杭州萧山国际机场南道口警卫和应急通道工程

1、杭州萧山国际机场南道口警卫和应急通道工程招标文件建设单位：杭州萧山国际机场有限公司二一年六月十二日目 录第一章 投标须知及投标须知前附表第二章 合同条款第三章 评标办法 第四章 工程量清单第五章 投标书格式第一章 投标须知及投标须知前附表目 录一、投标须知前附表二、投标须知（一）工程综合说明（二）投标文件的编制（三）评 标（四）决标与合同授予一、投标须知前附表项号内 容说明与要求1工程名称杭州萧山国际机场南道口警卫和应急通工程2建设地点杭州萧山国际机场南道口3承包方式固定总价承包4质量标准符合民用航空运输机场安全保卫设施技术标准（MH/T7003-2008）及杭州萧山国际机场围栏（墙）设施技术

2、标准及相关国家标准。5招标范围电动门1套，围界及刺刀圈100米，围界岗亭1个。（详见工程量清单）6工期要求施工单位应在中标后10天内进场，中标后15天即为开工日期。投标单位须根据自身实力自报工期，中标后即为合同工期。7资金来源自筹。8投标人资质等级要求建筑、市政或安装工程三级及三级以上资质的独立法人。9资格审查方式资格后审方式，投标人必须满足本招标文件中的强制性资格要求。10工程计价方式综合单价法，即工程量清单计价1112投标文件份数一份正本，三份副本13投标文件提交地点及截止时间收件人：费欢欢地点：杭州萧山国际机场企划部207截止时间：2010年7月21日11：00之前 14评标方法及标准经

3、评审的最低投标价法15技术联系人顾佳曦 联系电话、投标须知第一部分 工程综合说明工程名称：杭州萧山国际机场南道口警卫和应急通工程工程地点：杭州萧山国际机场南道口工程内容：在现有南道口护卫岗亭处增设一道应急门，并按杭州萧山国际机场围栏（墙）设施技术标准在应急通道的西侧设置一道围界与飞行区围界闭合。主要包括：（1）电动门1套；（2）围界及刺刀圈100米；（3）围界岗亭1个。工程质量需符合民用航空运输机场安全保卫设施技术标准（MH/T7003-2008）及杭州萧山国际机场围栏（墙）设施技术标准合格标准。临时设施由中标单位自行解决。材料堆场：所有材料在场内外的堆场均由中标

4、单位自行解决，堆场应设置在建设单位同意的区域内。施工单位应在中标后10天内进场，中标后15天即为开工日期。投标单位须根据自身实力自报工期，中标后即为合同工期。1.4.2工程竣工时中标单位应向建设单位提交竣工报告，由建设单位组织相关单位进行验收。建设单位保留对本工程实际工期进行调整的权利。对于因建设单位方面原因及下雨等不符合施工条件造成工期延误，工期相应顺延。中标单位必须无条件服从建设单位的协调和安排，不得因工期的调整而要求变更原报价。施工注意事项1.5.1中标单位应设专职安全员，对施工全过程的安全负直接责任。要严格实行进场前对员工的安全生产教育，严格执行各类人员、机具、工具、材料等的进退场清点

5、制度。1.5.2施工结束后，应自行负责场地清扫，保证施工区域的道面清洁、无遗留物，确保场地符合相关要求。1.5.3施工机械造成周边设施破坏的，中标单位必须及时予以维修和恢复，否则业主有权以违约金处罚，对造成严重后果的，业主有权追究中标单位责任。1.5.4中标单位应严格按规范要求设置相应的施工标志和安全标记牌、障碍灯（自备电源）等安全标识。1.6.1施工单位项目经理在施工期间必须确保在现场，随时协调解决施工过程中出现的任何问题。未经业主同意施工单位不得在施工期间更换项目经理。1.6.2中标单位必须严格按照已经业主确认的方案进行施工。1.6.3中标单位必须遵守国家及地方有关环境保护的法律规定，采取

6、必要措施控制对环境造成的污染，因施工造成环境影响的，由中标人承担责任。资金来源 本招标工程项目资金来源为自筹。合格的投标人投标人资质等级要求和合格条件（强制性资格条件）：(1或08建筑、市政或安装工程三级及三级以上资质。投标费用投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。第二部分 投标文件的编制投标文件的语言及度量衡单位2.1.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。投标文件的组成.1 投标文件由商务部分和技术部分组成。.2 商务部分主要包括下列内容：(1)资格证明文件（复印件）（2）投标报价编制说明

