材料员专业管理实务题库

1、材料员专业管理实务1、 单选题（每题1分）1、 国家标准和行业标准又分为强制性标准和（ B ）。 A.普通标准 B.推荐性标准 C.最高标准 D.企业标准2、中国标准分为（ A ）行为标准、地方标准、企业标准四级。 A.国家标准 B.农业标准 C.工业标准 D.科技标准3、 “5C”信用评级法，即评估客户信用品质的五个方面，即（D ）。A. 品质、能力、风险、抵押、条件 B. 道德、资金、风险、市场、条件 C. 道德、能力、资本、市场、条件 D. 品质、能力、资本、抵押、条件4、 利用“5C”评估法评估客户信用状况时，需要考虑的首要因素是（ A ）。 A.品质 B.能力 C.资金 D.担保品5

2、、 企业以赊销方式卖给客户甲产品100万元，为了使客户能够尽快付款，企业给予客户的信用条件为（5/30,n/60），则下面描述正确的是（ D）。A.信用条件中、30/60是信用期限B.n表示折扣率，由买卖双方协商确定 C.客户只要在60天以内付款就能享受现金折扣优惠 D.在发票开出后30日内，可享受5%的折扣6、 折扣的表示通常采用如5/10,3/20，n/30，含义为（ A ）。A.5/10表示10天内付款，可以享受5%的价格优惠；3/20表示20天内付款，可以享受3%的价格优惠；n/30表示付款的最后期限为30天，此时付款无优惠 B.5/10表示5天内付款，可以享受10%的价格优惠；3/2

3、0表示2天内付款，可以享受20%的价格优惠；n/30表示现在付款可以享受30%的折扣 C.5/10表示10天内付款，可以享受5%的价格优惠；3/20表示20天内付款，可以享受3%的价格优惠；n/30表示30天以后付款无优惠 D.5/10表示5天内付款，可以享受10%的价格优惠；3/20表示3天内付款，可以享受20%的价格优惠；n/30表示30天以后付款无优惠7、 信用评估的5C评估法中资本（capitAL）是指（ C ）。A.客户愿意履行付款义务的可能性B.客户偿还贷款的能力 C.企业的财为务状况D.一般经济情况8、 观察法在选择观察对象时，要考虑与之配合的调查方式，所以（ C ）必须选择对总

4、体具有代表性的单位。 A.抽样调查 B.全面调查 C.典型调查 D.重点调查9、 下列哪项不属于常用的市场调查方式（ D ）。A.抽样调查 B.普通调查 C.典型调查 D.市场个案调查10、进行市场调查，首先要明确调查的是（ A ）。 A.目标 B.计划 C.战略 D.策略11、市场调查程序是（ A ）。A.明确目的、收集资料、分析、提出报名B.收集资料、明确目的、分析、提出报名C.分析、明确目的、收集资料、提出报名D.明确目的、收集资料、提出报名、分析12、公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以（ D ）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A. 投标邀请书B. 合同谈判C.行政命令D.

5、招标公告13、 某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是（ C ）。A.接受该优惠条件B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C.拒绝接受该优惠条件D.将该投标人的投标按废标处理14、 邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。A.2 B.3 C.5 D.715、 施工项目定标，通常由（D ）决定。A.监理单位 B.评价委员会 C.建设行政主管部门 D.招标人16、在我国下面投资主体的工程项目，可以不招投标的项目是（ D ）。A.国有学校的教学大楼B.市蓝天建筑工程股份集资的住宅楼C.市建行的营业大楼D.外商独资房地产公司开发的住宅楼17、 目

6、前，招标方式有（ C ）。A.公开招标 B.邀请招标 C.公开招标和邀请招标 D.议标18、确定中标人后（ A ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A.15 B.21 C.30 D.3519、中标的承包商将由（ B ）决定。 A.评标委员会 B.业主 C.上级行政主管部门 D.监理工程师20、 自中标通知书发出（ C ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同A.15 B.21 C.30 D.3521、 下列关于施工公开招标的程序排列正确的是（ C ）。（1） 编制招标文件（2）建设项目报建（3）投标人资格预审（4）发放招标文件（5）开标、评标和定标（6）签订合同

