工程合同模板集锦8篇【模板】

1、工程合同模板集锦8篇工程合同篇1甲方：乙方：甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利 益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下 协议:一、建设范围除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设， （包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内 部建设至毛墙毛地板，。二、建设方式包工不包料，甲方负责提供建设所需材料， 乙方负责建设施 工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际 建筑建筑面积确定。四、付款方式采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支 付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，

2、全部完工后经甲方验收合 格后一次性付清余款。五、权利和义务（一）义务1甲方必须按照施工进度提供建设所需材料；因材料不到 位造成窝工，甲方承担损失。2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款；3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理，避免造成损 失和浪费。（二）权利1、甲方有权对工程质量进行检验， 对质量不合格的.有权要 求返工。2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费， 乙方必须做好施工现场安 全措

3、施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程 中发生的任何安全事故由乙方全部承担。七、违约责任甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10%的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识 的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该 附件与此合同同效。十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收 合格，完全支付工程款后自动失效。十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：二年月 日工程合同篇2如何认定建设工程施工合同纠纷中“实际施工人”在我国法律现行的法律规

4、范中尚没有出现 “实际施工人”这 一法律概念，“实际施工人”这一概念第一次也是到目前为止最 后一次出现是在最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷 案件适用法律问题的解释这一司法解释中，该解释共有两 条共三次提及实际施工人。分别为：第二十五条“因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人 为共同被告提起诉讼。”和第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的， 人民法院应当依法受理。 实际施工人 以发包人为被告主张权利的， 人民法院可以追加转包人或者违法 分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施 工人承担责任。”一、司法解释为何首创“实际施工人”这

5、一非法律概念在我国现行法律中，到目前为止并没有出现“实际施工人” 这一法律概念，可以说“实际施工人”这一概念是由解释首 创。笔者认为这一概念的提出是我国所处的特定发展时期的产 物，是一个过渡性的法律概念，其诞生是现实、政策与法律妥协 的产物。1、建筑法第六十七条规定，“承包单位将承包的工程 转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所 得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的， 吊销资质证书。”建筑业是社会经济发展的基础产业，吸纳了大量农民工就 业，但是建筑市场实践中，农民工就业的主要途径是，一些资质 等级低甚至根本没有资质的施工企业由包工头带领一帮民工组 成临时队

6、伍，他们依托大的建筑企业，以转包和违法分包的形式 承揽建设工程，但由于转包和违法分包行为的违法性，这些临时队伍往往难以追回工程款，造成农民工工资拖欠问题非常严重， 极大的影响了社会稳定；另一方面，这些临时队伍没有经过专业 训练，施工水平有限，造成建筑工程质量存在缺陷，直接影响了 发包人的利益，并造成工程质量隐患危及公共安全。基于此，国 家法律对转包和违法分包行为予以严格禁止，规定转包和违法分包合同无效，但实践中，法律的禁止规定并未取得良好效果，转 包和违法分包行为大量存在，而单纯的否定转包和违法分包合同 的效力，只会增加农民工追讨工资的难度，因为合同无效的话， 实际施工人难以依据合同约定而需要

7、通过起诉的方式主张权利， 法院通常需要采取工程造价评估鉴定来核定工程款，由于鉴定时间不计入审限内，诉讼程序往往历时很长，另外由于建筑工程合 同纠纷的复杂性使得施工人往往需要寻求律师的帮助，预付的诉讼费、鉴定费、律师费以及取证的不确定性都使得农民工向转包 人追讨工资难度加大，造成极大的社会不稳定因素。 为了既能保 证工程质量安全，又能维护社会稳定，最高人民法院出台了相关 的司法解释，当前，我国建筑市场的运作存在大量不规范之处， 其中非法转包、违法分包现象尤为严重，许多承包人取得工程之后并不进行施工，而是将工程再次转包或违法分包。由于这些承包人已经获得了相当数额的管理费， 工程完工后他们往往不积极

