2020版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题D卷附答案

1、2020版注册二级建造师建设工程法规及相关知识模拟真题D卷附 答案考试须知：1考试时间：120分钟，满分为100分。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。得分评卷人姓名:、单选题（共60题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、某建设工程项目在基坑开挖阶段，遇到不利的软弱土层，需要进行地基处理，使施工进 度延误，施工费用增加，该风险属于（）。A. 组织风险B. 技术风险C. 工程环境风险D. 经济与管理风险2、某开发商通过信函的方式向另一城市某承

2、包商提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，但当承包商还未接到信函时，开发商就打电话通知对方取消该合冋事宜，则开发商的行为属于（）。A.要约的撤回B.要约的失效C.要约的撤销D.要约的消灭3、注册建造师张某的聘用单位被撤回资质证书，则张某的注册证书和执业印章将（）。A.继续有效B.失效C被吊销D被撤销4、下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是（）。A. 撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人B. 撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人C. 撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人D. 撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人5、建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广

3、，但按国际惯例，下列情形属于除外的情 形（）。A. 因设计错误（结构缺陷）而造成的损失B. 灭火或其他救助所造成的损失C. 由于工人、技术人员缺乏经验造成的损失D. 建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失6、建筑工程一切险因保险期比较长，保费数额大，可分期交纳保费，但出单后必须立即交纳第一期，而最后一笔保费必须在（）交清。A. 一年内B. 两年内C. 三年内D. 工程完工前半年7、 安全生产许可证的有效期为（）年。A. 1B. 2C. 3D. 58、 根据关于民事诉讼证据的若干规定，当事人申请证书保全的，应在（）提出。A. 举证期限届满前B. 首次开庭前15日C. 不迟于举证期限届满前 7

4、日D. 一审法庭辩论终结前9、当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）A. 仲裁委员会决定B. 合同履行地中级人民法院裁定C. 被告所在地中级人民法院裁定D. 仲裁委员会所在地中级人民法院裁定10、投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（）。A. 以单价金额为准B.以总价金额为准C.由投标人确认D.由招标人确认则（）。11、 在国际招标工程的评标中，经技术性和商务性评审后如发现投标书存在问题时，A. 淘汰该投标书B. 由评标小组按合理理解作出修改C. 允许投保人予以书面澄清D. 允许投标人作出书面修改12、 建设工程的保修期，自（）起计算

5、。A. 工程竣工B. 竣工验收合格之日C. 投入使用D. 合同约定13、关于电子招标投标的说法，正确的是（）。A. 投标人在投标截止时间前不得补充、修改或者撤回投标文件B. 投标人在投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤销投标文件C. 投标人在投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台不得拒收D. 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交14、不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是（A. 债务人先履行合同B.债权人先履行合同C.双方同时履行合同 D.无先后关系15、关于民事诉讼送达的说法，正确的是（）。A. 送达诉讼文书必须有送达回证B. 诉讼文书寄出的日期为送达日期

6、C. 受送达人被监禁的，应当公告送达D. 直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达16、 据建设工程勘察设计管理条例规定，下列说法不正确的是（）。A. 发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位；也可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位。B. 建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包。但经发包方书面同意，可将除建设工程主体部分外的其他部分的勘察、设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位。C. 县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。D.

7、 国务院对全国的建设工程勘察、设计活动实施统一监督管理。17、 甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售 600件。甲销售专利产品每件获利 2000元，乙销售每件获利1000元，乙应赔偿甲（ ）。A. 60万元B. 80万元C. 120万元D. 160万元18、根据税收征收管理法规定，对不按时缴纳税款的，税务机关可从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。A. 万分之五B. 千分之五C. 万分之三D. 千分之三19、 超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。A.

8、 提起诉讼B.提出请求 C.主张权利 D.自愿履行20、 施工企业的项目负责人应当对（）负责。A. 本单位的安全生产B.建设工程项目的安全施工C.本单位安全生产所需资金D.危险性较大的专项施工方案确定21、 根据工程建设项目施工招标投标办法第15条的规定，招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件。自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（）个工作日。A. 3B.5C. 10D.1522、建设用地使用权自（ ）时设立。A. 土地交付B. 转让C. 登记D. 支付出让金23、劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（）个月。A. 3B. 6C. 1

9、0D. 1224、 在下列选项中，不属于要式合同的是（）A. 建设工程设计合同B. 企业与银行之间的借款合同C. 法人之间签订的保证合同D. 自然人之间签订的借款合同25、某建筑公司招聘，甲应聘电焊工、乙应聘气焊工、丙应聘消防材料保管员、丁应聘自动 消防系统的操作人员，四人均无上岗证，根据消防法可以聘用上岗的是（）。A. 甲B.乙C. 丙D. 丁26、2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的 30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确 的是（）。A. 甲与丙之间的债权转让合同 9月25日生效B. 丙于9月15日

