索赔课件113(以此为准)2

1、工程索赔及价款结算工程索赔及价款结算 主讲：马宏主讲：马宏 浙江省二级建造师温州建校培训点浙江省二级建造师温州建校培训点一一、工程索赔的意义业主业主承包商承包商节约成本节约成本获取利润获取利润 中标靠低价，盈利靠索赔。中标靠低价，盈利靠索赔。鲁布革水电站引水系统工程鲁布革水电站引水系统工程日本大成 8643万元 （43%）3 成本成本的控制的控制一、我国工程索赔的历史沿革、我国工程索赔的历史沿革 n 十一届三中全会以后，在党中央改革开放政策的指导下，鲁布革电站工程成为大型土建工程对外开放的“窗口”和水电建设管理体制改革的试点，在我国首次实行土建工程国际竞争性招标。n 1984 年，鲁布革工程管

2、理局和日本大成建设公司签订了鲁布革引水系统工程承包合同。从此，国内便面对第一个土建工程施工国际承包合同的管理，而“索赔”也就成为我们所面临的一个重要而崭新的课题。 建设工程工程量清单计价规范建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013)：关于实施关于实施建设工程施工合同（示范文本）建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）有关事宜的通知）有关事宜的通知 温住建发温住建发2013289号号建设工程施工合同（示范文本）建设工程施工合同（示范文本） 鲁布革引水系统工程承包商索赔分类表鲁布革引水系统工程承包商索赔分类表序序号号索赔原因索赔原因次次数数索赔金额索赔金额比重比重%日元

3、日元（万元）（万元）人民币人民币（万元）（万元）合计合计（万元）（万元）1业主违约业主违约722695.4324.5510.72指定分包商指定分包商违约违约6107837.9247.0020.53不利的自然不利的自然条件条件 24125105.52140.2761.24工程变更工程变更37401.57.643.35其他原因其他原因39.549.644.36合计合计218212159.91229.01100工程索赔的概念工程索赔的起因工程索赔的分类工程索赔的计算索赔的解决 工程索赔的概念工程索赔的概念n 工程索赔是指在工程合同履行过程中，工程索赔是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非自身责

4、任或对方不履合同当事人一方因非自身责任或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时，通过一定的合法程序向对方权利损害时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。提出经济或时间补偿的要求。 索赔概念的含义u索赔的起因：索赔的起因： 对方违约对方违约客观原因客观原因第三方造成第三方造成u索赔的前提：索赔的前提： 造成经济损失或权利损害的结果造成经济损失或权利损害的结果u索赔补偿的形式：索赔补偿的形式： 工期补偿工期补偿费用补偿费用补偿u索赔的程序索赔的程序 留有证据留有证据 申请批准申请批准依法索赔依法索赔 索赔是双向的，不具有惩罚性索赔是

5、双向的，不具有惩罚性n从工程角度：索赔是指承包人在合同实施过程中根据合同及法律规定，对非承包人由于自己的过错并且属于应由发包人承担责任的情况所造成的实际损失，凭有关证据向工程师提出请求给予补偿的要求，包括工期延长和经济补偿两种情况。承包人向发包人的索赔作为索赔管理承包人向发包人的索赔作为索赔管理的重点和主要对象。的重点和主要对象。综合索赔综合索赔财务费财务费用补偿用补偿业主违约业主违约不可抗不可抗拒灾害拒灾害工期延误工期延误支付支付工程变更工程变更合同文件合同文件索赔索赔上海电信大楼u按照按照干扰事件性质干扰事件性质分类分类 工期拖延索赔工期拖延索赔不可预见的外部障碍或条件索不可预见的外部障碍

6、或条件索赔赔工程变更索赔工程变更索赔工程终止索赔工程终止索赔其他索赔其他索赔u 按照按照索赔要求索赔要求分类分类工期索赔、费用索赔工期索赔、费用索赔u按照按照索赔的处理方式索赔的处理方式分类分类单项索赔、综合索赔单项索赔、综合索赔u按照索赔所按照索赔所依据的理由依据的理由分类分类 合同内索赔合同内索赔、合同外索赔合同外索赔、 道义索赔道义索赔u按照按照索赔原因索赔原因分类分类 发包人违约发包人违约 合同错误合同错误 合同变更合同变更 工程环境变化工程环境变化 不可抗力因素不可抗力因素 工程师的指令工程师的指令 其他第三方因素其他第三方因素索赔分类索赔分类 常见的索赔内容n1. 合同文件引起的索

