工程合同管理复习题(3、4)

1、第 1 页 共 17 页工程合同管理学生课后习题练习总集一、单选题 1承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（ ）。A 、包工不包料 B 、统包 C 、包工部分包料 D 、包工包料 2根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。A 、通用条款B、专用条款C 、监理合同D、协议书3某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位 存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是 （ ） 。A 费用由工程师承担，工期由承包方承担B 费用由承包方承担，工期由发包方承担C 费用由

2、承包方承担，工期由承发包双方协商D 费用和工期均由承包方承担 4编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为直接费。直接费以人工、材料、机械的消耗量及其 相应价格确定；间接费、利润、税金按照有关规定另行计算。此种方法称为： （ ）A 、工料单价法B、综合单价法C 、清单计价法D、其他方法5合同法规定： “当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履 行要求。先履行一方履行债务不符合约定的， 后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。 ”这被称为： （ ） 。A、同时履行抗辩权B、后履行一方享有的抗辩权C 先履行一方享有的抗辩权D 、不安抗辩权6（）是当事人方向另一方作

3、出的以一定条件订立合同的意思表示（）A、要约B 、承诺 C 、留置 D 、定金7合同的（）是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而被法律认为合同已经客观存在。A 、成立 B 、订立 C 、质压 D 、定金8（ ）承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本 （直接费 ） ，加上商定的企业管理费 （间接费）、利 润和税金来确定工程总造价。它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详（如采用设计一施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件） 的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。A 、固定总价合同 B 、计量估价合同C 、单价合同D 、成本加酬金合同9当

4、一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标， 又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做（）A 、根据中标项目的不同特点采用不同报价B 、多方案报价法C、可供选择的项目的报价D 、不平衡报价法10建设单位在（）合同中承担了项目的全部风险。A 、成本加酬金 B 、单价 C 、总价可调 D 、总价不可调11施工合同示范文本规定， （ ）是承包方的工作。A. 办理施工临时用地批件B.组织设计图纸会审C. 向甲方代表提供在施工现场生活的房屋及设施D. 提供施工现场的工程地质资料12（ ）就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说明书

5、为依据，明确承包内容和 计算包价，并一次包死。在执行过程中，除非发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承第 2 页 共 17 页包价。A 、计量估价合同 B 、固定总价合同C 、单价合同 D 、成本加固定百分比13（ ）是在合同履行过程中，当事人一方就对方不履行或不完全履行合同义务，或者就可归责于对方的 原因而造成的经济损失，向对方提出赔偿或补偿要求的行为。A 、变更 B 、终止 C 、反索赔 D 、索赔14采用工程量清单计价法的项目招投标过程中，投标单位在投标报价中，应按招标单位提供的工程量清单 的每一单项计算填写单价和合价，在开标后发现投标单位没有按招标文件的要求填写，则（

6、）A 、认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中 B 、视为废标C 、允许投标单位补充填写 D 、由招标人退回投标书15在施工中出现非承包商原因的窝工现象，承包商自有设备可按（A 、施工机械台班费 B 、施工机械台班折旧和设备使用费C 、施工机械台班折旧费 D 、施工机械市场租赁费16在下列合同中， （ ）合同是可撤销的合同。A 、当事人的意思表示不真实B 、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的C 、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益D 、违反法律强制规定的 17在建设工程施工中，施工许可证的申请者是（）。A 、施工单位 B 、监理单位 C 、建设单位 D 、设计单位18

7、可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（）撤销。A 、建设行政主管部门 B 、人民法院 C 、监理单位 D 、设计单位19业主在（ ）合同中承担的风险最小。A 、可调总价 B 、不可调总价 C 、单价 D 、成本加酬金20承包商在（）合同中承担的风险最小。A 、可调总价 B 、不可调总价 C 、单价 D 、成本加酬金22、施工合同示范文本规定，设备安装工程具备单机无负荷试车条件时，应由（）组织试车。A. 建设单位 B. 监理单位 C. 施工单位 D. 设备供应单位23、在工程建设施工中，分包单位应当对（）负责。A. 设计单位 B. 建设单位 C. 总包单位 D. 监理单位24、施工合同中承包

