2019年松墨天牛综合防控工程项目

1、2018年松墨天牛综合防控工程项目简单低价法招标文件（简单低价法）招标编号： 厦高诚信莆招字 201808 号项目 名称：2018年松墨天牛综合防控工程项目招 标 人： 莆田市涵江区江口镇人民政府（盖章）招标代理人；厦门高诚信工程技术有限公司（盖章）日期：2018年8月目录第一章 招标文件投标须知前附表投标须知一）总则二）招标文件三）投标文件四）开标、评标及定标 评标五）授予合同六）标后管理第二章 合同条款（格式）第三章 投标文件格式第一章招标文件投标须知前附表项 号条款 号内容说明与要求1项目业主莆田市涵江区江口镇人民政府2工程名称2018年松墨天牛综合防控工程项目3招标编号厦高诚信莆招字2

2、01808号4建设地点涵江区江口镇5建设规模诱捕器110套，800元每套。塞丛林3000亩，30元每亩。白僵菌炮 10000个，元每个。6总投资规模约21万元7招标内容、范围诱捕器110套，800元每套。塞丛林3000亩，30元每亩。白僵菌炮10000个，元每个。周期要求8项目实施期限：2018年9月下旬一2019年4月下旬|9资金来源财政拨款10投标人资质 等级要求1、投标人具有独立法人资格；2、投标人必须是具有工商营业执照范围含有林业有害生物防治或森 林病虫害防治经营许可的单位。3、投标人须有噻虫啉防治松墨天牛经营业绩经验案例（提供相关网 站中标公告的下载网页并注明网址、中标通知书复印件、

3、采购合同文 本复印件，原件备查）11合格投标人条件1、经年检合格的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；2、本项目不允许联合体参加投标。12踏勘现场和 标前答疑会 时间地点招标人不举行招标预备会（答疑会）和踏勘项目现场，投标申请人 认为有必要的可自行踏勘现场，投标人对招标文件等存有异议的， 可于2018年8月31日17:00时前向招标人在涵江区行政服务中心网上提出疑冋，招标人于2018年9月4 日17:00时前在涵江区行政服务中心网上公布修改内容。13投标有效期为：投标截止期后90日历天。14投标保证金提 交方式和金额详见招标文件投标须知16款15投标文件 提交地点及截 止时间投标文件的提

4、交地点：涵江区行政服务中 收件人：厦门高诚信工程技术有限公司 投标文件提交截止时间：心四层开标室2018年 9月7 日9 时3 0分（北京时间）。16开标开标时间：2018年9月7日9 时地点：涵江区行政服务中心四层开标室30分（北京时间）17评标办法简单低价中标法18合同签订中标人必须于领取中标通知书后 3日内，按照中标通知书、招标文件 和中标人的投标文件与招标人签订建设工程承包合同双方不得再进 行订立背离合同实质性内容的其他协议。19经济补偿未中标投标人不予经济补偿。20项目实施内 容技术标准；福建省林业厅关于加强松墨天牛重度发生区松木除 害处理工作的通知（闽林201310号）；福建省林业

5、厅关于印 发福建省松材线虫病疫木采伐、运输和安全利用管理办法的通知（闽林201320 号）；LY/T1865 2009松材线虫病疫木清理技术 规范；LY/T1867 2009松褐天牛引诱剂使用技术规程。21项目实施重 占 八、综合防御技术实施到位，管理规范；实行专业的工程承包队伍和监 理单位等社会化防治。22备注白僵菌炮2019年3-4月施放。注：投标须知前附表为投标须知的摘要，二者如有矛盾，以前附表为准1、投标须知（一）总贝y1. 工程说明1.1. 本招标工程说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）。2. 鉴干莆田市涵江区江口镇人民政府作为 2018年松墨天牛综合防控工程项目的招标人，根

6、据中华人民共和国招标投标法、招标投标实施条例、福建省招标投标条例等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，且已有用于该招标工程项目的相应资金或资金来源已经落实。3. 招标内容和范围、实施周期3.1. 本次工程招标的内容和范围见投标须知前附表所述；. 本工程实施周期要求见前附表所述；4. 资金来源 本工程资金来源详见前附表。5. 合格的投标人5.1. 为履行本招标项目合同的目的，投标人必须是独立法人，须满足前附表所要求的资 质等级；5.2. 为具有被授予合同的资格，投标人所提交的投标文件中应包括前附表所列的投标人 资格证明材料和辅助资料。投标人不得存在下列情形之一 :(1) 为招标人不

