工程勘察设计施工总承包合同暂定合同

1、i工程勘察设计施工总承包合同（暂定合同）工程名称：花都区园林绿化景观提升建设工程-商业大道（花城路-新民路）道路改造工程勘察设计施工总承包合同编号：发包人：广州市花都区城市管理局承包人： （主）（成）（成）ii签订日期：201 年 月 日目录第一篇 中标通知书 第二篇 合同协议书第三篇 勘察合同条款 第四篇 设计合同条款 第五篇 施工合同条款 第六篇 农民工工资监管协议 第七篇 工程质量保修书 第八篇 廉政合同3第一篇 中标通知书4第二篇合同协议书发包人（全称）：广州市花都区城市管理局承包人（全称）：（_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法/ /中华人民共和国招投标法及其它有关法律、

2、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工 程勘察设计施工总承包事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：花都区园林绿化景观提升建设工程- -商业大道（花城 路- -新民路）道路改造工程勘察设计、施工总承包工程地点：广州市花都区商业大道（花城路- -新民路）工程内容：拟对商业大道（花城 路- -新民路）道路进行改造，改造道路长约 1.1km1.1km，规划红 线宽 3030 米，双向 4 4 车道，设计速度为 5050 公里/ /小时，道路等级为城市主干路， 采用沥青混凝土 路面。主要建设内容包括重新铺设沥青，改造人行道、交通设施、景观绿化、排水口等。工程立项批准文号

3、：花发改基【20182018】5555 号资金来源：财政出资二、工程承包范围及承包方式1.1. 承包范围：（1 1）勘察部分：工程测量、工程物探（含管线探测）、旧路面检测等勘察工作；（2 2）设计部分：设计方案修改、初步设计及概算、施工图设计、编制施工图预算、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更等；（3 3）施工部分：商业大道（花城路- -新民路）道路改造，详见施工图纸及工程量清单。发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从；承包人未经发包人同意不得擅自变更工程承包范围及内容。承包人应配合概算评审、预算评审等事项的报批，并遵

4、守财政评审意见。本工程实行全过程限额设计施工，限额投资。项目在施工阶段，因工程实施环境变化等任 何因素引起的设计及施工调整，设计和施工最终造价不得超过中标合同价。2.2. 承包方式：包勘察、包设计、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、_5包安全、包文明施工、包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理、包保修_ 。三、 合同工期勘察开工日期：暂定 201201 年 月日。设计开工日期：暂定 201201 年 月日。施工开工日期：暂定 201201 年 月 日开始施工，至 201201 年 月日竣工完成（实际开工时间以总监理工程师和发包人代表签发的开工令为准）。四、 质量标准工程勘

5、察质量标准：符_国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到20132013 年版市政公用工程设计文件编制深度规定及行业相关规范技术标准等要求，满足发包人要求。工程设计质量标准：符_国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到20132013 年版市政公用工程设计文件编制深度规定及行业相关规范技术标准等要求，满足发包人要求。工程施工质量标准：符_的工程质量合格标准，满足发包人对工程质量的要求。五、合同价款签约合同总价 暂定价,实际合同价以区财政投资评审中心审核的预算价（如有概算评审价的按概算评审价）为准 （大写）：（中标价）（小写）：元其中：勘察费：元,（大写：）；下浮率% %设计费：元,（大写：

6、）；下浮率% %工程建安费用：元，（大写：）；下浮率% %暂列金额丄元，（大写：人民币丄）（最终价款以花都区财政投资评审中心审定的结算价为准）七、组成合同的文件1.1.本协议书中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。2.2.下列文件应被认为是组成本协议6书的一部分，并互为补充和解释的，如上述各部分存在 不一致之处，以先后排列次序为优先。（1 1）相关政府主管部门关于本工程的有关文件；（2 2）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；（3 3）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；（4 4）中标通知书；（5 5）投标书及投标书附录（含承包人在评标

7、期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的 补充资料和澄清文件等，如果有）；（6 6）合同专用条款（含数据表和招标文件澄清和答疑中与此有关的部分，如果有）；（7 7）合同通用条款；（8 8）技术规范（含招标文件澄清和答疑中与此有关的部分，如果有）；（9 9）图纸（含招标文件澄清和答疑中与此有关的部分，如果有）；（1010）标价的工程量清单（含招标文件澄清和答疑中与此有关的部分，如果有）；（1111）构成本合同组成部分的其他文件。通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决。八、 本协议书中有关词语含义与本合同通用条款、专用条款中分别赋予它们的定 义相同。九、 承包人向发包人承诺按照

8、合同约定进行施工、竣工并在质量保养期内承担工程苗木保 养责任。十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其 他款项。十一、款项支付账户的基本账户信息由承包人提供。承包人与发包人签定合同时提供的 “开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”必须要与合同中所填写的“开户银行名称、账户 名称（简称户名）及账号”一致，合同中所有款项转入以上约定的账户。若承包人发生账户变 动的，须提前告知发包人，发包人同意后双方并签附加协议，如未经发包人同意，发包人有权拒绝合同授予、有权停止所有款项的拨付，因账户问题而导致的款项支付等一切后果由承包 人承担。十二、本合同由发包人与联合体

