2020年专业监理工程师继续教育题库及答案

1、2020年专业监理工程师继续教育题库(一)1、()应建立监理(安全生产管理)日志A、重点工程R危险性较大的工程C、主管部门指定工程Dk一、二级工程正确答案:D2、当在建工程单体体积大于30000m3寸，在建工程的室外消防用水量为()L/s,A、10B、15C、20D、25正确答案:C3、 普通混凝土新浇自重标准值可取()KN/m3。A、12B、18C、24D、30正确答案:C4、 项目监理机构在施工单位拒不整改或不停止施工时,应及时向有关主管部门报告,监理报告一式()份。A二B、四C、三口一正确答案:B5、 钢与混凝土组合结构技术关键技术就是()问题A、如何合理解决梁柱节点区钢筋的穿筋R预应力

2、施加C、混凝土与钢筋强度匹配D裂缝正确答案:A6、 ()应为企业安全生产第一责任人A法定彳t表人以主要负责人C、项目负责人Dk安全员正确答案:A7、 当按分项检查评分表评分时,保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足()分,此分项检查评分表不应得分A、40B、50C、60D、70正确答案:A8、 合同审查工作,特别就是补充协议的签署应慎重。有关“补充协议”的说法正确的为()。A、补充协议的效力低于原合同B、补充协议的效力等于原合同C、补充协议的效力高于原合同D在不违反法律、行政法规白强制性规定的情况下，补充协议的效力高于原合同正确答案:D9、 2013版施工合同示范文本的实施日期就是()。

3、正确答案:A10、 在扣件式钢管脚手架安全检查中,未采取排水措施,扣()分。A、2B、5C、8D、10正确答案:C11、在扣件式钢管脚手架安全检查中，搭设高度超过24m双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接,扣()分。A、2B、5C、8D、10正确答案:D12、 在扣件式钢管脚手架安全检查中,开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的高度,并且不应大于()m。A、1B、3C、4D、5正确答案:C13、 临时宿舍、办公用房的建筑材料要采用()级不燃材料。A、AB、BC、CD、D正确答案:A15、 项目监理机构在实施监理过程中,发现工程存在安全事故隐患,情况严重时,

4、应(),并及时报告建设单位。A签发工程暂停令日签发监理通知单C向主管部门报告D口头通知整改正确答案:A16、 除专用合同条款另有约定外,监理人应在收到竣工结算申请单后()天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后()天内完成审批,并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。A、14天,14天B、14天,7天C、28天,28天D、28天,14天正确答案:A17、 安全日志不包括下列()内容:A、工程形象进度、施工现场安全生产管理情况及安全巡视情况B、特种作业人员持证上岗情况、施工单位安全管理人员到位及工作情况C隐蔽工程3收情况口危险性较大的分部分项工程专项

5、施工方案执行情况正确答案:C18、 单位工程竣工预验收不包括下列()内容:A、单位工程工程竣工资料就是否完整。B、单位工程所含各分部工程质量就是否均已验收合格。G就是否已按设计要求完成全部施工内容。D、签署竣工验收记录表正确答案:D19、 质量事故书面报告由()提供。A施工单位日施工单位项目部C项目监理机构D监理单位正确答案:C20、 监理对分项工程验收时由()组织。A、总监理工程师日总监理工程师代表G专业监理工程师口施工单位项目技术负责人正确答案:C21、 建筑高度大于()m的在建工程应设置环形消防车道。A、12B、24C、50D、100正确答案:B22、 轻钢结构的缺点有()。A、轻钢结构

6、占地面积较小B、造价高C抗拉抗剪强度低D、使用过程中易于改造正确答案:B23、 在扣件式钢管脚手架安全检查中,架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批,扣()分。A、2B、5C、8D、10正确答案:D24、 ()既可以使卷材在施工时可适当外露,同时提供不粘的表面供工人行走,使得后道工序可以顺利进行A耐彳II层以自粘胶层C、高密度聚乙烯D都不对正确答案:A25、 工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处()的罚款;情节严重的,降低资质等级,直至吊销资质证书。A、10万元以上30万元以下B、20万元以上50万元以下

7、C、100万元以上300万元以下D、1万元以上5万元以下正确答案:A26、 监理单位无资质()从事监理工作。A、能B、不能G不一定能D、视情况正确答案:B27、 建筑施工安全检查标准()开始实施。A、2011、10、1B、2012、7、1C、2012、10、1D、2011、7、1正确答案:B28、 项目监理机构应安排监理人员对工程质量情况进行巡视,各专业监理工程师每天对本专业工程施工质量情况巡视应不少于()次。A、一B、二C三口多次正确答案:B29、 下列关于监理的工作内容,表述完整准确的就是()。A四控制，两管理，一协调以三控制，三管理，一协调C、三控制，两管理，一协调，并履行安全管理工作D