7、具有独立法人资格的附属机构 ( 单位)；(2) 为本项目 (标段) 的代建人；(3) 为本项目 (标段) 提供招标代理服务的；(4) 与本项目 (标段) 的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表 人的；(5) 与本项目 (标段) 的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系 的；(6) 公司级领导与本项目 ( 标段) 的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职 或工作的；(7) 被责令停业的；(8) 被暂停或取消投标资格的；(9) 财产被接管或冻结的；(10) 企业法人、拟派出主要项目负责人员被县区级以上建设行政主管部门按照关于建 立福建省建设市场法人和自

8、然人违法违规档案制度试行办法 ( 闽建法 200715 号)的规定建 立其违规违法档案的；(11) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。(12) 被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、 莆田建设信息网或莆田市发展服务中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的。6. 投标费用 投标人应承担投标文件编制、提交等参加本招标活动所涉及的一切费用。7. 踏勘现场7.1. 招标人不举行招标预备会（答疑会）和踏勘项目现场，投标申请人认为有必要的可自行对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署实施设计合同所需的各项资料。投标人应承

9、担现场考察的责任、风险和费用。7.2. 招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资 料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。8. 分包本招标项目不允许违法转包、分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应 符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。（二）招标文件8. 招标文件的组成内容本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件（格式）、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。9. 获取招标文件方式投标人可从涵江区行政服务中心网上（）下载招标文件，需要书面招标文件的，可在招标 公告规定的时间和地点向招标人购买。10. 招标文件的制定依据

10、本招标文件依据现行的有关法律、法规和规章，以及莆田市人民政府莆政综201355号等文件制定。11. 招标文件的答疑、澄清、修改或补充投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问（包括认为招标文件中存在限制公平竞争 的倾向性条款等问题）的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误 差、工程取费费率出现差错的，可在 2018年8月31 日17 : 00 前直接向招标人在涵江 区行政服务中心网上提出疑问。对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条 款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。经招标人核实确认，工程

11、预算价中单项子目工程量误差在土 1%含 1%）以内、且造价不超 过1000元的，可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量 误差在土 1%（含 1%）以内、但造价超过1000元，或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过土 1%勺，招标人将进行修正。对于工程预算价中的材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出 现差错的，招标人一并予以修正。经修正后的工程预算价作为招标答疑内容的组成部分一并公 布。招标人将在2018 年 9 月4 日17时前，在涵江区行政服务中心网发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。（三）投标文件12. 投标文件的组成投标文件由下列内容组成。、投标承诺函

12、、法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印价加盖公章并提供原件核对）、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）1）法定代表人资格证明书2）法定代表人授权委托书13. 投标有效期本招标项目的投标有效期为90日历天（从投标截止之日算起）。14. 投标报价投标人应根据招标文件的要求自行报价，最高限价万元在合同实施期间，工程费用不再进行调整。15. 投标和支付所使用的货币本工程费用实施时以人民币支付；16. 投标保证金本工程投标保证金为人民币 肆仟元整（Y 4000元），自2012年7月9日起所有缴交保证 金的施工企业，参加在涵江区行政服务中心进行开评标的房屋建筑和市政基础设施的建设工

13、程 项目招投标活动时不须再缴纳投标保证金。未缴纳投标保证金的按涵政服【2012】10号规定,请在截标前将投标保证金汇入涵江区行政服务中心指定银行帐户，开户银行帐户名称：莆田市涵江区行政服务中心管理委员会，开户行：兴业银行涵江支行，帐号： 19460。采用现金缴纳投标保证金的投标保证金应当通过投标人开户行基本账户转入招标人指定的银行专户，并写明投标项目名称或编号（即招标文件上注明的招标项目名称或编号）。缴交时 间确认以招标文件指定银行在截标时出具的对账单为准。当对账单上没有体现投标人、投标项目名称或编号的，而投标保证金缴交凭证原件上有投标人、 投标项目名称或编号的可以给予开 标。未按期足额缴纳投

