2）×10%520（万元）。47.关于施工图预算文件的组成，下列说法中错误的是()。A、当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式B、三级预算编制形式有建设项目总预算、单项工程综合预算、单位工程预算组成C、当建设项目仅有一个单项工程时，可采用二级预算编制形式D、二级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表和单位工程预算表两个主要报表答案：D解析：施工图预算根据建设项目实际情况可采用三级预算编制或二级预算编制形式。当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式，三级预算编制形式南建设项目总预算、单项工程综合预算、单位工程预算组成。当建

35、设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。采用三级预算编制形式的工程预算文件包括：封面、签署页及目录、编制说明、总预算表、综合预算表、单位工程预算表、附件等内容。采用二级预算编制形式的工程预算文件包括：封面、签署页及目录、编制说明、总预算表、单位工程预算表、附件等内容。48.根据建设工程质量管理条例，设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明（）。A、生产厂家B、市场价格C、规格、型号D、保修期限答案：C解析：本题考查的是建设工程质量管理条例。设计单位在设计文件中选用的建筑材料、构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指

36、标，但除特殊情况外，不得指定生产厂、供应商。49.根据国务院关于投资体制改革的决定，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府部门不再审批（）。A、开工报告B、初步设计C、工程概算D、可行性研究报告答案：A解析：对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。50.ABS模式是指（）A、资产支持的证券化B、特定用途公司C、购买-更新-运营D、建设-拥有-运营答案：A解析：ABS

37、(Asset-BackedSecuritization)意指资产支持的证券化。以拟建项目所拥有的资产为基础，以该项目资产的未来收益作保证，通过在国际资本市场上发行债券筹集资金达到融资的目的。51.根据建设工程量清单计价规范（GB50500-2013），下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。A、第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示B、第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码C、同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D、补充项目编码以“B”加上计算规范代码后跟三位数字表示，并应从001起顺序编制。答案：B解析：本题考查的是工程量

38、清单编制。选项A，第三级表示分部工程顺序码（分二位）；选项C，当同一标段（或合同段）的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码十至十二位的设置不得有重码的规定；选项D，补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成。52.检验试验费不包括（）。A、对构件的一般鉴定B、对建筑安装物的一般鉴定C、对构件进行破坏性试验D、对建筑材料检验答案：C解析：检验试验费不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用。53.比例估算法多用于（）阶段的投资估算。A、项目建议

39、书B、可行性研究C、招标投标D、建设项目实施答案：A解析：投资机会研究和项目建议书阶段，投资估算的精度低，可采取简单的匡算法，如单位生产能力法、生产能力指数法、系数估算法、比例估算法、指标估算法等。54.砌筑每立方米一砖厚砖墙，砖(240mm×115mm×53mm)的净用量为529块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则每立方米一砖厚砖墙的砂浆消耗量为()m3。A、0.217B、0.222C、0.226D、0.231答案：D解析：1m3砖墙体砂浆的净用量=1-529×0.24×0.115×0.053=0.226（m3）；

40、1m3砖墙体砂浆的消耗量=0.226×(1+2%)=0.231（m3）。55.建设工程在缺陷责任期内，由第三方原因造成的缺陷（）。A、应由承包人负责维修，费用从质量保证金中扣除B、应由承包人负责维修，费用由发包人承担C、发包人委托承包人维修的，费用由第三方支付D、发包人委托承包人维修的，费用由发包人支付答案：D解析：本题考查的是质量保证金的使用及返还。由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。如发包人委托承包人维修的，发包人应该支付相应的维修费用。有争议，可进行鉴定，责任方承担费用。56.项目在开工建设之前要切实做好各项准备

41、工作，其主要内容不包括（）。A、征地、拆迁和场地平整B、完成施工用水、电、通信、道路等接通工作C、设计施工图样D、组织招标选择工程监理单位、承包单位及设备、材料供应商答案：C解析：工程项目在开工建设前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括：1)征地、拆迁和场地平整；2)完成施工用水、电、通信、道路等接通工作；3)组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商；4)准备必要的施工图纸；5)办理工程质量监督和施工许可手续。57.(2014年)根据合同法，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式仍不能确定的，应按照（）的市场价格履行。A、接受货币方所在地B、合同订立地C、给付货币方所在