8、三控制，两管理，一协调，履行安全生产管理的法定职责正确答案:D30、 无穿孔增强型机械固定系统就是轻型、无穿孔的()防水层机械固定施工技术A聚氯乙烯材料B、SBS橡胶改性沥青材料C、热塑性聚烯烧(TPO)D、三元乙丙(EPDM)正确答案:D31、 施工进度计划报审表应由项目监理机构对施工单位报审的施工总进度计划与阶段性施工进度计划审查后,由()签署意见并报送建设单位A、监理单位技术负责人以施工单位项目负责人C进度控制专业监理工程师H总监理工程师正确答案:D32、 建筑工程安全生产管理条例规定,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、(

9、)签字后实施。A、专业监理工程师B、总监理工程师C、总监代表D建设单位负责人正确答案:B33、 总监理工程师需要同时担任多项监理合同的总监理工程师时,应经建设单位书面同意,且最多不得超过()项。A、2B、3C、4D、1正确答案:B34、 施工组织设计审查应包括下列基本内容,其中不正确的就是()。A、编审程序应符合相关规定B、施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求C、安全技术措施应符合工程建设强制性标准D、施工图纸符合工程建设强制性标准正确答案:D35、 在扣件式钢管脚手架安全检查中,开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的高度,并且不应大于()m。A、

10、1B、3C、4D、5正确答案:C36、 监理安全管理人员负责施工现场的安全巡视工作,每天应不少于()次。A一B、二C、三口四正确答案:B37、 下列()不就是监理细则主要内容A、专业工程特点以监理工作流程C、监理工作要点H组织协调正确答案:D38、 总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表,其中不正确的就是()。A、组织编制监理规划,审批监理实施细则B、根据工程进展及监理工作情况调配监理人员C、组织审查施工组织设计、(专项)施工方案H进行隐蔽工程验收正确答案:D39、 根据山东省建设工程监理工作规程,总监理工程师委托对项目监理机构印章进行保管与使用就是()的职责。A、总监代表以专业监理

11、工程师C监理员D信息资料员正确答案:D40、 既有建筑进行扩建、改建施工时,外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的()。A、0、25B、0、5C、0、666666667D、0、75正确答案:B41、 监理安全管理人员的岗位职责包括()。A、与建设单位、施工单位的安全管理人员对接，负责日常安全生产管理的监理工作日组织编写安全生产管理的监理实施细则C、审查施工单位安全生产管理组织机构及制度建设情况Dk审查施工单位、分包单位的安全生产许可证与项目经理、专职安全生产管理人员、特种作业人员的资格E、审查施工组织设计中本专业的安全技术措施与安全专项施工方案正确答案:A,B,C,D42、 第一次工地会

12、议内容有()。A、建设单位、施工单位与工程监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及分工日总监理工程师介绍监理规划的主要内容并授权监理单位专职文件资料管理人员C、研究确定各方在施工过程中参加监理例会的主要人员,召开监理例会的周期、地点及主要议题。确定各参建单位专职文件资料管理人员D建设单位介绍工程开工准备情况E、检查分析工程项目质量、施工安全管理状况,针对存在的问题提出改进措施正确答案:A,B,C,D43、 专项施工方案审查的基本内容包括()。A、编审程序应符合相关规定B、工程质最保证措施应符合有关标准C、安全技术措施应符合工程建设强制性标准D、资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划成满足

13、工程施工需要E、施工总平面布置应科学合理正确答案:A,B,C,D您的答案:A,B,C,D44、 施工现场特殊工种有()。A起重工B、架子工C电工口焊工E、钢筋工正确答案:A,B,C,D您的答案:A,B,C,D45、 轻钢结构通可常用于()的建造。A单层或多层厂房、仓库R多层住宅C、多层力公楼D小另墅E、高层建筑正确答案:A,B,C,D46、 工程监理单位与监理工程师应当按照()实施监理。A、法律B、法规C工程建设强制性标准D、工程建设推荐性标准E、工程合同正确答案:A,B,C,E47、 建筑施工企业各管理层相关负责人必须在其管辖范围内,按()的要求,组织落实安全生产费用使用计划。A、专款专用R