9、各方共同签订，各方按合同约定的内容各自承担工作并按 各自工作内容的相应计价及支付方式获取报酬，联合体主办方负责合同实施阶段的主办、组织 和协调工作。联合体各方就中标项目向发包人承担连带责任。十三、合同生效本合同自双方签署之日起生效，必须共同遵守。合同订立时间：_ 年_月_日合同订立地点：广州市花都区7发包人：广州市花都区城市管理局法定代表人（或授权代表）：地址：地址：联系人：联系人：联系电话：联系电话联系地址：联系地址传真：传真开户银行：开户银行账号名称账号名称账号：账号（成）承包人：（成）承包人：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）地址：地址:联系人：联系人：联 系电话：联 系

10、电话:联 系地址：联 系地址:传真：传真:开 户银行：开 户银行:账号名称：账号名称账号：账号（主）承包人：法定代表人（或授权代表）8第四篇设计合同条款、设计范围设计工作内容（包括但不限于）序号项目名称设计阶段规模及投资（万元）设计内容1 1花都区园林绿化景 观提升建设工程- -商 业大道（花城路- -新 民路）道路改造）方案设计、初步设计、施工图设 计、编制施工图 概、预算工程总投资约万元方案修改、初 步设计、施工 图设计、编制 施工图概、预算、现场服务等三、发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称份数内容要求提交时间1 1设计任务书1 1合同签订前2 2设计基础资料1 1

11、合同签订前3 3政府有关批文及各阶段批复文件1 1合同签订前四、设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间序号资料及文件名称套数内容要求提交时间1 1方案设计图（修改）6 6中标人应在设计合同签订后 10工作日内完成方案修改， 方案确定后 10 工作日内完 成初步设计，初步设计审查批 准后20工作日内完成施工图 设计，施工图设计文件经审查发现问题后5工作日内完成 补充、修改。施工图设计文件经审查批准后5工作日内提 交施工图概、预算书及电子2 2初步设计图及工程概算6 63 3招标技术规范及施工设计图 （经审查的施工 设计图）12124 4各种设计图电子文件2 25 5提供采用清单计价法计算

12、的施工图概算、预算书、工程量清单及电子文件6 6采用广东省现 行定额第二章设计收费的计取及支付五、设计费用5.1本合同的设计费暂定为人民币 _ 万元（大写：）（中标价）。9设计费按国家发展计划委员会、建设部发布的 工程勘察设计收费标准（2002年修订本）及建设部（建规1996191号）规定浮动幅度为下浮%（中标下浮 率），在合同实施期间设计费按建设规模和设计工作量调整， 但费率浮动幅度不变。骨口. 序号分项名称规模或等级工程估算投 资（万元）收费基价 （万元）系数设计费估算（万元）1道路工程项2给水工程项3排水工程项4交通工程（含交通监控）项5电气工程项6桥涵工程项7绿化工程项89预算编制费项

13、10设计收费小计11设计收费下浮%12设计收费总额合计注：（1）系数根据国家发展计划委员会、建设部2002 年颁布的勘察设计费收费标准规定计取;（2）本表格不包括岩土工程设计收费、工程勘察收费、检测费用设计费计算依据本表格根据国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的勘察设计费收费标 准编制，若投标人的报价不符合招标文件规定，招标人有权作出修正。本表格不 包括岩土工程设计收费、工程勘察收费。5.2设计费为暂定费用，设计费预付款、进度款支付以花都区财政投资评审中 心审核的预算价（如有概算评审价的按概算评审价）为支付依据。5.3工程设计基价以花都区财政投资评审中心审核的施工图预算价（如有概算评审价

14、的按概算评审价）（未下浮的建安费）为基数核算工程设计费。5.4结算原则：541按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准（2002年修订本）10并下浮_%（中标下浮率）计算。5.4.2工程设计基价以花都区财政投资评审中心审核的施工图预算价（如有概算 评审价的按概算评审价）（未下浮的建安费）为基数核算工程设计费。5.4.3设计费结算价最终以花都区财政投资评审中心结算审核意见书为准。5.4设计人应执行发包人制定的变更设计管理办法中的规定，任何类别的 变更设计必须按发包人规定的程序和审批进行，严格遵守“先批准、后变更”的纪 律，未经发包人批准自行变更，设计人需承担责任，且发包人

15、不予支付费用。六、支付方式6.1设计费支付方式：合同生效后，发包人向设计人支付设计费合同价的20%作为定金（本合同履行后，定金抵作设计费）。6.2设计人应于每月20日前将“勘察设计进度月报表” 一式四份报送给设计监 理或发包人，发包人按进度及视资金情况支付设计费。设计人向发包人提交完经相 关部门评审通过后的方案设计、初步设计、施工设计图和施工图概（预）算书及相 关电子文件，并经花都区财政投资评审中心审核后，设计费可支付区财政预算评审（如有概算评审价的按概算评审价）设计费总额的50% （含定金）；6.3待本工程施工进度完成50%寸，发包人向设计人支付区财政预算评审（如 有概算评审价的按概算评审价