7、（3）工程项目总价表（4）单项工程费汇总表（5）分部分项工程量清单计价表（6）措施项目清单计价表（7）分部分项工程量清单综合单价分析表（8）主要材料价格表.3 技术部分主要包括下列内容：（1）分项工程的主要施工方法；（2）确保工程质量的技术组织措施；（3）确保安全生产的技术组织措施；（4）确保工期的技术组织措施，施工进度计划网络图；（5）不停航条件下施工的组织及技术措施；投标报价 .1投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。.2投标人的投标报价，应是完成本招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复计算总价。.3计价方法统一以建设工程工程量清单计价规范（GB505002003

8、）规定的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则为依据，并根据浙江省建设工程计价规则（2003版），以招标人给出的工程量清单内容，参照浙江省2003版新计价依据和民用机场工程预算定额（94版），结合项目具体条件和企业定额，自主报价。.4分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单所填报的价格均为综合单价，即完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润，并考虑风险费用。其中：投标报价的人工、材料、施工机械台班消耗量应根据本单位企业定额确定，没有企业定额的，可参照浙江省计价依据确定。人工、材料、机械台班单价应按照本单位自己掌握的市场价格信息确定；

9、如没有，可参照工程当地建设工程造价管理机构发布的价格信息确定；企业管理费、利润应根据企业自身的经营管理水平、市场竞争状况、拟建工程实际情况综合分析确定。.5措施项目（包括施工技术措施和施工组织措施）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目，本工程量清单措施项目是按通常项目列出，投标人可根据工程实际情况编制的施工方案或施工组织设计，在措施项目清单中列出所有可能发生的项目，增加的措施项目费用计入总价中。施工技术措施费包含但不限于以下所列的各项：（1）混凝土、钢筋混凝土模板及支架费（2）脚手架费（3）施工排水、降水费（4）其他施工技术措施费：根据专业

10、、地区及工程特点补充的技术措施费用，针对具体项目而言，即上述技术措施项目未包括，而根据施工组织设计需发生的技术措施费用。施工组织措施费（1）环境保护费（2）文明施工费（3）安全施工费（5）夜间施工增加费（6）缩短工期增加费（7）二次搬运费（8）已完工程及设备保护费（9）不停航施工措施费（10）其他施工组织措施费.6投标人应对所有的措施项目按“措施项目分析表”进行报价分析，措施费用为包干费用。.7规费是指国家及地方政府规定必须交纳的费用，包括工程排污费、工程定额测定费、社会保障、住房公积金、危险作业意外伤害保险费等，由投标人按照有关规定进行报价。.8合同价格采用前附表第3项规定承包，在合同约定范

11、围内不作调整。.9分部分项工程量清单中的工程量是根据施工图纸实体工程量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。.10投标人在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工图纸要求。投标货币.1本工程投标报价采用的币种为人民币。投标文件的份数和签署.1 投标人应按本须知前附表第 13项规定的份数提交投标文件。.2全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。投标文件提交的截止时间.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第14项规定。.2 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件（投标人）少于3个的，招标人将依法重新组织招

12、标。第三部分 评 标评标委员会与评标.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标过程的保密3.2.1开标后，直至授予中标人合同为止，除法律、法规、规章规定必须公告或披露的情形外，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及候选中标人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。3.2.2 在投标文件的评审和比较、候选中标人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。3.2.3中标人确定后，招标人没有义务对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人没有权利向评标委员会组成人员或其他有关人员索取、询问评标过程的情况

13、和材料。投标人的资格审查3.3.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对投标人的投标文件进行资格审查。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。只有资格审查通过的投标文件才可进行商务评审和技术评审。3.3.2评审细则详见评标办法。第四部分 决标与合同授予合同授予4.1.1决标前招标人将查验中标候选人的资格文件，确认主体资格及经营范围，经营方式；如发现不符合相关规定的，将直接取消中标资格，按照中标候选人的推荐顺序依次递补。决标由招标领导小组负责，参与决标的人员不少于应到成员的三分之二。4.1.2本招标工程的施工合同