14、挪作她用C、及时D足额E、安全正确答案:A,C,D48、 新建、改建与扩建等各类建设工程施工现场包括:()等各类施工现场。A、电气工程B、临时工程C既有建筑改造D装饰装修工程E、建筑工程正确答案:B,C,D49、 监理审查开工报审表内容包括()。A、设计交底与图纸会审已完成B、施工组织设计已由总监理工程师签认C、施工单位现场质量、安全生产管理体系己建立,管理及施工人员已到位,施工机械具备使用条件,主要工程材料己落实D、进场道路及水、电、通彳t等已满足开工要求E、施工许可已办理完成正确答案:A,B,C,D50、 应依照法律规定参加工伤保险的单位有()。A、发包人B、监理人C、发包人为履行合同聘请

15、的第三方D、承包人E、分包人正确答案:A,B,C,D,E51、 不作为的默示在()的情况下,可以视为意思表示。A法律有规定B、当事人双方有约定C、单方意思表示情况下D仅仅法律有规定的情况下E、既要有法律规定，又要有合同约定正确答案:A,B52、 ()等动火作业,应配备灭火器材,并设动火监护人进行现场监护,每个动火作业点均应设置一个监护人。A、焊接R切割C、烘烤D加热E、绑扎正确答案:A,B,C,D53、 施工进度计划审查的基本内容()。A、施工进度计划应符合施工合同中工期的约定B、施工进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批投入试运、分批动用的需要阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求C

16、、施工顺序的安排应符合施工工艺要求DK施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要E、施工总平面布置合理正确答案:A,B,C,D54、 安全生产管理监理实施细则主要内容()。A、工程概况、范围、依据、目标B、项目监理机构的安全生产管理监理体系、各级岗位职责C监理人员安全守则、监理工作程序及要求D重大危险源的安全巡视方案E施工总平面布置正确答案:A,B,C,D55、 监理员应履行下列()职责A、发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告以检查工序施工结果C复核工程计量有关数据D负责旁站E、进行见证取样正确答案:A,B,C,E56、 ()情形项目监理机构可设总监理工

17、程师代表A、工程规模较大、专业较复杂，总监理工程师难以处理多个专业工程时，可按专业设总监理工程师代表B、一个监理合同中包含多个相对独立的施工合同，可按施工合同段设总监理工程师代表C、工程规模较大、地域比较分散,可按工程地域设总监理工程师代表D、同时担任总监理工程师的项目多于一项的E、监理部人员数量较多时正确答案:A,B,C,D57、 应按汇总表的总得分与分项检查评分表的得分,对建筑施工安全检查评定划分为()三个等级。A优良以良好C、合格D不合格E、差劲正确答案:A,C,D58、 在材料方面,要求模板应选用()的材料。A、轻质R高强C、耐用D耐酸E、耐火正确答案:A,B,C59、 监理质量控制的

18、主要方法就是()。A事前控制B、主动控制C、强化验收H严格执行合同E、严格执行设计文件正确答案:A,B60、 下列()模版工程的专项施工方案需要进行专家论证。A搭设高度在8m及以上B、搭设K度在18m及以上C施工总荷载在15KN/m2及以上D施工总荷载在20KN/m2及以上E、集中线荷载20KN/m及以上正确答案:A,B,C,E61、 2013版施工合同示范文本通用条款规定,除专用合同条款另有约定外,承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人与监理人提交竣工结算申请单,并提交完整的结算资料。A、正确日不正确正确答案:A62、 办公临时建筑层数可以超过3层。A、正确日不正确正确答案:B63、

19、在扣件式钢管脚手架安全检查中,立杆除顶层顶步外采用搭接,每处扣2分。正确答案:B64、 平行检验记录由监理人员根据相关规定、建设工程监理合同约定,对施工单位自检的同一检验项目进行检测试验活动并记录形成。A、正确日不正确正确答案:A65、 大型钢结构滑移安装施工技术可适用于现场条件的限制,吊车无法直接安装的结构。A、正确日不正确正确答案:A66、 2013版施工合同示范文本通用条款规定:发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的,视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单。A、正确日不正确正确答案:A67、 在扣件式钢管脚手架安全检查中,连墙件布置应靠近主节点设置,偏离

20、主节点的距离不应大于500mm。A、正确日不正确正确答案:B68、 项目监理机构应督促安拆单位将施工起重机械、自升式架设设施安全许可文件报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案。未经建设主管部门备案的,不得进行安拆作业。A、正确日不正确正确答案:A69、 监理实施细则应在相应工程施工开始前,由各专业监理工程师编制并经总监理工程师审批同意后实施。A、正确日不正确正确答案:A70、 项目监理机构在实施监理过程中,发现工程存在安全事故隐患,应签发监理通知单,要求施工单位整改。A、正确日不正确正确答案:A71、 监理员指从事具体监理工作,具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员。A、正确日不