14、标保证金的投标人，招标人拒绝接收（已接收的将予以退回）其投标文件。投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予以退还：（1）在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；（2）中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；（3）中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；（4）因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；(5) 中标人放弃中标的；(6) 法律、法规规定的其他情形。17. 投标文件的编制投标文件应按照招标文件第三章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人 应仔细阅读投标文件格式的备注或说明， 并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩 展

15、，如有必要也可以增加附页。投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标实施周期、质量要求、投标有效期、项 目管理人员等实质性内容作出响应。18. 投标文件的提交地点、提交截止时间投标文件的递交地点为：涵江区行政服务中心四层开标室 _，投标文件的递交截止时间是： 2018年 9 月_7日_9_时 30 分。逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。(四) 开标、评标及定标19. 开标：开标会定于2018年 9月7_日_9_时30分在 涵江区行政服务中心四层开标室 进行, 开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加， 投标人的法定代表人或其委托 的代理人必须参加开标会。投标

16、人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是 法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。资格审查委员会资格审查委员会由招标人代表和招标代理机构 3人组成。资格审查委员会负责对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。开标程序：(1) 主持人介绍参加开标会的有关单位；(2) 主持人宣布开标纪律；查验投标人及其代表的身份。存在下列情形之一的，不得进入资格审查程序：1) 投标人代表未按标须知第款要求提交法定代表人授权委托书或有效个人身份证原件 的；法定代表人参加时未提交有效个人身份证原件的。2)法定代表人授权委托书未按招标文件第三章

17、格式编制或未按要求签字、盖章的； 宣布进入资格审查程序的投标人名单。宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、实施周期、实施质量、项目负责人姓名及其它必要的内容20. 投标文件的补充、修改与撤回 投标截止时间之前投标人均可自行修改，投标截止时间之后则不允许投标人修改。 从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内， 除非不可抗力因素， 投标人不得撤回其投 标文件，否则该投标人的投标保证金将不予退还；在此段时间内，若投标人宣布放弃中标权利 或放弃中标均视为撤回投标处理。至截标时间止，若递交投标文件的投标人不足 3 家或只有一家，招标人将继续组织开标、 评标。21. 评标委员会 评标

18、工作评标委员会组成 招标人按照有关法律、法规、规章和规定组建评标委员会，负责评标活动。22. 评标过程保密 凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、 与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应泄露。投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动或授予合同的行动， 都可能导致其 投标被拒绝。中标人确定后， 招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。 未中 标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。23. 投标文件的澄清 为了有助于投标文件的审查、评价和比较， 根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不 明确的内容作必

19、要的澄清或说明。 有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、 提出 或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。24. 投标文件的符合性和响应性审查 资格审查委员会审查投标文件，确定进入简单低价法中标人程序的合格投标人名单。 存在下列情形之一的，应当作为废标处理： 投标人资质、资格不符合招标文件要求的； 投标文件未按照招标文件规定的格式编制、填写内容的； 投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；不能满足完成投标项目规定的要求； 投标文件附有招标人不能接受的条件； 拟担任本项目人员的注册单位与投标人不符的； 投标报价高于最高限价或者低于最低限价。25. 评标办法 本次招标以简单低价中标法 .

20、26. 确定中标人招标人会同有关部门组成资格审核小组， 审核各投标人递交的投标文件，以符合招标文件 要求的最低报价者确定为最终中标人；最低报价者有两家或两家以上时，采取抽签方式确定。中标通知在评标结束后3日内，招标人应将招标项目名称、中标人名称、中标价、项目经理姓名（包 括建造师等级和注册编号），在涵江区行政服务中心网（）公示。招标人应当自中标结果公示结束并无接到投诉通知之日起的3日内发出中标通知书。中标人在领取中标通知书时，缴纳招标代理费 3500元。（五）授予合同27签订合同中标人必须于领取中标通知书后 3日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文 件与招标人签订建设工程承包合同双方不

