工程造价计价基础理论试卷

1、工程造价计价基础理论一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分，共 60 分。将正确答案选项的编号填入答题卷内相应位置，选对得分，不选、选错均不得分）1、工程造价多次性计价有各不相同的计价依据，每次计价的精确度要求也各不相同，这就决定了计价方法具有（ B ）A 组合性C 多次性B 多样性D 单件性2、工程造价包括两种含义，根据从业主和承包商的角度可以理解为（ A ）A 建筑工程固定资产投资和建设工程承发包价格B 建设工程总投资和建设工程承发包价格C 建设工程总投资和建设工程固定资产投资D 建设工程动态投资和建设工程静态投资3、 2011 年“关于印发浙江省计价规则和计价依据（2010 版）的通

2、知”是由（）印发的。A 浙江省住房和城乡建设厅B 浙江省发展与改革委员会C 浙江省财政厅D 浙江省住房和城乡建设厅、浙江省发展与改革委员会、浙江省财政厅共同4、根据建筑安装工程费用项目组成（建标【 2003】206 号）文件的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入（）A 直接费B 直接工程费C 间接费D 施工机构使用费5、基本预备费的计算基数不包括（）A 设备及工、器具购置费B 建筑安装工程费C 工程建设其他费用D 建设期贷款利息6、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。A 一个月B 二个月C 三个月D 四个月7、工程造价咨询单位的资质要求，不包括（）A 技术力量B 注册资金C 成立时

3、间D 办公条件8、现金流量图可以全面、直观地反映经济系统的资金运动状态，其中现金流量的三大要素包括（）A 现金注入的大小、方向和时间点B 投入现金的额度、时间和回收点C 现金流量的大小、方向和作用点D 现金流出的额度、方向和时间点9、某人存款 1 万元，若干年后可取现金2 万元，银行存款利率 10%，则该笔存款的期限 （）A10 年B小于8年C 810 年之间D 大于 10年10、已知名义利率为 12%，一年利息12 次，则半年的实际利率和名义利率分别为（）A 6.2% 、 6%B 12.7% 、 12%C 5.83%、 6.2%D 6.35% 、 6%11、下列属于财务评价静态指标的是（）A

4、 投资利润率B 动态投资回收期C 净现值D 内部收益率12、下列说法是正确的是（）A 折现率越大，净现值越大B 折现率越大，净现值越小C 折现率越小，净现值越小D 净现值是折现率的递增函数13、价值工程的核心是（）A 功能分析B 成本分析C 费用分析D 价格分析14、某工程项目的风险水平超高，基准折现率的取值（）A 越低B 超高C 应该考虑筹资成本D 基准折现率与风险无关15、不确定性分析方法的应用范围是（）A 盈亏平衡分析既可用于财务评价，又可用于国民经济评价B 敏感性分析可用于国民经济评价C 盈亏平衡分析用于国民经济评价D 敏感性分析不能用于国民经济评价16、建设工程工程量清单计价规范 （

5、GB 50500 2008 ）的性质属于（）A 国家标准B 行业标准C 地方标准D 推荐性标准17、我国现行建筑安装工程费用构成中，材料的二次搬运费应计入（）A 直接工程费B 措施费C 企业管理费D 规费18、按照我国的现行规定， 施工单位所需的临时设施搭建费属于（）A 直接工程费B 临时设施费C 企业管理费D 工程建设其他费19、下列税费中计入建筑安装工程费的是（）A 教育费附加B 外贸手续费C 进口关税D 增值税20、根据建筑安装工程费用项目组成（建标【 2003】 206 号）文件的规定，下列属于直接工程费中人工费的是（）A 六个月以上的病假人员工资B 装卸司机工资C 公司质量监督人员工

6、资D 电焊工产、婚假期的工资21、根据建筑安装工程费用项目组成（建标【 2003】 206 号）文件的规定，对构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用列入（）A 材料费B 其他直接费C 措施费D 研究试验费22、某工程的分析工程材料费占直接工程费的比例为75% ，而该地区原费用定额测试所选典型工程材料费占直接工程费的比例60%，根据建筑安装工程费用项目组成 （建标【2003】206 号）文件的规定，计算该分项工程综合单价中的间接费时应采用以（）为基数。A 人工费B 人工费和机械费的合计C 人工费和材料费的合计D 人工费、材料费和机械费的合计23、下列不属于材料预算价格的费用是（）A 材料