7、A. （1）（2）（3）（4）（5）（6） B. （2）（1）（4）（3）（5）（6） C. （2）（1）（3）（4）（5）（6）D. （1）（2）（4）（3）（5）（6）22、 下列说法不正确的是（ C ）。A.招标投标规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类B.只有不属于法规规定必须招标的项目才可能采用直接委托方式C.建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动 D.公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高23、 关于共同投标协议，下列说法错误的是（ C ）。A.

8、共同投标协议属于合同关系B.共同投标协议必须详细、明确，以免日后发生争议C.共同协议不应同投标文件一并提交招标人D.联合体内部各方通过共同投标协议，明确约定各方在中标后要承担的工作和责任24、 关于联合体各方在中标后承担的连带责任，下列说法错误的是（ A ）。A.联合体在接到中标通知书未到招标人签订合同前放弃中标项目的，其已提交的投标保证金应予以退还B.联合体在接到中标通知书末与招标人签订合同前，除不可抗力外，联合体放弃中标项目的，其已提交的投标保证金不予以退还C.联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前，除不可抗力外，联合体放弃中年项目的，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过

9、部分承担连带赔偿责任D.中标的联合体除不可抗力外，不履行与招标人签订的合同时，履约保证金不予退还25、 下列各项关于招标人招标能力要求说法有误的是（ B ）。A.是法人或依法成立的其他组织B.招标能力不够，也不得委托中介机构代理招标C.有组织编制招投标文件的能力D.有审查招标单位资质的能力26、 招标投标法规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或必要修改时，应在投标截止日期至少（ B ）天以前以书面形式发送给所有投标人。A.10 B.15 C.20 D.3027、 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家。成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（C ）。

10、A.1/3 B.1/2 C.2/3 D.1/428、 某招标人在招标文件中规定了对本省的投标人在同等条件下将优先于外省的投标人中标，根据招标投标法，这个规定违反了（ B ）原则。A. 公开 B.公平 C.公正 D.诚实信用 29、 某政府办公大楼项目对社会招标，招标文件中限定外省的投标人需与本省工程承包单位组成联合体方可参加竞标，此举违背了招投标活动的（ B ）。A.公开原则 B.公平原则 C.公正原则 D.诚实信用原则30、甲、乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标，中标后联合体接到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，联合体投标时提交5万元投标保证金，此时两家单位认为该项目盈利太少，于

11、是放弃该项目，对此，招标投标的相关规定是（ A ）。A.5万元投标保证金不予退还B.5万元投标保证金可以退还一半C.若未给招标人造成损失，投标保证金可退还D.若未给招标人造成损失，投标保证金可退还一半31、 下列选项中，（ C ）不是关于投标的禁止性规定。A. 投标人以低于成本的报价竞标B. 招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍C. 投标人以高于成本的报价竞标D. 投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后在参加投标32、 联合体中标的，联合体各方应当（ A ）。A.共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任B.分别与招标人签订合同，但就中标项目向招标人承担连带责任C.共同

12、与招标人签订合同，但就中标项目各自独立向招标人承担责任D.分别与招标人签订合同，就中标项目各自独立向招标人承担责任33、招标程序有成立招标组织；发布招标公告或发出招标邀请书；编制招标文件和标底；组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑；对招标单位进行资质审查，并将审查结果通知各申请投标者；发售投标文件。则下列招标程序排序正确的是（ C ）。A. B. C. D.34、下列关于评标委员会成员的有关表述中符合法律规定的是（ C）。A.某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B.某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料C.某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并

13、具有高级职称D.某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的是告诉了某投标人35、下列关于评标委员会成员的有关表述中符合法律规定的是（ C）。A.某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B.某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料C.某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称D.某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的是告诉了某投标人36、 下列合同中，有合同法调整的是（C ）合同。A.婚姻 B.收养 C.买卖 D.行政37、根据合同法规定，建设工程施工合同不属于（D ）。A.双务合同 B.有偿合同 C.要式合同 D