7、赔n1.1合同文件组成问题或语言模糊引起的索赔n1.2因图纸或工程量表的错误而索赔n1.3因合同文件组成引起的索赔n2.有关工程施工的索赔n2.1地质条件变化引起的索赔n 承包商投标和签订合同之前对现场数据已经考察的前提n 业主在合同中的规避风险的条款n2.2工程中人为障碍引起的索赔文物、地下障碍物n2.3增加工程量的索赔n 增加工程量：总价合同能补偿增加部分的价款n 减少工程量：可以索赔管理费和利润n2.4各种额外的试验和检查费用偿付n处理依据：合同文件；工程师指令；n 施工现场检查记录等n处理结果：合格，承包商有权要求并得到赔偿；n 不合格，承包商自己承担费用。n2.5工程质量要求的变更引

8、起的索赔优质优价n2.6关于变更命令引起的索赔或拒绝幅度、时间、内容n2.7指定分包商违约或延误造成的索赔我国不多见n3.关于价款方面的索赔n3.1关于价格调整方面的索赔拟定新价格物价上涨的调价款损失索赔计算n3.2货币贬值和严重经济失调导致的索赔（国际工程多见）n3.3拖延支付工程款的索赔付款时间的限制拖延付款的计息方法和利率n4.关于工期的索赔n4.1关于延展工期的索赔业主的原因或风险客观原因多种原因重叠时不能重复计算关键线路或总工期的影响n4.2由于延误产生损失的索赔非业主且非承包商的原因导致的工期延误不能获得费用索赔可索赔的费用：劳力损失、施工设备使用费、材料费、分包费用、现场管理费、

9、总部管理费、利润、利息等。窝工的损失计算n4.3赶工费用的索赔n5.特殊风险和不可抗力的灾害索赔合同内约定的责任分担不可抗力的索赔n6.工程暂停、中止合同的索赔工程师有权下令暂停工程或任何部位中止合同和工程暂停的含义不同，处理也不同n7. 综合索赔列出条目，详细说明每项索赔的处理情况索赔报告每项索赔都都有单独的说明资料综合性质的索赔可以单独列条目n8.财务费用补偿的索赔：实质性金额+利息因合同文件引起的索赔因合同文件引起的索赔 某公路工程，合同要求承包商在路面某公路工程，合同要求承包商在路面上划白色分道线，并规定：分道线将按照实上划白色分道线，并规定：分道线将按照实际长度给予付款。由于该分道线

10、是间断式的，际长度给予付款。由于该分道线是间断式的，业主和承包商在对业主和承包商在对“实际长度实际长度”的解释上产的解释上产生分歧。生分歧。业主认为：业主认为：承包商认为：承包商认为：合同语言表述模糊引起的索赔合同语言表述模糊引起的索赔有关工程施工的索赔有关工程施工的索赔H不利现场条件变化引起的索赔不利现场条件变化引起的索赔H工程中人为因素障碍引起的索赔工程中人为因素障碍引起的索赔H各种额外的试验和检查费用索赔各种额外的试验和检查费用索赔H变更引起的索赔变更引起的索赔 例例 在某房地产开发项目中，业主提供在某房地产开发项目中，业主提供了地质勘察报告，证明地下土质很好。承了地质勘察报告，证明地下

11、土质很好。承包商作施工方案，用挖方的余土作通往住包商作施工方案，用挖方的余土作通往住宅区道路基础的填方。由于基础开挖施工宅区道路基础的填方。由于基础开挖施工时正值雨季，开挖后土方潮湿，且易碎，时正值雨季，开挖后土方潮湿，且易碎，不符合道路填筑要求。承包商不得不将余不符合道路填筑要求。承包商不得不将余土外运，另外取土作道路填方材料。对此土外运，另外取土作道路填方材料。对此承包商提出索赔要求。承包商提出索赔要求。人为因素障碍引起的索赔n改变工程量的索赔改变工程量的索赔n各种额外的试验和检查费用偿付各种额外的试验和检查费用偿付n工程质量要求的变更引起的索赔工程质量要求的变更引起的索赔n变更命令引起的

