东环街甘棠村西庄大园1至4巷硬底化工程

1、东环街甘棠村西庄大园1 至 4 巷硬底化工程交易文件建设 单 位：广州市番禺区东环街甘棠村股份合作经济社招标代理单位：广东华迪工程建设监理有限公司日期：二0一四年五月目录第一章、交易须知3一、交易须知前附表3二、交易须知修改表5三、交易须知通用条款6（一）交易文件6（二）报名及报名资料递交7（三）摇珠及合同签定8第二章摇珠办法11一、摇珠办法修改表11二、摇珠办法12第三章合同条款15第四章技术条件（工程建设标准）错误！未定义书签。第五章图纸及勘察资料错误！未定义书签。第六章发包价及其工程量清单错误！未定义书签。第一章、交易须知一、交易须知前附表声明： 本交易须知前附表使用 GZZB交易文件范

2、本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本交易须知通用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。项目内容说明与要求建设单位（即发包人） ：广州市番禺区东环街甘棠村股份合作经济社1定义招标代理：广东华迪工程建设监理有限公司设计单位：广东名都设计有限公司监理单位：2工程名称东环街甘棠村西庄大园1 至 4 巷硬底化工程3建设地点广州市番禺区东环街按建设单位提供的招标文件、图纸及招标过程中所发出的相关文件要4建设规模求，承包东环街甘棠村西庄大园1 至 4 巷硬底化工程的道路硬

3、底化、排水等等全部内容 ( 具体内容以招标文件、招标图纸及工程量清单为准）。5承包方式包工、包料、包工期、 包质量、 包安全、 包文明施工。 综合单价包干、项目措施费包干。6质量标准工程质量要求符合工程施工质量验收规范合格标准。按发包人提供的招标文件、招标答疑文件、全套施工图纸、工程量清7承包范围单、设计说明及补充说明， 承包东环街甘棠村西庄大园1至4巷硬底化工程。（具体内容以招标文件、招标图纸及工程量清单为准）8工期要求年月日计划开工，施工总期： 30 日历天。9资金来源财政投资。10报名资料收取方报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对， 双方签字确认结果。式11报价以及单价和工程量清单

4、计价。 按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承包总价计算方式意向人的承包价及承包价的清单报价。12承包意向有效期90 日历天（从报名截止之日计起）领取发包价（含13工程量清单）及由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。图纸时间：自年月日起具备现场踏勘条件；14踏勘现场方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘；现场详细地点：项目内容说明与要求15报名资料组成报名资料由资格文件、 承包意向承诺及声明函 、提交交易保证金凭证三部分组成。16报名资料份数一份。1.报名起始时间：17报名的时间和地年 月 日时分。截止时间：年 月 日时分。点2.地点：广州公共资源交易中心番禺交易部。3.

5、 上述时间是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。1. 摇珠时间：年 月日时 分18摇珠时间和地点2. 地点：广州公共资源交易中心番禺交易部室。3. 上述时间及地点是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。19履约担保承包人提供的履约保函为承包价款的10%。本项目发包价为人民币737144.69元，其中安全文明施工费为20发包价20689.7 元,余泥渣土运输与排放费为0 元。承包意向人填写的承包价及安全文明施工费、 余泥渣土运输与排放费与以上金额不符的报名将被拒绝。21保修期按照建设工程质量管理条例规定22合同价款的调整详见施工合同办法建设工程质量检根据建设工程质量检测管理办法 （建设部令第 14

6、1号）第十二条规23定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本测管理办法次交易范围。交易文件中与此条不一致的，以此条为准。1、房屋与房屋之间小巷新施工的道路接口与原旧道路必须能连接上，中标单位必须按街巷的标准完成施工，风险及费用包含在本次投标报价中。2、必须做好村民房屋排水管与主排水管道的连接，如生活排水管、污水管及排污管必须接驳至主排水管，风险、材料及相关费用包含在24其他本次投标报价中。3、村民房屋内排出污水出口处必须增加存水湾、检查口，每个排水井、污水井必须安装一个防臭格栅，雨水管、污水管必须密封。如施工过程中有异议由村委现场确认施工，风险及费用包含在本次投标报价中。4

