工程造价基础知识试题有哪些

1、 工程造价基础知识试题有哪些工程造价专业是现在的热门专业之一，所以很多的人都会想要想要报考这个专业。下面为您精心推荐了工程造价基础知识试题，希望对您有所帮助。一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意。)1、在项目建议书阶段，按照有关规定，应该编制( )。A. 初步投资估算 B. 投资估算 C. 初步设计概算 D. 设计概算2、控制项目工程造价的最有效手段是( )。A.合同与法律措施 B.技术措施C.信息技术措施 D.技术与经济相结合3、造价员每三年参加继续教育的时间原则上不得少于( )。A. 15小时 B. 20小时 C. 25小时 D. 30小时4、针对工作业绩

2、，国家规定的甲级工程造价咨询企业资质标准是( )。A. 企业近5年工程造价咨询营业收入累计达到1000万; B. 企业近5年工程造价咨询营业收入累计达到750万; C. 企业近3年工程造价咨询营业收入累计达到500万; D. 企业近3年工程造价咨询营业收入累计达到250万;5、因发生不可抗力导致法律关系终止，属于( )。A. 自然终止 B. 违约终止 C. 协议终止 D.其他终止6、2007年1月1日，乙欠甲的100万债务到期，甲碍于情面没有追讨。2008年5月1日，甲住地发生地震，社会用了5个月恢复正常。则甲从何时起丧失讨债的胜诉权( )。A. 2009年3月1日 B. 2009年4月1日

3、C. 2009年5月1日 D. 2009年6月1日7、工程造价咨询企业应当自觉遵守工程造价咨询规程和咨询成果质量控制规定，坚持造价咨询成果( )，保证工程造价咨询成果的质量。A.技术负责人签字制度 B.会审会签制度C.三级审核制度 D.造价工程师负责制度8、建设项目管理的核心任务是( )。A. 对工程项目周期内所有工作进行计划、组织、协调和控制 B. 项目的信息管理和组织协调C. 与环境协调，促进项目可持续发展 D. 控制项目目标，实现项目功能9、 按投资额划分的基本建设项目中，原材料部门的生产性工程项目，投资额达到( )以上为大中型项目。A. 2000万 B. 3000万 C.5000万 D

4、. 1亿10、具备独立施工条件，并能形成独立使用功能的建筑物是( )。A. 单项工程 B. 单位工程 C. 分部工程 D. 分项工程11、成本计划过程中，在( )时就提出了总投资目标。A. 项目目标设计 B. 项目建议书 C. 项目可行性研究 D. 项目立项12、建设项目施工成本控制的步骤为( )。A. 比较、分析、预测、纠偏、检查 B. 分析、比较、预测、纠偏、检查 C. 检查、比较、分析、纠偏、预测 D. 比较、分析、检查、纠偏、预测13、进度偏差=( )。A. 已完工程实际施工成本-已完工程计划施工成本 B. 拟完工程计划施工成本-已完工程实际施工成本 C. 已完工程实际时间-已完工程计

5、划时间 D. 拟完工程计划时间-已完工程计划时间14、引起火灾的因素属于( )。A. 组织风险 B. 工程环境风险 C. 经济与管理风险 D. 技术风险15、合同双方的一方不得将自己的意志强加给另一方，实施不平等竞争和不平等交换。这体现了合同法的( )。A. 平等原则 B. 自愿原则 C. 公平原则 D. 诚实信用原则16、工程招标公告在合同订立程序中，属于( )。A. 要约 B. 要约邀请 C. 承诺 D. 不能确定17、合同法规定，与无代理权的人签订合同的人可以催告被代理在( )内予以追认。A. 10日 B. 20日 C. 1个月 D. 3个月18、依合同法，以下说法正确的是( )。A.

6、债权人可以将合同的权利全部转让给第三人，但须取得债务人的同意; B. 债权人可以将合同的权利部分转让给第三人，但须取得债务人的同意; C. 债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人，但须通知债务人; D. 债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人，无须通知债务人;19、依据标准施工招标文件的规定，以下不属于承发包双方合同文件的是( )。A. 中标通知书 B. 图纸 C. 已标价工程量清单 D. 招标文件20、依据标准施工招标文件中的合同条款，以下关于发包人的义务说法错误的是( )。A.发包人应按照专用合同条款约定向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施的有关资料;发包人提供的资料供承包