7、原价B 材料包装费C 材料采购保管费D 新型材料实验费24、根据我国现行建筑安装费用项目组成的规定，工地现场材料采购人员的工资应计入（）A 人工费B 材料费C 现场经费D 企业管理费25、在建筑安装工程费中， 属于生产准备及开办费的项目是（）A 业务资料费B 代理人的费用与佣金C 业务所需手续费D 人员培训费及提前进厂费26、下列关于 浙江省建设工程施工费用定额（ 2010 版）的说法正确的是（）A 费用计算程序和施工取费计算规则是指导性的，施工取费费率也是指导性的B 费用计算程序和施工取费计算规则是指令性的，施工取费费率也是指令性的C 费用计算程序和施工取费计算规则是指导性的，而施工取费费率

8、是指令性的D 施工费用计算程序及费用计算规则中带黑体字的规定属指令性的内容必须执行27、建设工程工程量清单计价规范中规定建筑工程的第一级分类码为（）A 01B 02C 03D 0428、工程量清单的提供者是（）A 建设主管部门B 招标人C 投标人D 以上都是29、按照我国目前的规定， 在工程量清单计价过程中，分部分项工程综合单价不包括（）A 利润B 风险费用C 规费D 企业管理费30、在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量应以（）为准A 定额工程量B 实体工程量C 实体工程量 +损耗工程量D 定额工程量 +损耗工程量31、按定额反映的生产要素消耗内容分类，可以把工程建设定额分为（）A 劳动消

9、耗定额、施工定额、投资估算指标B 机械消耗定额、施工定额、建筑工程定额C 材料消耗定额、机械消耗定额、施工定额D 劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额32、下列不属于施工定额特征的是（）A 编制概算指标的基础B 企业定额C 分项最细、定额子目最多D 基础性定额33、确定机械台班定额消耗量时，应（）A 确定在正常的施工条件下B 确定机械正常生产率C 确定机械工作时间的利用率D 确定机械正常的生产效率34、劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是（）A 独立关系B 正比关系C 互为相反关系D 互为倒数35、既是设计单位编制设计概算或建设单位编制年度投

10、资计划的依据，也可作为国家编制年度建设计划的参考的是（）A 概算指标B 概算定额C 预算定额D 施工定额36、下列直接工程费的各项费用中，计算公式不正确的是（）A 人工费 =（工日消耗量×日工资单价）B 材料费 =（材料消耗量×材料基价）C 施工机械使用费 =（施工机械台班消耗量×机械台班单价）D 日基础工资 =生产工人平均工资年平均法定工作日37、夜间施工增加费是指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工照明设备摊销、照明用电及（）等费用。A 文明施工费B 夜间施工降率C 夜间劳保费D 安全措施费38、按现行投资构成， 下列费用中不属于基本预备费范围的是（）A 设

11、计变更增加的费用B 弥补自然灾害造成损失的费用C 局部地基处理增加的费用D建设期内由于价格变化而增加的费用39、工程量清单的编制使用的表格不包括（）A 工程项目总价表B 分部分项工程量清单与计价表C 措施项目清单与计价表D 封面40、在建设工程标底的编制过程中，不必考虑的因素是（）A 建设单位的经济实力B 工程项目的质量标准C 工程项目的目标工期D 建筑材料的市场价格41、工程预付款的支付时间应不迟于约定的开工日期前（）天A 7B 10C 14D 2042、使用软件计价时， 采用工程量清单计价工作步骤与定额计价的主要区别有（）A 输入工程量B 定额换算C 报表输出，形成造价文件D 选取清单项目