14、将授予按本须知第.1款所确定的中标人。招标人拒绝投标的权利4.2.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在招标结束后，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。中标通知书不签发中标通知书，以招标单位通知为准。合同协议书的签订4.4.1中标人应接招标单位通知后，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同。4.4.2中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人，否则，招标人有权终止合同，此举不构成招标人违约或导致招标人承担任何的其他补偿、赔偿责任。4.5.1 本工程不设置履约担保。第二章 合同条款（一）施工合同内容一、词语定义及合同文

15、件1合同文件及解释顺序合同文件及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）本合同专用条款；（3）本合同通用条款；（4）标准、规范及有关技术文件；（5）招标文件：（6）图纸；询标纪要； 投标报价书。 2语言文字和适用法律、标准及规范本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关的工程建设法律、法规和有关规定。 适用标准、规范适用标准、规范的名称：现行质量评定标准和施工验收规范。 发包人提供标准、规范的时间： 无 国内没有相应标准规范时的约定：设计施工图纸中有，但国内无相应的技术标准时由发包人在开工前七天内提供给承包人。

16、 3图纸31发包方向承包人提供图纸日期和套数： 开工前3日内提供施工图纸（包括肆套竣工图） 承包人对图纸的保密要求： 保 密 二、双方一般权利和义务4工程师监理单位委派的工程师姓名： 职务： 发包人委托的职权： 需要取得发包人批准才能行使的职权： 按监理合同履行职权。 发包人派驻的工程师姓名： 职务： 职权： 按发包方有关规定，对工程质量、工程进度和安全生产进行全面控制，负责工程业务联系单的审核工作。 5.项目经理姓名: 职务: 项目经理 6.发包人工作 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:开工前三天完成室内外场地平整工作，使之具备施工条件和材

17、料运输。 (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 开工前三天内将施工所需的水、电线路接至施工场地内并保证施工期内的正常供应。 (3)施工场地与公共道路的信道开通时间和要求： 开工前完成 （4）水准点与坐标控制点交验要求： / （5）改项目交底时间： / （6）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： / 62发包人委托承包人办理的工作： 承包人协助发包人办理有关手续，并承担各自相应的费用。 7承包人工作71承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

18、无 （2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前上报工程总进度计划，施工组织设计专项施工方案每周四上报本周完成工程量及下周工程进度计划。 （3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人做好施工现场安全保卫工作，并负全责。 （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无 （5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：有关施工场地交通、环卫、市容、环保、乡镇公安和噪音管理等手续所产生的费用由承包人承担。 （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程未经验收成品保护工作由承包人负责、费用由承包人负责；若发包人有特殊保护要求或由发包人原因成品破坏造成

19、损失时，费用协商解决。（7）如因承包人原因造成现场内原建筑物等损坏，由承包人负责进行赔偿。 （8）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：实际发生时双方约定由承包人负责保护，费用由发包人承担。 （9）施工场地清洁卫生的要求：由承包人按有关规定做好场地内的清洁卫生工作，费用由承包人负责。 （10）施工场地用水用电的约定： 施工用水用电的费用考虑到工期较短，不再另行计费。 （11）双方约定承包人应做的其它工作： 实际发生时双方另行约定。 三、施工组织设计和工期8进度计划81承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前提交施工组织方案和

20、进度计划。 工程师确认的时间：收到后24小时内予以批准或提出修改意见。82群体工程中有关进度计划的要求： 无 9工期延误91双方约定工期顺延的其它情况：通用条款中(1)-(7)条所明确的全部内容，承包人就情况发生后3日内以书面形式向发包人（或监理公司）提出报告，发包人应在收到报告后3日内予以确认，否则视为同意顺延工期。 四、质量与验收工程质量符合国家验收标准和发包人的要求。承包人承诺：对发包人提供的各项施工标准及要求已完全理解，因施工未符合发包人要求的，由承包人承担责任，并无条件整改到位。 10隐蔽工程和中间验收工程具备隐蔽工程验收条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自验，并在隐蔽

21、或中间验收前24小时，以书面形式通知发包人（或监理工程师）验收。本工程要求一次性验收合格。101双方约定中间验收和隐蔽工程验收部位：按照国家规范进行隐蔽工程验收。 五、安全施工承包人应遵守工程建设安全生产管理有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业主管部门的安全监督和检查，施工过程采取必要的安全措施，消除安全隐患。 施工期间为确保文明施工，总包范围内的各类施工人员（含分包）不得住宿在工地内。未经同意，不得擅自进入业主的经营场地、办公区、飞行区隔离围界内；承包人负责施工场地范围内的安全管理工作，包括：防火、防盗、人身、财产、车辆安全等与施工有关的各种内容，承包人对工程安全负全责并承担所有