7、人参考，承包人需要自行确定这些资料的准确性。 B.发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。C.发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。 D.发包人应保证承包人免于承担因发包人违法法律而引起的任何责任。21、依据标准施工招标文件中的合同条款规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承A. 计入台班单价 B. 单独计算 C. 由各地定额站决定 D. 计入措施费担的有( )。A. 已运至施工场地的材料损害 B. 承包人机械设备损坏费用C. 工程所需清理、修复费用D. 承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用22、下列不属于措施费的项目是( )。A. 文明施工费 B

8、. 临时设施费 C. 施工排水、降水费 D. 工程排污费23、按取费基数，建设工程间接费的计算方法不包括( )。A. 以材料费为计算基础 B. 以人工费为计算基础C. 以人工费和机械费合计为计算基础 D. 以直接费为计算基础24、以下费用不完全属于生产准备及开办费范畴的是( )。A. 人员培训费 B. 人员提前进厂费C. 为保证初期正常生产所必需生产办公、生活家具用具购置费D. 为保证初期正常生产所需的,包含了备品备件费的第一套不够固定资产标准的生产工具、器具、用具购置费。25、基本预备费的计算，不需要考虑( )。A. 设备及工器具购置费 B. 建筑安装工程费 C. 建设期利息 D. 工程建设

9、其他费用26、某新建项目，建设期为2年，第一年贷款200万元，第二年400万元，贷款各年均衡发放。年利率12%，则第二年贷款利息为( )。A. 48万元 B. 49.44万元 C. 61.44万元 D. 74.88万元27、进口设备关税的计算公式为：进口关税=( )×人民币外汇牌价×进口关税率。A. 进口设备原价 B. 离岸价 C. 到岸价 D. 进口设备抵岸价28、机械台班单价的组成内容不包括( )。A、机械折旧费 B、大修理费 C、机械操作人员的工资 D、机械窝工费29、在工程实施阶段，编制施工预算采用的主要依据是( )。A. 概算定额 B. 预算定

10、额 C. 单位估价表 D. 企业定额30、预算定额是以( )为基础编制的。A. 施工定额 B. 劳动定额 C. 概算定额 D. 工程造价信息31、企业定额编制方法很多，其中统计分析方法主要用于( )。 A. 调整定额结构 B. 测算损耗率C. 测定劳动消耗水平 D. 分析计算定额中的理论消耗量32、预算定额中人工工日消耗量是指在正常施工条件下，生产单位合格产品所必需消耗的人工工日消耗量，是由 ( )所综合的各个工序劳动定额包括的基本用工和其他用工两部分组成。A. 综合工作过程 B. 单位工程 C. 分部工程 D. 分项工程33、移动较为频繁的小型机械及部分中型机械，其安拆费及场外运费应( )。

11、34、某种材料供应价为120元/T，不需要包装，运输费为36.25元/T，运输耗损为12.5元/T，采购及保管费率为2.5%，则材料基价为( )元/T。A. 172.97 B. 172.66 C. 171.75 D. 168.7535、单位估价表，又称为工程预算单价表，其表现形式常为( )。A. 综合单价表 B. 清单计价表 C. 定额项目表 D. 工程单价表36、关于概算定额与概算指标，说法不正确的是( )。A. 概算定额是编制概算指标的基础B. 概算定额以预算定额为基础综合扩大而成C. 概算指标中的各种消耗量指标主要来自概算定额D. 概算指标以整栋建筑物和构筑物为对象37、建设项目可行性研

12、究报告内容中，作为可行性研究的核心部分的是( )。A. 市场研究 B. 技术研究 C. 环境研究 D. 效益研究38、在项目建设地区的选择上，应遵循的原则是( )。A、距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内 B、靠近原料、燃料提供地和产品的消费地C、工业项目尽可能高度集聚 D、工业项目适当分散39、已知建设一座年产量50万吨的某生产装置的投资额为4000万元，现拟建一座年产量80万吨该类产品的生产装置，生产能力提高以扩大生产设备数量为主，生产能力指数为0.85，价差系数为1.2。则拟建项目的投资额为( )万元。A. 7157.2 B. 6528 C. 6400 D. 5964.3340、对