12、编号43、建设工程施工合同（示范文本）有三个附件，下列（）不是附件的组成部分。A 承包人承揽工程项目一览表B 发包人供应材料设备一览表C 工程量清单D 工程质量保修书44、联合共同承包的各方对承包合同的履行承担（）责任A 各自B 独自C 共同D 连带45、投资决策各阶段投资估算要求误差最小的是（）A 初步可行性研究阶段B 详细可行性研究阶段C 项目规划阶段D 项目建议书阶段46、某新建项目，建设期为3 年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000 万元，第二年贷款2000 万元，第三年贷款500 万元；年贷款利率为6%，建设期间只计息、不支付，则该项目第三年贷款利息为（）万元A 204.11B 2

13、43.60C 345.00D 355.9147、某建设项目建设期为3 年，项目建设前期年限为1 年，第一年投资 6400 万元，第二年投资 8400 万元，第三年投资3200万元，年均投资上涨费率为5%，则建设期第一年、第二年的涨价预备费合计为（）万元A 1186.18B 1181.05C 1575.65D 1685.4248、按照建设工程施工合同 （示范文本）规定，工程变更不包括A 施工条件变更B 增减合同中约定的工程量C 有关工程的施工时间和顺序的改变D 工程师指令整改返修49、关于施工图预算， 下列说法不正确的是（）（）A 是施工单位编制施工计划的依据B 审查和熟悉施工图纸是施工图预算的

14、重要步骤C 有无施工组织设计并不重要D 工程量计算必须按规定的计算规则进行50、建设工程保修范围和正常使用条件下的最低保修期限，下列正确的是（）A 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏，为3 年C 供热与供冷系统，为1 个采暖期、供冷期D 电气管线、给排水管道工程，为1 年51、将承包工程内容分解成不同的控制界面，以业主验收控制界面作为支付工程价款的前提条件。此结算方法是（）A 分段结算C 目标结款方式B 竣工后一次结算D 其他方式结算52、关于风险管理的程序正确的是（）A 风险识别、风

15、险监控、风险分析、风险评估、风险控制B 风险识别、风险评估、风险分析、风险控制、风险监控C 风险识别、风险控制、风险分析、风险评估、风险监控D 风险识别、风险分析、风险评估、风险控制、风险监控53、施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减而造成承包商损失应由（）承担A 建设单位C 承包商54、在有偿出让和转让土地时，转让暂时条例 规定原则的是B 建设单位、承包商D 工程设计单位下列说法符合 中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和（）A 政府对地价应统一规定，宏观调控B 地价应与当地的社会经济承受能力相适应C 地价的高低与已投入土地开发的费用无关D 地价与开发商的承受

16、能力相适应55、承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质（）许可的业务范围内承揽工程。A 规定B 等级C 行业D 专业56、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行A 同一时间公开B 单独确定时间公开C 同一时间秘密D 一定时间内公开57、对于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素多的大型土建工程，而业主为缩短工期仅在初步设计完成后就进行施工招标的工程，应选择最适用的合同类型为（）A 固定总价合同B 单价合同C 成本加酬金合同D 可调总价合同58、关于代理的种类， 下列说法正确的是（）A 代理有委托代理、法定代理和协议代理三种形式B 代理有委托代理、法定

17、代理和指定代理三种形式C 代理有委托代理、指定代理和协议代理三种形式D 代理有指定代理、法定代理和协议代理三种形式59、招标投标法关于开标程序， 下列叙述正确的是（）A 招标人只通知一部分投标人参加开标B 开标地点应当为招标人与投标人商定的地点C 开标由招标人主持，邀请所有投标人参加D 招标管理机构作为招标活动的发起者和组织者，应当负责开标的举行60、关于施工合同纠纷处理的方式，下列说法错误的是（）A 当事人首先必须选择通过和解或者调解解决合同争议B 当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁C 当事人没有订立仲裁协议，可以向人民法院起诉D 当事人订立的仲裁协

18、议无效的，可以向人民法院起诉二、多项选择题 （共 20 题，每题 2 分，共 40 分。将正确选项的编号填入答题卷内相应位置，选对得分，不选、错选不得分；少选无错选，每项得0.5 分）1、工程造价具有（）职能。A 调控B 控制C 评价D 监督E 预测2、建设项目总投资主要分为两大部分，其中，生产性建设项目总投资由（）组成。A 固定资产投资B 建筑安装工程费用C 设备及工器具购置费D 预备费E 流动资产投资3、下列费用中， 不属于与未来企业生产经营有关的其他费用的是（）A 工程承包费B 联合试运转费C 建设管理费D 生产家具购置费E 生产准备费4、根据建筑安装工程费用项目组成（建标【 2003】