10、可以向乙主张30万元债权C. 甲与丙之间的债权转让行为于9月25 日对乙生效D. 乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任27、 施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（）。A. 经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期B.经检查证明工程质量不符合合冋要求的， 承担延误的工期由施工企业承担由此增加的费用，建设单位C.经检查证明工程质量符合合冋要求的，业合理的利润建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企D.经检查证明工程质量符合合冋要求的，建设单位只承担由此增加

11、的费用和延误的工期28、 甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为 4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以 23万元价 格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是（）。A请求减少价款至16万元B. 以欺诈为由解除合同C. 以重大误解为由请求撤销合同D. 请求甲承担缔约过失责任29、 总承包单位收取固定管理费后将承包工程全部转包给其他具有相应资质的公司。从民事法律行为角度看,该行为无效的原因是（）。A. 行为人不具有相应的行为能力B. 行为人意思表示不真实C. 行为内容不合法D. 行为形式不合法3

12、0、根据实施工程建设强制性标准监督规定，对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是（A. 建设项目规划审查部门B. 建筑安全监督管理机构C. 工程质量监督机构D. 工程建设标准批准部门）。31、甲乙采购合同约定，甲方交付20%定金时,A. 附生效时间的合同B. 附生效条件的合同C. 附解除条件的合同D. 附终止时间的合同采购合同生效，该合同是（)32、乙公司欠甲公司货款 70万兀，到期没有清偿。而乙公司享有对丙公司的100万元债权，却未去尽力追讨。此时，甲可以行使（）以实现自己的债权。A.确认权B.代位权C.否认权D.撤销权33、政府对工程质量的监督管理主要以保证工程

13、使用安全和环境质量为主要目的，以法律、法规和强制性标准为依据，以（）为主要内容。A、工程建设各方主体的质量行为B主体结构C地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为D环境质量34、 某建设工程施工招标，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工 过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是（）。A. 甲、乙承担连带赔偿责任B. 建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任C. 乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任D. 甲和乙承担按份赔偿责任35、关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。A. 建设工程合同诉讼只能委托律

14、师代理B. 建设工程中的代理主要是法定代理C. 建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理D. 建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理36、由（）承担的损失额为免赔额。A. 被保险人B. 投保人C. 施工单位D损害责任人37、关于承揽工程业务的说法，正确的是（）。A. 企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质B. 不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业 务要求C. 施工企业与项目经理部签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程D. 自然人可以成为承揽分包工程业务的主体38、 某县政府与下属公司签订合同约定，公司若完成创利税200万

15、元的任务，给总经理升职，并 给全公司所有员工加两级工资。该合同属于（）。A. 双方民事法律行为B. 无效民事行为C. 附条件民事法律行为D. 不属于民事法律行为39、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故，该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。A. 重大责任事故罪B. 重大劳动安全事故罪C. 危害公共安全罪D. 工程重大安全事故罪40、仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时（）。A. 仲裁委员会可以强制执行B. 另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁C. 另一方当事人可以向法院提起诉讼D. 另一方当事人可以向法院申请强制执

16、行41、 甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期应在 （）的期间范围内确定。A. 15 日B. 1个月C. 2个月D. 3个月42、建筑工程一切险承保的内容不包括（）。A. 临时工程，如引水、保护堤B. 脚手架C. 租赁物资D. 被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失43、关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）。A. 用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、组成劳动行

17、政部门代表D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁44、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。A、建设单位B有关主管部门C建设行政部门D当地人民政府45、 某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元。按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（）亿元。A. 1B

18、. 0.9C. 0.95D. 1.146、关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（）。A. 劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金B. 用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付C. 劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资D. 劳动者在婚丧假期间。用人单位可以不支付工资47、关于节能技术进步的说法，正确的是（A. 利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批B. 国家采取强制措施研发施工节能技术C. 节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布D. 各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以 支持4

19、8、 建筑业企业申请资质升级，除向建设行政主管部门提供设立时申请资质所需资料外，还应当 提供的资料不包括（）。A. 企业原资质证书正、副本B. 企业的财务决算年报表C. 企业近三年承揽工程一览表D. 企业完成的具有代表性工程的合同及质量验收、安全评估资料49、法定代理主要是为了维护限制民事行为能力人或者无民事行为能力人的合法权益而设计的。法定代理属于全权代理，法定代理人原则上应代理被代理人的有关（）方面的一切民事法律行为和其他允许代理的行为。A. 生意B.财产C.合同D.责权50、当事人委托某律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。 则该律师有权代为（）。A. 陈述