21、正确正确答案:A72、 动火作业可以不办理动火许可证。A、正确日不正确正确答案:B73、聚氯乙烯（PVC）或热塑性聚烯烧（TPO）防水卷材的搭接就是由热风焊接形成连续整体的防水层A、正确日不正确正确答案:A74、 安全技术措施或者专项施工方案的编制应遵循危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质200987号）。A、正确B不正确正确答案:A75、 建筑施工企业应设立独立的安全生产管理机构,并应按规定配备兼职安全生产管理人员。A、正确日不正确正确答案:B76、 平行检验就是指项目监理机构按有关技术标准规定与监理合同约定,对材料、构配件、设备的相关检测项目进行检测试验。A、正确日不正确正确答案:B

22、77、 宿舍房间的建筑面积不应大于40平方米。A、正确日不正确正确答案:B78、 由于轻钢结构建筑具有有良好的延性,抗震性能好,可回收,环保节能、A、正确日不正确正确答案:A79、 楼板的钢筋自重标准值可取1、5KN/m3。A、正确日不正确正确答案:B80、 设计交底与图纸会审会议纪要应由建设单位、设计单位、施工单位的代表与总监理工程师共同签认。A、正确日不正确正确答案:A81、 总监理工程师就是由工程监理单位法定代表人书面任命,负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。A、正确日不正确正确答案:B82、 在施工过程中,当施工单位对已批准的施

23、工组织设计/（专项）施工方案进行调整时,应按规定程序向项目监理机构重新报审。A、正确日不正确正确答案:A83、 施工合同专用条款规定本工程的结算程序遵循财建2004369号文件,意味着承包人有权主张“假如逾期不结算,视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单”。A、正确日不正确正确答案:A84、 聚乙烯丙纶就是由上下两层长丝丙纶无纺布与中间芯层线性低密度聚乙烯一次加工复合而成的防水卷材、A、正确日不正确正确答案:A85、 见证人员由监理机构相关人员担任。A、正确B不正确正确答案:B86、 监理安全管理人员应每周记录安全日志。正确答案:B87、 2013版施工合同示范文本通用条款规定的违约双倍赔偿

24、制度指建设单位拖欠工程款超过一定时间须向施工单位支付两倍的拖欠工程款。A、正确日不正确正确答案:B88、 项目监理机构在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患后签发监理通知单;情况严重的应及时向有关主管部门报告。A、正确日不正确正确答案:B89、 项目监理机构应检查施工起重机械使用过程中的定期检查、维修、保养月检记录,但不用留存备案。A、正确日不正确正确答案:B90、 建筑施工企业应明确各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任。A、正确日不正确正确答案:A91、 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案就是否符合工程建设强制性标准。A、正确日不正确正确答案:A92、 深化设

25、计就是在钢结构工程原设计图的基础上,进行的二次设计。A、正确B不正确正确答案:A93、 隐蔽工程验收时,专业监理工程师应对需隐蔽工程进行实测检查,专业监理工程师应对隐蔽内容与验收结果形成书面记录并归档。A、正确日不正确正确答案:A94、 可燃材料堆场与在建工程的防火间距不应小于6m。A、正确日不正确正确答案:B95、 施工单位未提出复工申请的,总监理工程师不应指令施工单位恢复施工。A、正确日不正确正确答案:B96、 对专业性较强、危险性较大的分部分项工程,项目监理机构应根据相关规定及监理工作开展的需要,编制监理实施细则。A、正确日不正确正确答案:A97、 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线

26、路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断供电。A、正确日不正确正确答案:A98、 总监理工程师应组织各专业监理工程师、施工单位项目负责人、技术负责人与质量负责人等对单位工程进行竣工预验收。A、正确日不正确正确答案:A99、 由99版施工合同示范文本的通用条款能推出,双方当事人具有“发包人收到竣工结算文件,一定期间内不予答复,则视为认可承包人提交的竣工结算文件”的意思表示。A、正确日不正确正确答案:B100、 监理工程师通知单由专业监理工程师签发。A、正确日不正确正确答案:B2020年专业监理工程师继续教育题库(二)1、安全生产管理监理实施细则由专业监理工程师在

27、()编制完成,并经总监理工程师审批。A、开工令后以分项工程开工前C、第一次工地会议前Dk监理机构收到设计文件后。正确答案:C2、当在建工程单体体积大于30000m3寸，在建工程的室外消防用水量为()L/s,A、10B、15C、20D、25正确答案:C3、 钢与混凝土组合结构技术关键技术就是()问题A、如何合理解决梁柱节点区钢筋的穿筋R预应力施加C、混凝土与钢筋强度匹配D裂缝正确答案:A4、 开挖深度超过()m的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程需要编制安全专项施工方案。A、1B、3C、5D、8正确答案:B5、 施工组织设计审查应包括下列基本内容,其中不正确的就是()。A、编审程序应符合相关规