8、方必须按批准的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。如果工程实 际进展与进度计划不符时， （ ）。A. 不能修改进度计划 B. 承包方应自行修改进度计划并执行C. 承包方应按监理工程师的要求提出改进措施，报监理工程师批准后执行D. 承包方应按监理工程师的要求提出改进措施并执行，不必报监理工程师批准25.业主与中标单位签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其（ ）。A. 购买招标文件费用 B. 编制投标文件费用 C. 投标保证金 D. 现场考察费26.在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一定期限内 作出答复，这种行为是 （

9、 ）A. 谈判 B. 要约邀请 C. 要约 D. 承诺27.监理合同自（ ）开始生效。）计算索赔费用。21工程反索赔是指（）A 、承包商向业主提出的索赔 C 、承包商向供货商提出的索赔B 、分包商向总包商提出的索赔D 、业主向承包商提出的索赔第 3 页 共 17 页A. 合同签字之日 B. 合同写明开始监理之日C. 监理单位实际开始监理工作之日 D. 承包合同开始执行之日28. 业主指定的分包商，在施工中受到非自身原因造成损害时，他应向（A. 业主 B. 总承包商 C. 监理工程师 D. 业主或监理工程师29. 施工合同示范文本规定， （ ）应由承包方承担。A. 承包方在地下管道附近施工的防护

10、措施费用B. 承包方由于安全措施不力造成事故而发生的费用C. 在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出D.第三方责任造成伤亡事故发生的费用30. 在工程建设施工过程中， 监理工程师检查、 检验合格后， 又发现由承包方原因引起的质量问题， 应由（ ） 承担发生的费用。A. 业主 B. 监理单位 C. 承包商 D. 业主与承包商共同31. 施工合同示范文本规定，一般由（）办理建筑工程和施工现场甲方人员及第三方人员的生命财产险，并支付保险费用。A. 甲方 B. 乙方 C. 甲方和乙方 D. 甲方和监理方32. 某招标项目的评标委员会成员为 7 人，其中招标人以外的相关技术、经济专家为 4 人，这

11、样（ ）招 标投标法对评标委员会组成人员的规定。A、不符合 B、符合 C、公开招标时符合 D、邀请招标时不符合33. 招标代理机构的工作内容不包括（ ）。A. 进行招标策划B.对投标申请人进行资格预审确定投标人C. 编制招标文件D.确定中标人34. 招标代理机构应提请招标人自中标通知书发出之日起（）内与中标人订立书面合同。A.7 日 B. 15 日 C. 30 日 D. 90 日35.一般可采用的工程承发包模式包括哪几类： （）。A.施工总承包模式；平行发包模式；设计施工一体化（总）承包模式B.施工总承包模式；设计施工一体化（总）承包模式C.施工总承包模式；平行发包模式D.平行发包模式36.

12、一个完整的招标投标过程， 包括五个基本环节， 除了招标、 投标、开标、 定标之外， 还包括 （ ）环节。 A 发布招标公告 B 踏勘现场 C 评标 D 编制招标文件37. 招标文件由（ ）编制，是投标人参与投标、编制投标文件的主要依据。A. 招标人 B. 委托招标代理机构 C. 招标人或委托招标代理机构 D. 建设行政主管部门38. 建设工程的招投标过程就是合同谈判和订立的过程， （）。A.招标是要约，投标是承诺B.招标是要约，中标是承诺C.投标是要约，合同是承诺D.招标是要约邀请，投标是要约，中标通知书是承诺39、招标文件中的合同条件应（）。A.反映投标人的要求和期望B.反映招标人的要求和期

13、望C.反映备案人的要求和期望D.反映所有参与人的要求和期望40、 招标文件的组成应包括以下内容：（）。A.招标公告 / 投标邀请书、招标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和格 式、投标文件格式B.招标公告 / 投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单报价、图纸、技术标准 和格式、投标文件格式C.招标公告 / 投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单报价、图纸、技术标准 和格式、投标文件格式D.招标公告 / 投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和格 式、投标文）提交索赔报告。第4 页共 17

14、 页件格式41、中标人的 （ ） 就是合同价。A. 投标价 B. 评标价 C. 评审价 D. 结算价42、综合单价是完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的（），以及招标文件中招标人要求投标人所承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。A. 人工费、材料费、施工机械使用费B.人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费与利润C.人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费与利润、税金D.人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费与利润、税金与规费43. 我国招标投标法规定，开标时间应为 （ ） 。A. 提交投标文件截止时间 B. 提交投标文件截止时间的次日C. 提交投标