22、经济损失。如发生人身伤亡或财产损失，由承包人负全责并赔偿全部损失。六、合同价款与支付12合同价款及调整121本工程合同总价为人民币（大写）： 。闭口包干。本合同价是完成该工程全部工作内容的整体费用，在整个施工期间除甲方代表签证确认的工程量增减等情况之外，总价不作增减调整。13工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 无 14工程量确认141承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 工程竣工后3天内。 15工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程竣工验收合格并审计完毕后，支付至审计决算价的95%； 余额5%作为质量保修金，保修期为一年，自

23、竣工验收合格之日起，满一年一次性返还。 七、材料设备供应16发包人供应材料设备161发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：承包人可代为调剂串换的材料：经发包人书面认可后允许更换。162发包方对部分材料（产品）可能甲供或甲定（定品牌、价格）乙供（如我方自己生产的材料），乙供材料施工前提供样品交甲方确认。163发包人供应材料设备的结算方法： 按通用条款执行 17承包人采购材料设备的约定： 工程所用建筑材料（含装修材料），必须符合发包人的设计要求的品牌、型号，并提供材料的产地、质保证明，如未明确品牌型号，需材料进场前一周提供符合设计要求的材料样品品牌，每种材料提供2-3个品

24、牌，供发包人挑选。需发包人书面认可承包人方可采购。施工进场材料须手续完整，符合要求后方可施工。承包人负责提供消防送检材料并确保材料通过消防检测。所有使用建筑材料必须符合杭州市的消防规范要求。 八、工程变更1、工程变更必须经业主代表签证确认并经发包人签字同意后方可发放各相关单位并予以变更； 2、未涉及到变更的其它联系单发包人在收到联系单后7日内予以签复。 九、竣工验收与结算工程完工后总包须在 10 日内向发包人提供贰 套完整的施工技术资料；资料齐全（符合备案条件的）后，方可进行工程质量竣工验收。工程通过竣工验收后总包须在10 日内向发包方提供完整的工程决算资料。 18竣工验收承包人提供竣工图的约

25、定：无 中间交工工程的范围和竣工时间： 无 十、 违约、索赔和争议19违约191由于承包人原因，造成工期延误，延期一天处以承包人 3000元罚金； 192质量未达到合格，承包人应承担的违约责任，赔偿发包人的直接损失和间接损失。20奖罚竣工资料未按时提供，每延迟一天按1000元/天处罚。21争议211本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决：（一）提交 仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。十一、其它22工程分包221为确保工程进度、质量，在不增加发包方和承包方费用的前提下，承包方在选择各专业分包单位前，须经发包方确认同意。本工程发包人同意承包人分

26、包的工程： 分包施工单位为： 23不可抗力231双方关于不可抗力的约定： 按通用条款执行 24保险本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容： / 发包人委托承包人办理的保险事项： / 承包人投保内容： 人身意外和财产险等 25担保本工程双方约定担保事项如下： / 26合同份数261双方约定合同副本份数： 本合同一式 捌 份，双方各执 肆 份。 27补充条款本工程指令联系单均以发包人实施部门公章为准，未加盖发包人实施部门公章的均视为无效。 此页无正文发 包 人：（公章）承 包 人：（公章）地 址：地 址：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）电

27、话：电 话：传 真：传 真：开户银行：开户银行：帐 号：帐 号：邮 政 编 码： 邮 政 编 码：附件1：工 程 质 量 保 修 书发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对 杭州萧山国际机场飞行区围界安装铁丝网工程 （工程全称）签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括围界铁丝网安装工程，以及双方约定的其它项目。 具体保修的内容，双方约定如下： 本工程承包人承包范围内的全部工程内容 二、

28、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期为 壹 年7其它项目保修期限约定如下： 无 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1属于保修范围、 内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费

29、用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其它双方约定的其它工程质量保修事项： 双方另行约定 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发 包 人（公章） 承 包 人（公章）： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）： 2010年 月 日 2010年 月 日第三章 评标办法根据中华人民共和国招标投标法的有关规定及本项目的实际情况，按照公平、公正、科学的原则，特制定本办法。一 评标原则评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。二 评标办法和程序1、评标办法本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员