7、、施工期间如因施工单位原因造成给水管的损坏，必须由施工单位负责修复。费用已含在本次投标报价中。二、交易须知修改表声明： 本交易须知使用 GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。条款号：修改类型：增加现文：条款号：修改类型：删除原文：条款号：修改类型：修改原文：现文：注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）三、交易须知通用条款（一）交易文件1. 交易文件的组成1.1 本交易文件包括下列文件，以及所有

8、发出的澄清或修改：第一章交易须知第二章摇珠办法第三章合同条款第四章技术条件（工程建设标准） （另册）第五章图纸及勘察资料（另册）第六章发包价及其工程量清单（另册）1.2 承包意向人获取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。1.3 承包意向人一旦获得承包资格，交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。1.4 建设单位（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。1.5 发布交易公告的同时，通过广

9、州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。1.6 交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。1.7 承包意向人获取电子交易文件后，应仔细检查电子交易文件的合法有效性。合法有效的电子交易文件应具有建设单位（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。2. 交易文件的澄清与修改2.1 交易文件发出后 , 在公告截止时间3 日前，建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改。2.2 交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。2.3 交易文件的澄清、修改作为交

10、易文件的组成部分，具有约束作用。2.4 为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去，建设单位将酌情延长报名的截止时间，具体时间将在交易文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示报名时间不延长。（二）报名及报名资料递交3报名资料的组成：3.1 报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函 、提交交易保证金凭证三部分组成。3.2 资格文件主要包括的内容：（1）法定代表人证明书和法定代表人授权书；（2）企业资质证书副本复印件；（3）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书复印件，或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企

11、业聘书复印件，或项目负责人的相关专业证明（需提供身份证PDF扫描件）；（4）项目负责人安全生产考核合格证（B 类），且项目负责人与安全员不为同一人；（5）专职安全人员的安全生产考核合格证（C类）；3.3 承包意向承诺及声明函 （格式见交易公告附件二）3.4 承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 14742.89 元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。3.5 报名资料的所有内容均以纸质文件编制。4报名资料格式4.1 承包意向人递交的报名资料应当使用交易公告所规定的报名资料全部格式。4.2 承包意向人应仔细阅读报名资料格式的相关规定

12、和要求。如报名资料未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足核对需要的，经建设单位审查可否决其参与摇珠的资格。5承包总报价及造价承包和变更结算方式5.1 本工程的承包总报价采用交易须知前附表第11 项所规定的方式。5.2 工程结算价应严格按照发包价执行，严禁擅自扩大建设内容及其投资。6报名资料的份数和签署6.1 承包意向人应按交易须知前附表第16 项规定的份数递交报名资料。6.2 除承包意向人对错误处须修改外，全套报名资料应无涂改或增删。如有修改，修改处应由承包意向人加盖承包意向人的印章。7报名资料的递交和接收7.1 承包意向人代表应按交易须知前附表第17 项所规

13、定的时间和地点向建设单位递交报名资料，承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交报名资料。7.2 若出现以下情况，建设单位将拒绝接收报名资料：在报名截止期后逾期或未在指定地点递交报名资料的；委托代理人提交报名资料，未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的。承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费未按规定填写的。7.3 在报名截止期前，建设单位拒绝接收符合条件的报名资料，承包意向人可向交易监督机构投诉。7.4 到在报名截止时间止，建设单位收到的报名资料少于三家的，建设单位将依法重新组织交易。8报名的有效性8.1 建设

14、单位应根据交易公告所述的合格条件在报名时审核承包意向人的报名资料。承包意向人未能完全响应交易公告中合格条件的，视为报名不成功， 不得参加摇珠。8.2 报名成功参加摇珠的承包意向人不足3 家为交易失败。建设单位应重新发布交易公告。（三）摇珠及合同签定9参加摇珠会9.1 承包意向人代表可按交易须知前附表第18 项所规定的时间和地点参加摇珠， 承包意向人是否到场，将不影响摇珠结果。9.2 若承包意向人未能成功报名的，建设单位将拒绝其参加摇珠。10摇珠办法详见第二章摇珠办法11发包通知书11.1 确定承包人后， 建设单位将就广州市小额建设工程交易管理办法规定的内容在广州公共资源交易中心公示3 日。11