14、.实践合同38、下列属于单务合同的是（ B ）。A.买卖合同 B.赠与合同 C.建设工程施工合同 D.建设工程勘察合同39、根据合同当事人之间是否互负义务，可以将合同划分为（ B ）。A.要式合同与不要式合同 B.双务合同与单务合同 C.有偿合同与无偿合同 D.有名合同与无名合同40、 根据合同的成立是否必须采取一定形式为标准，可以将合同划分为（ A ）。A.要式合同与不要式合同 B.双务合同与单务合同 C.有偿合同与无偿合同 D.有名合同与无名合同41、 下列各项不属于合同法律关系客体的是（ D ）。A. 物 B.行为 C.智力成果 D.当事人42、 合同法律关系的（C ）可以是自然人、法人

15、、其他组织。A.载体 B.客体 C.主体 D.整体43、（ A ）是一定的社会关系在相应的法律规范的调整下形成的权利义务关系。A.法律关系 B.行政监督 C.隶属关系 D.法律主体44、自然人的民事权利能力（A ）。A.始于出生 B.始于年满18周岁 C.始于结婚 D.始于具有劳动能力45、参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人是合同关系的（ B ）。A.客体 B.主体 C.法人 D.个体46、其他组织是指依法成立，有一定的组织机构和财产，但不具备（ D ）的组织。A.法人代表 B.民事行为 C.民事权利 D.法人资格47、10周岁以上的未成年人是（ B ），可以进行与他的年龄、智力

16、相适应的民事活动。A. 限制民事权利能力人 B. 限制民事行为能力人 C. 完全民事行为能力人 D. 无民事行为能力人 48、下列不具有法人资格的是（ C ）。 A.上海铁路局 B.北京市邮政局 C.工商银行湖南省分行 D.广州白云机场 49、 关于合同的形成说法有误的一项是( D )。A. 当事人订立合同有书面形式、口同形式和其他形式B. 法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式C. 当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式D. 书面形式合同专指纸质合同50、 甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约，此要约的生效时间是（ B）。A.该电子邮件发出时间 B.该电子邮件进入乙单位指定的

17、电站邮箱的时间C.乙单位知道已经收到电子邮件的时间 D.乙单位知悉该电子邮件内容的时间51、 某承包商向某建材供应商发出了购买钢材的要约，后又发出通知撤销该要约,双方便因为要约的撤销问题发生分歧。下列选项中属于可以撤销要约的情形是（ B ）。A. 承包商在要约中确定了承诺期限 B. 不损害材料供应商合理利益C. 建材供应商收到通知时承诺已经发出 D. 承包商在要约中明确表示要约不可撤销 52、 某承包商于2005年3月4日向某建筑设备租赁公司发出租赁要约，该租赁公司于3月8日发出承诺，承包商于3月10日收到承诺，3月12日双方签订合同。则承诺的生效时间是（ C ）。 A.3月12日 B.3月1

18、0日 C.3月8日 D.3月4日53、 对于中标通知书的法律效力下列说法正确的是（ D ）。A. 中标通知书就是正式的通知 B. 中标通知书属于要约邀请C. 中标通知书属于要约 D. 中标通知书属于承诺 54、 下列关于要约与承诺说法正确的是（ A ）。A. 撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约的人B. 要约是不可以撤销的C. 承诺的内容可以与要约的内容不一致D. 承诺延误，即承诺迟到，是指受要约人超过承诺期限而发出的承诺55、 希望和他人订立合同的意思表示是指（ A ）。A. 要约 B.要约邀请 C.承诺 D.邀约撤回56、 是希望他人向自己发出要约的意思表示（