42、地D、订立合同时履行地答案：D解析：该题主要考察的是：合同履行的一般规则价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。58.根据FIDIC施工合同条件（1999版），关于合同价款调整的规定，下列说法正确的是（）。A、工程量的变更与对应费率的乘积超过了中标总金额的1%时才予调整B、实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10%时，可调整相应单价C、工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款D、承包人配合工程检验所发生的剥露和覆盖，不应调整合同价款答案：B解析：因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括：该部分工程实际测量的工程

43、量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%。该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%。由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%。该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。59.已知砌筑1m3砖墙中砖净用量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量是（）m3。A、0.250B、0.253C、0.241D、0.243答案：A解析：（1-5.29×0.146）×（1+10%）=0.250（m3）（2）各种块料面层的材料用量计算：各种材料总耗量=净用量&#

44、215;（1+损耗率）60.下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（）。A、造价管理机构发布的调价文件B、造价管理机构发布的价格信息C、质量合格证书D、各种预付款支付凭证答案：C解析：工程计量的依据包括：工程量清单及说明、合同图纸、工程变更令及其修订的工程量清单、合同条件、技术规范、有关计量的补充协议、质量合格证书等。61.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于计日工，下列说法中正确的是（）。A、计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械B、计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价C、计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写D、计日工单价

45、由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算答案：B解析：本题考查的是工程量清单编制。选项A错误，计日工表包括人工、材料、施工机具；选项C错误，计日工表项目名称、暂定金额由招标人填写；选出D错误，投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。62.编制标准砖砌体材料消耗定额时，砖的消耗量应按（）确定。A、净用量B、净用量加损耗量C、一次损耗量D、损耗量加补损量答案：B解析：材料消耗定额，主要包括确定直接使用在工程上的材料净用量和在施工现场内运输和操作过程中的不可避免的废料和损耗。63.建设单位在办理工程质量监督注册手续时，需提供（）

46、。A、投标文件B、专项施工方案C、施工组织设计D、施工图设计文件答案：C解析：本题考查的是工程项目管理概述。建设单位在办理工程质量监督注册手续时，需提供：a.施工图设计文件审查报告和批准书；b.中标通知书和施工、监理合同；c.建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成；d.施工组织设计和监理规划；e.其他需要的文件资料。64.工程施工过程中索赔事件发生以后，承包人首先要做的工作是（）。A、A向监理工程师提出索赔意向通知B、向监理工程师提交索赔依据C、向监理工程师提交索赔报告D、与业主就索赔事项进行谈判答案：A解析：本题考查的是索略意向通知和索赔通知发生索赔事件以后，或者承包人发现索

47、赔机会，首先要提出索赔意向。65.某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为()元台班。A、78.72B、81.28C、157.44D、162.56答案：D解析：本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法。台班人工费=2×1+(254-250)/250×80=162.56（元台班）。66.(2013年)招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是()。A、服务内容B、项目价值C、费率D、金额答案：A解析：总承包服务费计价表中的项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制

48、价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。67.某建设工程项目的设备及工器具购置费为2500万元，建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1500万元，基本预备费率为10%，则该项目的基本预备费为（）万元。A、200B、400C、600D、450答案：C解析：基本预备费=（工程费用工程建设其他费）×基本预备费率=（2500+2000+1500）×10%=600万元。68.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（）。A、仪器仪表使用费B、施工机械财产保险费C、大型机械进出场费D

49、、大型机械安拆费答案：A解析：本题考查的是建筑安装工程费。施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或租赁费。69.在对材料消耗过程测定与观察的基础上，通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确定各种材料消耗定额的方法是（）。A、实验室试验法B、现场技术测定法C、现场统计法D、理论计算法答案：B解析：现场技术测定法，又称观测法，是根据对材料消耗过程的测定与观察，通过完成产品数量和材料消耗量的计算，而确定各种材料消耗定额的一种方法。70.下列项目管理组织机构形式中，未明确项目经理角色的是（）组织机构。A、职能制B、弱矩阵制C、平衡矩阵制D、强矩阵制答案：B解析：弱矩阵制组织中，并未明