16、）设计费总额的65%。6.4待工程竣工验收合格后，发包人向设计人支付区财政预算评审（如有概算 评审价的按概算评审价）设计费总额的80%。6.5待工程竣工结算后，按照本设计合同条款5.4的原则结算，经花都区财政 投资评审中心结算审定设计费后，发包人向设计人结清其余设计费不留尾款 （无息）6.6财政投资项目付款时间以财政部门批准为准，具体支付规定见“广州市花 都区城市管理局关于明确合同中支付条款相关规定的通知”）。6.7本项目设计费中已包含用于评审时发生的含评审费、专家费、专家交通费、宣传、汇报（含影像、动画、效果图等资料）、报建等的一切费用、设计至竣工验收期间所发生的发包人要求的图纸、资料加晒等

17、费用。上述所列发生的费用，发包 人不再另行结算支付。6.8双方委托银行代付代收有关费用。11第三章 双方的权利和义务七、发包人权利和义务7.1发包人按本合同条款第一章第3条规定的内容，在规定的时间内向设计人 提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人 违反国家有关标准进行设计。7.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限，设计人按本合同条款第4条规 定的交付设计文件时间顺延。7.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资 料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，按照本合同条款第4条规定的交付设 计文件时间顺延。7.4在合同履行期间，发包人要求

18、终止或解除合同，发包人应根据设计人已进 行的实际工作量支付设计费。7.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同 意，不得严重背离合理设计周期。7.6本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包 人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。7.7发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外 技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。经 发包人同意的出国考察费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。7.8发包人有权委托设计咨询单位对设计人的设计工作进行指导，对设计成果 进行审核，设计人

19、需予以服从。八、设计人权利和义务8.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第 一章第4条规定的内容、 时间及份数向发包人交付设计文件 （出现本合同条款7.2、7.3、7.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。8.2设计合理使用年限：按国家有关规定执行。8.3设计人须在开始进入方案设计前的一周内提交一份设计计划及设计工作人 员分工表并遵照实施，设计参与人员必须具备设计资质。未经业主批准，设计单位 不得无故更换设计参与人员。8.4设计人交付设计文件后，按发包人要求参加有关上级的设计审查，并根据 审查结论，在_5_天之内负责对不超出原定范围的

20、内容做必要调整补充。设计人 按合同规定时限交付设计文件一年内项12目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。8.5设计人协助发包人办理规划报建、各专业报建、办理建设工程规划许可证 等报批报建工作。8.6设计人应为与本工程相关的咨询工作提供技术协助；应派专人长期驻施工 现场进行配合与解决有关问题， 并为其进出工作现场的人员提供必要的劳动保护装 备及交通便利（相关费用已包括在合同价中）。8.7关于竣工图编制，凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变 以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充者，设计人需重新出具完整 的变更图纸，再由施工单位根据变

21、更图绘制竣工图。8.8招标技术服务设计人应在发包人进行的工程施工招标、附属工程施工招标、设备材料采购招 标、工程检测及监测、服务咨询招标过程中提供技术服务，包括但不限于以下：（1）根据发包人要求制定技术文件（包括监、检测方案编制、用户需求书、工 程量清单、招标控制价、主要材料设备清单、技术规范、质量标准等）并生成符合 招标要求的格式（工程量清单、招标控制价编制，推荐使用广联达、殷雷、易达造 价软件）；（2）对于发包人召开的相关招标会议（如招投标答疑会、概（预）算会议等），设计人应根据发包人的要求派出相关专业人员参加，并积极配合发包人做好投标答 疑文件、招标澄清文件等的编制工作。（3）设计人根据

22、发包人要求（包括时间要求、深度要求等）提供本合同工程进 行招标所需的设计成果文件。（4） 根据发包人的要求配合发包人进行合同技术条款的谈判工作；注：上述工作的费用已包含在合同价中，发包人不再另行支付。8.9限额设计8.9.1本项目以经批复的项目投资估算为上限实行限额设计，限额施工。设计必须符合国家、省、市相关技术规范、标准。8.9.2设计时应按全要素标准的各项内容及要求，遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解 投资，明确投资控制主要指标，在编制设计预算时逐步细化落实。初步设计/设计方案经市住房城乡建设委审定后，由设计施工总承包单位编制项

23、目预算。经审定的 预算金额（不下浮）不得超过经批准的项目投资估算金额。预算编制时，工程建安 费采用清单计价方式，计价依据执行编13制期适用的建设工程工程量清单计价规 范、各专业工程量计算规范与广东省建设工程计价通则，套用省工程造 价管理机构发布的现行定额以及市工程造价管理机构发布的补充定额、当期人、材、机价格（特殊材料按市造价站新发布或核定的价格为准。施工图预算金额以审核部 门最终审定的金额为准）。预算清单价格编制原则上不得采用定额及指导价以外的价格（经发包人同意的 除外）。项目预算经设计咨询单位审核后上报建设管理单位，建设管理单位进行审 核把关后负责上报项目主管部门， 设计单位须无条件按建设