30、会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。2.投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行商务标和技术标的评审：（1）投标人的投标资格不满足国家有关规定的；（2）投标人的资质、业绩、人员等条件不满足招标文件载明的强制性要求的；（3）被省级及以上招标投标行政监督管理部门通报限制投标且在限制期内的或在杭州萧山国际机场以往工程建设过程中有违法犯罪行为纪录的；（4）未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；（5）不响应招标文件规定的实质性要求的

31、； （6）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。3.投标人在投标截止以后擅自提供的资料不得作为评标依据，但应评标委员会要求提供的证明不在此列。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的部分内容使其成为实质性响应的投标。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标人报价，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。4、投标报价中，如有以下情况之一的，按商务标评审不合格处理：（1）改变招标人提供的工程量清单中的内容或招标文件规定的投标暂定价的（但按照国家规范所作的修改除外）；（2）投标人未按招标文件实质性规定要求进行报价，拒绝修正不平衡报价，拒绝提供报价分析说明和证明材料

32、的；（3）投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关材料无法证明报价不低于其成本价的；（4）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。5. 投标文件有以下情况之一的，按技术标评审不合格处理： （1）主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的；（2）没有示明围界技术要求，或要求不符合杭州萧山国际机场围栏（墙）设施技术标准。（3）附有工程无法适用的其他技术和管理条款。（4） 采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；6. 商务标、技术标评审不合格的投标文件不再进入后续评审。7.在评标中发现有二份及以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理

33、由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员认定有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标代理机构及有关部门作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其无效标处理的结果。8.中标人的各项技术、经济承诺，将作为履约依据与信誉调查的内容。其实际履行情况将记入档案，作为下一次评标的主要依据。第四章 工程量清单序号项目编码项目名称计量单位数量1南道口警卫和应急通工程2单列电动门（主材、安装费）7米宽高套13单列凿除砼地坪m24单列钢筋砼基础（包

34、括钢筋、模板、砼）m35单列钢筋砼柱（包括钢筋、模板、砼）m3611-45换零星抹灰 水泥砂浆m28714-170换刷弹性外墙涂料m2889-17换道路砼面层C25（20）m2139单列轨道、铁板等预埋项110单列电线，PVC管m6011单列围界直径60柱（含材料费、损耗、整体加工、镀锌费等）个5012单列围界钢丝网2.8平方/米（含材料费、损耗、整体加工、镀锌费、安装，新标准双层镀锌）m10513单列刺铁丝（含材料费、损耗、整体加工费，新标准双层镀锌）m10514单列围界基础及混凝土基座制作安装m10515单列岗亭及附属设施2米4米带屋檐形个1 注：岗亭、围界、铁丝网、应急门需按招标方具体技

35、术及图纸要求报价，相关技术要求向技术联系人索取。第五章 投标书格式杭州萧山国际机场南道口警卫和应急通工程投标文件项目名称： 投标文件内容：投标文件投标函部分（商务标） 投标人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日一、投标文件签署授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（投标单位名称）的（姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我公司承认代理人全权代表我签署的本工程的投标文件的内容。代理人无权转委托，特此委托。代理人（签字）性别年 龄身份证号码职务代理时限投标人（盖章）法定代表人（签字或盖章）代理人身份证复印件

36、粘贴处 二0年月日二、投标函致： 我公司详细研究了杭州萧山国际机场南道口警卫和应急通工程的招标文件及有关附件，遵照有关规定，我单位对现场进行了周密的勘察。现按招标文件规定，根据本公司综合实力和本工程的实际情况，编制了该工程投标书，愿意以总承包的方式承担本工程的施工任务，由 同志担任本工程的项目经理，投标工期 日历天，并已按要求认真填写了标书有关的内容和必要的说明。如能中标，我公司将及时签订并认真履行施工合同，并承诺百分之百履行招标文件中的要求（包括质量、文明施工等）。 法定代表人或授权委托人： (签字或盖章) 投标单位： (单位盖章) 日期：年 月 日 第六章投标文件商务标第二部分格式杭州萧山国际机场南道口警卫和应急通工程投标文件项目名称： 投标文件内容： 投标文件商务部分 （商务标） 投标人： （盖章）法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）日 期：年月日投标报价说明1.本报价依据工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目施工必须