8、 向发包人主张工程款。解释出台之前，法律未对实际施工人 问题作出规定，大量实际完成了工程施工的建筑企业和施工队因 为与发包人没有合同关系， 无法直接向发包人索要工程款， 也因 此无力向农民工支付工资。这一问题引起了各级政府和社会各界 的强烈关注。为有效保护农民工的合法权益，解释第二十六条突破合同相对性原则，规定实际施工人可以将发包人作为被 告，发包人在欠付工程款范围内承担责任。这一规定的出台，为 实际施工人向发包人主张权利提供了法律依据，审判实践中，各地法院依据解释第二十六第二款判决发包人对转包人、违法 分包人欠付实际施工人的工程款承担责任的案例不在少数。但是，是否所有参与了工程施工的主体都可

9、以适用解释第二十 六第二款向发包人主张权利呢？解决这一问题，首先要明确解释第二十六规定的“实际 施工人”应如何界定。解释共有四条提及实际施工人，其中 第一条第二项规定：“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑 施工企业名义的，应当根据合同法第五十二条第 （五）项的规定， 认定无效。”第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没 有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签 订建设工程施工合同的行为无效。”第二十五条规定：“因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施 工人为共同被告提起诉讼。”第二十六条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法

10、院应当依法受理。实 际施工人以发包人为被告主张权利的， 可以追加转包人或者违法 分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施 工人承担责任。”目前较为一致的观点认为，实际施工人应该是指无效建设工 程施工合同的承包人，包括转承包人、违法分包合同的承包人、 借用资质的承包人、挂靠施工人，而不包括承包人的履行辅助人、 合法的专业分包工程承包人、 劳务作业承包人。最高人民法院民 一庭编著的最高人民法院建设工程施工合同司法解释的理解与 适用意见也认为，实际施工人应与发包人全面实际的履行了发 包人与承包人之间的合同， 并形成了事实上的权利义务关系， 即 此时转承包人、违法分包的承包人已经取代第

11、一手的承包人与发 包人形成事实上的合同关系，在这种情况下，才准许转承包人、 违法分包的承包人作为实际施工人，以发包人为被告提起追索工 程款的诉讼。这一意见对解释第二十六条第二款的适用进行 了限定。解释第二十六条第二款对农民工利益的保护是一种间接 保护，该条对合同相对性原则的突破是有限度的，农民工个人不能以实际施工人身份、以发包人为被告提起追讨工资的诉讼。笔者同意上述观点，虽然解释第二十六条第二款创设的目的是 为了保护农民工的利益，但从上述分析可以得出， 该条款针对的 对象主要是缺乏建筑资质的建筑企业和施工队，通过加强对这些建筑企业和施工队的保护而间接的保护农民工的利益。因此，审判实践中，应正确

12、理解解释第二十六条第二款的真实内涵， 严格控制实际施工人的范围， 不宜单纯根据字面含义，将所有参 与建设工程施工的主体都界定为实际施工人。对于因劳务分包、 承揽、雇佣等法律关系参与了建设工程施工的农民工个人，应严格按照合同相对性原则向其合同相对方主张权利，而不应简单适用解释第二十六条第二款，加重发包人的法律责任。指出的是，审判实践中，大量符合实际施工人条件的施工队 往往以工头个人名义提起诉讼， 法院在查明原告实际履行了建设 工程施工合同义务，与发包人形成了事实上的权利义务关系的前 提下，大多支持了原告要求发包人承担责任的诉请。这种情形与前述农民工追讨个人工资的情况是有着实质区别的。工程合同篇3

13、合同甲方：公司乙方：司根据中华人民共和国合同法及有关法律，经甲乙双方友 好协商，一致同意按下列条款签订本合同：第一条：工程概况1. 工程名称：同2. 工程地点：3. 承包方式：包工包料（甲方认质认价）第二条：工程期限、合同金额、付款方式1. 本合同工期为天2. 工程总造价： 元整，大写：。本合同签订生效后，乙方制作安装完工 后，待甲方验收合格，无扣减事项后， 天内甲方以支票方式付全款，乙方需出具由税务局监制的有效发票。第三条：双方责任及义务1. 乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿修理或返工，否 则将赔偿甲方的一切损失。2. 乙方必须按双