12、索赔变更命令引起的索赔n指定分包商违约或延误造成的索赔指定分包商违约或延误造成的索赔合同文件合同文件工程师指令工程师指令施工现场检查记录施工现场检查记录恢复费用恢复费用处 理各种额外的试验和检查费用索赔依 据合格，承包商有权要求并合格，承包商有权要求并得到赔偿；得到赔偿；不合格，承包商自己承担不合格，承包商自己承担费用。费用。索赔索赔报告报告变更引起的索赔变更引起的索赔FIDICFIDIC合同条件合同条件13.113.1中列举了变更的内容：中列举了变更的内容：z合同中包括的任何工作内容的数量的改变；合同中包括的任何工作内容的数量的改变；z任何工作内容的质量或其他特性的改变；任何工作内容的质量或

13、其他特性的改变；z任何部分工程的标高、位置和（或）尺寸任何部分工程的标高、位置和（或）尺寸的改变；的改变；z任何工作的删减，但要交他人实施的工作任何工作的删减，但要交他人实施的工作除外；除外；z永久工程所需的任何附加工作、生产设备、永久工程所需的任何附加工作、生产设备、材料或服务等；材料或服务等；z实施工程顺序或时间的改变。实施工程顺序或时间的改变。 上海某电信大楼上海某电信大楼Q1剪力墙体分项工程量为剪力墙体分项工程量为400 m3混混凝土，合同单价为凝土，合同单价为200英镑英镑/m3。合同规定，工作量超。合同规定，工作量超过过25即可按系数即可按系数1.1调整单价。调整单价。 现实际工作

14、量为现实际工作量为600 m3，则：，则： 在工程量增加在工程量增加25范围以内用原价，范围以内用原价， 即即 200*400*(125)10万英镑万英镑 超过部分采用新价格超过部分采用新价格 200*1.1*(600400*1.25)2.2万英镑万英镑 该分项工程实际总价格为该分项工程实际总价格为 10 2.2 12.2万英镑 关于支付方面的索赔关于支付方面的索赔价格调整的索赔货币贬值和严重经济失调导致的索赔拖延支付工程款的索赔关于价格调整的索赔关于价格调整的索赔某工程为房屋翻修工程，采用固定总某工程为房屋翻修工程，采用固定总价合同，合同价格价合同，合同价格18万英镑，合同工万英镑，合同工期

15、期62周，由于业主原因造成工期拖延周，由于业主原因造成工期拖延38周，最终实际工程结算价格为周，最终实际工程结算价格为19万万英镑。按照官方公布数据，合同签订英镑。按照官方公布数据，合同签订时的物价指数为时的物价指数为164，计划合同竣工，计划合同竣工期（即期（即62周）物价指数为周）物价指数为195，现拖，现拖延了延了38周，实际竣工时（周，实际竣工时（100周）物周）物价指数为价指数为220。承包商因此提出索赔。承包商因此提出索赔。案例分析案例分析 设合同签订时物价指数为设合同签订时物价指数为100，则，则 到计划合同竣工期物价上涨幅度为：到计划合同竣工期物价上涨幅度为： (195-164

16、)/164 100%=18.9% 到实际竣工期物价上涨幅度为到实际竣工期物价上涨幅度为: (220-164)/164 100%=34.15%则合同总报价中承包商应承担的物价上涨风险为：则合同总报价中承包商应承担的物价上涨风险为： 18万万18.93402英镑英镑在实际工期在实际工期100周中，由于物价上涨和工程延期周中，由于物价上涨和工程延期共同造成费用增加量为：共同造成费用增加量为： 19万万 34.15%=64885英镑英镑则由于拖延了则由于拖延了38周和物价上涨造成费用的增加周和物价上涨造成费用的增加为：为： 64885-3402=6万英镑万英镑货币贬值和严重经济失调导致的索赔货币贬值和