15、文件截止时间的 7 日后 D. 其他约定时间 44评标委员会根据招标文件规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺 乏竞争时，评标委员会（ ）。A. 直接确定中标人 B. 依法结束评标 C. 可以否决全部投标D.更改招标文件，使投标人符合招标文件要求，继续评标45. 我国评标委员会和评标办法暂行规定 （七部委令 2001 年第 12 号）规定，下列情况中应作为废标处理 的是 （ ）A. 投标文件中个别地方存在漏项 B. 投标文件中提供了不完整的技术信息C. 投标文件所提供的投标担保有瑕疵 D. 投标文件签字人不是投标人的法定代表人46. 根据评标委员会和评标办法暂行规

16、定 （七部委令 2001 年第 12 号）的有关规定，评标委员会完成评 标后，应当（ ）。A. 向招标人提出口头评标报告，并推荐合格的中标候选人B.向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人C.向招标人提出口头评标报告，并决定合格的中标候选人D.向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人47. 经评审的最低投标价法的适用范围是（ ）。A. 建筑规模大，质量、工期、成本受不同施工方案影响较大，招标人对招标项目的技术、性能有特殊要 求的项目B.建筑规模大，质量、工期、成本受不同施工方案影响较大，工程管理要求较高的施工招标项目C.工期长，质量、工期、成本受不同施工方案影响较大，工程管理要

17、求较高的施工招标的评标D.工期短，质量、工期、成本受不同施工方案影响较小，工程管理要求一般的施工招标的评标48. 开标由（ ）主持，邀请所有投标人参加。A. 公正机构代表人 B. 招标人（或招标代理人） C. 投标人代表 D. 行政监督机构代表人49. 评标委员会完成评标报告后，应向招标人提出书面评标报告。评标报告由（ ）签署。A. 招标人代表 B. 评标委员会负责人C. 评标委员会全体成员 D. 评标委员会代表50.（ ） 是承包人进行工程建设和发包人支付工程价款的依据，是约束双方义务和权力的具有法律效力的 文书。A. 工程法律 B. 工程法规 C. 工程规范 D. 工程合同51. 新的计价

18、方式明确了 （ ） 和工程变更所带来的风险应由发包人承担。A 投标所报成本 B. 工程量的计算错误 C. 投标所报单价 D. 投标所报总价52. 合同中因非承包人原因引起的工程量增减，该项工程量变化在合同约定幅度以内的，应执行（ ）。 A. 调整后的综合单价B. 原有的综合单价C. 增减后的综合单价D. 新协商的综合单价53. 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或 施工方案变更，原措施费中没有的措施项目， 由承包人根据措施项目变更情况， 提出适当的措施费变更费用， 经 （ ） 确认后调整。A. 发包人 B. 设计人 C. 工程师 D. 承包

19、人54. 目前国内工程施工招标评标基本上多采用（）和经评审的最低标价法。第 5 页 共 17 页A.综合评分法 B. 最低投标价法 C. 直接委托法 D. 随机抽取法55. 施工合同文本 （ GF-1999-0201 ）由（ ）三部分组成。A. 协议书、通用条款、三个附件 B. 专用条款、通用条款、三个附件C. 协议书、通用条款、专用条款 D. 协议书、专用条款、三个附件56. 承包人的推定责任，根据合同的订立原则，对于索赔的发生导致的承包人的损失，应该推定由承包人承 担。承包人推定责任判别的一个重要原则就是（ ）。A. 作为一名合格的有经验发包人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题B.作

20、为一名合格的有经验承包人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题C.作为一名合格的有经验监理人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题D.作为一名合格的有经验设计人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题57.工程索赔的一般原则，非承包人责任和非发包人责任，承包人可以获得（ ）补偿。A. 费用 B. 工期 C. 费用和工期 D. 均不能58. 在工程采用平行承包模式下，发包人委托多个承包人参与工程建设，由（ ）负责协调各承包人。 A. 发包人 B. 承包人 C. 设计人 D. 分包人59.据施工合同文本 ，当发生不可抗力事件时，承包人与业主遵照（A. 发包人承担 B. 承包人承担 C. 分包人