15、.2 建设单位应当自确定承包人后15 日内，向交易监督机构提交交易情况的书面报告；经交易监督机构备案后，方可发出发包通知书。11.3 承包人必须在收到发包通知书后24 小时之内以书面形式回复建设单位，确认收到。12合同协议书的签订12.1 建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起 10 日内，按照交易文件和承包人的承包意向商定和签订合同， 建设单位和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。12.2 发包通知书发出之日起 10 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书， 原承包人将被清除出广州市市政公用工程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原

16、承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。12.3 未经建设单位同意，承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则建设单位有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由承包人承担。12.4 建设单位支付工程款时，承包人应提供工程所在地发票。13履约担保13.1 在收到发包通知书后的15 日内，承包人应按本须知前附表第19 项的规定向建设单位递交履约担保；如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。13.2 发包通知书发出之日起15 日后，承包人未按上款的

17、规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书， 原承包人将被清除出广州市市政公用工程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。14合同生效合同双方授权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。15腐败与欺诈行为在交易和合同实施期间，建设单位要求承包意向人和承包人遵守最高的道德标准。15.1 对本条款的规定，特定义如下词汇：1）“腐败行为”是指在交易或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响建设单位有关人员工作的行为；2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影

18、响交易或合同执行，从而损害建设单位利益的行为；也包括承包意向人之间串通（在报名之前或之后），人为地使交易过程失去竞争性，从而使建设单位无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。15.2 如果承包意向人被认定在本交易的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消承包资格。第二章摇珠办法一、摇珠办法修改表声明：本摇珠办法使用 GZZB交易文件范本的摇珠办法通用条款， 与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录摇珠办法通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。条款号：修改类型：增加现文：条款号：修改类型：删除原文：条款号：修改类型：

19、修改原文：现文：注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）二、摇珠办法16 摇珠所依据的规则16.1 广州市小额建设工程交易管理办法 （穗纪字 201333 号）。17摇珠程序：17.1 将所有已成功报名的承包意向人进行电脑随机排序，并编制序号，作为摇珠时的身份对应。随机排序的序号由各个承包意向人代表签名确认。承包意向人签字确认时需向建设单位提供有效的法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件，并出示本人身份证。17.2 承包意向人若不出席摇珠会，视为默认排序序号，不影响后续摇珠。17.2 建设单位摇珠随机抽取3 个序号，依先后顺序确定为1 至 3 名承包候选人。

20、18确定承包人18.1 建设单位按照交易须知前附表第18 条规定的时间和地点组织摇珠，根据摇珠结果，最终确定承包候选人。18.2 摇珠后，建设单位应按照摇珠先后顺序确定的承包候选人，依次推荐为第一承包候选人至第三承包候选人, 并编制摇珠报告。18.3 建设单位应当确定排名第一的承包候选人为承包人。18.4 排名第一的承包候选人放弃承包的或者按照相关规定被取消资格的，建设单位可以确定排名第二的承包候选人为承包人，以此类推。18.5 如果所有承包候选人均出现前款所列的情形，为交易失败，建设单位依法重新组织交易。18.6 摇珠结果应按原公告发布方式进行公示，公示期为3 天。承包意向人或者其他利害关系

21、人对承包候选人有异议的，应当在公示期间向建设单位提出。附表一摇珠序号确认表工程名称：序号承包意向人名称摇珠序号承包意向人签名确认建设单位代表：招标代理机构代表：日期：附表二摇珠结果确认表工程名称：摇珠结摇珠序号对应的承包意向人名称承包意向人签名确认果第一候选人第二候选人第三候选人建设单位代表：招标代理机构代表：日期：合同条款（施工合同仅供参考，最终以双方签定的为准）东环街甘棠村西庄大园1 至 4 巷硬底化工程施工合同发包人（全称）：广州市番禺区东环街甘棠村股份合作经济社承包人（全称）：日期：二O一年月日第一部分协议书（总则）发包人 ( 全称 ) ：广州市番禺区东环街甘棠村股份合作经济社承包人