24、单位审核意见进行调整 修改。8.9.3设计人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（按发包人要 求提供，修改到满意为止）技术经济比较等技术手段，对设计方案进行优化。所有 提交的方案均不得超过投资估算，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的 可行性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质 量的前提下，合理控制工程投资。8.9.4设计人有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、 技术、 材料、设备的变更，如引起投资限额的突破均需经过设计咨询单位审核，发包人审 批同意。设计人未经发包人同意突破工程投资限额设计，视为违约，应承担本合同 条约定的违约责任。8

25、.10按照发包人勘查设计单位现场技术服务管理办法 及其他管理文件要求 履行。8.11在合同执行期间，如发包人委托其他建设管理单位承担本工程部分工程 建设管理工作的，设计人必须按本合同约定接受建设管理方授权范围内的管理。如发包人发现设计人不服从管理的，按本合同约定的违约责任进行处罚。8.12设计文件中选用的国家标准图、 部标准图及地方标准图由设计人向发包人 提供。8.13设计人必须配合发包人做好本工程的工程预算评审等工作。第四章 违约责任九、设计人违约责任9.1质量违约责任9.1.1设计质量问题系指设计文件的遗漏或错误包括但不限于以下所述：1设计错误或设计不合理；2设计遗漏；3施工图预算、施工图

26、清单项目或工程量统计与施工图纸不对应、漏项等。149.1.2发包人直接提出的变更或设计人对设计进行优化以节约投资不属于设计质量 问题。上级管理部门提出优化设计等要求造成的变更，可由发包人提出，不得由设计人 提出。设计人原因造成的设计深度不足或设计质量问题引发的变更， 由设计人承担责任， 由此增加的费用应由设计人承担；9.1.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人错误造成 的工程质量事故损失， 设计人除负责采取补救措施外， 应免收受损失部分的设计费， 并根据损失程度向发包人支付赔偿金， 赔偿金为实际损失的100%。因设计质量的原 因，在建项目发生重大质量、安全责任事故，将追

27、究法律责任。9.1.4设计人必须按照2013版建设工程工程量清单计价规范编制预算。 如预算、工程量清单、图纸工程量三者无法对应，且经发现后无法按发包人要求更正 的，发包人均按误差比例扣罚设计人预算编制费，如误差超过50%，则发包人有权解除合同以及扣罚全部预算编制费，并保留向设计人提出索赔的权利。9.1.5在合同约定的时间内，因设计质量原因，初步设计未通过评审的，按合 同价的5%扣罚但单项累计不超过50万元。9.1.6变更办法按照市建委颁发的关于印发城建固定资产投资项目工程变更 管理办法（试行）的通知（穗建计（2009）241号）及其他相关规定执行。9.1.7因设计质量原因引起的工程I类变更，扣

28、罚工程变更金额（变更金额以 上级建设主管部门审批金额为准）对应设计费用；导致工程U类、川类变更，扣罚 工程变更金额（变更金额以上级建设主管部门审批金额或发包人审核金额为准）对 应设计费用。9.1.8设计人每次报送预算金额与预算审核部门审定金额的核减率大于30（%含30%）时，将上报建设主管单位批评，扣罚送审内容对应设计费的1%，但不超过10万元；核减率在25%至30%之间（含25%），将在发包人单位通报批评；9.2工期违约责任9.2.1由于设计人原因，延误了设计成果文件交付时间，设计人向发包人支付 的误期损害赔偿费每天为合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为合同价格 的30%（若因发包

29、人或经发包人同意的原因调整计划，则提交时间作相应调整）。9.2.2本合同期内，设计人必须按发包人要求依时派出合适人员出席各类与本 工程相关的会议；若发现设计人不到场，根据对发包人的影响程度，每次扣罚合同 价的1%但不超过1万元。9.2.3本设计项目施工过程中，设计人必须按发包人要求派出合适人员参与按 有关规定须有设计人参加的各部位的验收，若发现设计人不到场，根据对发包人的 影响程度，每次扣罚合同价的1%但不超过1万元。159.2.4设计人必须对施工过程中涉及到的设计或设计变更问题及时予以解决； 一般情况下，设计人在接到通知后24小时内须抵达工作现场，48小时内须对设计 或设计变更问题做出初步方

30、案并知会发包人，72小时内须向发包人提交正式书面变 更设计。 若因设计人原因而拖延， 则每次扣罚合同价的1%但不超过1万元。特殊情 况下经发包人同意，可予以顺延。9.3人员管理违约责任9.3.1设计人未能按合同约定投入人员/设计代表或投入人员/设计代表没有到 位的，一般设计人员的，每出现1人次，扣罚合同价的1%但不超过1万元/人次； 为设计专业负责人员，每出现1人次，扣罚合同价的2%但不超过2万元/人次。设 计人要求更换人员的，按本合同条款9.3.2及9.3.3的约定执行。设计人在发包人 规定的宽限期内仍未将人员投入到位的，发包人有权另请他人接替其工作，另请他 人的费用应从支付给设计人的设计费