21、承担 D. 风险共担60. 建设工程施工 合同法律关系的客体是（ ）。C.由第三人向债权人履行债务D .债权转让68. 招标人的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的排名人放弃投标时， 应当（ ）。A .仅允许排名前五名的投标人参加投标B .改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第七的递补，维持六家投标人定量评审D .重新进行资格预审）的原则，进行风险分配。A .物 B .施工 C .行为61. 下列关于代理的叙述，不正确的是（A .代理的民事责任由被代理人承担D.智力成果）。B 代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民

22、事责任D 代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示62、 订立合同过程中， （）不是要约邀请。A .中标通知书B .招标公告C .商业广告D .寄送的价目表63、 要约的撤回应在（）取消要约的意思表示。A 签订合同之前B 合同成立之后C.要约发生法律效力之前D 要约发生法律效力之后64、对格式条款的理解发生争议的，对格式条款有两种以上理解时，应当作出（A .有利于格式条款提供一方B.不利于格式条款提供一方C.不利于格式条款接受一方 D.格式条款无效65、建设工程施工合同生效后，由于合同价款约定不明，则按订立合同时（A .工程所在地B.施工单位所在地C.建设单位所在地D.合同签订地）的解释。

23、）的市场价格履行。66、施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，这是承包人行 使（ ）。A .先履行抗辩权B.先诉抗辩权C.不安抗辩权D .同时履行抗辩权67、甲与乙签订了采购A .债务承担10 吨水泥的合同， 合同中约定由乙向甲交付B .债务人向第三人履行债务8 吨，向丙交付 2 吨。这种情况为 （）。第 6 页 共 17 页69. 反映招标工程具体特点和要求，应在（ ）中约定的。A 合同协议书B 通用条款C 专用条款D附件70、 通常用于紧急工程施工的是（）计价方式的施工合同。A 固定价格B 可调价格C 固定总价D 成本加酬金71、 依据施工合同示范文

24、本通用条款规定，承包人要求增加图纸套数时，（）。A、发包人应代为复印，复印费由发包人承担B、发包人应代为复印，复印费由承包人承担C、承包人应自费委托他人复印D、发包人应代为复印，复印费由发包人和承包人共同承担72. 施工过程中，经过工程师检验检查合格后的工程，又发现因承包人的原因出现的质量问题，应（A 由承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延B .工程师承担责任，发包人负责重新施工，工期相应顺延C.发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延D .承包人承担返工费用，工期相应顺延73. 根据我国招标投标法 ，下列（ ）项目必须实行招标。A .政府办公楼B .涉及国家安

25、全工程C 关系社会公共利益的大型基础设施D 抢险救灾工程74、工程项目招标时， 经评标委员会评议后，确定中标人的单位是（）。A 招投标管理部门B评标委员会C 招标人D 合同管理部门75、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。A 是否进行资格预审B 是否组织现场考察C 是否解答投标单位的质疑D 是否公开开标76、 按照施工合同示范文本的规定，发包人的主要工作有（）。A 保证施工噪音符合环保规定B 提供进度统计报表C 开通专用条款约定的施工场地内的交通干道D 做好施工现场地下管线的保护77、 已竣工工程交付使用之前应由（）负责成品保护工作。A .发包人B .承包人C.监理人D .工程

26、师78、 发包人在（）合同中承担了项目的全部风险。A .单价 B .总价可调 C.总价不可调D .成本加酬金79、 工程师是依据（）的质量标准对承包人的工程质量进行检查。A 法律规定B 国家强制性C 合同约定D 工程所在地80施工过程中，因工程师指令失误和其他非因承包人的原因发生的追加合同款，由（）承担。A 承包人B 发包人或第三人C.发包人D .工程师或第三人81、 施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应由（）。A 承包人办理申报手续，承包人承担费用B .发包人办理申报手续，发包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D .承包人办理申报手续，发包人承担费用8

27、2、 关于工程量计量，正确的处理方法是（）。A.工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量）。B 工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量C.若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效D.承包人实际完成的（包括涨线部分）所有工程量均应在计量的范围内83施工的竣工验收应当由（）负责组织A .发包人B .工程师C.承包人 D.监理单位二、多选题 1建设工程施工合同（示范文本） 中，能够构成设计变更的事项包括：A、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B 、增减合同中约定的工程量C 、改变有关工程施工时间和顺序D 、法院要求停止施工E 、仲裁机关要求停止施工2建设工程施