17、严重经济失调导致的索赔1994年年1月月12日西非金融共同体各日西非金融共同体各国和非洲发展银行同时宣布：西非国和非洲发展银行同时宣布：西非法郎与法国法郎的固定比价由法郎与法国法郎的固定比价由50:1改为改为100:1。国际工程中某些合同可以有货币贬值补国际工程中某些合同可以有货币贬值补偿条款，这种贬值只限于当地政府或中偿条款，这种贬值只限于当地政府或中央银行宣布的贬值时才给予补偿。央银行宣布的贬值时才给予补偿。拖延支付工程款的索赔拖延支付工程款的索赔 某房地产开发公司委托某土建承包公司承建一栋住宅楼，某房地产开发公司委托某土建承包公司承建一栋住宅楼，议定合同价为议定合同价为29.3629.3

18、6万美元，工期万美元，工期1010个月，固定总价合同。个月，固定总价合同。直至工程建成后直至工程建成后7 7个月，承包公司仅收到房地产公司个月，承包公司仅收到房地产公司60%60%的合的合同款，其余均拖欠未付。同款，其余均拖欠未付。 为此，承包公司向索赔法院提出诉讼，要求房地产开发为此，承包公司向索赔法院提出诉讼，要求房地产开发公司支付下列费用：公司支付下列费用： 拖欠工程款：拖欠工程款： 40%40%29.36=11.74429.36=11.744万美元万美元 拖付期拖付期7 7个月，按照当时银行贷款年利率个月，按照当时银行贷款年利率9.25%9.25%计息：计息： 11.74411.744

19、万万9.25%9.25%7/12=633697/12=63369美元美元关于工期延误的索赔关于工期延误的索赔工程变更或合同中某项工作量发生变化异常不利或不可预见的气候条件流行病或可用人员或货物不可预见短缺业主及其在现场分包商所造成引起的延误当局政府政策或法律变更造成的延误工期延误的索赔的分类工期延误的索赔的分类可原谅延误可原谅延误不可原谅延误不可原谅延误不可补偿延误不可补偿延误可补偿延误可补偿延误业主方面的原因客观原因承包商的原因共同延误共同延误n 索赔程序索赔程序n 通用条件中的程序通用条件中的程序索赔事件发生后索赔事件发生后28天内，向工程师发出天内，向工程师发出索赔意向通知索赔意向通知；

20、 发出索赔意向通知后发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料索赔报告及有关资料； 工程师工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内天内给予答复给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由证据；，或要求承包人进一步补充索赔理由证据； 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内天内未予答复或未对承包人作进一步要求未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经，视为该项索赔已经认可；认可； 当该索

21、赔事件持续进行时当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、）、（4）规定相同。）规定相同。n 具体工作时的程序n1.提出索赔要求n2.报送索赔资料（一事一报）n 索赔报告包括总述、论证部分、索赔款项、工期的计算部分和证据部分。n3.会议协商解决n4.谋求中间人n5. 仲裁或诉讼 索赔计算方法索赔计算方法n1工期索赔计算方法n（1）网络分析法n工期索赔值=调整后的网络工

22、期-调整前的网络工期n（2）比例分析法n以合同价所占比重比例计算n工期索赔值=新增工程量价格工程总价原合同工期n按单项工程工期拖延的平均值计算n直接商定或按实际工期延长确定工期索赔计算方法工期索赔计算方法 （1）网络分析法）网络分析法n工期索赔值工期索赔值=调整后的网络工期调整后的网络工期-调整前的网络调整前的网络工期工期 例某工程各工作网络图如下T=140天天工作工作I I延长延长5 5天天无索赔工期无索赔工期+5工作工作H H延长延长5 5天天可索赔工期增可索赔工期增加至加至145145天天+5工期索赔计算方法工期索赔计算方法 例例 某工程合同总价某工程合同总价380380万元，总工期万元

23、，总工期1515个月。现个月。现业主指令增加附加工程价格为业主指令增加附加工程价格为7676万元，则承包商万元，则承包商提出：总工期索赔提出：总工期索赔=76=76万万 1515个月个月/380/380万万=3=3个月个月（2）比例分析法）比例分析法以合同价所占比重比例计算以合同价所占比重比例计算工期索赔值工期索赔值=新增工程量价格新增工程量价格工程总价工程总价原合同工期原合同工期按单项工程工期拖延的平均值计算按单项工程工期拖延的平均值计算直接商定或按实际工期延长确定直接商定或按实际工期延长确定 鲁布革水电站工程引水系统施工中，C区遇到了相当大的F203断层以及许多大小溶洞，导致施工难度增大，