13、企业不使用政府性资金投资建设的重大项目和限制类项目，政府部门对此类投资项目的管理方式是( )。A. 审批 B. 核准 C. 备案 D、批复41、在可行性研究阶段，投资估算精度要求高，因此对固定资产投资静态投资部分估算最适宜采用( )。A. 生产能力指数法 B. 比例法 C. 系数法 D. 指标估算法42、设备及安装工程概算属于( )。A. 分部分项工程概算 B. 单位工程概算C. 单项工程综合概算 D. 建设项目总概算43、某市一栋普通办公楼为框架结构2000平方米，建筑工程直接费为425元/平方米，其中毛石基础为41元/平方米;现拟建一栋办公楼2500平方米，采用钢混结构，带形基础造价为56

14、元/平方米，其他结构相同，则拟建新办公楼建筑工程的直接工程费造价为( )。A. 88万元 B. 106.25万元 C. 110万元 D. 120.25万元44、工程量清单计价的实施，实现了工程交易的( )。A. 国家定价 B. 国家指导价 C. 市场定价 D. 社会平均定价45、投标文件没有投标人法定代表人或其授权代表人签字和加盖公章属于( )。 A. 细微偏差 B. 重大偏大 C. 投资偏差 D. 进度偏差46、根据住宅与城乡建设部相关规定，若招标项目设有投标保证金，投标保证金一般不得超过投标总价的2%，且最高不得超过( )万元人民币。A. 50 B. 80 C. 100 D. 15047、

15、对于国有资金投资的工程，投标人的投标价不能高于( )，否则，其投标将被拒绝。A. 标底 B. 平均报价 C. 投标控制价 D. 招标控制价48、招标人与中标人签订合同( )个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。A. 1 B. 3 C. 5 D. 7 49、按照工程项目的不同特点、类别、施工条件等来选择报价策略，报价可高一些的工程是( )。A. 80.4万元 B. 71.5万元 C. 74.4万元 D. 54.8万元50、我国工程量清单报价，采用的是综合单价，它不含有( )。A. 人、材、机费用 B. 管理费 C. 利润 D. 税金51、以设备投标价为基础，将评定各要素按预定的

16、方法换算成相应价格，在原投标价上增加或扣减该值而形成评标价格，此方法为( )。A. 综合评标价法 B. 全寿命费用评标价法 C. 最低投标价法 D. 百分评定法52、在工程实施中，承包人提出合理化建议涉及施工组织和设计变更，承包商未经工程师同意指示分包商施工，使工程工期提前，但费用略有增加，则增加的费用应由( )承担。A. 分包商 B. 承包商 C. 监理公司 D. 发包人 53、按照我国施工合同示范文本，某工程在施工过程中，承包人在某一部位遇到了比合同标明的更多、更加坚硬的岩石，开挖工作变得更加困难，工期拖延了四个月。在这一事件中，发包人应当( )。A. 给予工期延长和费用补偿 B. 不给予

17、工期延长和费用补偿C. 只给予工期延长，不给予费用补偿 D. 由承发包商双方重新商定54、下列关于工程竣工结算的说法中，不正确的是( )。A. 承包人应在合同约定时间内完成编制竣工结算书，并在提交竣工验收报告的同时递交给发包人B. 在承、发包人签字确认竣工结算书后，发包人可要求承包人与其他工程造价咨询人再次核对竣工结算C. 在核定约定时间内，发包人不核对竣工结算或未提出核对意见的，视为认可承包人提交的竣工结算书D. 发包人应对承包人递交的竣工结算书签收，拒不签收的，承包人可以不交付竣工工程55、按照建设工程价款结算暂行办法的规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟

18、于约定的开工日期前( )天内预付工程款。A. 14 B. 10 C. 7 D. 556、某施工单位承包某工程项目，甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有：(1)建筑安装工程造价为800万元，主要材料费占施工产值的比率为64%;(2)预付备料款为建筑安装工程造价的25%。则该工程的预付款的起扣点为( )。A. 288万元 B. 312.5万元 C. 487.5万元 D. 512万元57、某框架结构宿舍楼建设项目，工程合同价款是600万元，2008年12月签订合同并开工，签订合同时的造价指数为112.4%。2009年10月竣工结算时，造价指数为125.8%，则根据工程造价指数调整法予以动态结算，工

19、程价差调整额为( )。A. 屋面防水工程的保修期限为5年 B. 外墙防水工程的保修期限为2年C. 电气管线、给水管道、设备安装工程的保修期为2年D. 装修工程的保修期为2年58、根据我国相关规定，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人递交竣工验收报告( )后，工程自动进入缺陷责任期。A. 30天 B. 56天 C. 60天 D. 90天59、按照国务院建设工程质量管理条例第40条规定，不正确的说法是( )。A. 港口码头等特殊工程 B. 施工条件好的工程C. 投标对手多，竞争激烈的工程 D. 支付条件好的工程60、某工业建设项目及其总装车间的建筑工程费、安装工程费，需安装