19、A ）。 A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.契约57、 （ B ）到达受要约人时生效 A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.契约58、 要约可以撤回。撤回要约的通知应当在（ C ）或者与要约同时到达受要人。A. 要约到达受要约人之后 B. 要约到达要约人之时C. 要约到达受要约人之前 D. 要约通知到达人之前 59、 要约可以撤销。撤销要约的通知应当在（D ）到达受要约人。A. 要约人发出撤回通知之前 B. 受要约人发出撤回通知之前C. 要约人发出承诺通知之前 D. 受要约人发出承诺通知之前 60、 承诺是（ A ）同意要约的意思表示。 A.受要约人 B.要约人 C.要约邀请人 D.代理人

20、61、承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当（B ）或者与承诺通知同时到达要约人。A. 在承诺通知到达要约人之后 B. 在承诺通知到达要约人之前C. 在承诺通知到达受要约人之时 D. 在承诺通知到达受要约人之后 62、合同订立过程中，受要约人对有关合同的数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对（ A ）。A. 承诺内容的实质性变更 B. 要约内容的实质性变更C. 要约邀请内容的实质性变更 D.契约内容的变更63、（ A）的地点为合同成立的地点。 A.承诺生效 B.要约生效 C.要约邀请 D.要约引诱64、采用数据电文形式订立合同的，收件人的主管营业地为

21、合同成立的地点；没有主营业地的，其（D ）为合同成立的地点。 A.临时居住地 B.经常居住地 C.电文发出地 D.电文接收地65、法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形成订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务的，（B ）。A.对方不接受的，该合同成立 B.对方拒绝的，该合同成立C.对方接受的，该合同不成立 D.对方接受的，该合同成立66、（ A）条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。 A.格式 B.约定 C.法定 D.拟定67、法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但已履行主要义务的，合同（ A）。 A.有效成立 B.可变更可撤

22、销 C.无效 D.可撤销68、当事人在（ A）合同过程中假借订立合同，恶意进行磋商，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。 A.订立 B.履行 C.变更 D.终止69、采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循（C ）原则确定当事人之间的权利和义务。 A.公正 B.公开 C.公平 D.适当70、在某建材购销的承诺中，对于要约中的下列事项作了变更，属于非实质性变更的是（C ）。 A.建材的规格型号 B.建材的质检标准 C.建材包装的装潢 D.交货方式71、当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。（D ）的合同，自条件成就时失效。 A.附转让条件 B.附变更

23、条件 C.附生效条件 D.附解除条件72、罗某13岁，其欲去美国的小姨与之签订了一份赠与合同，赠给罗某1万元美元。罗某接受，则行为属于下列何种行为？（ B ）。A.须经其法定代理人追认 B.不必经法定代理人追认C.为可撤销民事行为 D.为无效民事行为73、限制民事行为能力人订立合同，经（ C ）代理人追认后，该合同有效。 A.相对人委托 B.当事人委托 C.法定 D.相对74、张某13岁，被称之为天才小画家，并在美术馆举办个人画展，美术馆与其达成协议有偿展出该画，该协议（ A ）。 A.有效 B.无效 C.可变更 D.效力待定75、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合

24、投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据中华人民共和国合同法规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是（C ）。A. 无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B. 无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C. 甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D. 甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提76、 下列合同中，（C ）的行为具有法律效力。A. 张三受公司委托去签订一份购买50台计算机的合同B. 张三在没有公司委托的情况下擅自以公司

25、名义签订一份50台计算机的合同C.张三在没有公司委托的情况下，拿着公司盖好章的空白合同同客户签订一份50台计算机的合同D.张三原为公司的设备采购员，可以采购1万元以下的设备，但在5月5日前公司将其辞退，在10月15日，张三却以公司名义与原来有合作关系的计算机公司签订一份购买50台计算机的合同，价值3万元77、 代理人以被代理人的名义对外实施的民事法律行为，只有在代理权限范围内才能对（C）有效。A.代理人 B.行为人 C.被代理人 D.代表人78、无权代理的行为对被代理人不产生效力，但经被代理人（D），仍对被代理人产生效力。A.否认的 B.熟悉的 C.拒绝的 D.追认的79、下列合同中，不属于无

