建设工程造价咨询合同(通用版)_第1页
建设工程造价咨询合同(通用版)_第2页
建设工程造价咨询合同(通用版)_第3页
建设工程造价咨询合同(通用版)_第4页
建设工程造价咨询合同(通用版)_第5页
已阅读5页,还剩25页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、建设工程造价咨询合同以下简称甲方;,以下简称乙方。第一条甲方在合同签订后应及时向乙方提供所有与项目前期研究工作有关的数据和资料,并对资料的准确性负责。甲方如在合同期间对本项目提出重大变更,或者原始资料、数据有重大变动,有可能导致可研报告修改甚至返工时,须经双方协商,对本合同进行修改,或增加任务变更附件,或另订合同。增加任务或变更合同不得另行增加相关费用。第三条费用支付条款本项目申请报告编制费用为人民币捌万元整(80000.00)。第四条违约罚金1. 乙方不按合同规定的日期提交报告时,每拖期一天,扣除其所应得报酬的5,作为违约罚金。2. 因甲方提供资料不详实,造成的项目报告重大修改,或返工重作,

2、应另行适当增加乙方工本费用,其数额由双方商定。3. 甲方超过合同规定日期付款时,应偿付给乙方逾期违约罚金,以每逾期一天按合同规定报酬的5计算。第五条合同中如有未尽事宜,由双方共同协商,做出修改或补充合同。修改或补充合同与本合同具有同等效力。本合同自签订之日起生效,自乙方交付可研报告文本后,本合同效力终止。第六条本合同正本一式两份,双方各执一份。甲方:(盖章签字)年月日乙方:(盖章签字)年月日委托单位名称(甲方):咨询单位名称(乙方):甲乙双方按照中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。一、工程地点:山阳县二、工程名称:四、承包方式:五、核对完

3、成日期:按甲方要求日完成。六、承包价格:本工程项目总价的。七、付款方式:合同签订日期甲方将预付款人民币)转入乙方账户,乙方完成工程量时,甲方支付乙方80%合同款,待文件递交有关部门后,付剩余20%。(若甲方不能按时付款,造成的后果,由甲方自行承担责任)。八、甲方责任:1、甲方应提供与该项目的图纸及技术资料,需甲方协调沟通的事项,甲方应尽全力去协调沟通解决,甲方应在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时,甲方应负责转达及资料转送。2、甲方应按期支付咨询费。如果甲方在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向乙方补偿应支付

4、的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。3、如发生与本项目有关的差旅、住宿费用,由甲方承担。4、如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。5、由于甲方原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方,由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。九、乙方责任:1、乙方负责项目造价工作,乙方有权利给甲方提供合理化建议。2、乙方根据甲方要求时间,保质保量完成任务。3、如因乙方原因造成工作延误,乙方承担相应责任。十

5、、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签订之日生效,合同款付清后自动失效。十一、未尽事宜,双方协商解决。甲方(盖章):乙方:代表人(签字):身份证号码:年月日年月日经过双方协商一致,签订本合同。一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:1项目名称:2建设地点:3资金来源:4工程用途:5工程规模:总投资额万元,建筑面积6咨询业务范围及内容:二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分:1建设工程造价咨询合同标准条件;2建设工程造价咨询合同专用条件;3建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。四、咨

6、询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。六、本合同的建设工程造价咨询业务自20xx年月日开始实施,至20xx年月日终结。七、本合同正本2份,委托人、咨询人各执一份,副本2份,委托人、咨询人各执一份。委托人:(盖章)咨询人:(盖章)法定代表人:委托代理人:住所:开户银行:帐号:邮政编码:电话:传真:电子信箱:年月法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)住所:开户银行:帐号:邮政编码:电话:传真:电子信箱:年月日(签字)(签字)日(以下简称委托人)与(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订

7、本合同。一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:1 .项目名称:XX2 .服务类别:xx二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分:1. 建设工程造价咨询合同标准条件。2. 建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。六、本合同的建设工程造价咨询业务自x年x月x日开始实施至X年X月X日终结。七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。委托人:(盖章)咨

8、询人:(盖章)法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)住所:住所:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:X年X月X日X年X月X日合同编号:20xx年第(019)号兹由甲方委托乙方办理基建工程造价、咨询服务业务,经双方协商,同意共同尊守以下条款。一、委托服务、审计、验证项目情况1、工程项目名称:望都太阳城四期28#、29#、30#、31#楼、开闭所2、建筑面积:28392.37m23、工程造价(暂估价):每平米1000元4、工程地址:贺兰县望都太阳城小区内5、工程开工日期:竣工日期:二、委托乙方服务