20、设备费以及应摊入费用如下表1，总装车间新增固定资产价值为( )。A. 400万元 B. 444万元 C. 444.89万元 D. 446.67万元二、多项选择题(共20题，每题2分，五个选项中，至少有两个正确选项，有一错误选项。错选不得分，少选，每一正确选项得0.5分。)1、我国工程造价管理体制改革的最终目标包括( )。A. 建立市场形成价格的机制 B. 实现工程造价管理市场化C. 形成社会化的工程造价咨询服务业 D. 实现政府退出工程造价的管理E. 形成具有中国特色的工程造价管理体系2、根据我国基本建设流程相关规定，建设项目决策阶段的主要工作有( )。A. 项目建议书 B. 可行性研究 C.

21、 工程设计 D. 工程招投标 E. 建设准备3、分部工程是单位工程的组成部分，通常按( )进行划分。A. 材料种类 B. 设备类别 C. 施工工艺 D. 专业性质 E. 建筑部位4、适宜采用总价合同的建设项目通常具有的特征包括( )。A. 工期较短 B. 技术不复杂 C. 没有变更 D. 发包人具有详细而全面的设计图纸和各项说明 E. 需立即开展5、关于建设工程分包合同的履行，以下说法正确的是( )。A. 工程分包不能解除施工总承包人任何的责任与义务B. 施工总承包人应当在分包场地派驻相应的监督管理人员C. 分包单位的任何给发包人带来损失的违约行为，施工总承包人承担连带责任 D. 分包工程价款

22、由施工总承包人与分包单位结算 E. 发包人可以向分包单位支付工程款6、工程造价的构成按项目建设过程中各类费用支出或花费的( )等来确定。A. 性质 B. 途径 C. 建设规模 D. 建设标准 E. 功能要求7、根据建筑安装工程费用项目组成的规定，下列不属于直接工程费中的材料费是( )。A.塔吊基础的混凝土费用 B.现场预制构件地胎模的混凝土费用 C.保护已完石材地面而铺设的大芯板费用 D.独立柱基垫层的混凝土费用 E.雨季施工，采取防潮措施所增加的材料费8、建设管理费主要包括( )。A. 建设单位管理费 B. 可行性研究费 C. 工程监理费D. 环境影响评价费 E. 场地准备费9、工程招投标价

23、格的表现为( )。A.标底价 B. 投标报价 C. 合同价 D. 中标价 E. 预算价10、建筑安装工程费用定额一般包括( )。A. 建筑工程定额 B. 措施费定额 C. 工器具定额D. 间接费定额 E. 设备安装工程定额11、分部分项工程直接工程费单价的构成包括( )。A. 人工费 B. 材料费 C. 机械台班费 D.利润 E.管理费12、招标文件应当包括( )等内容。A. 投标须知 B. 拟签订合同的条款 C. 项目实施规划 D. 评标方法和标准 E. 技术条款和设计图纸13、建设项目的三级概算是指( )。A. 建设项目总概算 B. 单项工程综合概算 C. 施工项目总概算D. 单位工程概算

24、 E. 分部分项工程概算14、按费用定额取费，包括按有关规定计取措施费和按当地费用定额的取费规定计取( )。A. 间接费 B. 工程建设其他费用 C. 利润D. 税金 E. 其他直接费15、据我国招标投标法规定，建设工程招标从竞争程度进行分类，可分为( )。A. 公开招标 B. 邀请招标 C. 协议招标D. 非竞争性招标 E. 竞争性比选16、索赔报告的内容包括( )。A. 总论部分B. 索赔根据C. 索赔计算D. 索赔证据E. 索赔意向通知17、下列有关工程量清单计价与定额计价的区别说法中，正确的有( )。A. 定额计价模式更多反映国家定价或指导定价;清单计价模式则反映了市场定价B. 清单计