26、效合同的是（ A ）。A.甲公司以欺诈的手段与乙公司签订合同B.甲公司以欺诈的手段与丙公签订的合同，并且损害国家利益C.甲公司与丁公司恶意串通共同订立损害第三人利益的合同D.甲公司与戊公司并无恶意，但其订立的合同损害社会公共利益80、 下列订立合同有效的是( A )。A.法人权限内订立的合同B.无代理权行为人订立的合同C.超越代理权代理人订立的合同D.代理权终止后代理人订立的合同81、 违约责任是一种（ A ）法律责任A. 合同 B.侵权 C.欺诈 D.不正当82、 甲公司出售一批衬衫，每12件装一纸箱，乙公司向甲公司发电订购2400件，甲公司回电告知单价，并说有充足现货，一个月内可以到货。乙

27、公司复电：“此价格可以，但请将12件装一纸箱改为10件一箱的包装。”甲公司收到乙公司的电报后没有回电。一个月后，乙公司去甲公司提货，甲公司说，双方意思表示不一致，合同没有成立，故他们没有任何责任。下列答案正确的有：（ D ）。A.根据合同意思表示真实的要求，此合同没有成立。B.乙公司的要求该包装的电报只能是反要约。C.只有合同的全部条款完全一致，合同才能成立。D.只要合同的主要条款一致，合同就能成立，故此合同成立。83、 无效的合同（ A ）法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。A.自始没有B.自发现时没有C.中人民法院确认无效时没有D.自仲裁机构确认无效时84、

28、当事人恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的，因此取得的财产（ B ）。A.收归国家所有或者返还集体B.收归国家所有或者返还集体、第三人C.收归国家所有或者返还第三人D.返还集体、第三人 85、 无效合同和可撤销合同的区别不包括（ C ）。A.二者产生的原因不同B.认定程序的启动不同C.二者在未被撤销前都是有效的D.后者有时效限制，而前者无86、 因重大误解订立合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构（D ）。A. 变更或者解除B. 解除或者中止C.变更或者终止D.变更或者撤销87、 关于合同履行说法有误的一项是（C ）。A.当事人应当按照约定全面履行自己义务B.当事人应当遵循诚实信用原

29、则C.当事人可以擅自变更合同D.合同履行是指当事人依据合同规定享有权利承担义务88、 下列有关价格的说法错误的是（ B ）。A.在执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期内按交付时价格计算B.逾期交付物的按交付时价格计算C.逾期交付物的价格上涨时，按原价格执行D.逾期交付物的价格下跌时，按新价格执行89、 某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格；订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元，履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨（ D ）元。 A.4300 B.4

30、250 C.4200 D.415090、 执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照（ A ）执行。 A.原价格 B.新价格 C.市场价 D.双方协商的价格91、 债权人可以拒绝债务人部分履行债务，但部分履行不损害（ A ）的除外。A.债权人利益 B.债务人利益 C.第三人利益 D.保证人利益92、代位权行驶的费用由（ A ）。A.债权人承担 B.代位权人承担 C.全体债权人承担 D.债务人和债权人共同承担93、 因债务人怠于行驶其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以（ B ）的债权。A.自己的名义代位行使债权人 B.自己

31、的名义代位行使债务人C.自己的名义代位行使第三人D.第三人的名义代位行使债务人94、 代位权的行使范围（D ）。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。A.以债务人的债权为限 B.以债权人的债务为限 C.以担保人的担保为限 D.以债权人的债权为限 95、某甲是某乙的债务人。某甲于5月1日将自己的房产无偿转让给了某丙，则（ C ）。A.某乙可以对之行使撤销权B.如果某甲行为对某乙的债权产生了损害，则在某乙知道该事件发生之日起2年内可以行使撤销权C.如果该行为对某乙产生的债权产生了损害，则在某乙知道该行为发生之日起1年内可以行使撤销权 D.如果该行为对某乙产生的债权产生了损害，则在某乙知道该行为