50、确对项目目标负责的项目经理。71.下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）。A、场外运输损耗B、工地仓储损耗C、一般性检验鉴定损耗D、施工加工损耗答案：D解析：本题考查的是预算定额及其基价编制。预算定额，材料损耗量，指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等。72.下列各项指标，不属于投资估算指标内容的是()。A、分部分项工程指标B、单位工程指标C、单项工程指标D、建设项目综合指标答案：A解析：投资估算指标是确定和控制建设项目全过程各项投资支出的技术经济指标，其范围涉及建设前期、建设实施期和竣工验收交付使用期等各个阶段的费用支出，内容因行业不同而各异，一般

51、可分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次。它是综合性最强的指标。73.(2016年)合同订立过程中，属于要约失效的情形是()。A、承诺通知到达要约人B、受要约人依法撤销承诺C、要约人在承诺期限内未作出承诺D、受要约人对要约内容做出实质性质变更答案：D解析：该题主要考察的是：要约失效的情况，有下列情形之一的，要约失效：(1)拒绝要约的通知到达要约人；(2)要约人依法撤销要约；(3)承诺期限届满，受要约人未做出承诺；(4)受要约人对要约内容做出实质性变更。74.以下属于计算建筑安装工程费用依据的是（）。A、用地指标B、工程建设其他费定额C、费用定额D、运杂费率答案：C解析：计算建

52、筑安装工程费用的依据:（12）费用定额。（13）价格指数。75.与BOT融资方式相比，TOT融资方式的特点是（）。A、融资对象更为广泛，可操作性更强B、项目产权结构易于稳定C、不需要设立具有特许权的专门机构D、项目招标程序大为简化答案：A解析：与BOT模式相比，采用TOT模式时，融资对象更为广泛，可操作性更强，使项目引资成功的可能性增加。76.建设工程项目管理工作的核心任务是（）。A、项目的目标控制B、为项目建设的决策和实施增值C、实现工程项目实施阶段的建设目标D、为工程建设和使用增值答案：A解析：本题考查的是工程项目管理概述。工程项目管理的核心是控制项目基本目标（质量、造价、进度），最终实现

53、项目功能，以满足项目使用者及利益相关者需求。77.根据招标投标法实施条例，招标文件中履约保证金不得超过中标合同金额的（）。A、2%B、5%C、10%D、20%答案：C解析：履约保证金不得超过中标合同金额的10%。78.本身具有使用价值，且其价值在于它的使用能产生超额获利能力，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用按当期费用处理，按此确定价值的资产是()。A、专利权B、专有技术C、商标权D、存货答案：B解析：(2)专有技术（又称非专利技术）的计价。专有技术具有使用价值和价值，使用价值.是专有技术本身应具有的，专有技术的价值在于专有技术的使用所能产生的超额获利能力，应在研究分析其直接和间接的

54、获利能力的基础上，准确计算出其价值。如果专有技术是自创的，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用，按当期费用处理。对于外购专有技术，应由法定评估机构确认后再进行估价，其方法往往通过能产生的收益采用收益法进行估价。79.下列工程项目计划表中，用来阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况的是（）。A、年度竣工投产交付实用计划表B、年度计划项目表C、年度建设资金平衡表D、按资计划年度分配表答案：A解析：年度竣工投产交付使用计划表,用来阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期。8

55、0.关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是()。A、当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B、市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险C、人工费变化发生的风险全部由发包人承担D、承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担答案：A解析：招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应考虑进入综合单价。在施工过程中，当出现的风险内容及其范围（幅度）在招标文件规定的范围（幅度）内时，综合单价不得变动，合同价款不作调整。对于主要由市场价格波动导致价格风险.根据工程特点和工期要求，一般采取的方式是承包人承担5%以内的材料、工

56、程设备价格风险，10%以内的施工机具使用费风险。D是由承包人全部承担。81.下列指数中，属于数量指标指数的是（）。A、商品销售量指数B、产品价格指数C、设备、工器具价格指数D、人工费价格指数答案：A解析：指数按其所反映的现象的性质不同，分为数量指标指数和质量指标指数。数量指标指数是综合反映现象总的规模和水平变动情况的指数。如商品销售量指数、工业产品产量指数、职工人数指数等。质量指标指数是综合反映现象相对水平或平均水平变动情况的指数。如产品成本指数、价格指数、平均工资水平指数等。82.发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额60的期限是工程开工后的()天内。A、7B、14C、21D、28答案：D解析：发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。83.(2012年)根据工程造价咨询企业管理办法，工程造价咨询企业出资人中，注册造价工程师人数不应低于出资人总数的()。A、