天津2015年造价员单项选择题

1、单项选择题：1.对于工期长、技术复杂、施工过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后进行施工招标工程，应选择最适用的合同类型为()。 A.总价合同 B.成本加酬金合同C.单价合同 D.任意合同 2.承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死，在合同履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款的支付。这种合同计价模式属于()。A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同 D.成本加酬金合同3.采用固定总价合同时，()要考虑承担合同履行

2、过程中的主要风险。A.承包商B.发包商C.转包商 D.业主 4.单价合同的工程量清单内所开列的工程量为()。 A.估计工程量 B.准确工程量 C.实际完成工程量 D.图纸工程量 5.从承包商角度出发，为了尽量减少其合同风险，首先考虑采用的合同形式应该是()。 A.成本加酬金合同 B.固定总价合同C.可调总价合同 D.单价合同6.适用于边设计，边施工的紧急工程或灾后修复工程的合同模式是()。A.固定总价合同B.可调总价合同 C.单价合同D.成本加酬金合同 7.采用成本加酬金合同

3、时，()要考虑承担合同履行过程中的主要风险。A.承包商B.发包商C.转包商D.投资方 8.以下合同方式中，对业主的造价管理最不利的合同形式是()。 A.成本加固定酬金合同 B.成本加固定百分比酬金合同 C.成本加浮动酬金合同D.目标成本加奖罚合同 9.以下合同方式中，对业主的造价管理最有利的合同形式是()。 A.总价合同 B.成本加酬金合同C.单价合同 D.任意合同 10.在下列合同类型中，承包商承担的风险较大，因而其投标报价较高的合同类型是()。 A.固定总价合同 B.可调总价合同C

4、.单价合同 D.成本加酬金合同11.如果工程施工中有较大部分采用新技术和新工艺，当业主和承包商在这方面过去都没有经验，且在国家颁布的标准、规范、定额中又没有可依据的标准时，为了避免投标人盲目地提高承包价款。或由于对施工难度估计不足而导致承包亏损，应首先选用()。 A.固定总价合同B.可调总价合同 C.单价合同D.成本加酬金合同 12.工程项目的设计深度，经常是选择合同类型的重要因素。对业主而言，在完成了施工图设计后进行招标，应选择的合同类型首先是()。 A.总价合同B.单价合同 C.定额基价合同D.成本加酬金合同13.工程项目施工合同

5、以付款方式划分为：总价合同单价合同成本加酬金合同三种，以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是()。A.-B.-C.-D.-14.建设工程施工合同(示范文本)由三部分组成，下列选项中不属于其组成内容的是()。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.补充条款15.在合同履行过程中，发包方和承包方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为()的组成部分。 A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件16.建设工程施工合同(示范文本)附有三个条件，不属于其附件的是()。A.承包人分包一览表B.承包人承揽工程项目一览表 C.发包人供应材料设备一览

6、表D.工程质量保修书17.建设工程施工合同(示范文本)的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的组成部分是()。A.协议书B.通用条款C.专用条款 D.附件18.根据建设工程价款结算暂行办法(财建2004369号)第二十八条规定，建设工程施工合同(示范文本)与本价款结算办法不一致之处，应该以()为准。A.建设工程价款暂行办法B.建设工程施工合同(示范文本)C.通用条款中的约定D.专用条款中的约定19.建设工程施工合同(示范文本)组成部分中，为合同当事人提供合同内容的编制指南，其具体内容需要发包方和承包方根据发包工程的实际情况进行细化的组成部分是()。A.协议书B.通用条款

7、60;C.专用条款D.附件20.招标工程的合同价款由发包人、承包人依据()在协议书内约定。A.中标通知书中的中标价格B.投标文件中的投标报价C.签订合同前的谈判价D.招标人编制的标底价 参考答案： 1-5.CAAAA6-10 DBBAA   11-15.DABDA16-20.ABACA21.非招标工程的合同价款由发包人，承包人依据()在协议书内约定。A.工程概算书中的概算价B.工程估算书中的估算价C.工程预算书中的预算价D.施工预算书中的成本价22.建设工程施工合同(示范文本)的通用条款中规定了三种可选择的计价方式，以下不属于这三种计价方式的选项是()。A.固定价