28、定B、施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求C、安全技术措施应符合工程建设强制性标准D、施工图纸符合工程建设强制性标准正确答案:D6、 聚氯乙烯(PVC)、热塑性聚烯烧(TPO)防水卷材机械固定施工技术当固定基层为混凝土结构时,其厚度应不小于()mmA、40B、60C、80D、100正确答案:B7、 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案就是否符合()。A、合同约定以工程建设强制性标准C、设计要求口工程建设推荐性标准正确答案:B8、 项目监理机构批准工程延期不包括的条件就是()A、施工单位在施工合同约定白期限内提出工程延期B、施工进度滞后，经采取措施赶

29、工，进度符合计划要求C因非施工单位原因造成施工进度滞后D、施工进度滞后影响到施工合同约定的工期正确答案:B9、 建筑工程安全生产管理条例规定,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、()签字后实施。A专业监理工程师B、总监理工程师C、总监代表D建设单位负责人正确答案:B10、 预备注浆系统就是()建筑工程混凝土结构接缝防水施工技术A、地上B、地下C楼面D都可以正确答案:B11、 专项施工方案由()审查签认后报建设单位。A监理公司技术负责人日总监理工程师C施工单位技术负责人D专业监理工程师正确答案:B12、 工程开工令由()签发。A施工

30、单位项目经理B、经授权委托的总监理工程师代表C、总监理工程师D、建设单位项目负责人正确答案:C13、 质量事故处理完成,并经验收合格后,()应及时向建设单位与工程监理单位报送质量事故处理报告,并将完整的质量事故处理记录资料整理归档。A、总承包单位B、项目监理机构C事故单位D、监督机构正确答案:B14、 发包人要求甩项竣工的,承包人应予协助与配合,合同当事人应签订()。A、延期竣工协议B、甩项竣工协议C、顺延工期协议H延误工期协议正确答案:B15、 关于发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的说法,正确的就是()。A、必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B、这就是

31、法定的视为认可竣工结算文件的情形C即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据口此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款正确答案:A16、 建筑施工企业()使用国家明令淘汰的技术、工艺、设备、设施与材料。A严禁B、必须C、应该D、可以正确答案:A17、 当按分项检查评分表评分时,保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足()分,此分项检查评分表不应得分A、40B、50C、60D、70正确答案:A18、 施工准备阶段,工程监理单位应组织项目监理机构人员对()文件进行交底。A、施工合同R监理合同C、招标文件口投标文件正确答案:B19、 在扣件式钢管脚手架安全检查中,未采取排水措施,扣()分。A

32、、2B、5C、8D、10正确答案:C20、 施工人员及施工设备产生的的荷载的标准值,不应小于()KN/m2。A、1B、2、5C、5D、8正确答案:B21、 配合安全事故的调查处理就是()的职责。A、总监理工程师Bk总监理工程师代表C专业监理工程师D监理安全管理人员正确答案:A22、 专业监理工程师应将本专业工程施工质量的巡视情况、质量隐患与质量问题的整改及落实情况记录在()中。A监理工作联系单以监理通知单C监理月报H监理日志正确答案:D23、 在扣件式钢管脚手架安全检查中,未采取排水措施,扣()分。A、2B、5C、8D、10正确答案:C24、 既有建筑进行扩建、改建施工时,外脚手架搭设长度不应

33、超过该建筑物外立面周长的()A、0、25B、0、5C、0、666666667D、0、75正确答案:B25、 楼板模板及支架(楼高4m以下)木模板的自重标准值就是()。A、0、3B、0、5C、0、75D、1、1正确答案:C26、 争议评审小组作出的书面决定()对双方具有约束力,双方应遵照执行。A、自然日经合同当事人签字确认后C任何情况下都D、必须经法院判决才正确答案:B27、 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由()组织召开专家论证会。()。A施工单位B、建设单位C、监理单位D安全监督部门正确答案:A28、 合同审查工作,特别就是补充协议的签署应慎重。有关“补充协议”的说法正确的

34、为()。A、补充协议的效力低于原合同B、补充协议的效力等于原合同C、补充协议的效力高于原合同DK在不违反法律、行政法规白强制性规定的情况下，补充协议的效力高于原合同正确答案:D29、 对需返工处理或加固补强的(),项目监理机构应签发监理通知单要求施工单位报送质量事故调查报告与经设计等相关单位认可的处理方案,并应按处理方案对质量事故的处理过程进行跟踪检查;A、质量事故R质量问题C质量缺陷D质量不合格正确答案:A30、 工程质量合格()证明监理单位履行了合同义务。A、能B、不能G不一定能D、一定能正确答案:B31、 建筑施工企业应依法为从业人员提供合格的劳动保护用品,办理相关()。A、资料以证件C