14、方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工期顺延。否则，视为违约，并赔偿甲方工程总造价 %的违约金。3. 使用过程中，如出现质量问题，乙方在得到甲方通知后应 及时负责维修。第四条：违约责任1. 乙方采购的材料必须保证质量， 且是符合设计要求的合格 产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换并赔偿甲方的损失。2. 合同纠纷解决方式：法院起诉。本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，均具有同 等效力，本合同自签订之日起生效。甲方：公司乙方：公司年月日工程合同篇4甲方（买方）：乙方（卖方）：喀左龙泽电子科技有限公司甲、乙双方经过友好协商，兹签订如下协议并共同遵守：在甲方的积极配合下，乙方顺利完成甲方

15、委托（合同号为LZ20_0605,以下简称本项目），在规定的时间内，甲方就本项 目设备的全部内容进行审核和验收之后，认定均符合合同要求， 并同意通过收货。第一条验收方式1产品到达甲方指定地点进行安装调试后，甲、乙双方共 同进行验收、调试。甲方向乙方说明商品的配置， 核对商品品牌、 型号，开箱检验，正确调试，保证商品符合产品使用说明明示的 配置和产品的质量状况，经乙方确认，当面向乙方交验商品，并 介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式， 明示三包有效 期，提供三包凭证、有效发货票、产品（选配件）合格证和使用 说明。2. 验收标准:1）产品外形、包装完好；2）产品符合合同要求及标准;3）乙方应

16、提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料;4）甲方认可设备的安装、调试无问题。第二条 对产品提了异议的时间和方法1双方在验收过程中，如果发现产品的品种、型号、规格、 数量、质量与本合同附件规定不符，甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款，并在产品到货5日内向乙方提出书面异议和处理 意见。2. 如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符 合合同附件一的规定。书面异议的提出时间以甲方签发日期或交 邮递日期为准。3. 乙方在接到甲方书面异议后，应在 3日内提出书面处理 意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。第三条 本合同签订日，是设备验收通过日。第四条 本合同签订，视为本项目验收通过

17、。第五条本合同一式肆份双方各持正本一份副本一份本着共同发展和平等互利原则，双方可以在自愿的基础上， 互相为双方介绍客户和业务，作为长期合作。甲方（盖章）：乙方（盖章）：地址：地址：代表人（签字）： 法定代表人（签字）：联系电话：联系电话：年 月曰年 月曰工程合同篇5甲方（以下简称甲方）乙方（以下简称乙方）为了严格施工管理，加快施工进度，提高工程质量，搞好安全生产，经甲乙 双方共同协商，甲方将防盗门工程分包给乙方。 为了明确双方职 责，确保工程按时、保质、保量完成，经双方协商一致，特签定 如下合同，以便双方共同遵守。、工程概况：1、工程名称：防盗门工程2、工程地点：3、防盗门类型：4、规格、数量

18、汇总：5、设计单位：6、监理单位：二、承包范围、方式、工程价款及付款方式：承包范围：施工图纸、设计变更、图纸会审所确定的防盗 门工程的全部内容，主要包括：1、样品的报验及存库备查；2、防盗门的制作加工；3、防盗门的安装承包方式：包工包料。防盗门工程施工涉及的一切制安材 料、或成品、机械设备、施工工具用具等耗材均由乙方自行承担， 其费用甲方概不负责。工程施工用水电设施按以下办法解决：甲方负责将水引至施工场地，由施工现场到各施工段的用水由乙方 自理，现场用电三相五线制由甲方布好，引向建筑物电源由乙方自理。工程价款：根据防盗门规格、型号、数量汇总表，本工程共有防盗门樘，每樘制作安装综合单价按元一次性