19、206 号）文件的规定，劳动保险费包括（）A 养老保险费B 离退休职工的易地安家补助C 职工退休金D 医疗保险费E 女职工哺乳时间的工资5、下列属于投资方案动态评价指标的是（）A 投资收益率B 财务内部收益率C 财务净现值率D 净年值E 财务净现值6、下列费用中属于企业管理费的是（）A 夜间施工增加费B 已完工程及设备保护费C 工程排污费D 劳动保险费E 工具用具使用费7、下列各项中属于企业管理费的是A 机械夜间施工增加费B 大型机械设备进出场费C 机械燃料动力费D 机械经常修理费（）E 司机在年工作台班以外的人工费8、根据我国现行税法的规定，下列可以计入建筑安装工程造价内的税费有（）A 印花

20、税B 增值税C 土地使用税D 城市维护建设税E 教育费附加9、建设工程施工费用计算程序有（）A 人工费单价法B 工料单价法C 全费用单价法D 综合单价法E 人材机单价法10、分部分项工程量清单构成包括()A 项目编号B 项目名称C 计量单位D 工程数量E 工程内容11、工程量清单计价中分部分项工程量清单计价表中有综合单价一项，该综合单价应包括完成一个规定计量单位工程所需的（）A 人工费B 材料费C 施工机械使用费D 间接费E 企业管理费12、施工定额是建筑安装企业管理所需的基础，也是工程建设定额体系中的基础，主要是由（ ）A 工期定额B 劳动定额C 机械定额D 材料定额E 预算定额13、按照主

21、编单位和管理权限，可将建设工程定额分为（）A 建筑工程定额B 安装工程定额C 企业定额D 补充定额E 行业通用定额14、项目建议书阶段的投资估算的作用主要有（）A 是项目主管部门审批项目建议书的依据之一B 是项目投资决策的重要依据C 是研究、分析项目投资经济效果的重要条件D 其投资估算是建设项目投资的最高限额E 对项目的规划、规模起参考作用15、建设工程施工合同（示范文本）规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是（）A 设计变更超过原设计标准的，应报发包人批准B 承包人在施工过程中更改施工组织设计的，应该工程师同意C 改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D 变更有关工程

22、质量标准和工期属于设计变更E 变更工程价款的报告应由承包人提出16、确定工程变更价款时采用的方法有（）A 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款B 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C 合同中只有类似于变更工程的价格，由工程师确定D 合同中没有适用或类似于变更工程的价格， 由承包方提出适当的变更价格， 由工程师确认后执行E 合同没有适用或类似于变更工程的价格，必须由工程师确定17、下列哪项是工程索赔的处理原则A 索赔必须以合同为依据C 应及时处理索赔E 加强主动控制，减少工程索赔18、建设工程施工合同（示范文本）由（）组成A 协议书C 专用

23、条款E 中标通知书B 应合理地处理索赔D 索赔是双向的B 通用条款D 工程量清单（）19、根据我国建筑法规定，在实施建筑工程监理前，建设单位应当将（）书面通知被监理的建设施工企业。A 监理工程单位C 监理的方法E 监理的费用20、浙江省新计价依据适用于A 工程量清单综合计价法C 综合测量法E 工料测量法B 监理的内容D 监理的权限B 传统工料单价法D 概算定额法（）一、单选题1、 B2、 A3、 D4、A5、D6、 C7、 C8、 C9、B10、A11、A12、 B13、A14、 B15、B16、A17、 B18、B19、 A20、D21、A22、 D23、D24、 B25、D26、D27、

24、A28、B29、 C30、B31、D32、 A33、A34、 D35、A36、B37、 B38、D39、 A40、A41、A42、 D43、C44、 D45、B46、A47、 C48、D49、 C50、A51、C52、 D53、A54、 B55、B56、A57、 C58、B59、 C60、A二、多选题1、 ABCE2、 AE3、 CE4、BC5、BCDE6、 DE7、 CDE8、 DE9、BD10、ABCD11、ABCE12、 BCD13、CD14、 AE15、BCE16、ABD17、 ABCE18、ABC19、 ABD20、AB工程造价计价基础理论一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分，