9、的内容或要求服务内容(需服务的.内容在以下项目前划1、编制工程预算、决算、招标标底;2、审核工程预算、决算;3、工程量清单编制;4、施工全过程造价控制;5、工程竣工结算审核;6、其他7、要求:三、甲方在项目施实过程中应提供的资料(需提供的资料在以下项目前划勾)1、施工合同、补充合同或施工协议书。2、工程施工图纸(全套:土建、安装)。3、图纸会审资料、设计变更、签证单。4、施工组织设计、隐蔽工程记录、吊装工程记录。5、施工过程中双方签证资料。6、工程(预)决算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章)7、工程量计算表、主要材料计算表。8、钢筋实际用量计算明细表。9、按政策规定需据找补差价的材料价

10、格证明资料。10、建设单位供料明细表。11、招投标文件及其他有关影响工程造价、工期等的签证资料。12、施工单位营业执照、资质证、取费等级证、预算员资料证。13、跨年度工程施工形象进度明细表。四、甲方在委托项目中承担的责任和义务1、提供的计算资料要真实、齐全。2、施工管理人员要密切配合。3、由于甲方在工作运行中,提供的资料虚假不全或有关人员不配合,造成乙方结论不实际或拖延工作进度,应由甲方承担责任和赔偿损失。(总造价的%)五、乙方在承办委托咨询业务中应承担的责任和义务。1、按照国家有关的法律法规的要求进行编制和审核,出具验证报告,保证验证报告的真实性、合法性。2、按照约定的时间完成编制、审计、核

11、算业务,出具计算、审核、核算报告。六、收费标准:1、经双方议定,按结算金额的2、双方一次性协商收费七、结算方式:1、经双方议定,协议签证后,甲方预付乙方工程造价暂估总费用的预付款。2、乙方向甲方提供出完整的预算书时,甲方在签收预算书时付工程造价暂估总费用30%的款项。3、进入工程决算时,甲方必须付至总费用的。4、余款在办理完决算项目签认时一次性付清。5、补充内容:甲方要求报进度款时,每月支付乙方用包含总费用中,在结算时预予抵扣。八、双方任何一方若无故撤消或不履行协议时,该方应赔偿对方经济损失(审计工程总造价的30%)九、本协议执行中华人民共和国经济合同法有关规定。十、其它应说明的事项:十一、本

12、协议一式二份,甲乙双方各执一份,同时生效。委托单位(甲方):承办单位(乙方):地址:电话:代表签字:地址:电话:代表签字:年月日年月日建设工程造价审计合同建设工程造价审计合同第一部分建设工程造价审计合同(以下简称委托人)与(以下简称审计人)经过双方协商一致,签订本合同。一、委托人委托审计人为以下项目提供建设工程造价审计服务:1项目名称:2服务类别:二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价审计合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分:1建设工程造价审计合同标准条件;2建设工程造价审计合同专用条件;3建设工程造价审计合同执行中共同签署的补充与修正文件。四、审计人同意按照本合同的规定

13、,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价审计业务。五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向审计人支付酬金。六、本合同的建设工程造价审计业务自年月日开始实施,至年月日终结。七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。委托人:咨询人:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:年月日年月日第二部分建设工程造价审计合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。1、 "委托人"是指委托建设工程造价审计业务和聘用工程造价审计单位的一方,以及其合法继承人。2、 "审计人"是指承担建设工

14、程造价审计业务和工程造价审计责任的一方,以及其合法继承人。3、 "第三人"是指除委托人、审计人以外与本审计业务有关的当事人。4、 "日"是指任何一天零时至第二天零时的时间段。第二条建设工程造价审计合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。审计人的义务第五条审计人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。1、 "正常服务"是指双方在专用条件中约定的工程造价审计工作;2、 "附加服务"是指在"正常服务&q

15、uot;以外,经双方书面协议确定的附加服务;3、 "额外服务"是指不属于"正常服务"和"附加服务",但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,审计人应增加的额外工作量。第六条在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。委托人的义务第七条委托人应负责与本建设工程造价审计业务有关的第三人的协调,为审计人工作提供外部条件。第八条委托人应当在约定的时间内,免费向审计人提供与本项目审计业务有关的资料。第九条委托人应当在约定的时间内就审计人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。审计人要求第三人提供有