19、包死，工程总价元，大写元整。变更增减部分，竣工后据实结算。付款方式1合同签订后，甲方向乙方支付定金 10000.00元。2、防盗门安装完毕，经业主方、监理方、质监部门及甲方 验收合格后，付工程款总额的 60%付款前乙方应将全部防盗门 钥匙交由甲方保管。待全部工程竣工验收合格后，除留10%保修金外，余款一次性付清。三、工程质量及验收确认程序1本工程选用的防盗门品牌为：，因组织生产该品牌必须 为国标产品。2、乙方按照甲方选定的防盗门样品， 向甲方提供产品标识、 出厂合格证（批次），质量检测报告（原件），产品质量保修单 等质量保证资料。3、若乙方提供的产品质量不合格，应无条件按三包原则处 理（保修、

20、包退、包换）。4、乙方进场施工前，应就施工基层质量与土建等施工单位 进行检查交接。5、本工程质量应以施工图纸、设计变更、图纸会审及合同 为依据，严格按照国家现行技术标准和施工验收规范精心施工， 该工程必须达到枣阳市合格等级以上。6、工程质量经甲方及有关质检部门验收，若达不到合格， 乙方继续维修，直到合格标准。如因乙方原因造成返工，所发生 的涉及返工的一切费用，如材料费、人工费、机械费等均由乙方 承担。四、施工工期本工程工期自 年月日起，至年月日止，有效工期天。除因 天气、停电等不可抗力因素之外，工期不得顺延。工期顺延必须 经业主方（监理方）、工程部主管、公司分管副总签证同意，方 为有效。乙方若

21、不能使工程按期竣工， 每延误一天，罚款500元。 若延误 天以上，甲方有权终止合同。由此造成的一切损失及费 用由乙方承担。五、工程保修1、工程保修期按建筑工程质量管理条例有关条款规定 执行。2、本工程自竣工验收达到合格等级一年后，无质量问题， 甲方将10%修金退还给乙方无息，保修金的退还并不影响乙方 继续履行维修责任。六、双方责任甲方责任1、负责提供施工图纸及施工用水、电源。2、主持乙方和相关各方的工序检查交验及协调各方关系。3、由工程质量监督站、安全站、监理公司及甲方对工程施 工进行监督。4、任命为甲方现场项目经理，全面负责工程四控制、二管 理、三协调等相关工作。乙方责任1组织施工队伍及防盗

22、门制安材料或成品、机械设备、施 工工具用具及负责维修。2、严格按照施工图纸、设计变更及施工规范、标准施工，确保完成工程质量与进度。3、搞好施工安全教育，严格遵守施工生产安全规范、规程 及有关规定，坚决杜绝质量安全事故。 施工过程中发生的一切质 量、安全事故，其经济及法律责任由乙方全部承担，甲方概不负4、保持施工现场整洁，符合文明施工等有关规定。施工中 及工程交工前要达到工完场清的要求， 承担因违反有关规定造成 的损失和罚款。5、采取积极措施、做好施工现场地下管线和邻近建筑物、 构筑物的保护工作。6、负责已完工程的成品保护，承担未交付甲方之前发生损 坏的修复费用7、乙方积极配合甲方工作，服从甲方

23、管理，若在施工中， 甲方现场管理人员履行正常检查与指导，乙方及其下属不配合， 与甲方发生冲突，甲方对责任人每人每次罚款 100元，并责令退 场。此款从乙方工程款中扣除，若构成违法行为，移交司法部门 处理。8任命为乙方现场施工员，全面负责工程管理相关职责。七、违约责任甲乙双方必须严格遵守本合同，任何一方不得违约。否则，违约方向条约方支付工程总价款的违约金， 并承担由此造成的其 他经济和法律责任。八、纠纷的解决甲乙双方因合同发生争议时，应及时协商。协商不成时，双 方可向有关部门申请仲裁或向人民法院起诉。九、其他1本合同未尽事宜，经双方协商，可订立补充协议，作为 本合同的附件，补充协议和本合同具有同