25、价模式的单价是固定不变的，减少了在合同实施中调整的活口C. 定额计价法中，工程量由投标人按图计算;清单计价法中，工程量由招标人提供D. 定额计价法采用全费用单价形式;清单计价法采用综合单价形式E. 工程量清单计价把施工措施性消耗单列并纳入竞争范畴18、根据建设工程价款结算暂行办法，关于工程进度款支付的说法，正确的有( )。A. 承包人根据自己统计的已完工程量，按照合同约定向发包人提出支付工程进度款申请B. 根据确认的工程计量结果，发包人应按不低于工程价款的60%、不高于工程价款的90%向承包人支付进度款C. 发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣D. 发包人超过约定的支付时间不支付工程

26、进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知E. 发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可随时停止施工，由发包人承担违约责任19、竣工决算由( )组成。A. 竣工决算报表B. 工程审计报告C. 竣工决算情况说明书D. 项目后评估报告E. 项目工程质量评价报告20、下列事件涉及的保修费用处理，属于建设单位责任的有( )。A. 由于设计方面的原因造成的质量缺陷B. 因洪水原因造成的损坏问题C. 建设单位采购材料经承包人验收后使用导致的质量缺陷D. 使用单位使用不当造成的损失E. 承包单位未按国家有关规范要求施工造成的返修损失。工程造价相关知识模拟题一、单项选择(60分)1下列四项中，不

27、属于投资体制三要素的是( )A 投资主体的决策层次与结构B 投资项目C 投资运行机制D 投资领域内各经济实体之间的关系2 按我国投资管理机制的改革目标，对投资活动发挥调节作用的是A投资者 B 政府 C 项目法人 D市场3 正式成立项目法人的时间是()A 在项目建议书提出之前 B 在项目建议书批准之后C 在可行性研究完成之后 D 在可行性并报告被批准之后4 BOT在国际上被认为是一种()A建设方式 B融资方式 C合同方式 D资金使用方式5资金成本的确切含义是()A资金的成本 B融资的成本 C使用资金的代价D 筹集和使用资金的代价6 某公司发行股票票面额按正常市价计算为150万元，筹集费率为5%，

28、资金年利率为10%，则其资金成本为()A16万元 B15.8万元 C14.2万元 D13.4万元7某企业向银行借款1000万元，其年利率为4%，如按季度计息，则第三年未应偿还本利和累积为()万元A 3813 B 3381 C 3138 D 13838资金的时间价值是指()A同等单位货币其现实价值高以未来价值的增量B至今在生产和流通过程中随着时间推移而产生的增值C资金由实践创造的利润和利息D资金按复利率方式计算的增值9某项目预计年收入3000万元，年总成本1500万元，年销售税金及附加为500万元，总投资4000万元，该项目的投资利润率为()A 20% B 25% C 30% D 40%10在方

29、案必须按时，按照净现值与内部收益率指标计算得出的结论矛盾时我们应该采用()最大准则作为方案的决策依据。A内部收益率 B净现值 C净现值率 D投资收益率11某企业年初从银行贷款100万元，年利率为12%，还款方式为每年年末等额偿还，共五年，则每年年末还款额为()A20.45 B32.46 C 27.7 D 35.5212某投资方案初始投资2000万元，寿命期为5年。在寿命期内每年收益为900万元，年经营费用为300万元，若基准收益率为10%，则该投资方案不考虑所得税的净现值为()万元A 185.23 B 174.47 C 746.83 D 1411.7113某人预计5年后需要一笔5万元资金，现在

30、市场上正在发售期限为5年的电力建设债卷，年利率为10%，一年计息两次，则他现在应该购买()元建设债卷，才能保证5年后获得5万元的资金 (P/F，5%，10)=0.614(P/F，10%.5)=0.621，(P/F，11%，5)=0.539A 31.050 B 30.700 C 33.333 D 39.20014 决策树是直接应用()的一种方法A盈亏平衡分析 B敏感性分析C概率分析 D产品寿命周期成本15价值成本中的总成本是指()A生产成本 B 使用成本 C 使用和维修 D产品寿命周期成本16 下面关于价值系数的论述正确的是()A价值系数越大，说明该零件的重要性越大B 价值系数越小，说明该零件实

31、现的功能水平越低C价值系数的大小，反映了零件单位费用所实现的功能水平的高低D价值系数越小，该零件的成本费用越高17价值功能的核心是()A功能分析 B成本分析 C 费用分析 D价格分析18在价值工程中，功能评价是指可靠地实行加速折旧办法A最高 B适中 C最低 D最优19根据<企业财务通则>，以下表述中()是 不正确的A企业设立时，必须有法定的资本金 B经批准可以实现折旧办法C将制造成本办法改为完全成本法 D企业资金不再划分为固定基金流动资金和专用资金20某项目固定资产为6000元，于即经产值为240元，使用年限为4年，如果用双倍余额递减法计算的三年的折旧额为()A53