35、、防护用品D保险正确答案:D32、 在扣件式钢管脚手架安全检查中,架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批,扣()分。A、2B、5C、8D、1033、 建筑施工安全检查标准里面的检查表现在有()张。A、7B、10C、15D、17正确答案:D34、 ()应建立监理(安全生产管理)日志A、重点工程R危险性较大的工程C、主管部门指定工程Dk一、二级工程正确答案:D35、 项目监理机构应安排监理人员对工程质量情况进行巡视,各专业监理工程师每天对本专业工程施工质量情况巡视应不少于()次。A、一B、二C三口多次正确答案:B36、 在扣件式钢管脚手架安全检查中,架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核

36、、审批,扣()分。A、2B、5C、8D、10正确答案:D37、 普通混凝土新浇自重标准值可取()KN/m3。A、12B、18C、24D、30正确答案:C38、 下列关于监理的工作内容,表述完整准确的就是()。A四控制，两管理，一协调以三控制，三管理，一协调C、三控制，两管理，一协调，并履行安全管理工作D三控制，两管理，一协调，履行安全生产管理的法定职责正确答案:D39、 易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于()m。A、5B、6C、10D、15正确答案:D40、 在扣件式钢管脚手架安全检查中,开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的高度,并且不应大于()m。A

37、、1B、3C、4D、5正确答案:C41、 不作为的默示在()的情况下,可以视为意思表示。A法律有规定B、当事人双方有约定C、单方意思表示情况下D仅仅法律有规定的情况下E、既要有法律规定，又要有合同约定正确答案:A,B42、 监理质量控制的主要方法就是()。A事前控制B、主动控制C、强化验收Dk严格执行合同E、严格执行设计文件正确答案:A,B43、 分项检查评分表无零分,下列汇总表得分值合格的就是()。A、85B、80C、75D、70E、65正确答案:C,D44、 脚手架体系失效施工因素主要有()。A、管理不到位B、搭设不规范C荷载计算错误D材料不合格E、验收不重视正确答案:A,B,C,E45、

38、 在材料方面,要求模板应选用()的材料。A、轻质R高强C、耐用D耐酸E、耐火正确答案:A,B,C46、 施工单位应建立的基本安全管理制度有()。A、消防安全教育与培训制度以可燃及易燃易爆危险品管理制度C用火、用电、用气管理制度H消防安全本查制度E、应急预案演练制度正确答案:A,B,C,D,E47、 属于厚钢板焊接技术的主要内容包括()。A、厚钢板抗层状撕裂Z向性能级别钢材的选用B、焊缝接头形式的合理设计C、低氢型焊接材料的选用D焊接工艺的制定及评定E、消除焊接应力措施正确答案:A,B,C,D,E48、 建筑施工企业各管理层相关负责人必须在其管辖范围内,按()的要求,组织落实安全生产费用使用计划

39、。A、专款专用R挪作她用C、及时D足额E、安全正确答案:A,C,D49、 监理对分包单位资格审核应包括下列()内容:A、营业执照、企业资质等级证书B、安全生产许可文件C类似工程业绩D、专职管理人员与特种作业人员的资格E、分包单位人员数量正确答案:A,B,C,D50、 监理对开工条件核查应包括下列()内容A、设计交底与图纸会审已完成B、施工组织设计已由总监理工程师签认C、施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立,管理及施工人员已到位,施工机械具备使用条件,主要工程材料已落实D进场道路、水、电、通彳t等已满足开工要求E、建设资金已落实正确答案:A,B,C,D51、 建筑施工企业安全检查应配备必要的

40、检查、测试器具,对存在的问题与隐患,应()组织整改,并应跟踪复查直至整改完毕。A、定工艺B、定人C定时间D、定措施E、定流程正确答案:B,C,D52、 专项施工方案审查的基本内容包括()。A、编审程序应符合相关规定B、工程质最保证措施应符合有关标准C、安全技术措施应符合工程建设强制性标准D、资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划成满足工程施工需要E、施工总平面布置应科学合理正确答案:A,B,C,D53、 工程监理单位与监理工程师应当按照()实施监理。A、法律B、法规C工程建设强制性标准D、工程建设推荐性标准E、工程合同正确答案:A,B,C,E54、 施工现场特殊工种有()。A起重工B、架子工