22、(全称)：依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况：工程名称：东环街甘棠村西庄大园 1 至 4 巷硬底化工程工程地点：番禺区东环街甘棠村工程内容：按建设单位提供的招标文件、图纸及招标过程中所发出的相关文件要求，承包东环街甘棠村西庄大园 1 至 4 巷硬底化工程等全部内容 。（具体数据以施工图为准）工程立项批准文号：/资金来源：财政资金二、工程承包范围承包范围：按建设单位提供的招标文件、图纸及招标过程中所发出的相关文件要求，承包东环街甘棠村西庄大园 1 至 4 巷硬底

23、化工程等全部内容 。（具体数据以施工图为准）1.1承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。三、合同工期开工日期： 201年月日竣工日期： 201年月日施工总工期： 30 日历天四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款 ( 人民币 )金额 ( 大写 ) ：(人民币 ) ￥：元 。其中安全防护、文明施工措施费 ￥：元， ( 大写：）。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、招标文件及其附件4、投标书及其附件5、本合同专用条款6、本合同通用条款7、标准、规范及有关技术文件8、图纸9、工程报价单或预算书10、本合同的附

24、件双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分 通用条款 中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行的施工、 竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：广州市番禺区本合同双方约定： 双方盖章及双方法定代表人或授权委托人签章，约担保后生效。承包人提交履发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：

25、账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1 通用条款： 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。1.2 专用条款： 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。1.3 发包人： 指在总则中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4 承包人： 指在总则中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.5 项

26、目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程项目设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。1.7 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。1.8 工程师： 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在专用条款中约定。1.9 工程造价管理部门： 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。1.10 工程：指发包人与承包人在总则中约定的承包范围内的工程。1.11 合同价款：指发包人与承包人在总则中约定，发包人用以

27、支付给承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。1.12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，是按合同价款计算的方法算出并经发包人确认后增加的合同价款。1.13 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。1.14 工期：指发包人与承包人在总则中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。1.15 开工日期：指发包人与承包人在总则中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。1.16 竣工日期：指发包人与承包人在总则中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。1.17 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人核准

28、，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料） 。1.18 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所，以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1.19 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.20 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。1.21 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错引致，就属于应由对方承担责任的情况造成的实际损失，而向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。1.22 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.23 小

29、时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的， 以节假日次日为时限的最后一天， 但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日 24 时。、合同文件及解释顺序2.1 合同文件应能相互解释， 互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（ 1）本合同总则及附件 1、附件 2（ 2）中标通知书（ 3）投标书及其附件（ 4）本合同专用条款（ 5）本合同通用条款（ 6）标准、规范及有关技术文件（ 7）图纸（ 8）工程量清单（ 9）工程报价单或预算书合同

30、履行中， 发包人与承包人有关工程的洽商、 变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时， 在不影响工程正常进行的情况下，由发包人与承包人协商解决。 双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。 双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第 37 条关于争议的约定处理。、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、 解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、 说明本合同。 3.2 适用法律和法规

31、本合同文件适用国家的法律和行政法规。 需要明示的法律、 行政法规，由双方在专用条款中约定。3.3 适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、 规范的名称； 没有国家标准、 规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、 规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、 规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺， 经发包人认可后执行。 发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生的购买、翻译标准、规范或

32、制定施工工艺的费用，由发包人承担。、图纸4.1 发包人应按专用条款约定的日期和套数， 向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的， 发包人应代为复制， 复制费用由承包人承担。 发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求， 保密措施费用由发包人承担， 承包人在约定保密期限内履行保密义务。4.2 承包人未经发包人同意， 不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸， 供工程师及有关人员进行工程检查时使用。二、双方一般权利和义务、工程师5.1 实行工程监理的， 发包人应在实施监理前将委托的监理

33、单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。5.2 监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权， 发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。5.3 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师， 其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明， 但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时， 由发包人予以明确， 并以书面形式通知承包人。5.4 合同履行中， 发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同