20、事实、参加辩论B. 承认、放弃、变更诉讼请求C. 进行和解D. 提起反诉或上诉51、关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（）A. 不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B. 禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动C. 用人单位应当对女职工定期进行健康检查D. 女职工生育享受不少于90天的产假52、固体废物污染环境防治法规定，收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容器、包装物和其他物品转作他用时，必须经过（）处理方可使用。A. 无害化B. 减轻污染的C. 再生利用D. 消除污染的53、根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（）承揽工程。A. 可以超越本企业资质等级许可的业务

21、范围B. 可以另一个建筑施工企业的名义C. 只能在本企业资质等级许可的业务范围内D. 可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书54、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A. 承包人的优先受偿权优于抵押权B. 承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者C. 优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D. 承包人行使优先受偿权的期限为1年55、关于注册建造师信用档案信息管理的说法，正确的是（）。A. 注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩B. 不良行为记入信用档案，良好行为不必记入C. 注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示D. 由

22、于信用档案信息包括个人基本情况，所以不需要公示其处理办56、对建设单位没有提供建设工程安全生产作业环境和安全施工措施所需费用的，法是（）。A. 责令工程停工B责令限期改正，给予警告C.给予罚款D责令限期改正57、关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。A. 用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效B. 存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效C. 用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同D. 劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效 时间58、 在建设活动中，可能没有法人资格的组织是（）。A. 施工单位B. 勘察设计单位

23、C. 监理单位D. 建设单位59、合同条款空缺时，可以采用：（1）交易习惯、（2）补充协议和（3）按照合同法约定等三种方式来处理，但是这三种方式是有先后顺序的，其正确的先后顺序是（）。A. (1) (2) ( 3)B.(3) (2) (1)C. (1) (3) ( 2)D.(2) (1) ( 3)60、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）之日起建立。A. 订立劳动合同B. 实际用工C.劳动合同备案D.实际支付工资得分评卷人二、多选题（共20题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1关于劳动合同试用期的说法正确的有（）A. 试用期次数最多为2次B. 试用期不包含在劳动合同期限内

24、C. 试用期最长为6个月D. 试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同E. 以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期2、在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有（A. 在试用期间被证明不符合录用条件B严重失职给本单位造成重大损失C. 严重违反施工企业规章制度D. 被依法追究民事责任E. 被依法追究刑事责任3、 下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是（）A. 张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同B. 已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同C. 李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益D. 普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立

25、了一份合同E. 某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同4、 法的形式的含义包括（）。A. 创制机关的性质及级别B. 法律规范的地域效力C. 法律规范的内涵D. 法律规范的期间效力E. 法律规范的效力等级5、下列行为中，可适用代理的有（）。A. 合同订立B. 税款缴纳C. 订立遗嘱D. 专利申请E. 买卖货物6、未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察设计活动的,（）°A、责令停止违法行为B、没收违法所得C、处违法所得2倍以上5倍以下罚款D、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任E、追究刑事责任7、当事人提交给法院的以下材料中，不属于民事诉讼证据的有（）A. 建筑

26、工程法规B. 建筑材料检验报告C. 工程竣工验收现场录像D. 双方往来的电子邮件E. 代理意见8、按照建筑工程施工招标文件范本规定，施工招标文件内容的编写应遵循（）。A. 投标保证金数额不超过投标总价的5%B. 中标单位应按规定向招标单位提交规定比率的履约担保C. 投标准备时间最短不得少于 20天D. 般结构不太复杂或工期在 6个月以内的工程，才可以采用固定价格E. 明确因承包方拖延工期造成费用损失的计算方法或规定9、 下列合同中，（）是可撤销合同。A.因重大误解订立的合同B.违反法律的强制性规定的合同C. 一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.订立合同时显失公平的合同E. 以合法行为掩盖非法目的

27、的合同10、仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以A. 请求仲裁庭根据和解协议制作调解书B. 请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书C. 撤回仲裁申请书D. 请求强制执行E. 请求法院判决11、 下列属于违法分包的是（）。A. 总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B. 建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的C. 施工总承包单位将建设工程基础工程的施工分包给其他单位的D. 分包单位将其承包的建设工程再分包的E. 分包取得发包人同意的12、关于招标活动公开原则的说法，正确的有（）。A. 招标信息公开B. 评标标准公开C

28、. 开标程序公开D. 评标委员会组成人员公开|E. 中标结果公开13、 下列生产安全事故情形中，属于安全生产事故报告和调查处理条例规定的重大事故的有（）A. 重伤80人B. 直接经济损失5000万元C. 死亡20人D. 直接经济损失8000万元E. 死亡30人14、关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（）。A. 项目经理部具有法人资格B. 项目经理经施工企业授权管理施工项目C. 项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构D. 项目经理是施工企业的内部岗位E. 项目经理部自行承担施工行为的法律后果15、下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有（）。A. 用人单位未及时足额支付