41、C电工口焊工E、钢筋工正确答案:A,B,C,D55、 ()情形项目监理机构可设总监理工程师代表:A、工程规模较大、专业较复杂，总监理工程师难以处理多个专业工程时，可按专业设总监理工程师代表B、一个监理合同中包含多个相对独立的施工合同，可按施工合同段设总监理工程师代表C、工程规模较大、地域比较分散,可按工程地域设总监理工程师代表D、同时担任总监理工程师的项目多于一项的E、监理部人员数量较多时正确答案:A,B,C,D56、 聚氯乙烯(PVC)、热塑性聚烯烧(TPO)防水卷材机械固定施工技术机械固定包括()。A、点式固定方式B、裙边式固定方式C、面式固定方式D、线式固定方式E、辐射式固定方式正确答案

42、:A,D57、 新建、改建与扩建等各类建设工程施工现场包括:()等各类施工现场。A、电气工程B、临时工程C既有建筑改造D装饰装修工程E、建筑工程正确答案:B,C,D58、 除专用合同条款另有约定外,发包人要求承包人提供履约担保的,发包人应当向承包人提供支付担保。有关支付担保说法正确的就是()。A、支付担保可以采用银行保函的形式B、支付担保可以采用担保公司担保的形式C、支付担保具体的形式由合同当事人在专用合同条款中约定H合同可以不约定支付担保。E、采用2013版施工合同示范文本签订合同必须约定支付担保正确答案:A,B,C,D59、 应按汇总表的总得分与分项检查评分表的得分,对建筑施工安全检查评定

43、划分为()三个等级。A优良日良好C、合格D不合格E、差劲正确答案:A,C,D60、 项目监理机构发现下列()情形之一时,总监理工程师应及时签发工程暂停令,要求施工单位停工整改。A、建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的日施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的C、施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的D、施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的E、施工单位违反工程建设企业标准的正确答案:A,B,C,D61、 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断供电。A、正确日不正确正确答案:A62、 监理实施细

44、则应在相应工程施工开始前,由各专业监理工程师编制并经总监理工程师审批同意后实施。A、正确B不正确正确答案:A63、 监理例会纪要由项目监理机构负责整理、归档,专业监理工程师审核并经参会各方会签后分发。A、正确日不正确正确答案:B64、 隔墙可以从楼地面基层隔断至半空即可。A、正确日不正确正确答案:B65、 人员。监理员指从事具体监理工作,具有中专及以上学历并经过监理业务培训的A、正确日不正确正确答案:A66、 监理例会由总监理工程师或其授权的专业监理工程师定期组织并主持。A、正确B不正确正确答案:A67、 在扣件式钢管脚手架安全检查中,连墙件布置应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于500

45、mm。A、正确日不正确正确答案:B68、 专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施,并签署意见。A、正确日不正确正确答案:A69、 建筑施工企业应根据施工生产特点与规模,以安全生产责任制为核心,建立健全安全生产管理制度。A、正确日不正确正确答案:A70、 项目监理机构对施工单位提交的工程款支付申请文件审核并与建设单位、施工单位沟通协商一致后,由总监理工程师签发工程款支付证书。A、正确日不正确正确答案:A71、 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。A、正确日不正确正确答案:A72、 在

46、扣件式钢管脚手架安全检查中,钢管弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分。A、正确日不正确正确答案:A73、 项目监理机构应督促安拆单位将施工起重机械、自升式架设设施安全许可文件报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案。未经建设主管部门备案的,不得进行安拆作业。A、正确日不正确74、 总监理工程师应在签订监理合同及收到工程设计文件后组织编制监理规划并在召开第一次工地会议后报送建设单位。A、正确日不正确正确答案:B75、 施工控制测量成果报验表由总监理工程师在工程开工前对施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施检查、复核合格后予以签署。A、正确日不正确正确答案:B76、 施工合同专用条款规定本工程

47、的结算程序遵循财建2004369号文件,意味着承包人有权主张“假如逾期不结算,视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单”。A、正确日不正确正确答案:A77、 动火作业可以不办理动火许可证。A、正确B不正确正确答案:B78、 验收不合格或不符合施工合同约定的工程部位,项目监理机构也可进行工程计量。A、正确日不正确正确答案:B79、 钢骨混凝土承载能力高,刚度大但抗震性能差。A、正确日不正确正确答案:B80、 对专业性较强、危险性较大的分部分项工程,项目监理机构应根据相关规定及监理工作开展的需要,编制监理实施细则。A、正确B不正确正确答案:A81、 由于轻钢结构建筑具有有良好的延性,抗震性能好,可