32、0 B 630 C 730 D 83021 某建设项目需要建筑材料每年30度年，已知该材料的单价为15万元/吨，该材料的一次采购费为1000元，年度保管费为0.4%，则对该材料的经济采购批量为()吨A8.5 B 9.0 C 9.5 D 10.022某企业将一气轮发电机投资入股，汽轮机的购置价为34万元，应杂费为18000元，安装调试费为2400元该发电机使用年限为25年，已经使用了15年，预计残值为10400元，功能性损耗系数为0.2，该发电机 重估资产 ()A 32012 B 130220 C 120320 D 12023023 企业利润总额应等于()A 营业利润+其他业务利润-管理费用-财

33、务费用B 营业利润=投资净收益=营业外收支净额C 营业利润=其他业务利润D 营业利润24 某工程实际完成混凝土基础的工程量为200立方米，气中每立方米基础的混凝土用量标准是1.015立方米。混凝土的标准价格是每立方米100元，实际价格是每立方米103元，实际施工所用混凝土204方，经计算确定该工程的混凝土材料成本差异为( )元。A 712 B 612 C 100 D 101225在使用标准成本进行成本控制时，成本差异若为略差，说明()A 实际成本大于标准成本 B 实际成本小于标准成本C 不存在价格差异 D 不存在数量差异26 某施工企业在编纂预算时，该但为工程的总结非A.国家机关 B.法人 C

34、.个体户 D.智力成果27、施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人，这种代理是()代理。A.委托 B.法定 C.指定 D.再28、没有法律上的义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事物或提供服务，这是()A.合同 B.侵权 C.无因管理 D.不当得利29、建设工程合同是一种()合同。A.实践 B.诺成 C.单务 D.从30、一般说来，依法订立的合同，自()时生效。A.要约生效 B.成立 C.承诺 D.双方盖章或签字31、仲裁机构受理必须是()。A.法院裁决必须仲裁 B.纠纷经过调解 C.当事人一方愿意仲裁 D.当事人达成仲裁协议32、中标通知书是一种()。A.要约 B.承诺 C.要约

35、邀请 D.合同33、对某一征税对象开始征税的最低点是()。A.免征额 B.起征点 C.纳税环节 D.征税对象34、国家建设征用基本农田5公顷的，由()批准。A.省级人民政府 B.省辖市人民政府 C.县级人民政府 D.国务院35、建设单位应当在领取施工许可证后的()个月内开工A.1 B.2 C.3 D.636、依照城市房地产管理法的规定，如确属必要，()用地的土地使用权可以由县级以上人民政府依法批准划拨。A.城市基础设施 B.住宅 C.商场 D.企业生产37、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失，建设单位应当要()赔偿。A.施工企业 B.施工企业的法定代表人 C.施工企业项目经理 D.

36、具体施工人员38、从合同理论上来说，建设工程合同是广义的()合同的一种A.委托 B.技术 C.承揽 D.保管39、某一设计合同估算的设计费为200万元，承包人不履行合同的，应返还定金()万元A.20 B.40 C.60 D.8040、当工程内容明确、工期较短时，宜采用()合同A.总价可调 B.总价不可调 C.单价 D.成本加酬金41、建设单位在()合同中承担了项目的全部风险A.成本加酬金 B.单价 C.总价可调 D.总价不可调42、竣工结算在()之后进行A.施工全部完毕 B.保修期满 C.试车合格 D.竣工验收报告批准43、在施工中由于()原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任A.不可抗力

37、B.承包人的设备损坏 C.设计变更 D.工程量变化44、如果下列合同文件出现不一致，()具有最高的解释效力A.工程量清单 B.中标通知书 C.图纸 D.施工合同专用条款45、在仓储合同中，存货人提前提取的，()A.不减收仓储费 B.减收仓储费，但不返还定金C.减收仓储费，但收货人应支付违约金 D.不减收仓储费，并且收货人应支付违约金46、在FIDIC合同条件中，()是承包商应当承担的风险。A.战争 B.放射性污染 C.因工程设计不当而造成的损失D.有经验的承包商可以预测和防范的自然力二、多项选择题(下列各题由一个题干和五个备选答案构成，有两个或两个以上的选项符合题意。每小题2分，共40分)1、