25、共 60 分。将正确答案选项的编号填入答题卷内相应位置，选对得分，不选、选错均不得分）1、关于工程造价的含义， 下列说法有误的是（）A 工程造价所指的工程，可以是一个建设工程项目，也可以是其中的一个单项工程，甚至可以是整个建设工程的某个阶段，但不可以是其中的某个组成部分B 工程造价是指为建成一项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场以及工程承发包市场等交易活动所形成的建筑安装工程价格和建设工程总价格，是从市场交易的角度而言的C 从投资者的角度而言，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用D 将工资造价的含义认定为工程承发包价格，是一种狭义的理解2、关于静态投

26、资和动态投资，以下说法有误的是（）A 静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时值B 静态投资不包括因工程量误差而引起的工程造价的增减C 动态投资是指为完成一个工程项目的建设，预计投资需要量的总和D 静态投资是动态投资最主要的组成部分，也是动态投资的计算基础3、固定资产投资中，用于新建、扩建、改建、和重建项目的资金投入行为，属于（）A 基本建设投资B 更新改造投资C 房地产开发投资D 其他固定资产投资4、控制建设工程造价不仅仅是控制建设工程本身的成本，还应同时考虑工期成本、质量成本、安全与环境成本的控制，体现了工程造价的（）A 全寿命造价管理B 全过程造价管理

27、C 全要素造价管理D 全方位造价管理5、（）是控制工程造价最有效的手段。A 以前期决策阶段为重点的全过程造价控制B 以设计阶段为重点的全过程造价控制C 实施主动控制D 技术与经济相结合6、若投资 1000 万元，每年收回率为8%，在 10年内收回全部本利，则每年应收回（）万元。A 139.03B 149.03C 249.03D 194.037、年名义利率 10%，按月计息，则年有效率为（） %。A 10.25B 10.38C 10.47D 10.518、对一个工程项目进行经济效果评价时，必须（）A 进行确定性评价B 进行不确定性评价C 同时进行确定性和不确定性评价D 根据不同工程实际需要采用不

28、同方法9、盈亏平衡点越低， 表示项目的抗风险能力（）A 越弱B 越强C 合理D 无法判断10、规费不包括（）A 养老保险费B 失业保险费C 医疗保险费D 劳动保险费11、建筑工程类别中的地下室是指室内地坪低于室外地坪（）以上的建筑工程。A 12 房间净高B 1 2mC 1 3 房间净高D 1 3m12、以“人工费”为计费基础工程，规费均以（）为计算基数乘以相应费率计算。A 人工费B 人工费 +机械费C 直接工程费D 直接工程费 +措施费 +综合费用13、房屋修缮工程的管理费费率按照新建工程项目的三类费率乘以系数（）计取。A 0.9B 0.85C 0.8D 0.7514、下列费率中， （）是固定

29、的不可竞争费率。A 施工组织措施费费率B 综合费用费率C 规费费率D 企业管理费费率15、保持定额的（）是维护定额的权威性所必须的，也是有效的贯彻定额所必要的。但是这种特点也是相对的。A 系统性B 统一性C 指导性D 稳定性16、下列项目中，属于预算定额的权威性所必须的，也是有效的贯彻定额所必要的。A 超运距用工B 按劳动定额规定应增加计算的用工量C 辅助用工D 人工幅度差17、专业定额选用材料数据编码，其编码数字有（）位。A 8B 6C 7D 518、工地间移动较为频繁的小型机械及部分中型机械，其安拆费及场外运输费（）A 应计入机械台班单价B 不应计入机械台班单价C 应单独计算其费用D 可根