8、格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.单价合同23.在约定的风险范围内价款不再调整的合同，双方需在专用条款内约定合同价包含的风险范围、风险费用的计算方法以及承保风险范围以外的合同价款调整方法，以上这种计价方式属于通用条款中规定()的计价方式。A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.预算包干合同24.以下不属于建设工程合同施工合同争议的解决办法的是()。A.和解、调节B.仲裁C.诉讼D.解除合同25.EPC承包合同的当事人是()。A.业主和设计单位B.设计单位和施工单位C.业主和总承包单位D.施工单位和总承包单位26.关于EPC承包合同的订立过程，业主一般在()即可开始招标。

9、A.工程项目立项后B.工程项目设计完成后C.设计概算完成后D.施工图预算完成后27.EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式，以下()工作不包括在总承包之内。A.勘察工作B.设计工作C.采购工作D.施工工作28.在实行EPC承包合同模式的过程中，承包商报价和工程实施的最重要依据是()。A.投标人须知B.合同条件C.“业主要求”D.“承包商要求”29.EPC总承包合同文件包括的内容有：合同协议书合同专用条件合同通用条件业主要求投标书，则EPC总承包合同文件执行的优先次序是()。A.B.C.D.30.EPC总承包合同中，业主的主要权利和义务不包括()。A.选择和认命业主代表B.负责工程勘察C.

10、批准工程变更D.组织工程设计参考答案：21-25.CDADC26-30.AACAD31.关于EPC总承包合同价款及其支付，以下说法中不正确的是()。A.EPC总承包合同通常为总价合同，支付以总价为基础B.如果EPC总承包合同价格要进行调整，应在合同专用条件中约定C.如果EPC总承包合同发生任何未预见的困难和费用，合同价格均不予调整D.承包商应支付其为完成合同义务所引起的关税和税收，合同价格任何情况均不得调整32.以下是关于与建设工程施工专业分包合同价款的论述，错误的是()。A.专业合同的合同价款应在中标函和协议书中标明B.分包合同价款等于总包合同相应部分的合同价款C.分包合同价款与总包合同相应

11、部分的合同价款无任何连带关系D.分包人应根据其对分包工程的理解向承包人报价33.在专业分包合同的履行中，分包人应当按照协议书约定的日期开工。分包人不能按时开工，应当约定开工日期前()天向承包人提出延期开工要求，并陈述理由。A.7B.14C.5D.1034.以下不属于建设工程施工劳务分包合同(示范文本)附件内容的是()。A.工程承包人供应材料、设备、构配件计划B.工程承包人提供施工机具、设备一览表C.工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表D.工程承包人提供工程量清单一览表35.劳务分包人施工完毕，由()共同进行验收，不必等主合同工程全部竣工后再验收。A.承包人和劳务分包人B.发包人和工程师C.承

12、包人和工程师D.劳务分包人和工程师36.全部工程验收合格后(包括劳务分包人工作)，质量保修期内的保修责任由()承担。A.劳务分包人B.专业分包人C.承包人D.发包人参考答案：31.D32.B33.C34.D35.A36.C单项选择题1.建设工程工程量清单计价规范的规定，在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的()天内预付工程款。A.10B.15C.7D.142.根据建设工程工程量清单计价规范的规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则按合同金额的()比例区间预付。A.5%25%B.10%25%C.5%30%D.10%30%3.业主应该在合同约定的时

13、间拨付约定金额的预付款。如果业主不安约定预付，承包商向业主发出要求预付的同志应在预付时间到期后的()天内发出。A.7B.10C.14D.284.根据建设工程价款结算暂行办法规定，在具备施工条件的前提下，业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的()。A.半个月内B.1个月内C.1个半月内D.2个月内5.业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不按要求预付，承包商可在发出通知()天后停止施工，业主承担违约责任。A.7B.10C.14D.286.在工程进度款结算于支付中，承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是()。A.因业主提出的设计变更而增加的工

14、程量B.因承包商原因造成工程返工的工程量C.因延期开工造成施工机械台班数量增加D.因地质原因需要加固处理增加的工程量7.合同双方应该在合同专用条款第26条中选定两种结算方式中的一种，作为进度款的结算方式。两种结算方式是按月结算于支付和()。A.按季结算与支付B.按年结算与支付C.分段结算与支付D.目标结算与支付8.承包商应当按照合同约定的方法和时间，向监理(业主)提交已完工程量的报告。监理(业主)接到报告后()天内核实已完工程量，如未及时核实完，则承包商报告中的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。双方合同另有约定的，按合同执行。A.7B.10C.14D.289.在工程进度款结算过程中，