28、工合同 （示范文本）中，因以下原因造成的工期延误， 经工程师确认， 工期相应顺延： （ ）A 、承包人未能按合同约定质量标准施工B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行C 、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D 、设计变更和工程量增加E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 小时3建设工程施工合同（示范文本） 中，属于发包人的义务有： （）A 、负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上 事项的遗留问题。B、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保

29、证施工期间的需要。C、 开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的主要交通干道，满足施工运输的 需要，保证施工期间的道路畅通。D 、向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应统计报表。E、按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。4有下列（）情况，标书可判为无效标书 .A 、投标人未按时参加开标会B、投标书主要内容不全或与本工程无关，字迹模糊辨认不清，无法评估C、标书情况汇总表与标书相关内容不符D 、标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代理人印鉴E、数据和文字清晰5评审资格预审文件时，评审内容主要包括： （）A 、法人资格B、商业信

30、誉C 、财务能力D技术能力E 、施工经验6编制工程施工招标标底的主要依据包括： （）A 、招标文件B 、市场价格信息 C 、投标文件D、工程施工图纸、编制标底价格前的施工图纸设计交底E、工程建设地点的现场地质、水文以及地上情况的有关资料，施工组织设计或施工方案等7招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，具体包括：（）A、具有项目法人资格（或者法人资格）B、具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量；C、有从事同类工程建设项目招标的经验D、 设有专门的招标机构或者拥有3 名以上专职招标业务人员E、熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章

31、8工程施工任务必须发包给持有（）的施工企业。A 、营业执照B 、相应资质等级证书C 、投标文件D 、招标文件E 、施工组织设计9合同法规定合同无效的情形有（）第 7 页 共 17 页第 8 页共 17 页A 、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益B 、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益C 、以合法形式掩盖非法目的D 、损害社会公共利益E 、违反法律、行政法规的强制性规定 10施工合同订立应具备的条件是： （ ）A 、竣工结算文件已编制完成B 、工程项目已经列入年度建设计划C 、有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料D 、建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实E 、招标工程中标通知书

32、已经下达 11关于评标，下列不正确的说法是 （ ） 。A 、评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密B 、评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，且其人数为5 人以上的单数C 、评标委员会成员应是从事相关专业领域工作满 8 年并具有高级职称或者同等专业水平D 、评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触 12通常情况下，下列施工招标项目中应放弃投标的是：（ ） 。A 、本施工企业主营和兼营能力之外的项目B 、工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目C 、本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大D 、本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不

33、如竞争对手的项目E 、本施工企业在类似项目施工中信誉非常好的项目 13建设工程施工招标的条件有： （ ） 。A. 招标人已经依法成立B. 初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准C. 招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准D. 有相应资金或资金来源已经落实E. 有招标所需的设计图纸及技术资料 14建设工程施工合同（示范文本） 的组成包括 （ ） 等。A 、协议书 B 、通用条款 C 、结算报告D 、专用条款 E 、预算书15按照建设工程施工合同（示范文本） 规定，在施工中由于（ ）造成工期延误，经发包人代表确认， 竣工日期可以顺延。A 、乙方未能及时调配施工机械 B

34、、发生不可抗力C 、雨季天数增多几天 D 、工程量变化和设计变更E 、一周内非乙方原因停电、停水、停气等造成停工累计超过 8 小时 16诉讼时效法律制度规定 , 诉讼时效期间的起算自 （ ） 起.A. 权利人的权利受到限制之日 B. 权利人义务人订立合同之日C.权利人知道权利受到侵害之日 D. 诉讼时效中断事由消除之日E.权利人应当知道权利受到侵害之日17施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是（）。A. 工程本身的损害B.清理修复的费用C.施工现场的设备、机械的损坏 D. 施工现场甲方人员的伤亡E施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡18.施工招标中作为一个独立合同包

35、，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在（ 行招标。A. 全部工程 B. 单位工程 C. 特殊工程D. 分部分项工程 E. 土建工程和安装工程19. 工程施工招标文件，主要由（ ）组成。A. 招标申请书 B. 工程综合说明和设计文件 C. 单价表和工程量清单D. 投标须知 E. 招标邀请书）范围内进第 11 页 共 17 页20. 施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是（ ）。A. 合同条件 B. 协议条款 C. 承包工程投标书D. 施工监理日志 E. 工程恰商纪要 .21. 施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其 内容包括（ ） 。