24、等法律效力。2、本工程施工图纸、设计变更、图纸会审记录及技术交底 作为合同附件，和本合同具有同等法律效力。3、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，自双方签字后生 效。甲方：代表人：乙方：年月日工程合同篇6甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法 及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原 则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致， 订立本合同。一、工程名称：邯郸市大名县水榭花都一期车库二、工程地点：大名县县城北环路三、承包方式：清包人工费四、承包范围：本合同包含1 7#楼地下车库顶（含顶）以下的主体建筑劳 务工作，给定的施工图纸范围内所有土建工程施工

25、中的各项劳 务，即包括清槽、放线、垫层制作及垫层以上模板制作安装及圆钉圆丝、钢筋加工及安装、架子工程、室内砌筑工程、混凝土 浇筑、内墙抹灰。甲方提供的材料有：所有周转材料和机械设备及塔吊、 辅材、 耗材、其余工具和圆钉圆丝由乙方提供。五、开竣工日期：20年6月1日至9月1日，正常工期每 耽误一天，扣工程款 5000元，依次累计。耽误工期超过 10天， 甲方有权另行安排队伍施工，乙方无条件退场。六、工程面积及单价：1、按该工程设计图纸为准，计算项目总面积工程量。2、项目总面积约16000平方米。3、工程承包价：每平方米 218元，不包括税金。4、工程总价约348000元。七、付款方式：无预付款，

26、本合同内容全部完工后 5日内，甲方支付乙方 70%工程款；三个月内支付剩余的全部工程款项。八、双方责任：甲方责任：1、向乙方提供完整图纸，并进行图纸交流，如有变更应在 第一时间通知乙方，避免造成不必要的损失。如不及时书面通知 乙方所造成损失由甲方负责。2、对工程质量严格把关，对不合格工程勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。3、给乙方配备现场施工用电、用水及生活用电、用水、居 住场地和床。4、协调工程大包方，保证工程材料及时无误地供应到现场。 如耽误工期由甲方负责。5、 保证按时给乙方拨付工程款，按月累计停工5天，人员 误工费由甲方负责，工期续延。6、向乙方提供施工场地的工程地质和地

27、下管线资料，对资料的真实准确性负责。乙方责任：1组建一支过硬的施工队伍，配齐各种技术人员、管理人 员和作业工具，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工；主 要负责人保证吃住在现场。2、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格遵守工地的一切规章制度，不得和主管部门及有关职能部门发生冲突；对有关部门提出的整改通知必须按时完成。3、严格执行特种工种上岗，如：电焊工、电工等特殊工种。4、严格规范施工，保证每个分项工程符合标准，凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。5、施工中注意安全施工，杜绝伤亡事故的发生。九、施工安全施工生产目标承诺：1杜绝重大安全事故，死亡事故为零。2、杜绝重大设备、

28、火灾事故。3、安全生产、文明施工随甲方与建设合同同步实施。十、安全合同内容：1甲方必须对劳务人员进行安全保险费，如在工程中发生伤亡事故，费用在10000元以内由乙方全部承担， 超过10000元 的部分由甲方承担80%乙方承担20%险公司给付保险金首先抵付伤亡费用。若属第三方所造成，而责任及所有费用由造成方负责，甲方进行协调解决处理。2、甲乙双方必须自觉遵守、执行建设部建筑施工安全检查标准，以及有关的各项规范，自学遵守当地政府、有关安全 施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法 律、法规、规范标准及各项规定，切实保障施工人员的安全与健 康。甲方做到主楼上的安全防护。3、乙方应有安全

29、管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职、兼职的安全员，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全 检查制度，安全教育制度等。4、乙方必须执行下列安全管理制度：（1）根据工程内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底， 并有交底书材料，双方各执一份。（2）乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。（3）乙方生产负责人技术人员必须接受安全培训，考试合 格后办理分包单位安全资格审查认可证后方可组织施工。（4）乙方的工长、技术员、机械操作人员等部门负责人以 及各专业安全管理人员等部门负责人必须接受安全技术培训持 证上岗。（5）乙方工人入场一律接受安全教