31、中扣减，设计人不得提出任何异议。9.3.2经发包人同意的，更换一般设计人员须向发包人按合同价的1%支付违约 金但不超过1万元/人次；更换专业设计负责人须向发包人按合同价的3%支付违约 金但不超过3万元/人次；更换项目设计总负责人、设计管理负责人须向发包人按 合同价的5%支付违约金但不超过5万元/人次。更换的人员必须不低于原招标资格 要求。9.3.3未经发包人同意的，更换一般设计人员须向发包人按合同价的5%支付违 约金但不超过5万元/人次；更换专业设计负责人须向发包人按合同价的15%支付违 约金但不超过15万元/人次；更换项目设计总负责人、设计管理负责人须向发包人 按合同价的25%支付违约金但不

32、超过25万元/人次。9.3.4设计人员不满足承担本项目相关设计工作要求，发包人有权要求更换相 关设计人员。9.4其他违约责任9.4.1设计人应保护设计方案、 报告书、文件、资料图纸、 数据、特殊工艺（方 法）、专利技术和合理化建议，未经发包人同意，设计人不得复制、不得泄露、不 得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，设计 人应负法律责任，发包人有权索赔。9.4.2合同生效后，设计人单方终止或解除合同，如未开展设计工作，设计人 要求终止合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金；如已开展设计工作，设计 人应退还超出已完工作量以外的发包人已支付款项， 同时向发包人赔偿合同

33、价总额20违约金。9.4.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，设 计人未进行设计工作的，不退还发包人已付的定金；已进行设计工作的，发包人应 向设计人支付已完成工作量相应设计费。169.4.4在整个工作期间，无论是在工作现场之内或之外，设计人都必须严格遵 守国家、各级政府及工作所在地有关部门制定的关于环境保护、安全、保卫工作等 方面的条例，并承担由此而引起的一切财务损失、人身伤害的经济和法律责任。9.4.5如需分包，分包内容及分包人的选定须经发包人审查批准，设计人不得 私自分包，否则除扣除私自分包部分全额设计费用外，设计人还需承担由此造成的 一切损失。9.5上述规定的执

34、行将在支付或结算阶段时扣罚相关设计费用。第五章 其他十、保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料 及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情 况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。十一、争议11.1双方约定， 凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议， 当和解或 调解不成时，双方当事人同意通过甲方所在地法院诉讼解决。11.2发生争议后,相关费用的承担。11.2.1因一方（违约方）原因给另一方（守约方）造成的损失（包括但不限于 实际经济损失、预期利益损失以及因追究违约方责任所产生的律师费、诉讼费、鉴 定费、评估费、差旅费

35、等合理费用） ，守约方有权要求违约方承担全额赔偿责任。11.2.2若一方向另一方提出赔偿或支付相关款项等要求不成立时，提出方应赔 偿因前述要求 （或诉求）所导致另一方的各种费用支出（包括但不限于因提出方原 因导致另一方支出的律师费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）。11.2.3甲、乙双方任一方就本合同相关纠纷提起诉讼的， 若最终以双方和解或 法院调解形式解决的，因该纠纷产生的一切费用（包括但不限于双方因该纠纷支出 的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用） 按和解或调解结果承担。 十二、合同生效、解除及其他12.1设计人为本合同项目的服务至竣工验收备案结束为止。12.2发包人委托设

36、计人承担本合同内容以外的工作服务， 另行签订协议并支付 费用。12.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.4未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议， 补充协议与本合同具有同等 效力。第三篇勘察合同条款第一章 勘察工作内容一、勘察范围17工程勘察范围（包括但不限于）：勘察测量内容包括：勘察专业及其它服务，勘察专业以穷举方式，发包人对相应实施内容打钩。以下所有勘察内容包括：辺日路检测M工程测量（需满足设计、规划、国已工程物探（含管线探测）土报建需求）其他服务：以上专业的成果质量对其负责，按发包人需求提交数量（技术部意见）二、发包人向勘察人提交的有关资料、文件及时间序号资料

37、及文件名称份数内容要求提交时间1 1勘察任务书1 1年 月曰2 2技术要求1 1年 月曰3 3工作范围的地形图1 1年 月曰三、勘察人向发包人交付的勘察文件、份数、地点及时间序号资料及文件名称份数内容要求提交时间1 1勘察方案根据发包人需要，另 行通知根据发包人要求，但最迟在 勘察人开工前 2 2 天，经审 核后方可开工2 2现场初步勘察作业根据发包人需要，另 行通知方案确疋后_ _5 5 ”日内3 3现场详细勘察作业8 8 份（含电子文档）初步勘查完成后1010日内4 4工程勘察文件或岩土工 程设计文件8 8 份（含电子文档）现场详细勘察作业完成后5 5 日内第二章勘察收费的计取及支付一、收