16、关资料时,委托人应负责转达及资料转送。第十条委托人应当授权胜任本审计业务的代表,负责与审计人联系。审计人的权利第十一条委托人在委托的建设工程造价审计业务范围内,授予审计人以下权利:1、审计人在审计过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。2、审计人在审计过程中,有权对第三人提出与本审计业务有关的问题进行核对或查问。3、审计人在审计过程中,有到工程现场勘察的权利。委托人的权利第十二条委托人有下列权利:1、委托人有权向审计人询问工作进展情况及相关的内容。2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。3、当委托人认定审计专业人员不按审计合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的

17、,委托人有权要求更换审计专业人员,直至终止合同并要求审计人承担相应的赔偿责任。审计人的责任第十三条审计人的责任期即建设工程造价审计合同有效期。如因非审计人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。第十四条审计人责任期内,应当履行建设工程造价审计合同中约定的义务,因审计人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价审计酬金总额(除去税金)。第十五条审计人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,审计人应承担责任。第十六条审计人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导

18、致委托人的各种费用的支出。委托人的责任第十七条委托人应当履行建设工程造价审计合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给审计人造成的'损失。第十八条委托人如果向审计人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致审计人的各种费用的支出。合同生效,变更与终止第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。第二十条由于委托人或第三人的原因使审计人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则审计人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价审计工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。第二十一条当事人一方要求变更或解除合同

19、时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。第二十二条审计人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价审计业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价审计业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。审计业务的酬金第二十四条正常的建设工程造价审计业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价审计合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价审计酬金,自规定支付之日起,应当向审计人补偿应支付的酬金利息。

20、利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。第二十六条如果委托人对审计人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内向审计人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。第二十七条支付建设工程造价审计酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。其他第二十八条因建设工程造价审计业务的需要,审计人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。第二十九条审计人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价审计业务范围内其费用由审计人承担;在委托的建设工程造价审计业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。第三十条未经对方的书面同意,各

21、方均不得转让合同约定的权利和义务。第三十一条除委托人书面同意外,审计人及审计专业人员不应接受建设工程造价审计合同约定以外的与工程造价审计项目有关的任何报酬。审计人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。合同争议的解决第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与审计人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。第三部分建设工程造价审计合同专用条件第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定:第四条建设工程造价审计业务范围:"建设工程造价审计业务"是指以下服

22、务类别的审计业务:(A类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;(B类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;(C类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;(D类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;建设工程技术咨询合同建设工程技术咨询合同设单位(甲方):地址:邮码电话法定代表人:职务咨询单位(乙方):地址:邮码电话法定代表人:职务为使建筑安装工程的构想科学,设计和施工经济、合理,建设速度快,误差小,经甲乙双方充分协商,特订立本合同。第一条甲方应于年月日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料

23、提交乙方。第二条乙方根据甲方要求,对建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究,最后编制出设计任务书及匡算表,于年月日以前交付甲方。第三条甲方根据国家主管部门规定的工程设计收费标准,承付乙方咨询费元。自本合同签订之日起日内,甲方先付给乙方元,待乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后日内,再付给乙方元。第四条为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费,由甲方负担。第五条甲方的违约责任1、甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料,乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。2、甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费,迟延一天,按迟延交付款额罚款%。

24、3、甲方如果中途中断咨询请求,乙方咨询工作已经过半的,应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半,按总咨询费的50收费。第六条乙方的违约责任1、乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表,迟延一天,按总咨询费金额罚款%。2、乙方如中途中断咨询,应按总咨询费向乙方交付罚款。3、乙方所提供的技术咨询服务,因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的,应负责赔偿。如果由此引起重大事故,造成严重后果的.,还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。第七条其他约定本合同自签订之日起,甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜,需经双方协商解决。本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,合同副本一式份,分别交建筑工程主管部门

25、、建行等单位各一份。建设单位(甲方):负责人:年月日咨询单位(乙方):负责人:年月日建设单位:,以下简称甲方;咨询单位:,以下简称乙方。为使建筑安装工程的构想科学,设计和施工经济、合理,建设速度快,误差小,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,供双方遵守执行。第一条甲方应于年月日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。第二条乙方根据甲方要求,对建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究,最后编制出设计任务书及匡算表,于年月日以前交付甲方。第三条甲方根据国家计委颁发试行的工程设计收费标准,承付乙方咨询费元。自