30、育，合格后方准进入现 场施工。（6）乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持 有劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗。（7）乙方必须按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安 全生产检查制度，并且严格贯彻实施。（8）乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制 度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。（9）乙方必须执行安全防护措施，设备验收制度和施工作 业转换后的交接检验制度。（10）乙方必须执行安全防范制度。十一、现场文明施工及其人员行为的管理：1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，必须 符合现场标准化布置的要求。2、乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何 违

31、法或妨碍治安的行为，否则由此造成的一切损失和费用由乙方 自已负责。3、乙方的工人和管理人员要举止文明，行为规范，遵章守 纪，对人有礼貌，禁止上工时喝酒寻衅闹事。十二、其它：1、甲方向乙方提供办公室一间，库房一间，钢筋制作场地。工程合同篇7委托人（全称）：咨询人（全称）：根据合同法及国家有关法律法规，经过双方协商一致， 就建设工程咨询相关事宜，签定本合作协议。一、委托人委托咨询人为工程建设项目提供以下咨询业务；（一）工程建设项目日常管理咨询：1. 工程建设项目前期市场调研、 项目建议书、可行性研究报 告编审咨询；土地征用、招拍挂手续办理咨询；2. 勘察设计阶段咨询：勘察设计单位选定、勘察设计合同

32、审 核、控规、修建性详细规划、建筑方案选型及优化比选、施工图设计阶段造价控制咨询；3. 招标阶段咨询：招标文件审核、招标过程控制咨询；4. 施工合同专用条款拟定、审核咨询；5. 项目实施阶段管理咨询；6. 项目后期评价咨询；7. 建设项目其他相关咨询；（二）工程建设项目造价咨询：1. 建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价；2. 建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核;3. 建设工程招标标底、投标报价的编制、审核；4. 工程洽商、变更及合同争议的签定与索赔；5. 编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有 关工程造价信息资料等。二、本合同的措词和用语与所属建设

33、工程咨询合同条件及有 关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分；1.建设工程咨询合同 标准条件；2. 建设工程咨询合同专用条件；3. 建设工程咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件.四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程咨询业务。五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种，额度 向咨询人支付酬金.六、本合同的建设工程咨询业务自年 月 日开始实施，自年 月 日终结。七、本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执两份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日工程合同篇8工程名称：甲方：乙方：合同编号：签订地点：签订时

34、间：地基基础工程施工合同条款甲方：乙方：甲方委托乙方承担 工程的部分桩基工程，设 计为直径 毫米的 桩施工任务，设计要求单桩竖向承载力特征值 三KN,按甲方要求制作安装钢筋笼，施工质量必须达到设计要 求的单桩竖向承载力特征值三 KN,以测桩成果报告为准，如果 达不到设计要求值，由乙方负全部施工和经济责任并处理至合格 为止。根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合 同条例为基础，按相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，经双方协商一致，依法订 立如下合同条款，双方共同遵守。第一条工程概况与承包方式1、工程名称：2、工程3、承包范围：桩机运输安拆、桩尖就位、钢筋

35、笼 制安、搅拌砼、砼浇筑等相关工作（不含试件制作、原材料送检 报验）。4深度，以每米 元计价结算；预制桩尖购置费： 元/个， 机械进出场安拆费包干：元/台套。成桩总进尺按相关计算规则 以现场签证的自然地面到桩尖入土的深度（含桩尖长度并不得扣 除桩尖虚体积的长度）为准，并以此为结算依据。5、质量等级：第二条工程期限1、开工日期：2、竣工日期：3、总施工期：4、如遇下列情况之一者，工期可顺延；（1）停水、停电、下雨及不可抗拒的自然现象被迫停工。（2）因设计变更或政府行为社会动乱被迫停工。（3）因三通一平达不到要求或甲方资金不及时被迫停工。（4）因地质条件变化，各方在研究措施时无法施工。（5）因拆迁、占地等未处理好影响施工。（6）因排除地下隐蔽工程或阻碍物影响施工。（7）试桩、基桩检测期间耽误的工期。如因甲方原因造成的停工， 除工期顺延外，每日应支付停班 费用元，并纳入结