38、费标准及付费方式1.11.1、本工程勘察费暂定为 仝_万元（大写:_）（中标价）本工程勘察费为暂定费用，勘察费预付款、进度款支付以花都区财政投资评审中心审 核的预算价（如有概算评审价的按概算评审价）为支付依据。在合同实施期间工程测量费、物探费、旧路检测按实际完成工作量调整，费率浮动幅度按 中标下浮率% %下浮。18测量（含物探）费报价及计算依据表序号工作项目系数数量单位单价（元）金额（元）备注-一测量费计算1E 级 GPS 测量2图根控制点3W等水准测量4图根水准测量51 : 500 数字化地形图（一般区）61 : 500 数字化地形图（建筑区）7定测中桩施放8定测纵断面测量9横断面测量10桥

39、涵、路口等测量详细调查11小计12技术工作费13合计-二二管线探测费计算1物探费计算1.1雨水管物探1.2污水管物探1.3给水管物探1.4电力管线物探1.5电信管线物探1.6小计2管线测量2.1雨水管物探2.2污水管物探2.3给水管物探2.4电力管线物探2.5电信管线物探2.6标高测点2.7小计3技术工作费4合计二下浮率%实际应收费19旧路面检测费报价及计算依据表序号检测名称单价数量检测费1路面病害调查2弯沉检测3抽芯检测4合计5下浮率1.2工程测量、工程物探费的结算，按实际完成工作（经发包人确认的量），依 据工程勘察设计收费标准（2002年修订本）并下浮 _ （中标下浮率）进行结算，旧路检测

40、费按国家标准及相关规范下浮%（中标下浮率）进行结算，最终以广州花都区财政评审中心审定的结算价为准。1.3工程勘察费分期支付。合同生效后，发包人向勘察人支付勘察费合同价的20%作为定金（本合同履行后，定金抵作勘察费）。勘察人提供所有勘察成果并经发包人确认，工程经花都 区财政投资评审中心预算（如有概算的按概算）审核，并出具预算（如有概算的按 概算）评审处理意见通知书后,发包人向勘察人支付由区财政投资评审中心预算（如 有概算评审价的按概算评审价）审核的勘察费总额的80%,待工程竣工验收结算后， 按照本勘察合同条款第二章勘察收费的计取及支付1.2项的原则结算，并经花都区财政投资评审中心结算审定后，发包

41、人向设计人结清其余勘察费不留尾款（财政投 资项目付款时间以财政部门批准为准，具体支付规定见“广州市花都区城市管理局 关于明确合同中支付条款相关规定的通知”）1.4勘察人应于每月18日前将勘察设计进度月报表一式四份报送给建设管理单 位。、发包人责任1.发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，审 定勘察人的勘察方案并按第二条规定提供文件资料。2.发包人应协助勘察人解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地 征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物及影响施工正常进行的有关问题和水上 作业用船等），并承担相关费用。3.若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，

42、发包人应协 助安全保卫工作，按国家有关规定，协助勘察人对从事危险作业的现场人员进行保 健防护。AVV-*第二早双方责任204.勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工 作量支付勘察费。5.由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延。6.本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。二、勘察人责任1.勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书技术要求、技 术咨询单位审定的勘察方案进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘 察成果资料，并对其负责。2.由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完 善使其达到质量合格；若勘察人无

43、力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承 担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法 律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金， 赔偿金为直接损失部分勘察费的300%造成第三方损失的，由广州仲裁委员会进行 仲裁，并根据仲裁结果承担责任。3.在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，报发包人、技术咨询公司审 核，发包人批准后方可实施。4.勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文 地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并 办理正式变更手续。5.勘察过程中，勘察人应做好现场管线等的

44、保护工作，勘察施工前应做好探管 工作。由于勘察人的原因而造成对管线或第三者财产的损坏，由勘察人负责赔偿。6.在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制 度，承担其有关资料保密义务，所有勘察成果未经甲方书面同意不得向第三方披露。7.勘察过程中，在有毒、有害等危险场所现场作业时，勘察人应对现场作业人 员做好保护措施，并配备安全防护设施。8.本项目属于_项目，勘察人的全部工作方案，勘察成果表报送发包人前必须得到技术咨询公司的同意。9.本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第四章 其他一、违约责任1.由于发包人未协助勘察人解决工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场

45、 地，发包人应将工期按实际工日顺延。2.由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返 工勘察费用由勘察人承担。如果勘察人未能按时提供合格的勘察成果资料给发包 人，每延迟一天，发包21人扣除合同勘察总价的3%。作为罚金，误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。3.合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人 未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50以内时，发包人应向勘察人支付预算额50的勘察费；完成的工作量超过50 时，则应向勘察人支付预算额100的勘察费。由于勘察人原因未按合同规定的时 间提交勘察成果资料，

46、每逾期一天，应减收勘察费千分之一。4.本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合 同时，双倍返还定金。二、其它约定事项1.考虑此类工程常因场地条件限制，规划调整，以及方案或设计评审要求修改 等多因素影响，导致工程变更致使勘测工作量增加或减少。当出现上述情况时，双 方应及时确认实际发生的勘测工作量，并按实际完成工作量与1.2条结算勘测费。2.关于勘察深度的要求:(1)按国家现行的勘察深度要求规定.(2)初步勘察应进行详细的工程测量、 工程地质勘察和水文地质勘察， 基本查 清沿线地质、水文、气候、地震等情况。若利用既有的地形图、工程地质平面图、 水文地质资料和地震资料时，必