34、在其职权范围内客观公正地进行处理。 一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第 37 款关于争议的约定处理。5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外， 负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。5.6 不实行工程监理的， 本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。、工程师的委派和指令6.1 工程师可委派工程师代表， 行使合同约定的自己的职权， 并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前 7 天以书面形式通知承包人， 负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。工程师代表在工程师授权范围内向承包人

35、发出的任何书面形式的函件， 与工程师发出的函件具有同等效力。 承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外， 发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时， 工程师可发出口头指令， 并在48 小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的， 承包人应于工程师发出口头指令后 7 天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认

36、要求后 48 小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后 24 小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。 紧急情况下， 工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议， 但工程师决定仍继续执行的指令， 承包人应予执行。 因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。本项规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。6.3 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造

37、成工期延误， 发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。6.4 如需更换工程师，发包人应至少提前 7 天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。、项目经理7.1 项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。7.2 承包人依据合同发出的通知， 以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。7.3 项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。 在情况紧急且无法与工程师联系时， 项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向工程师

38、送交报告。责任在发包人的， 由发包人承担由此发生的追加合同价款， 相应顺延工期； 责任在承包人的，由承包人承担费用，不顺延工期。7.4 承包人如需要更换项目经理，应至少提前 7 天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。7.5 发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。、发包人工作8.1 发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：（ 1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；（ 2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间

39、的需要；（ 3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；（ 4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；（ 5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外） ；（ 6）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验；（ 7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；（ 8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；（ 9）发包人应做的其他工作

40、及应承担的费用，双方在专用条款内约定。8.2 发包人可以将 8.1 项部分工作委托承包人办理， 相关事宜双方在专用条款内约定。8.3 发包人未能履行 8.1 项各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。、承包人工作9.1 承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：（ 1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，由此发生的费用另行约定；（ 2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；（ 3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；（ 4

41、）按专用条款约定的数量和要求，免费向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施；（ 5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定， 按规定办理有关手续， 并以书面形式通知发包人， 承担由此发生的费用，包括因承包人责任造成的罚款；（ 6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏， 承包人自费予以修复； 发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；（ 7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；（ 8）保证施工场地清洁

42、符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；（ 9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。9.2 承包人未能履行 9.1 项各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。三、施工组织设计和工期、进度计划10.1 承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。10.2 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。10.3 承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，

43、 接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时， 承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。 因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符， 承包人无权就改进措施提出追加合同价款。、开工及延期开工因发包人原因不能按照总则约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。、暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时， 应当以书面形式要求承包人暂停施工， 并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工

44、要求，工程师应当在 48 小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48 小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。、工期延误13.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（ 1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（ 2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（ 3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（ 4）设计变更和工程量增加；

45、（ 5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 小时；（ 6）不可抗力；（ 7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。13.2 承包人在本合同通用条款第 13.1 项情况发生后 14 天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告， 逾期不提出报告的， 视为无须顺延工期。 工程师在收到报告后 14 天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。、工程竣工14.1 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。14.2 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。14.3 施工中发包人如需提前竣工，

46、双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。四、质量与检验、工程质量15.1 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。 因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准， 承包人承担违约责任。15.2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。、检查和返工16.1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的

47、指令施工，随时接受工程师的检查检验，并为检查检验提供便利条件。16.2 工程质量达不到约定标准的部分，按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准， 由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。16.3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时， 影响正常施工的费用由承包人承担。 如影响正常施工的， 但检查检验合格时发生的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。16.4 因工程师指令失误或其他因发包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。、隐蔽工程和中间验收17.1 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位， 承包人进

48、行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。 验收不合格， 承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。17.2 工程师不能按时进行验收， 应在验收前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。工程师未能按以上时间提出延期要求， 不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。17.3 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24 小时后，工程师不在验收记录上签字， 视为工程师已经认可验收记录，

49、 承包人可进行隐蔽或继续施工。、重新检验无论工程师是否进行验收， 当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时， 承包人应按要求进行剥离或开孔， 并在检验后重新覆盖或修复。 检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。、工程试车19.1 双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。19.2 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知工程师。 通知包括试车内容、 时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签