15、除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括()。A.因发包人原因造成返工的工程量B.因承包商原因造成返工的工程量C.因不可抗力造成返工的工程量D.因不利施工条件造成返工的工程量10.根据监理(业主)确认的工程量计量结果，承包商向监理(业主)提出支付工程进度款申请，监理(业主)应在()天内向承包商支付工程进度款。A.7B.10C.14D.2811.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人()。A.按实际计量B.按图纸计量C.不予计量D.双方协商计量12.根据监理(业主)确认的工程量计量结果，承包商向监理(业主)踢出支付工程进度款申请，监理(业主)应

16、在规定时间内按工程价款的()向承包商支付工程进度款。A.30%60%B.60%90%C.10%90%D.30%90%13.监理(业主)超过约定的支付时间不知福工程进度款，承包商应及时向业主发出要求付款的通知，监理(业主)收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第()天起计算应付款的利息。A.14B.28C.15D.3014.根据建设工程价款结算暂行办法的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是()。A.业主B.承包商C.总承包商D.监理咨询机构15.竣工结算的方式不包括()。A.单

17、位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.建设项目竣工总结算D.分部分项工程竣工结束16.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由()编制。A.业主B.承包商C.总承包商D.监理咨询机构17.单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和()。A.竣工验收资料B.造价对比资料C.工程竣工图D.竣工结算报告18.若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45天，则单项工程竣工结算报告的金额应该为()。A.500万元以下B.500万2000万元C.2000万5000万元C.5000万以上19.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后15天内汇总，送业

18、主后()天内审查完成。A.20B.45C.60D.3020.当某单项工程竣工结算报告金额为1500万元时，审查时限应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()天。A.20B.30C.45D.6021.编制竣工结算除应具备全套竣工图纸、材料价格或材料、设备购物凭证、取费标准以及有关计价规定外，还应具备的资料有()。A.工程量清单报价书和设计变更通知单等B.施工预算书和材料价格变更文件等C.材料限额领料单D.工程现场会议纪要22.根据确认的竣工结算报告，承包商向业主申请支付工程竣工结算款。业主应在收到申请后()天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。A.14B.28C.15D.3023

19、.工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括()。A.落实合同价款调整数额和按图计算工程造价B.落实工程索赔价款和按图核实工程造价C.落实设计变更签证和按图核实工程数量D.落实工程价款签证和按图计算工程数量24.某独立土方工程，招标文件估计工程量为100万m³，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款;土方工程为全费用单位，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9元。某月施工单位完成土方工程量25万m³，截至该月累计完成的工程量为120万m³

20、，则该月应结工程款为()万元。A.240B.237.5C.228D.236.625.某分项工程发包方提供的估计工程量1500m³，合同中规定单价16元/m³，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为15元/m³，实际经过业主计量确认的工程量为1800m³，则该分项工程结算款为()元。A.28650B.27000C.28800D.2850026.如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，致使施工无法进行，则()。A.乙方仍应设法继续施工B.乙方如停止施工则应承担违约责任C.乙方可停止施工，甲方承担违约责任D.乙方可停止施工，由

21、双方共同承担责任27.标准机械设备的结算，大都使用国际贸易广泛使用的()。A.不可撤销的信用证B.可撤销的信用证C.不可撤销的商业保函D.可撤销的商业保函28.将产品赊销给买方，规定买方在一定时期内延期或分期付款，卖方通过向本国银行申请出口信贷，来填补占用的资金。这种支付进口设备、工器具和材料价款的结算方式是()。A.卖方信贷B.买方信贷C.商业发票D.商业汇票参考答案：1.C2.D3.B4.B5.C6.B7.C8.C9.B10.C  11.C12.B13.C14.B15.D16.C17.D18.C19.D20.B  21.A22.C23.C24.C25.A26.C27.A

22、28.A单项选择题1.索赔的性质属于()。A.经济补偿行为B.经济惩罚行为C.责任追究行为D.纠纷诉讼行为2.工程索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对来说()的索赔更加困难一些。A.发包人向供应商B.承包人向供应商C.发包人向承包人D.承包人向发包人3.要想取得索赔的成功，提出索赔要求不需符合的条件是()。A.客观性B.合法性C.合理性D.方向性4.对整个工程实际发生的合理成本与原成本之差额提出的索赔属于()。A.补偿索赔B.综合索赔C.单项索赔D.道义索赔5.承包商的某项索赔要求，虽然在工程项目的合同条件中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同条件的某些条款的含义，推论出承包商有索