47、须进行现场核查。对已变化的地区进行地形、地物 新测，对工程重点地区进行钻探核对。勘察结果应能清楚反映最新的现场实际地形、 地貌及地质情况。(3)初步勘察应对工程范围内高压输电线路、重要的通讯网路进行勘察，较准 确标定其坐标位置及走向。(4)初步勘察时，应将平面控制点、必要的水准基点，准确地测放在地面上并 加以保护。(5)详细勘察时，对建筑物基础及软土地基处理的深度，应进行详细的工程地 质勘探，不得以钻探困难为理由留给施工处理(有征地拆迁困难的除外)。(6)勘察人对水文调查应深入、系统，确定合理的防洪标高。(7)勘察成果报告应能详细、清楚反映岩土的有关力学物理指标、必需的物理及化学性质的指标，以

48、避免在施工中因地质不清引起大的设计变更。3.后期工作3.1配合施工(1)当工程进入施工阶段，勘察人必须配合施工，发包人不另支付配合施工费 用，此期间工作内容如下：(2)对项目的施工单位进行工程测量、工程地质和水文地质作技术交底；(3)现场交桩；22(4)配合设计人进行变更设计和补充设计所需要的勘察工作。(5)勘察人应参与建设工程质量事故的处理工作，并对因勘察原因造成的质量 事故，提出相应的技术处理方案。3.2勘察工作技术总结 勘察人对勘察文件及施工过程中发生的补充勘察进行检查，并提出勘察文件质 量检查报告，在竣工验收前交发包人。工程完工后，勘察人应组织勘察技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工

49、程 技术总结，并于竣工后三个月内完成初稿，交发包人。3.4勘察质量监控3.4.1质量要求(1)勘察应符合国家政策、现行的勘测、钻探规范、技术规范、规则等有关规 定。(2)符合规划、合同和有关各方要求。(3)勘测及收集的基础资料应齐全、可靠和准确，并能满足国家有关法规及技 术标准的要求，满足建设工程规划、选址、环保和施工的需要。(4)勘察人应保证工程测量结果满足相应等级的精密度和准确度，满足施工图 设计中计算的工程数量、建设用地征用及拆迁补偿的需要。(5)勘察人完成的地质钻探结果应与地层地质构造相接近，满足设计要求，最 低限度减少不必要损失。3.4.2质量审查和监督 工程勘察资料、图表、报告等文

50、件要依据工程类别按有关规定执行各级审核、 审批程序，并由责任人签字。勘察每一阶段工作必须经设计咨询单位及发包人签认 后才能开展下阶段工作。3.4.3勘察工作管理及质量控制(1)编制勘察文件，应以下列规定为依据：1)项目批准书；2)城市及管网规划；3)工程建设强制性标准。4)国家规定的建设工程勘察、设计深度要求。(2)发包人委托政府主管部门对工程勘察进行质量检查和监督机构对质量进行 控制，勘察人应接受其监督，并无偿提供所需要的文件、数据、图表(包括原始数 据和图表)和样品等。(3)要求勘察人与设计人相互协作、紧密配合。(4)勘察人必须按发包人的既定勘察工期目标与设计工期目标，按质按量完成 勘察任

51、务，不得拖延设计工作的开展。若勘察人由于勘察质量问题引起工程返工量 达工程总量的20%，或因自身原因延期提交勘察文件超过一个月，致使设计工作无 法正常开展，则按勘察人违约处理， 发包人有权采取调整勘察队伍等措施以完成既 定的工作目标， 以保证整个工程的顺利实施。23(5)勘察人在进行勘察工作中，为完成合同内的勘察内容而进行的咨询、对 外洽谈、国内外技术考察及各类科研课题研究而发生的费用，由勘察人承担，发包 人不予支付。(6)对有特殊要求的专业勘察工作，经发包人同意后，允许勘察人将该部分勘 察工作分包给有相应资质的勘察单位完成，勘察人对其勘察质量和勘察工期负责， 否则，视为违约，并承担由此造成的

52、一切损失。(7)勘察人必须遵守所提交的勘察计划的规定，不得无故更换合同内的勘察参 与人员。(8)如投标文件与招标文件不一致之处，以招标文件为准。三、本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政 主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由广州仲裁委员会仲裁， 事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。四、本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部 门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理 部门申请鉴证。24第五篇 施工合同条款第一章通用条款（略）第二章专用条款1定义 名称：花都区园林绿化景观提升建设工程-商业

53、大道（花城路-新民路）道 路改造工程勘察设计、施工总承包内容：施工图纸范围内的所有工程范围：拟对商业大道（花城路-新民路）道路进行改造，改造道路长约1.1km， 全线车行道路面进行病害处理及铣刨加铺；人行道更换人行道透水砖及侧平石，增加人行道栏杆；更新井盖设施，人行道井盖加装装饰井盖，车行道井盖按最新标准 更新，并增加防坠网；更新地面标线，更换个别不符合要求的交通标志标牌，增加 人行道指路系统及无障碍等小型标牌。按照花都区最新要求更新车行道收水口；道 路两侧景观提升等。1.53所采用的书面形式包括：文书；信件；电报；传真；电子邮件；其他：2合同文件及解释2.2下列组成本合同的文件是一个合同整体