36、A. 提前竣工的时间 B. 为提前竣工而调整的施工进度计划 C. 乙方采取的赶工措施D.赶工措施的经济支出和承担E.违约责任22、施工合同示范文本规定，在施工中由于（）原因，造成工期延误，经甲方代表确认，竣工日期可以顺延。A. 不可抗力事件的发生 B. 工程量的变化C. 一周内，非乙方原因造成停工累计超过 8 小时 D .工程设计变更E.施工机械出现故障23、 在施工合同中， （ ）属于发包人应当完成的工作。A、使施工现场具备施工条件B、提供施工场地的工程地质资料C 提供工程进度计划D、向工程师提供在施工现场办公的设施E、开通施工场地与城乡公共道路的通道24、公开招标条件下，所发布的招标公告主

37、要内容包括（）。A、工程概况 B、项目资金来源C、投标须知D 评标方法 E 、招标范围25、 工程师在审查承包商的索赔报告中要求顺延的工期时，做法正确的是（） 。A、首先要划清施工进度拖延的责任B 被延误的工作处于施工进度计划关键线路上的应批准顺延工期C 被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上的不应批准顺延工期D 工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力E、工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期26、 下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有（）。A. 工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求B 工程师未能

38、按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C 工程师未能参加验收应视为该部分工程合格D 发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录E、由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要27、 合同成立后，合同生效应当具备的条件有（）。A .当事人是法人B.意思表示真实C.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力D .合同的标的.数量等内容协商一致E.不违反法律或社会公共利益28、 根据我国合同法规定，合同中的（）免责条款无效。A .造成对方人身伤害的 B .因故意造成对方财产损失的C.因重大过失造成对方财产损失的D .无论故意还是过失，只要造成对方财产损失E

39、.因轻微过失造成对方财产损失的29、 下列合同中， （ ）的合同是可撤销的合同。A .以欺诈.胁迫的手段订立，损害国家利益B. 因重大误解而订立C. 在订立合同时显失公平D 以欺诈胁迫等手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立E.违反法律行政法规的强制性规定30、 应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有（）情形的，可以行使先履行抗辩权。第 12 页 共 17 页A 经营状况严重恶化B 转移财产抽逃资金，以逃避债务的C.丧失商业信誉D 债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害E.债务人放弃到期债权，对债权人造成损害31、 开标时，应当作为无效投标文件的情形有（）。A .未密封投标文件

40、的B 关键内容字迹无法辨认的C 未提供投标保证金和投标保函的D 未附联合体各方共同投标协议的E.无项目经理印章的32、 按照施工合同通用条款的规定，当合同文件出现矛盾或歧义时，可（）。A.由发包人和承包人协商解决B由负责监理的工程师负责解释C 按合同约定的解决争议的方式处理D. 按标准和规范作出解释E 由设计人作出解释33、 建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是（）A 提供地下管线资料B .办理法律.法规规定的申请批准手续C 进行图纸会审D 按规定办理安全生产的有关手续E. 协调处理古树名木的保护工作34、 施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有（）。A 不可抗力B .承包人

41、违约C.施工机械发生故障D 发包人未按时支付工程进度款，使工程不能正常进行E.工程师未按合同约定提供所需指令批准等，致使施工不能正常进行。35、 依据施工合同示范文本中设计变更的规定，下列说法正确的有（）。A .工程师有权就工程施工的任何内容下达设计变更指令B 、发包人需要对原设计变更，应提前 14 天通知承包人C .承包人有权从施工便利出发要求进行设计变更D 承包人提出的设计变更须经工程师同意E.承包人应在工程变更确定后的 14 天内提出追加合同价款要求36、 下列有关因不可抗力事件导致的费用及延误的工期承担的叙述，正确的有（）。A .工程本身的损害由发包人承担B .承包人机械设备损坏及停工

42、损失，由承包人承担C.工程所需清理修复费用，由发包人承担D 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由承包人承担 E.延误的工期相应顺延37、 依据施工合同示范文本通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有（）。A 完成合同约定的所有内容B .发包人提出工程竣工报告C.有施工单位签署的工程质量保修书D 工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字E.责令整改的问题全部整改完毕38、 有关工程保修的说法中正确的有（）。A .质量保修书作为合同附件B .保修费用全部由承包人承担C.保修期从竣工验收合格之日起计算D .主体工程的保修期为无限期第 1