48、回收,环保节能、A、正确日不正确正确答案:A82、 总监理工程师就是由工程监理单位法定代表人书面任命,负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。A、正确B不正确正确答案:B83、 在扣件式钢管脚手架安全检查中,立杆除顶层顶步外采用搭接,每处扣2分。A、正确日不正确正确答案:B84、 设计交底与图纸会审会议纪要应由建设单位、设计单位、施工单位的代表与总监理工程师共同签认。A、正确日不正确正确答案:A85、 项目监理机构在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患后签发监理通知单;情况严重的应及时向有关主管部门报告。A、正确日不正确正确答案:B86、

49、项目监理机构在实施监理过程中,发现工程存在安全事故隐患,应签发监理通知单,要求施工单位整改。A、正确日不正确正确答案:A87、 平行检验记录由监理人员根据相关规定、建设工程监理合同约定,对施工单位自检的同一检验项目进行检测试验活动并记录形成。A、正确日不正确正确答案:A88、 工程监理单位与监理工程师应当按照法律、法规与工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。A、正确B不正确89、正确答案:A施工现场的消防安全管理应由监理单位负责。A、正确日不正确正确答案:B90、工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当及时向有关主管部门报告。A、正确日不正确正确答案:

50、B91、聚氯乙烯（PVC）或热塑性聚烯烧（TPO）防水卷材的搭接就是由热风焊接形成连续整体的防水层A、正确日不正确正确答案:A92、 危险性较大的分部分项工程需要编制安全专项施工方案,无需专家论证。A、正确B不正确正确答案:B93、 模板及支架承载力计算应采用最不利的荷载效应组合进行设计。A、正确日不正确正确答案:A94、 2013版施工合同示范文本通用条款规定的违约双倍赔偿制度指建设单位拖欠工程款超过一定时间须向施工单位支付两倍的拖欠工程款。A、正确日不正确正确答案:B95、 楼板的钢筋自重标准值可取1、5KN/m3。A、正确日不正确正确答案:B96、 宿舍房间的建筑面积不应大于40平方米。

51、A、正确B不正确正确答案:B97、 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案就是否符合工程建设强制性标准。A、正确日不正确正确答案:A98、 深化设计就是在钢结构工程原设计图的基础上,进行的二次设计。A、正确日不正确正确答案:A99、 建筑施工企业应明确各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任。A、正确日不正确正确答案:A100、 监理工程师通知单由专业监理工程师签发。A、正确B不正确正确答案:B2020年专业监理工程师继续教育题库(三)1、 合同审查工作,特别就是补充协议的签署应慎重。有关“补充协议”的说法正确的为()。A、补充协议的效力低于原合同B、补充协议的效力等于

52、原合同C、补充协议的效力高于原合同D在不违反法律、行政法规白强制性规定的情况下，补充协议的效力高于原合同正确答案:D2、 建筑施工企业应依法为从业人员提供合格的劳动保护用品,办理相关()。A、资料以证件C、防护用品D保险正确答案:D3、 安全生产管理监理实施细则由专业监理工程师在()编制完成,并经总监理工程师审批。A开工令后日分项工程开工前C、第一次工地会议前Dh监理机构收到设计文件后。正确答案:C4、 建筑施工企业()使用国家明令淘汰的技术、工艺、设备、设施与材料。A严禁B、必须C、应该D、可以正确答案:A5、 建筑高度大于()m的在建工程应设置环形消防车道。A、12B、24C、50D、10

53、0正确答案:B6、 专业监理工程师应将本专业工程施工质量的巡视情况、质量隐患与质量问题的整改及落实情况记录在()中。A监理工作联系单日监理通知单C监理月报H监理日志正确答案:D7、 工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处()的罚款;情节严重的,降低资质等级,直至吊销资质证书。A、10万元以上30万元以下B、20万元以上50万元以下C、100万元以上300万元以下D、1万元以上5万元以下正确答案:A8、 2013版施工合同示范文本的实施日期就是()。A、41456B、41487C、41640D、41548正确答案:A

54、9、 项目监理机构在实施监理过程中,发现工程存在安全事故隐患,情况严重时,应(),并及时报告建设单位。A签发工程暂停令日签发监理通知单C向主管部门报告D口头通知整改正确答案:A10、 施工组织设计审查应包括下列基本内容,其中不正确的就是()。A、编审程序应符合相关规定B、施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求C、安全技术措施应符合工程建设强制性标准D、施工图纸符合工程建设强制性标准正确答案:D11、 建筑工程安全生产管理条例规定,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、()签字后实施。A专业监理工程师B、总监理工程师C、总监代表D建设单位负责人正确答案:B12、 普通混凝土新浇自重标准值可取()KN/m3。A、12B、18C、24D、30正确答案:C13、 监理单位无资质()从事监理工作。A、能B、不能G不一定能D、视情况正确答案:B14、 在扣件式钢管脚手架安全检查中,开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的高度,并且不应大于