23、赔权。这种索赔属于()。A.合同规定的索赔B.非合同规定的索赔C.综合索赔D.道义索赔6.通情达理的业主目睹承包商为完成某项困难的施工，承受了额外费用损失，因而出于善良意愿，同意给承包商以适当的经济补偿。这种索赔属于()。A.合同规定的索赔B.非合同规定的索赔C.综合索赔D.道义索赔7.监理(业主)在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后()天内未予答复或未对承包商作进一步的要求，是为该项索赔已经认可。A.30B.28C.14D.158.承包商可以根据合同约定向业主提出延期开工的申请，申请被批准则承包商可以进行工期索赔。业主的确认时间为()小时。A.48B.36C.24D.129.当地基开挖需要

24、处理时，承包商应该按照设计院出具的设计变更单进行地基处理。承包商按照设计变更单()。A.只能进行费用索赔B.只能进行工期索赔C.可以进行费用和工期索赔D.不能进行任何索赔10.因工程量增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约定要求进行工期索赔。工期确认时间根据合同约定为()天。A.7B.14C.21D.2811.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。A.4B.8C.12D.2412.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费

25、用C.承包商进行索赔工作的准备费用D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时13.工期索赔的计算方法有()。A.总费用法B.分项法C.因素分析法D.网络分析法14.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为()万元。A.0.7B.3.7C.4.7D.5.215.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设

26、条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为()个月。A.1.5B.0.9C.1.2D.3.616.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。A.1260B.1263.6C.1372.2D.1474.217.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000，合同期为16天。合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱

27、下卧层，致使土方量增加了10200m3则施工方可提出的工期索赔为()天。A.1B.4C.17D.1418.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同，合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价为800元/台班，折旧费100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日，合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日，因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为()元。A.10600B.10200C.11600D.1220019.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合

28、同，合同约定的土方工程量为8000m3，同期为16天，合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3，则施工方可提出的工期索赔为()天。A.1B.4C.17D.1420.下列关于索赔和反索赔的说法正确的是()。A.索赔实际上是一种经济惩罚行为B.反索赔的目的是维护业主方面的经济效益C.索赔和反索赔具有同时性D.索赔可以给承包人带来额外的报酬参考答案：1.A2.D3.D4.B5.B6.D7.B8.A9.C10.B  11.B12.D13.D14.C15.B16.C17.D18.B19.D20.B单项选择题：1

29、.建设项目工程造价是指(B)。A.建设项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和B.建设项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税的总和C.建设项目的建设投资、建设期贷款利息和流动资金的总和D.建设项目的建设投资、固定资产方向调节税和流动资金的总和2.以下不属于建设工程造价构成的是(D)。A.建设投资B.建设期贷款利息C.固定资产投资方向调节税D.流动资产投资3.下列对建设工程造价定义正确的是(D)。A.有计划地建设某项工程，预期开支的全部固定资产和流动资产投资的费用B.有计划地建设某项工程，预期开支或实际开支的全部固定资产和流动资产投资的费用C.有计划

30、地建设某项工程，实际开支的全部固定资产和流动资产投资的费用D.有计划地建设某项工程，预期开支或实际开支的全部固定资产费用4.项目建设期间用于项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和是(A)。A.建设项目投资B.工程费用C.安装工程费D.预备费5.按建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号)的规定,建筑安装工程费用的组成为(D)。A.直接费、间接费、计划利润、税金B.直接工程费、间接费、利润、税金C.直接费、规费、间接费、税金D.直接费、间接费、利润、税金6.直接费除直接工程费外还包括(B)。A.现场经费B.措施费C.文明施工费D.临时设施费7.下列不属于建筑

31、安装工程直接费的是(D)。A.安全施工费B.夜间施工费C.二次搬运费D.固定资产使用费8.下列给出的费用属于措施费的项目有(B)。A工程定额测定费B.环境保护费C.社会保障费D.工程排污费9.间接费除企业管理费外还包括(A)。A.规费B.税金C.工程保险费D.工程排污费10.建筑安装工程直接费中人工费中是指(B)。A.直接从事施工现场工作的所有工人开支的各项费用B.直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用C.直接从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员支出的总费用D.直接从事建筑安装工程施工的生产人工及机械操作人员和材料管理人员支出的总费用11.措施费是指为完成工程项目施工，发生于

