建设工程检测合同【精选文档】

1、建设工程检测合同【精选文档】 工程检测合同合同编号:甲方（ 委托方）：乙方( 检测方）：根据中华人民共和国合同法及相关法律法规和规范性文件，乙方受甲方委托进行 工程的检测鉴定工作，为明确双方职责,签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况：1.1工程名称： 1.2工程地点： 第二条 检测内容和范围:检测项目检测内容、数量提交成果要求 备注 第三条:检测标准：国家和地方现行检测标准和规范以及实地查勘、开挖、测量、检测和调查的原始记录；设计院提供的施工图及设计变更；业主提供的其他资料等。第四条 检测期限：4。1该项检测工作期限从甲方通知乙方进场之日起算，至乙方向甲方提交符合要求的检测报告并经甲方确

2、认之日止。4。2如遇不可抗力，乙方书面通知甲方并甲方认可后检测期限顺延。第五条 检测费用： 5.1本合同检测费用暂定为 （大写： 元）,具体按照双方确认的实际工作量结算，价格如下表所示：序号检测项目单位数量合计(元）备注 合计备注：上述价格为含税 ，此价格包括但不限于人工费、材料费（含损耗）、机械费、管理费、保险费、税金、利润、现场文明施工、技术措施费、机械进场费、移机费、政府相关费用、用水电费等一切按照规范完成本合同工程所需的全部费用。5。2付款方式： 本合同签订后，乙方完成检测且提交有效的检测报告经甲方确认后，双方办理结算手续，结算手续办妥后的 天内,甲方向乙方支付检测费结算价。5.3已完

3、工程量按实结算,以甲方人员现场办理的工程量确认清单作为结算依据。无甲方人员确认的工程量，甲方不予确认.5.4每次付款时乙方必须提供正规合法的发票,并加盖公司的发票专用印章。如不能提供发票，则甲方有权不予支付任何款项并不承担任何责任。 第六条 甲方责任6.1甲方为乙方进行现场检测工作提供便利,保证运输道路畅通，提供现场检测用水、用电的接驳(水电费由乙方承担)。6.2收到乙方提交的检测报告和相关文件后予以审核.甲方的审核、确认或同意，均不免除或减轻乙方应承担的质量责任.6.3负责协调各方关系，按照法律规定办理检测工作所需的手续、证件（乙方应办理的由乙方办理）. 第七条 乙方责任7。1乙方保证检测结

4、果的科学性、公正性、及时性,对出具的检测报告全面负责。7.2乙方须按甲方确认的具体数量进行检测，每次检测前须报甲方同意，并按期保质保量完成检测工作、提交检测报告,否则甲方有权不予支付任何款项并不承担任何责任。7。3检测过程中乙方如发现设计和施工错误或不合理时，应立即书面通知甲方。7。4乙方应做好现场的安全保卫工作，遵守甲方施工现场管理规定，承担工作过程中的安全责任。若发生安全问题，责任由乙方自行承担，造成甲方和第三方损失的，乙方应另行承担赔偿责任。7。5甲方依照本合同约定解除合同的,乙方所有人员、机械设备必须在甲方要求的期限内撤离施工现场并向甲方移交已完工程和工程资料，完成撤场和移交后双方办理

5、工程量确认和结算工作。7.6在项目建设和备案过程中，如政府部门或甲方对过程检测情况提出技术意见、对检测成果进行确认或补充资料等，乙方应根据要求提供相关资料，不得以任何理由拒绝或拖延。第八条 违约责任：8。1甲方未能按照本合同约定提供检测场地的，工期顺延.8.2如果乙方全面实际履行本合同义务而甲方逾期付款的，甲方应按人民银行同期贷款利息承担违约责任。8。3如果乙方所提交的检测报告或资料不完整或内容不符合要求的，应按照甲方要求免费补充或重新检测，或因此造成检测延误的，乙方应向甲方承担本合同价款的20违约金，且甲方有权随时解除合同,造成甲方损失的，乙方另行承担赔偿责任。8。4如果乙方未能按照本合同约

6、定时间和质量完成约定义务的,应向甲方承担本合同价款的20%违约金，且甲方有权随时解除合同,造成甲方损失的，乙方另行承担赔偿责任。8.5乙方在履行本合同中除不可抗力和甲方原因外，不得以任何理由停工，一旦发现乙方停工的甲方有权随时解除合同，同时乙方向甲方承担本合同价款的20违约金，造成甲方损失的,乙方另行承担赔偿责任。8。6乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金,甲方有权在应付款项中直接扣除,不足以弥补甲方损失的,甲方有权继续追偿。 第九条 合同的变更及解除： 本合同的变更，必须经双方共同协商并订立书面变更合同.甲方依据本合同约定行使单方解除权的，合同解除后乙方应按合同约定办理相关手续。第十条 其他约定：10.1本协议未尽事宜，双方协商解决。协商不成的,双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。10.2 本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，双方签字盖章后生效. 10。3 。甲