21、得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人应在签订建设工程承包合同后十五日内将承包合同原件提交相关行政监督部门备案。中标单位逾期不与建设单位签订建设工程承包合同的，取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。28履约担保中标人在签定承包合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10 %履约保证金应采用（现金）的方式提交。履约保证金有效期至项目实施期限完成后。中标人完成合同约定的项目7天内无息返回履约保证金。（六）标后管理29.标后管理本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。上述第款规定的莆田市人

22、民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件主要有莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理暂行规定的通知（莆政综2009115号）文件、莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标 管理若干规定的通知（莆政综201355号）、莆田市住房和城乡建设局、莆田市交通运 输局、莆田市水利局、莆田市财政局、莆田市招投标市场管理委员会办公室关于废止建设工程 质量保证金制度的通知（莆建管20141号）。附表一：2018年松墨天牛综合防控工程项目预算名称数量单价（元）总计诱捕器110套65071500噻虫啉4500 亩30135000合计206500第二章 合 同 条 款（

23、格式）合同的一般和特殊条款合同号：甲方：乙方：根据项目（项目编号：）招标结果，确定乙方为中标人，为了明确双方的权利和义务，分工协作，紧密配合，在遵循“中华人民共和国合同法”和“建筑工程承包合同条例”的 原则基础上，并结合本工程具体情况达成如下条款，共同遵守。一、工程概况1 1 工程名称：工程地点：工程承包内容：1 2 开工和竣工日期：总日历日期： 个自然日1 3 合同总额 本工程施工总费用为 元。二、合同文件2 1 合同文件组成如下：合同正本；工程价目清单；工程进度表； 工程招标文件，包括产品设备、施工及验收技术规范书、乙方投标书； 甲、乙双方认可的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。企业

24、资质证书。2 2 当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解 决。、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律3 1 合同语言：本合同文件使用汉语。3 2 适用法律法规：适用本合同文件的法律是中华人民共和国有关法律法规。3 3 适用标准、规范： 按国家标准规范及本工程技术规范和设计要求四、保密条款本工程竣工资料，设备清单及调查资料等一切由甲方提供的文件， 未经甲方同意，乙方不 得向第三方出示。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。五、甲、乙双方均应派驻工地代表六、甲方工作6 1 向乙方提供必要的基础资料、文件。6 2 协助乙方处理施工中发生的有

25、关问题。6 3 负责随工检查施工质量。七、乙方工作71 及时做好施工准备工作，对施工专用设备的组织、配套必须抓紧实施。7 2 组织强有力的领导班子，配备施工经验丰富的专业技术人员，精心施工确保工程质量及 工期。在施工阶段向甲方提供工程日报和周报（包括工程进度、质量、安全）。 工程竣工后，向甲方提供完整的竣工资料 6 份。八、进度计划81 乙方提供施工组织设计和进度计划时间，在开工前 20天将施工组织设计和进度计划交甲 方认可。8 2 批准的时间：甲方应在收到上述资料后， 10 天内予以批准或提出修改意见、逾期未批复，可视为该施 工组织设计和进度计划已经批准。九、延期工程乙方按协议条款约定的开工

26、日期开始施工。 乙方不能按时开工， 应在协议条款约定的开工 日期 5 天之前，向甲方提出延期开工的理由和要求。 甲方在 5天内答复乙方。甲方同意延期要求或 5 天内不予答复，可视为已同意乙方要求， 工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延，按违约条款承担违约责任。 十、暂停施工在施工过程中，甲方在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提 出处理意见。 乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完成的工程，实施甲方处理意见后向其提 出复工要求。甲方批准后继续施工。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后 48 小时内未

27、予答复，乙方可自行复工。如果停工责任在甲方，由甲方承担工程停工期间发生的相 应费用，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担工程停工期间发生的相应费用，工期不 得顺延。十一、工程延误对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方确认，工期相应顺延。1. 工程量变化和设计变更；2. 不可抗力；3. 合同中约定或甲方同意给予顺延的情况。乙方在以上情况发生后 5 天内，就延误的内容向甲方提出报告， 甲方在收到报告后 5天内 予以确认、答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。十二、检查和返工乙方应认真按照标准、 规范和设计的要求以及甲方依据合同发出