38、 投资体制改革的主要内容有()A.将建设项目划分为竞争性，基础性，公益性三类 B.建立投资风险约束机制C.改革工程建设程序 D.宏观调控中央和省级两极负责E.政策性投资和商业性投资相分离2、股票酬资的优点是()A.有弹性，融资风险低B.支出固定C.公司不需为偿还资金而担心D.少纳所得税E.提高公司的财务信用3、关于时间价值系数的关系式，表达正确的有()A. (P/A，I，n)=(P/F，I，n)*(F/A，I，n)B. (P/F，I，n)=(P/F，I，n1)+(P/F，I，n2)，其中n1+n2=nC. (P/F，I，n)=(P/F，I，n1)*(P/F，I，n2)，其中n1+n2=nD.

39、(F/A，I，n)=(F/P，I，n)/(A/P，I，n)E. (F/A，I，n)=(F/P，I，n)/(P/A，I，n)4、在进行寿命期不同的互斥方案选择时，下述各项中，可以采用的是()A.最小公倍数法B. 内部收益率法C. 年值法D. 差量的净现值法E. 资金收益率法5、在价值工程中关于功能与成本的正确论述是()A.功能水平越高，生产成本越高B. 当生产成本高于使用成本时，产品功能不足C. 功能水平越低，总成本越低D. 当生产成本等于使用成本时，功能水平最佳E. 当使用成本过高时，产品功能不足6、投保建筑工程一切险的工程，因发生与本保险单所承保工程直接相关的意外事故，在引起的下列损失和费用

40、中，应由保险人员负责赔偿的有()A.施工企业工人的人身伤亡或疾病B. 工地内及临近区域的第三者人身伤亡或疾病C. 火灾或爆炸D. 工程部分停工或全部停工E. 设计错误引起的损失和费用7、地产评估一般可以采用的方法有()A.帐面价值分析法B. 收益还原法C. 假设开发法D. 市场比较法E. 租金现值法8、产品的制造成本应包括()A.制造费用B. 管理费用C. 直接人工费D. 销售费用E. 直接材料费9、项目的特征是()A.一次性B. 独立性C. 有一定约束条件D. 固定性E. 可控性10、国内外常见的建设方式有()A.指挥部管理方式B. 咨询方式C. 总承包管理方式D. 担保方式E. 工程托管方

41、式11、制定项目目标的依据是()A.合同B. 有关项目特征的资料C. 反映当地条件的资料D. 定额E. 可行性研究报告12、财产所有权的权能包括()A.占有B. 使用C. 收益D. 处分E. 绝对13、无效合同的法律后果有()A.支付违约金B. 返还财产C. 进行履行D. 赔偿损失E. 定额罚金14、在合同履行中，应先履行合同的一方于确切证据证明对方有下列()情形之一时可以行使抗辩权A.未按合同约定办理保险B. 经营状况严重恶化C. 为逃避债务转移财产、抽逃资金D. 合同履行的准备不充分E. 丧失商业信誉15、建设工程的招标方式可分为()A.公开招标B. 邀请招标C. 议标D. 地区内招标E.

42、 行业内招标16、建设工程勘察设计合同中，()是承包人的责任A.支付勘察设计费B. 提供开展勘察、设计工作所需的有关基础资料C. 提交勘察设计后果D. 勘察人员进入现场时，提供必要的生活条件E. 解决施工过程中有关设计问题17、建设工程合同文本的附件包括()A.协议书B. 通用条款C. 工程质量保修书D. 专用条款E. 发包人供应材料一览表18、按照建设工程合同文本规定，在施工中由于()造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延A.乙方未能及时调配施工机械B. 发生不可抗力C. 雨季天数多D. 工程量变化和设计变更19、FIDIC合同中规定的保留金()A.又称暂定金额B. 又称滞留金C. 又称备用金D. 是从每月的工程结算款中扣除的7%-10%的金额E. 一直扣到工程合同价的5%为止20、担保合同有()几种类型A.担保合同B. 抵押合同C. 质押合同D. 留置合同E. 定金合同工程造价相关知识参考答案一、 单项选择题1、 B (教材第一章第5页)2、 D (教材第一章第7页)3、 D (教材第一章第15页)4、 B (教材第一章第20页)5、 D (教材第一章第27页)6、 B (教材第一章第29页)7、 C (教材第二章第47页) 8、 B(教材第二章第35页)9、 B(教材第