43、3 页 共 17 页E.工程质量保修的范围和内容不需要在质量保修书中约定。39、 在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更（）。A.须经工程师同意B.不须经工程师同意C.发生的费用由发包人承担D.发生的费用由承包人承担E.发生的费用由双方约定承担40、 根据代理权的来源不同，代理可分为（）。A 委托代理B 法定代理C 规定代理D.指定代理E.自行代理41、 合同法规定， （）合同无效。A 一方以欺诈胁迫手段订立的合同B 以合法形式掩盖非法目的的合同C.损害社会公共利益的合同D .违法法律.行政法规强制性规定的合同E.因重大误解而订立的合同42、 根据我国合同法 ，当

44、事人可以请求人民法院撤销的合同有（）。A 在订立合同时显失公平B 一方以欺诈手段订立损害国家利益的合同C.因重大误解而订立的合同D 违反法律的强制性规定的合同E.损害社会公共利益的合同43、 当事人可以解除合同的情形有（）。A .因不可抗力致使不能实现合同目的B .在履行期限届满之前明确表示不履行主要债务C.在履行期限届满之前暗示不履行主要债务D .当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未能履行E.当事人一方迟延履行债务或其它违约行为致使不能实现合同目的44、 据法律规定，强制招投标的项目包括（）。A .大型基础设施.公用事业等关系公共利益.公众安全的项目B .全部使用国有资金投资

45、或国家融资的项目C.部分使用国有资金投资或国家融资的项目D .使用国际组织或者外国政府借款.援助资金的项目E.使用外国商业银行借款资金的项目45、 我国招标投标法规定，中标人的投标应当符合（）条件之一。A .能够最接近标底B .能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.投标价格最低D .能够满足招标文件各项要求，并经评审的价格最低E.能够满足招标文件的实质性要求，并经评审的价格最低，但是投标价格低于成本的除外46、 在施工合同中， （ ）属于发包人应当完成的工作.A .使施工现场具备施工条件B .提供施工场地的工程地质资料C.提供工程进度计划D .向工程师提供在施工现场办公的设施E

46、.开通施工场地与城乡公共道路的通道47、 工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验.试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准.工程师应判定（）。第14页共 17 页A .质量合格B .需重新修复C.不补偿费用但顺延合同工期D .顺延合同工期并追加合同价款E.承包人损失的工期和费用均不予补偿48、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当（）。A .申请验收B .组织验收C.提出修改意见D .递交竣工结算报告E.移交工程49、承包商向业主索赔成立的条件包括有（）。A .由于业主原因造成费用增加和工期损失 B .由于工程师原因造成费用

47、增加和工期损失C. 由于分包商原因造成费用增加和工期损失D.按约定提交了索赔意向E.提交了索赔报告）等应当由发包人承担。B .提出安全防护措施D .因承包人措施不力造成的事故责任E.因发包人原因导致的安全事故责任四、简答题和概念题I、 某施工企业投标一施工项目，准备采用不平衡报价法，请简述不平衡报价法的基本内容。2、索赔的特征主要有哪些？3、 工程合同履行的原则有哪些？4、 工程变更的内容有哪些5、 诉讼时效6、 抗辩权7、 工程变更的概念8、 工程施工合同的特点9、 如何理解在08 清单规范下的二次经营与一次经营的联系10、 合同风险的种类有哪些？试举例说明风险管理的办法。II、 试简述建设

48、施工合同订立的条件。12、 试简述施工过程合同管理的基本内容。13、 试简述建设工程施工分包的条件和范围是什么？14、 现场签证具有什么法律特征。四、案例分析题案例 1 :某建设单位经当地主管部门批准，自行组织某项建设项目施工公开招标工作，招标程序如下：（1）成立招标工作小组；（2）发出招标邀请书；（3）编制招标文件；（4）编制标底；（5）发放招标文 件；（6）投标单位资格预审；（7）组织现场踏勘和招标答疑； （8）接收投标文件；（9）开标；（10）确定中 标单位；（11）发出中标通知书；（12）签订承包合同。该工程有 A、B、C、E 五家经资格审查合格的施工企业参加投标。经招标小组确定的评标