32、发生之日起5年内可以行使撤销权96、债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求（B ）的行为。A.人民法院撤销债权人B.人民法院撤销债务人C.仲裁机构撤销债务人D.仲裁机构撤销债权人97、 某甲是某乙的债务人，则（ C）。A.某乙可以对某甲的任何不合理行为行使撤销权B.某乙可以对某甲的任何无偿转让财产的行为行使撤销权C.只有某甲无偿转让财产的行为对某乙造成了损害，某乙才能够行使撤销权D.某甲和某乙都可以行使撤销权98、 撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（ A ）。A.一年内行使 B.三年内行使 C.五年内行使 D.四年内行使99、撤销

33、权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，自债权人的行为发生之日起（ B ）内不行使撤销权该撤销权消灭。A.3年 B.5年 C.7年 D.10年100、 撤销权自债务人的行为发生之日起（B ）没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A. 二年内 B.五年内 C.一年内 D.三年内101、 关于当事人行使不安抗辩权时享有的权利，下列表达正确的是（ C ）。A.对方在合理期限内未恢复履行能力，则行使不安抗辩权的当事人一方有权通知对方解除合同B.对方在合理期限内未能提供适当担保，则行使不安抗辩权的当事人一方有权通知对方解除合同C.对方在合理期限内未恢复履行能力并且未能提供当担保，则行使不安抗辩权的

34、当事人一方有权通知对方解除合同D.对方在合理期限内未恢复履行能力并且未能提供当担保，则行使不安抗辩权的当事人应当与对方协商解除合同102、 甲乙两人签订一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使的权利是（B ）A.先履行抗辩权B.后履行抗辩权C.同时履行抗辩权D.不履行抗辩权103、 当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方（ A ）履行要求。A.有权拒绝其相应的B.有权拒绝其全部的C.有权拒绝其部分的D.无权拒绝其相应的104、 某工程项目材料供应合同中约定，供应方支

35、付订购的材料后，采购方再行支付贷款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付贷款，采购方行使的是（ D ）。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先诉抗辩权D.不安抗辩权105、 当事人互负债务，（A ）的，应当同时履行。A.没有先后履行顺序B.有先后履行顺序C.明确先后履行顺序D.债务债权同归一人106、 合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（D ）的行为。A. 解除合同B. 变更合同C.转让合同D.中止履行合同义务107、 以下哪项不属于担保法规定的担保方式（D ）。A.动产质押B.不动产低押C.权利质押D.违约金108、当事

36、人在保证合同中约定，（ D ）不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。A.债权人 B.第三人 C.保证人 D.债务人109、一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财务依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人（ A ）拒绝承担保证责任。 A.可以 B.不能 C.应当 D.必然110、当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照（ D ）承担保证责任。 A.一般保证 B.附带民事责任 C.一般保证或连带责任保证 D.连带责任保证111、当事人以城市房地产抵押的，抵押合同自（ A ）之日起生效。A.登记 B.签订 C.交付 D.质押112、（ B ）应当以书面形式订立抵

37、押合同。A.出质人和质权人 B.抵押人和抵押权人 C.保证人和被保证人 D.留置权人和留置人113、 出质人和质权人应当以书面形式订立质押合同。质押合同自（D ）占有时生效。A.留置物移交于质权人 B.质物移交于质押人 C.质物移交于债务人 D.质物移交于质权人114、 根据担保法的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是（ D ）。A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产 B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产 C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人 D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人 115、

38、张某将自己的货物质押给刘某，刘某疏于管理，任其日晒雨淋，下列说法错误的是（ A ）。A.张某有权要求刘某妥善保管货物，如刘某拒绝，张某可以解除质押关系 B.张某可以要求提存这批货物 C.张某可以提前清偿债权而要求返还质物 D.张某可以要求刘某承担保管不善的责任116、 （ D ）是指合同当事人一方依法将合同权利、义务全部或者部分转让给他人。A. 合同转移 B.合同变更 C.合同终止 D.合同转让117、 合同权利义务的终止是指（B ）。A. 合同的变更 B.合同的消灭 C.合同效力的暂时停止 D.合同的解除118、（ B ）是指合同当事人一方依法将合同权利、义务全部或者部分转让给他人。 A.合