54、，彼此应当能相互解释，互为说明 当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：（1）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；（2）本合同的补充协议及附件（3）中标通知书；（4）本合同专用条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；25（5）本合同通用条款；（6）技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；（7）施工设计图（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；（8）招标文件；（9）投标书及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料，另装成册（10）构成本合同组成部分的其他文件。4语言及适用的法律、标准与规范4.3约定适用的标准、规范的名称：5.施工设计图纸5.1发包人提供施工设计图纸（1）

55、提供的时间：（2）提供的数量：两套5.2承办人提供施工设计图纸（1）提供的时间：（2）提供的数量：（3）监理工程师答复的时间：6.通信联络6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式（1）各方通讯地址和设计人：发包人：广州市花都区城市管理局诵讯地址：广州市花都区秀全路47号收件人： _510800承包人：（主）通讯地址： 收件人： _ 邮政编码：承包人：（成）通讯地址： _收件人_邮政编码：邮政编码:26承包人：（成）通讯地址： _ 收件人： _ 邮政编码：监理人：通讯地址： _收件人： _邮政编码：工程造价咨询人：通讯地址： _ 收件人： _邮政编码：（2）视为送达的其他方式：7.工程分包7.1

56、承包人应自己实施、完成合同工程的主体结构。承包人不得将其承包的全 部工程或将其肢解后以分包的名义转包给第三方， 也不得将合同工程主体结构、 关 键性工作分包给第三方。7.2承包人可依法将部分工程分包给具有相应分包资质的分包人，但未经发包 人同意，承包人不得将工程的任何部分或任何工作分包给第三方。下列情况则属例 外：（1）施工劳务作业分包；（2）按照合同约定的标准购买材料和工程设备；（3）合同中已指定的分包工程。7.3承包人分包工程的，应与分包人签订分包合同，并在分包合同签订后的7天内向发包人和监理工程师、造价工程师各提交一份分包合同。承包人有义务禁止 分包人将分包工程再次分包。7.4分包工程款

57、的支付方式：分包工程款由承包人与分包人结算。除合同另有 约定或取得承包人的同意外，发包人应将分包工程款按专用条款约定的支付方式全 部支付给承包人，禁止发包人直接向分包人支付任何工程款。7.5承包人对本工程所有专业分包工程负全面管理责任， 发包人单独招标的专 业工程也纳入承包人的管理。承包人对工程质量及施工现场的安全生产、文明施 工等工作负总责。承包人与各分包单位必须在分包合同中明确各自的工程质量、27现场安全生产及文明施工方面的权利、义务；承包人必须与发包人另外单独发包 的专业工程的分包企业签订分包管理协议书，明确上述管理权利、义务。承包人 和分包企业对分包工程的质量、安全生产、文明施工等工作

58、承担连带责任。7.6无论何种原因，当本合同终止时，分包人与承包人签订的分包合同也随即 终止。承包人应在本合同终止前向分包人支付分包人应得所有款项。11.文物和地下障碍物11.2对影响施工的管线的迁改工作，由发包人负责。对影响施工的地下障碍物(无 论合同中是否明确指出)的拆除工作，由承包人负责，有关费用已包含在本合同总 价款内，发包人不再承担任何费用。12.事故处理12.4承包人在本工程施工中发生重大质量或安全事故的，由承包人承担相应的经济和法律责任。并自事故发生之日起两年内不再接受其参与发包人其它工程项目 的投标，同时发包人扣罚承包人工程总价10%的罚款。13.交通运输13.1办理道路通行权和

59、修建场外设施的费用：由承包人负责，已包含在合同总 价中，发包人不另外支付。13.2修建场内临时道路和交通设施的费用：由承包人负责，已包含在合同总价 中，发包人不另外支付。13.4运输超大件和超重件的费用：由承包人负责，已包含在合同总价中，发包 人不另外支付。14.专项批准事件的签认14.2专项批准事件的签认人选(1)监理工程师：姓名：_(2)造价工程师：姓名：_(3)建造师：姓名：_印章样式:印章样式:印章样式:签字样式:签字样式:签字样式:2819.发包人2919.2发包人完成下列工作的约定(1)办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：开工前三天完成(2)完成施工所需水、电、通讯线路接

60、驳的时间及地点：开工前完成。(市政项 目除外)(3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：根据现场定(4)提供施工所需的有关资料的时间：招标时提供地质资料和地下管线资料。(5)办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：发包人提供立项批文等施工报 建所需相关证明文件。开工前三天完成。(6)现场交验的时间：开工前三天完成(7)提供标准与规范的时间：不提供(8)组织图纸会审和设计交底的时间：开工前三天完成。委托承包人完成下列工作的约定：(1) 场地清理(包含地上建、构筑物的拆除)、平整等工作由承包人负责，费用 已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。承包人须在开工前三天完成上述 工作。(2)发包