29、劳动报酬，解除劳动合同的B. 劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动 合同的C. 因劳动者同时与他人建立劳动管理，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除 劳动合同的D. 用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的E. 劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同 的16、下列属于法人名称的说法正确的有（）。A、法人的名称是确定法律管辖的依据B法人的名称是法人相互区别的标准|C法人的名称是法人进行活动时使用的代号D法人的名称是管理法人事务的依据E、法人的名称行使权力的依据17、民事法律关系的主体，是指民事法律关系中享受权利，承担义务的

30、当事人和参与者，包 括（ ）。A.代理人B.被代理人C.自然人D.其他组织E. 法人18、 未取得建筑业企业资质证书承揽工程的，应承担的责任有（）。A. 民事责任B. 行政责任C. 经济责任D. 刑事责任E. 违宪责任19、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的。 体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有（）A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金在合同对违约责任没有具该工程尚未取得施工许根据建筑工程施E. 定金 20、有关部门在对一在建住宅小区工程的行政执法联合检查中发现， 可证，也未取得工程规划许可证，施工图设计文件也未按规定经过审查。工许可管理办

31、法规定，应（）。A.责令改正B.责令停止施工C.对监理单位处以罚款D.对建设单位处以罚款E.对施工单位处以罚款试题答案一、单选题（共60题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、【答案】：C【解析】建设工程项目的风险包括组织风险、经济与管理风险、工程环境风险和技术风险。 其中工程环境风险又包括：自然灾害、岩土地质条件和水文地质条件、气象条件、引起火灾和 爆炸的因素等。本题中，建设工程项目在基坑开挖阶段遇到不利的软弱土层属于工程环境风险。2、A3、B4、【答案】C【解析】承诺到达要约人时生效， 承诺生效时合同成立，撤回承诺的通知于合同成立之前到 达要约人，即在承诺通知到达要约人之前到达要约人，

32、所以此时承诺可以撤回。5、A6、D7、【答案】：C8、【答案】C9、【答案】D【解析】当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方以仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖，当事人对仲裁委员会没有约定或者约 定不明的，由被告所在地的中级人民法院管辖。10、A11、正确答案：C12、B13、【答案】D【解析】电子招投标。14、答案：B解析：债务履行有先后顺序，且有履行顺序在先的当事人行使。15、【答案】A【解析】考查民事诉讼的审判程序。选项B,诉讼文书以签收日期为送达日期；选项C,公告送达只有在受送达人下落不明的情况下使用；选项D,直接送诉讼文书有困难的，可以委

33、托其他人民法院代为送达，或者邮寄送达。16、D17、【答案】C【解析】本题考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。赔偿损失的数额有4种确定方法:侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以 按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参 照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使 用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给 予一定数额的赔偿。按照机损：600X 2000=120万元。18、【答案】A【解析】根据税收征收管理法的有关规定，纳税人因有特殊

34、困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过三个月，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按 日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。19、答案：D解析：超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效的限制。20、答案：B解析：施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责。21、B22、【答案】C【解析】本题考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权自登记时设立。23、【答案】D24、【答案】D【解析】要式合同是法律或当事人必须具备特定形式的合同，例如，建设工程合同应当采 用书面形式，就是要式合同，

35、不要式合同是指法律或当事人不要求必须具备一定形式的合同， 实践中，以不要式合同居多。25、C 26、【答案】C【解析】债权转让。27、【答案】A28、【答案】B【解析】可撤销合同。29、【答案】C30、【答案】C31、【答案】B【解析】附条件合同是指在合同中约定了一定的条件，并且把该条件的成就或者不成就作 为合同效力发生或者消灭的根据的合同，根据条件对合同效力的影响，可将所附条件分为生效 条件和解除条件。"32、B33、C34、【答案】A【解析】转包的法律责任。35、【答案】C【解析】考查建设工程代理行为的设立。民法通则规定，依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法

36、律行为，不得代理。36、A37、【答案】A38、正确答案：D39、【答案】D【解析】本题考查的是工程重大安全事故罪。工程重大安全事故罪是：建设单位、设计单 位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的。40、D41、【答案】B【解析】劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以 上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得 超过6个月。42、D43、【答案】B44、B45、答案：A解析：合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。46、【答案】C【解析】本题考查的是劳动合同的履行和变更。选项A,货币工资，包括各种工资、奖金、津贴、补贴等；选项B,工资应当以货币形式按月支付劳动者本人，即不得以实物或有价证券等 形式替代货币支付；选项 B,工资应当以货币形式按月支付劳动者本人，即不得以实物或有价证 券等形式代替货币支付；选项 D,劳动者在法定休假日、婚丧假期间、探亲假期间、产假期间和 依法参加社会活动期间以及非因劳动者原因停工期间，用人单位应当依法支付工资。47、【答案】A【解析】节能技术进步。48、正确答案：B49、B50、正确答案：A51、答案：C解析：女职