28、的指令施工， 随时接受甲 方及其委派人员的检查检验， 为检查检验提供便利条件，并按甲方及委派人员的检查返工、 修 改、承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正引起的经济支出甲方负责。因 第三方原因引起的经济支出，由甲、乙双方协商解决。十三、合同价款及调整131 调整的条件：合同价款在合同条款内约定后， 任何一方不得擅自变更， 合同条款另有约定或发生下列情 况之一的可作调整。1. 甲方确认的由于设计变更而引起的工程量的增减；2. 由于不可抗力原因造成工程延误而引起的工程量增减。132 调整的方式：乙方应在上述情况发生后 5 天内，将调整的原因，金额以书面形式通知甲方，甲方批准后 通知

29、经办银行和乙方。甲方收到乙方通知后 5 天内给予答复。十四、工程款支付141 乙方在合同签订前向甲方交纳合同金额 10%的履约保证金。142 工程完工拨付合同总价款的 50%，待工程（竣工、 完工）验收合格并经财政审核结算后， 付清工程结算总价的 90%，暂停付款，预留 10%作为工程尾款，作为质量保证金，待质保期满 后七天内无息退还。143 项目验收合格后，履约保证金可申请无息退还。十五、竣工验收151 工程验收时间：甲方收到乙方竣工文件十五天内，组织工程初步验收。 十六、质量保证161 在保修期间，由于乙方施工原因而造成的质量问题，乙方负责无偿修复。162 保修期限：一般通信工程建设实行保

30、修的期限为从竣工验收后 36 个月。 十七、争议的解决17 1 双方如就本合同的效力，解释或者履行发生争议，应首先通过友好协商解决。协商解决 不成，任何一方均有权向本方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。争议的解决方式： 发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完成 工程：1. 合同确已无法履行；2. 双方协议停止施工；3. 调解要求停止施工，且为双方接受；4. 法院要求停止施工； 十八、违约责任和违约的处理18. 1 违约责任 乙方承包的工程项目，不得再行分包。 在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定， 不 能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的，视损

31、失情况，乙方应予赔偿。同时应由乙 方赔偿甲方因影响施工计划造成 的经济损失。合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意， 单方解除合同时， 应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失； 如甲方中途解除合 同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成， 否则每逾期一天， 应偿付给甲方按项目 招标金额 %的逾期违约金，上限为 5%。甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付， 按银行短期贷款利率，偿付给对方逾 期付款违约金。182 违约的处理甲方不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项 及发

32、生其它使合同无法履行的行为， 应承担违约责任，工期相应顺延；按协议条款约定支付违 约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。乙方不能按合同工期竣工， 施工质量达不到设计和规范的要求， 或发生其它使合同无法履 行的行为，应承担违约责任，甲方可通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给 甲方造成的损失。除非双方协议将合同终止， 或因一方违约使合同无法履行， 违约方承担上述违约责任后仍 应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前 10 天 通知违约方后，方可中止或解除合同，有违约方承担违约责任。十九、安全施工在施工工程中， 乙方须按有关规定，采取严格的安全防

33、护措施， 承担由于自身安全措施不 当造成事故的责任和因此发生的费用。 发生重大伤亡事故， 乙方应按有关规定立即上报有关部 门通知甲方。 在施工过程中，乙方须按网络安全的有关规定，对现有网络采取必要的安全防 护措施，以保证现有网络的安全。由于乙方原因，造成网络安全事故的，乙方应承担由此产生 的损失和费用。二十、不可抗力201 不可抗力的自然灾害认定标准：指战争或其它非甲、乙方造成的爆炸、火灾、洪水、 地震等造成的工程损坏。在发生上述不可抗力的情况下，本协议各项业务的执行时间应 合理顺延。二十一、保险 本工程乙方投入的施工人员、车辆、船只、机械设备由乙方自己负责保险。二十二、合同条款的修改、变更、调整均应由双方有权代表签字有效。 二十三、合同的生效、终止及其它在工程竣工交工本合同经甲方、 乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效， 验收合格，保修期结束后终止。本合同正本一式陆份，甲、乙双方各执贰份。甲方：法人代表 / 委托代理人：地址：电话：开户银行：帐号：签约时间：乙方：法人代表 / 委托代理人：地址：电话：开户银行：帐号：签约时间：第三章投标文件格式201