49、指标及评分方 法为：1评价指标包括报价、工期、企业信誉和施工经验四项，权重分别为50%、30%、10%、10%;2报价在标底价的（1 3%以内为有效标，报价比标底价低3%为 100 分，在此基础上每上升 1%扣 5 分；3工期比定额工期提前 15%为 100 分，在此基础上，每延长 10 天扣 3 分。五家投标单位的投标报价及有关评分如下表。评标单位报价（万兀）工期（天）企业信誉评分施工经验得分50、在安全施工方面，（A .安全防护措施费用C.实施安全措施第15页共 17 页ABCDE3920412040403960386058053055057060095100959590100951009

50、090标底4000600一一问题：1 该工程的招标工作程序是否妥当？为什么？2 根据背景资料填写下表，并据此确定中标单位。投标单位 项目fABCDE权重报价得分工期得分企业信誉得分施工经验得分总分名次（注：若报价超出有效范围，注明废标）案例 2某电器设备厂筹资新建一生产流水线，该工程设计已完成， 施工图纸齐备，施工现场已完成 “三通一平”工作，已具备开工条件。工程施工招标代理机构采用公开招标方式代理招标。招标代理机构编制了标底（800 万元）和招标文件。招标文件中要求工程总工期为365 天。按国家工期定额规定，该工程的工期为 460 天。通过资格预审，参加投标的共有ABCDE5 家施工单位。开

51、标会以由招标代理机构主持，开标结果是，这5 家投标单位的报价均高出标底近300 万元，这一异常引起了业主的注意，为了避免招标失败，业主提出由招标代理机构重新复核和制定新的标底。招标代理机构复核标底后，确认是由于工作失误，漏算部分工程项 目，使标底偏低。在修正错误后，招标代理机构重新确定了标底。A、B、C3 家投标单位认为新的标底不合理，向招标人要求撤回投标文件。由于上述问题纠纷导致定标工作在原定的投标有效期内一直没有完成。为早日开工，该业主更改了原定工期和工程结算方式等条件，指定了其中一家施工单位中标。问题：1、根据该工程的具体条件，造价工程师应向业主推荐采用何种合同（按付款方式划分）？2、根

52、据该工程的特点和业主要求，在工程的标底中是否应含有赶工措施费？为什么？3、上述招标工作存在哪些问题？4、A、B、C3 家投标单位要求撤回投标文件的做法是否正确？为什么？5、如果招标失败，招标人可否另行招标？投标单位的损失是否应由招标人赔偿？为什么？案例 3某工程项目合同工期为18 个月。施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如图1.1o”3 -A 工作延误 7 天;第 14 页共 17 页 11图 1.1 初始网络计划由于该工程施工工艺的要求，计划中工作C、工作 H 和工作 J 需共用一台起重施工机械，为此需要对初始网络计划作调整。问题：1. 该计划执行 3 个月后，施工单位接到业

53、主的设计变更，要求增加一项新工作D,安排在工作 A 完成之后开始，在工作 E 开始之前完成。因而造成了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工，为此施工单位向业主提出如下索赔：施工机械停滞费；机上操作人员人工费；某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补 偿要求是否合理？为什么？2. 工作 G 完成后，由于业主变更施工图纸，使工作 I 停工待图 0. 5 个月，如果业主要求按合同工期完工，施工单位可向业主索赔赶工费多少(已知工作 I 赶工费每月 12. 5 万元)？为什么？案例 4某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括ABCDEFG 八项工作，合同工期360 天。业主与乙安装公

54、司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期180 天。通过相互协调，编制了图 5.1 所示的网络进度计划。该工程施工过程中发生了以下事件：A5C匚匚”3 -A 工作延误 7 天;第 14 页共 17 页(1) 基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使第18页共 17 页（2）B 工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理，损失5 万元，且使 B 工作延误 15 天；（3） 甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C 工作增加工作时间 5 天，窝工损失 2 万元；（4） 乙安装公司设备

55、安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5 天，损失 12万元。发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。问题：1、施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补 偿。2、 如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一天补偿施工单位6000 元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天罚款6000 元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少？3、 该项目采用预制钢筋混凝土桩基础，共有800 根桩，桩长 9 米。合同规定：桩基分项工程的综合单价为 180 元/m；预制桩由业主购买供应，每根桩按950 元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少？案例 5某城市地下工程，业主与施工单位签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600 万元，其中：现场管理费率 15%，企业管理费率 8%,利润率 5%，合同工期 730 天。为保证施工安全，合同中规定施工单位应 安装满足最小排水能力