39、同转移 B.合同变更 C.合同终止 D.合同转让119、关于合同转让的特征，下列表述正确的是（ A ）。A.合同的转让只有合同主体发生变化，不涉及权利义务内容变化 B.合同的转让只有权利义务内容变化，不涉及合同主体发生变化 C.合同的转让只有合同标的发生变化，不涉及合同主体的变化 D.合同的转让只有合同客体发生变化，不涉及权利义务内容变化 120、 狭义的合同变更不包括合同（A ）的变更。A.主体 B.客体 C.权利 D.义务121、关于合同转让的特征，下列表述正确的是（ A ）。A.合同的转让只有合同主体发生变化，不涉及权利义务内容变化B.合同的转让只有权利义务内容变化，不涉及合同主体发生变

40、化C.合同的转让只有合同标的发生变化，不涉及合同主体的变化 D.合同的转让只有合同客体发生变化，不涉及权利义务内容变化122、债权人转让权利的，应当通知（ C ）。A.担保人 B.公证人 C.债务人 D.法人123、合同（ C ）是指合同的主体发生变化。A.更改 B.撤销 C.转让 D.变更124、工程建设纠纷中，因施工单位脱离设计图纸、违反技术标准与规程而导致的纠纷属于（D ）。A.施工质量纠纷 B.主体纠纷 C.工程款纠纷 D.合同变更纠纷125、债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以中止履行或者将标的物（D ）。A.留置 B.质押 C.抵押 D.提

41、存126、根据中华人民共和国合同法有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（A ）。A.债权人应当通知债务人 B.债权人应当经债务人同意才可转让C.主权利转让后从权利并不随之转让D.无论何种情形合同债权都可以转让127、 李某于2000年1月向张某借款1000元，约定2003年1月偿还，事后张某于2002年1月又向李某借款1000元，约定1年后偿还。2003年1月李某向张某表示，各自都不用偿还债务了，张某表示同意，这产生的法律后果是（B ）。A. 合同的变更 B.合同的转让 C.行使同时履行抗辩权 D.合同的转移128、 债务转移是指合同债务人与第三人之间达成协议，并经（ C ）

42、同意，将其义务全部或部分转移给第三人的法律后果是（ ）。A. 担保人 B.公证人 C.债务人 D.法人129、 某房地产开发商经营状况不良，欠某建筑公司30万元工程款久拖不还，却在近日将本公司的一辆价值30多万元的汽车无偿转让给某高校，致使其近期内不能有偿还债务的适当财产，因此，建筑公司便向法院起诉主张其债权，下列选项中正确的是（ D ）。A.该转让行为合法有效 B.该转让行为效力不能确定 C.该转让行为应当变更 D.该转让行为应当撤销 130、 下列不属于合同法定解除的条件的是（ A ）。A.当事人一方迟延履行主要债务 B.因不可抗力致使不能实现合同目的 C.当事人一方的违约行为致使不能实现

43、合同目的 D.在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务 131、关于当事人解除合同说法有误的一项是（ A ）。A.不能实现合同的当事人可以解除合同 B.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，另一方面可以解除 合同 C.当事人一方延迟履行债务，另一方可以解除合同 D.当事人一方有违约行为致使不能实现合同，另一方可以解除合同132、 根据合同法的规定，合同解除后，当事人请求赔偿损失的权利（D ）。A. 丧失 B.受到一定影响 C.由人民法院决定 D.不受影响133、 在法律没有特别规定及合同没有特别约定时，出现了下述哪种情况，一方当事人有权解除合同（ B ）