30、据具体情况确定19、以下关于工程量清单的说法， 有误的是（）A 工程量清单是表现建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他费用、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单B 工程量清单体现的核心内容是分项工程项目名称及其相应数量C 工程量清单的准确性和完整性由招标人负责D 采用工程量清单方式招标，工程量清单可不作为招标文件的组成部分20、工程量清单项目编码的第二级表示（）顺序码。A 专业工程B 工程分类C 分部工程D 分项工程21、（ ）是对项目的准确描述，是影响价格的因素，是设置工程量清单项目的依据。A 项目编码B 项目名称C 项目特征D 分项工程22、招标人在工程量清单中暂定并包括在合

31、同款价中的款项，称为（）A 暂列金额B 暂估金额C 暂估价D 暂定价23、采用工程量清单计价方式的，竣工结算的工程量应按（）的工程量确定。A 实际完成的B 发、承包双方在合同中约定应予计算C 招标文件中所列D 发、承包双方确认24、对于主要由市场价格波动导致的价格风险，根据工程特点和工期要求，建议可一般采取的方式是承包人承担（）以内的材料价格风险和（）以内的施工机械使用费的风险。A 5%，5%B 5%，10%C 10%， 5%D 10% ， 10%25、编制工程量清单， 进行项目特征描述时， 可不详细描述的内容是（）A 对计量没有实质影响的内容B 应由投标人根据施工方案确定的C 应由施工措施解

32、决的D 施工图纸、标准图集标注明确的26、关于投标报价， 以下说法有误的是（）A 投标总价应当与分部分项工程费、措施费、其他项目费和规费的合计金额一致B 除建设工程工程量清单计价规范强制规定外，投标价由投标人自主确定，但不得低于成本C 投标报价是投标人投标时报出的工程造价D 投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中27、因不可抗力导致工程停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员的工资费用，由（）承担。A 承包人C 发、承包人B 发包人D 按照合同约定28、对小型项目的流动资金估算，可采用（）A 分项详细估算法C 扩大指标估算法B 指标估算法D 比例估算法29

33、、在FIDIC合同条件下，工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过（）时，允许对某一项工程规定的单价或价格加以调整。A 2%B 1%C 0.5%D 合同约定30、一个完整的索赔报告应包括总论部分、根据部分、 计算部分和（）A 证明部分B 证据部分C 责任说明D 附件资料31、竣工决算的核心内容是竣工财务决算说明书和（）A 工程竣工图B 工程造价对比分析C 竣工财务决算报表D 竣工决算总表32、根据建设工程质量管理条例规定，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限是（）A 5 年B 3 年C 2 年D 1 年33、按照建设项目经济效益、 社会效益和市场需求划分的工程项

34、目种类中，不包括()A 竞争性项目B 生产性项目C 基础性项目D 公益性项目34、投标文件中， 用数字表示的数额和用文字表示的数额不一致时（）A 以数字数额为准B 以文字数额为准C 以重新计算后的数额为准D 投标文件作废标处理35、下列合同形式中，适用于需要立即开展工作的项目（如震后的救灾工作）的是（）A 固定单价合同B 可调单价合同C 总价合同D 成本加酬金合同36、凡符合调整范围的材料， 当材料费上涨之和占工程合同总价的比例在4%时，则（）A 可以抽料补差B 可以指数补差C 可以系数补差D 不予调整37、根据中华人民共和国民事诉讼法规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖。A 不动

35、产所在地B 合同签订地C 被告住所地D 原告住所地38 某新建项目，建设期 4 年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000 万元，以后各年贷款均为 500 万元，年贷款利率为6%，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期贷款利息为 （）万元。A 76.80B 106.80C 366.30D 389.3539、根据建筑安装工程定额的编制原则，按照平均先进水平编制的定额是（）A 概算定额B 预算定额C 企业定额D 概算定额40、下列事项中， 费用索赔不成立的是（）A 设计单位未及时提供图纸B 施工单位施工机械损坏C 业主原因要求暂停全部施工项目D 因设计变更原因导致工程内容增加41、国产标准设备原价，