32、该工程施工前和施工过程的(D)项目的费用。A.单位工程B.单项工程C.工程实体D.非工程实体12.根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号)的规定，下列属于直接工程费中材料费的是(D)。A.塔吊基础的混凝土费用B.现场预制构件地胎膜的混凝土费用C.保护已完石材地面铺设的大芯板费用D.独立柱基础混凝土垫层费用13.下列不属于建筑安装工程直接费中的材料费的是(D)。A.材料运杂费B.运输损耗费C.检验试验费D.施工机械安装拆卸所耗材料费14.根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号)的规定，下列属于直接工程费中人工费的是生产工人(D)。A.失业保险费B.危险作业意外伤害保险费C

33、.劳动保险费D.劳动保护费15.根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号)的规定，现场项目经理的工资列入(C)。A.其他直接费B.现场经费C.企业管理费D.直接费16.根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号)的规定，下列属于直接工程费中人工费的是(D)。A.六个月以上病假人员的工资B.装载司机的工资C.公司安全监督人员的工资D.电焊工产、婚假期的工资17.规费属不可竞争费用，应按规定的费率计算，下列费用中(B)不属于规费。A.定额测定费B.劳动保险费C.失业保险费D.医疗保险费18.建筑安装工程费用中的文明施工费属于(D)。A.直接费B.规费C.企业管理费D.措施费19.

34、住房公积金是指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。住房公积金属于(B)。A.直接费B.规费C.企业管理费D.措施费20.按照建筑安装工程费用项目组成建标2003206号)的规定，建筑安装工程费用中的规费包括了(A)费用。A.工程排污、工程定额测定、社会保障、住房公积金、危险作业意外伤害保险B.住房公积金、工程排污、环境保护、危险作业意外伤害保险C.社会保障、安全施工、环境保护、住房公积金、危险作业意外伤害保险D.住房公积金、危险作业意外伤害保险、安全施工、工程排污、工程定额测定参考答案：1.B2.D3.D4.A5.D6.B7.D8.B9.A10.B  11.D12.D13.D14.

35、D15.C16.D17.B18.C19.B20.A1. 工程造价的控制职能表现在( A)。 A 对投资的控制  B 对工程质量的控制  C 对安全的控制  D 对进度的控制   2 .我国现行建设项目的构成中，工程建设的其他费用包括(D)。  A 涨价预备费B 直接费  C 建设期贷款利息D 土地使用费 3. 根据«建筑安装工程费用项目组成»(建标20032

36、06号)文件的规定，现场生产人员的工资应列入(D )。 A 其他直接费  B 现场经费  C 企业管理费  D 直接工程费 4 .根据«建筑安装工程费用项目组成»(建标2003206号)文件的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入(B )。 A 直接工程费B 直接费  C 间接费  D 施工机构使用费 5 有效控制工程造价应体现(A )。 A 以设

37、计阶段为重点的建设全过程造价控制    B 直接控制，以取得令人满意的结果  C 人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段  D 知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段 6 .根据«工程造价咨询单位管理办法»的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是：具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专业人员分别不少于(C )。  A 20和10   B&

38、#160;20和8   C 12和6   D 12和4 7 .某人每年年末存入银行5000元，如果存款利率为8%，第五年末可得款为( A)。  A 29333元   B 30500元 C 28000元   D 31000元8. 某人存款1万，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%，则该笔存款的期限( B)。A 10年B 小于8年  C 810年

39、之间  D 大于10年 9 .已知某项目的计算周期为月，利率为8，则项目的名义年利率为(C )。A 8  B 8%  C 9.6%  D 9.6 10. 下列不属于清偿能力指标的是( D)。 A 借款偿还期  B 流动比率  C 速动比率  D 投资回收期  11. 若某投资项目可行，则( B)。 A NPV

40、大于等于国家颁布值 B NPV大于等于0  C NPV小于企业可以接受水平D NPV大于初始投资  12 .价值工程侧重在( C)阶段开展工作。   A 招投标   B 施工   C 设计   D 竣工验收 13. 财务内部收益率一般采用线性插值法求得近似解，近似解与精确解在数值上存在下列关系(A )。 A 近似解大于精确解  B 近似解=精确解C 近似解小于精确解D 不能判