44、。A.对方当事人有违法行为 B.发生不可抗力事件，致使合同不能适当履行 C.对方当事人在合同约定的期限内没有履行合同 D.以种类物为标的合同，其标的部分损灭134、 某工程项目建设单位与供应商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位最多要求供货商支付（B ）万元。A.10 B.25 C.30 D.35135、 经过和解、调解未能解决合同争议的，且当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，合同争议的解决方式是（ D ）。A. 继续和解 B.继续调解 C.继续仲裁 D.诉讼136、 施工合同中的承包人到材

45、料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将42.5#的水泥当作52.5#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（B ）。A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效 B.向人民法院起诉，要求撤销该合同 C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效 D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同137、 某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（ C ）。A.各自承担自己的损失 B.分别承担对方的损失 C.供应方承担购买方1万元损失 D.供应方承担购买方2万元损失 138、仲裁委员会的组成人员由（C ）。

46、A.行业协会指定 B.仲裁委员会指定 C.业主与承包商协商选定 D.工程师和承包商协商选定139、 施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为（ C）万元。A.2 B.5 C.7 D.12140、 下列解决工程施工合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（ D ）。A. 和解 B.调解 C.行政复议 D.仲裁141、 某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于仲裁条款的说法中，正确的是（ C ）。A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事宜可以通过默示的方式体

47、现 C.申请人民法院撤销仲裁裁决 D.申请政府主管部门撤销该裁决142、 下列不属于建设工程施工合同示范文本中的3个附件是（B ）。A.承包人承揽工程项目一览表B.发包人供应材料设备一览表 C.工程质量保修书 D.工程量清单143、 下列不属于合同协议书组成部分的是（ B ）。A.工程概况 B.主要选项条款 C.承包人承诺 D.合同价款144、如果下列合同文件出现不一致，（ B ）具有最高的解释效力A.工程量清单 B.中标通知书 C.图纸 D.施工合同专用条款145、根据建设工程施工合同（示范文本），当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是

48、（D ）。A.合同协议书、通用条款、专用条款B.中标通知书、专用条款、协议书C.中标通知书、专用条款、投标书D.中标通知书、专用条款、工程量清单146、建设工程施工合同（示范文本）主要由三部分组成，不包括（D ）。A.协议书 B.通用条款 C.专用条款 D.补充条款147、某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则（ A ）。A.承包人的损失都由发包人承担B.发包人的损失都由承包人承担C.双方的损失各自承担D.双方的损失都由审批部门承担148、 根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人工作范畴的是（ C ）。A.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场

49、地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C.提供年、季、工程进度计划及相应进度统计报表D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验149、 在施工合同中，（ A ）属于承包人应该完成的工作A.保护施工现场地下管线B.办理土地征用C.进行设计交底D.协调处理施工现场周围地下管线保护150、 按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（B ）。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交

50、底151、 某施工合同协议内注明的开工日期2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到现场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收，按照建筑工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为（ A ）。A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至12月20日止152、 如果承包人要求延期开工，应当由（ B ）批准A. 发包人 B.工程师 C.承包人代表 D.建设行政主管部门

51、153、 在工程施工中，由于发包人的原因不能按照约定的开工日期开工，工程师应当（ A）。A.通知承包人，并承担承包人的损失B.通知承包人，但不承担承包人的损失C.与承包人协商，并承担承包人的损失D.与承包人协商，但不承担承包人的损失154、 按照施工合同文本的规定，承包人负责设计图纸经工程师审查批准使用后，出现因设计 责任的质量事故，该项损失应由（ C ）负责。A.发包人 B.工程师 C.承包人 D.承包人与工程师共用155、某施工合同履行过程中，承包人因自身造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该

52、拖期的处理方法中，正确的是（ D ）。A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工D.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任156、 在下列导致工期延误的情况中，（ C ）不能顺延工期A.不可抗力B.设计变更C.承包人设备损坏D.发包人不能按照约定提供开工条件157、 根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是（D ）。A.地方税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.施工作业导致停水2天D.一周内限电导致累计停工时间超过8小时158、 根据建设工程施工合同