36、一般按（）计算。A 带有备件的原件B 不带备件的原件C 系列设备插入估价D 分组组合估价42、合同有效的条件不包括（）A 意思表示真实B 合同的内容合法C 合同的内容确定、 可能D 当事人可不具有相应的民事行为能力43、基本预备费是按（）为计取基础，乘以基本预备费率进行计算。A 设备及工、器具购置费B 建筑安装工程费用C 工程建设其他费用D 以上三者之和44、对项目采用不确定性分析进行经济评价的方法中，（）可同时用于财务评价和国民经济评价。A 敏感性分析B 盈亏平衡分析C 多因素分析D 单因素分析45、从最佳经济效益的角度出发， 机械使用投入费用最低时的使用期限，称为（）A 机械技术使用寿命B

37、 机械经济使用寿命C 机械合理使用寿命D 机械最佳使用寿命46、在计算索赔工期时， 如果延误的工作为非关键工作，则（）A 批准延误的时间为顺延的时间B 批准延误时间与时差的差值为顺延的时间C 当该工作延误超过时差限制而成为关键时间时，可以批准延误时间与时差的差值为顺延的时间D 当该工作延误超过时差限制而成为关键时间时，可以批准延误的时间为顺延的时间47、运用调值公式法进行工程价款差调整时，各品种系数之和加上固定要素系数应该（）A 1B =1C 1D 148、建设工程施工合同（示范文本）由多部分组成，其中（）是总刚性的文件。A 协议书B 通用条款C 专用条款D 工程质量保修书49、因不可抗力导致

38、的费用及工期延误的事件中，由承包人承担的是（）A 工程本身的损害B 第三方的财产损失C 待安装设备的损失D 承包人机械设备损坏50、某建设项目总投资中，设备及工、器具购置费用1000 万元，建筑安装工程费用800 万元，工程建设其他费300 万元， 预备费 200 万元， 建设期贷款500 万元，应计利息50 万元，流动资金贷款 300万元，则该建设项目的固定资产投资是（）万元。A 3150B 2850C 2650D 235051、（ ）的实质就是使投资方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。A 内部收益率B 基准收益率C 基准折现率D 投资收益率52、投标报价和施工图预算仅在

39、（）上相似，其余都不一样。A 编制依据B 结果C 使用定额D 编制方法53、按照定额顺序或施工顺序，对各分项工程中的工程细目逐项全面详细审查的方法称为（ ）A 标准预算审查法B 全面审查法C 对比审查法D 分解对比审查法54、工程变更后，合同中只有类似变更工程的价格时，（ ）计算变更合同款价。A 按照合同中已有的价格B 参加类似变更工程的价格C 由承包人提出适当的变更价格，经发包方确认后执行D 根据双方协商，确定变更工程的价格55、对于地下障碍物和文物等确属有经验的承包商难以合理预见的人为障碍，应给予（）补偿。A 工期B 费用C 工期和费用D 两者均不是56、建设项目或单项工程全部安装工程建设

40、期在12 个月以内的， 可以采用()A 按月结算方式B 竣工后一次结算方式C 分段结算方式D 目标结算公式57、不可抗力造成的保修费用应由（）负责。A 施工单位B 设计单位C 建设单位D 以上三者协商58、根据国务院关于投资体制的决定，政府投资项目实行（）A 审批制B 审核制C 核准期D 备案期59、按照建筑工程施工许可管理方法规定，（）的建筑工程可以不申请办理施工许可证。A 投资额 50 万元B投资额 100 万元C 建筑面积 500 D建筑面积 200 60、根据中华人民共和国招标投标法规定，评标委员会由投标人负责组建，成员人数为（ ）A5人以上B 5 人以上的单数C7人以上D 7 人以上的单数二、多项选择题 （共 20 题，每题 2 分，共 40 分。将正确选项的编号填入答题卷内相应位置，选对得分，不选、错选不得分；少选无错选，每项得0.5 分）1、由工程建设的特点所决定， 工程造价具有的特点包括（）A 大额性B 个别性C 多次性D 组合性E 兼容性2、造价员资格验证时，有下列（）情形之一的为验证不合格，应限期改正。A 已丧失工作能力或已脱离工程造价业务岗位的B 近三年内在建设工程造价活动中有两起及以上不良信用作为记录的C 近三年内无工作业绩，且不能说明理由的D 近三年参加继续教育不满 300 学时的E 到期末参加资格证书验证的