24、生产率降低，工期拖延了4个半月。承包商（日本大成公司）提出了要求延长工期的索赔。案例8这是一个可原谅延误，工程师应给予批准。为了不影响工程按期投产，工程师只批准了3个月，剩余的1个半月由承包商加速施工赶回。案例9人力不可抗拒灾害的索赔人力不可抗拒灾害的索赔革命、叛乱、暴动和罢工战争核污染及破坏敌对行动入侵自然灾害特殊风险人力不可抗拒灾害的索赔人力不可抗拒灾害的索赔 FIDICFIDIC合同条件第合同条件第19.419.4条规定：承包商按照规定发条规定：承包商按照规定发生不可抗力妨碍履行合同的任何义务，使其遭受延误生不可抗力妨碍履行合同的任何义务，使其遭受延误和（或）招致增加费用，承包商有权要求

25、业主延长工和（或）招致增加费用，承包商有权要求业主延长工期和给予经济索赔。期和给予经济索赔。 我国的建设工程施工合同第我国的建设工程施工合同第3737条规定：因不可抗力发生条规定：因不可抗力发生的费用由双方分别承担：工程本身的损害由甲方承担；人员伤亡的费用由双方分别承担：工程本身的损害由甲方承担；人员伤亡由其所属单位负责并承担相应费用；造成乙方设备、机械的损坏由其所属单位负责并承担相应费用；造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方承担；所需清理修复工作的责任与费用的及停工等损失，由乙方承担；所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另签补充协议约定承担，双方另签补充协议约定。业主违约的索赔业

26、主违约的索赔业主违约表现业主违约表现通常业主违约表现为不能按合同通常业主违约表现为不能按合同约定的时间内向承包商付款，未约定的时间内向承包商付款，未能提供满足合同规定的材料以及能提供满足合同规定的材料以及工程师的不当决定，未能在规定工程师的不当决定，未能在规定的时间内提供顺利施工的条件等的时间内提供顺利施工的条件等业主违约的索赔业主违约的索赔鲁布革工程合同中发生的一项业主违约索赔。合同规定业主要为承包商提供三级路面标准的现场公路。由于业主指定的工程局在修路中存在问题，现场交通道路在相当一段时间内未达到合同标准。承包商过往车辆只能在路面块石垫层上行驶，造成轮胎严重超常磨损，承包商提出索赔。 工程

27、师批准了对工程师批准了对208只轮胎及其零配件的费用只轮胎及其零配件的费用补偿，共计补偿，共计1900万日元。万日元。财务费用补偿索赔财务费用补偿索赔 对财务费用的损失要求补偿是对财务费用的损失要求补偿是指各种原因使承包商财务开支增大指各种原因使承包商财务开支增大而导致的贷款利息等财务费用。而导致的贷款利息等财务费用。 在所有索赔案例中，对财务费用索赔往在所有索赔案例中，对财务费用索赔往往是难度最大的。往是难度最大的。n可以索赔利息有两种情况可以索赔利息有两种情况业主推迟支付工程款和保留金业主推迟支付工程款和保留金承包商借款或动用自有资金来弥补合法承包商借款或动用自有资金来弥补合法 索赔引起的

28、现金流量缺口索赔引起的现金流量缺口利润的索赔利润的索赔 工程量增加时才有可能工程量增加时才有可能 财务费用补偿索赔财务费用补偿索赔首 先财务费用补偿索赔 应极力争取获得实质性索赔金额的成立和确认然 后拿出强有力的计算依据才能获得对方的谅解和确认财务费用索赔综合索赔综合索赔1.给现场工程师的致函，说明索赔问题，提交索赔条目表2.索赔报告编号，列出索赔内容以及应得补偿；3.对每一项索赔说明其事实经过、索赔根据、索赔金额和计算依据等。可以合理补偿承包商索赔的条款可以合理补偿承包商索赔的条款序号条款号主要内容可补偿内容11.9延误发放图纸工期费用利润22.1延误移交施工现场34.7承包商依据工程师提供

29、的错误数据导致放线错误44.12不可预见的外界条件54.24施工中遇到文物和古迹67.4非承包商原因检验导致施工的延误78.4(a)变更导致竣工时间的延长8(c)异常不利的气候条件9(d)由于传染病或其他政府行为导致工期的延误10(e)业主或其他承包商的干扰118.5公共当局引起的延误1210.2业主提前占用工程1310.3对竣工检验的干扰1413.7后续法规的调整1518.1业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分1619.4不可抗力事件造成的损害可以合理补偿承包商索赔的条款可以合理补偿承包商索赔的条款小结小结 这节课主要就最常见工程施工索赔问题进行了讲解。要做好施工索赔的工作除了要掌握合同

30、条件，还必须在实践中积累索赔经验。下面我们学习下索赔例题的综合性计算。例题讲解例题讲解D2G4C3A1B5E6H3F412345786n某厂（甲方）与某建筑公司（乙方）签订了某工程项目施工合同，某厂（甲方）与某建筑公司（乙方）签订了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加（或减少）超过招标文件中价合同，每一分项工程的实际工程量增加（或减少）超过招标文件中工程量的工程量的10%10%以上时调整单价；工作以上时调整单价；工作B B、E E、G G使用的主导施工机械

31、一台使用的主导施工机械一台（乙方自备），台班费为（乙方自备），台班费为400400元元/ /台班，其中台班折旧费为台班，其中台班折旧费为5050元元/ /台班。台班。施工网络图计划如图（单位：天）。双方合同约定：施工网络图计划如图（单位：天）。双方合同约定：8 8月月1515日开工；日开工；人工单价为人工单价为2525元元/ /工日，窝工人工费补偿标准为工日，窝工人工费补偿标准为1212元元/ /工日，因增加用工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的工所需管理费为增加人工费的20%20%。工程施工中发生如下事件，承包工程施工中发生如下事件，承包商提出索赔要求，请问能批准的工期和费用各是多少？商

32、提出索赔要求，请问能批准的工期和费用各是多少？D2G4C3A1B5E6H3F412345786T0=15天天n事件事件1.1.设计方案错误，致使工作设计方案错误，致使工作D D推迟推迟2 2天，乙方人员天，乙方人员配合用工配合用工5 5个工日，窝工个工日，窝工6 6个工日；个工日；H3F4D2G4C3A1B5E612345786H3F4D2G4C3A1B5E612345786+2T=15天天工期索赔：工期索赔： D D工作为非关键工作工作为非关键工作用网络分析法计算，用网络分析法计算，TTT T0 0=15 =15 15=015=0天天人工费：人工费：25255+125+126=1976=19

33、7元元机械费：机械费：0 0管理费：管理费：25255 520%=2520%=25元元费用索赔：费用索赔：责任分析责任分析n事件事件2.2.8 8月月2121日至日至2222日，场外停电，停工日，场外停电，停工2 2天，造成人天，造成人员窝工员窝工1616个工日；个工日；H3F4D2G4C3A1B5E612345786H3F4D4G4C3A1B5E6123457868.21-8.22工期索赔：工期索赔： 按实际发生值确定按实际发生值确定计算停工日期，可索赔计算停工日期，可索赔2 2天天人工费：人工费：121216=19216=192元元机械费：机械费：50502=1002=100元元管理费：管

34、理费：0 0元元费用索赔：费用索赔：责任分析责任分析n事件事件3.3.因设计变更，工作因设计变更，工作E E工程量由招标文件中的工程量由招标文件中的300m300m3 3增至增至350 m350 m3 3，超过了，超过了10%10%；合同中该工作的综合单价为；合同中该工作的综合单价为5555元元/ m/ m3 3，经协商调整后综合单价为，经协商调整后综合单价为5050元元/ m/ m3 3；H3F4D2G4C3A1B512345786H3F4D2+2=4G4C3A1B5123457868.21-8.22E6E6E6工期索赔：工期索赔： E E工作为关键工作工作为关键工作用比例分析法计算，可索赔用比例分析法计算，可索赔工程量变化是否超过合同约定的工程量变化是否超过合同约定的10%10%？超过，调价；未超，不调价。超过，调价；未超，不调价。费用索赔：费用索赔：责任分析责任分析天16300300350n事件事件4 4. .为保证施工质量，乙方在施工中将工作为保证施工质量，乙方在施工中将工作B B原设计原设计尺寸扩大，增加工程量尺寸扩大，增加工程量