26、本合同签订之日起日内,甲方先付给乙方元,待乙方将设计任务书及匡算交付甲方后日内,再付给乙方元。第四条为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费,由甲方负担。第五条甲方的违约责任1. 甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料,乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。2. 甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费,迟延一天,按迟延交付款额数罚款%0。3. 甲方如果中途中断咨询请求,乙方咨询工作已经过半的,应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半,按总咨询费的%收费。第六条乙方的违约责任1. 乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表,迟延一天,按总咨询费

27、金额数罚款X。2. 乙方如中途中断咨询,应按总咨询费向乙方交付罚款。3. 乙方所提供的技术咨询服务,因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的,应负责赔偿。如果由此引起重大事故,造成严重后果的,还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。第七条其他约定条款第八条本合同自签订之日起,甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜,需经双方协商解决。本合同正本一式两,甲乙双方各执份。合同副本一式份,分别交各一份。建设单位(甲方)(盖章):咨询单位(乙方)(盖章):地址:地址:法定代表人(签字):法定代表人(签字):电话:电话:联系人:联系人:银行帐户:银行帐户:年月日年月日签订地点:签订地点:(以下简称"客

28、户")与(以下简称"工程咨询单位")经过双方协商一致,签订本协议。一、客户委托工程咨询单位提供(列明委托服务内容)咨询服务,并已接受工程咨询单位为履行该服务所提出的建议书和其他报价等文件。二、本协议中的词语与所属的服务协议书条件及有关附件同义。委托函或中标函:工程咨询服务协议书通用条件;工程咨询服务协议书专用条件;附件,即附件a_委托工程咨itJ服务范围*fMb客户提供的职员、设备、设施和其他人员的服务;附件c报酬和支付;在实施过程中共同签署的补充和修正文件。四、鉴于客户按下文规定向工程咨询单位的各项支付,工程咨询单位承诺按照本协议书的规定,承担附件a中议定范围内

29、的咨询服务。五、鉴于工程咨询单位按上文规定履行咨询服务,客户承诺按照本协议书规定的期限、方式、币种,向工程咨询单位支付协议规定应支付的款项,作为履行服务的报酬。六、凡因本协议或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商,协商不成的,提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁,仲裁地点在深圳或其他城市,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。七、本协议书正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本_份,双方各执_份。本协议书经双方代表签字并加盖单位公章后生效。客户:(签章)工程咨询单位:(签章)法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)地址:地址:授权代表(签字):授权代表(签字):开户银行:开户银行:帐号

30、:帐号:邮编:邮编:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:年月日签于签订合同双方:建设单位:,以下简称甲方;咨询单位:,以下简称乙方。为使_建筑安装工程的构想科学,设计和施工经济、合理,建设ZZ速度快,误差小,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,供双方遵守执行。第一条甲方应于_年_月_日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。第二条乙方根据甲方要求,对建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究,最后编制出设计任务书及匡算表,于_年_月_日以前交付甲方。第三条甲方根据国家计委颁发试行的工程设计收费标准

31、,承付乙方咨询费_元。自本合同签订之日起_日内,甲方先付给乙方_元,待乙方将设计任务书及匡算交付甲方后_日内,再付给乙方_元。第四条为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费,由甲方负担。第五条甲方的违约责任1. 甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料,乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。2. 甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费,迟延一天,按迟延交付款额数罚款%。3. 甲方如果中途中断咨询请求,乙方咨询工作已经过半的,应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半,按总咨询费的50%收费。第六条乙方的违约责任1. 乙方如不按本合同规定的时间交付设计任

32、务书及匡算表,迟延一天,按总咨询费金额数罚款%。2. 乙方如中途中断咨询,应按总咨询费向乙方交付罚款。3. 乙方所提供的技术咨询服务,因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的,应负责赔偿。如果由此引起重大事故,造成严重后果的,还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。第七条其它。本合同自签订之日起,甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜,需经双方协商v解决。本合同正本一式两分,甲乙双方各执一份。合同副本一式_份,分别交_建筑工程主管部门、建委、建行_等单位各一份。建设单位(甲方):地址:负责人:电话:联系人:银行帐户:咨询单位(乙方):地址:负责人:电话:联系人:银行帐户:_年_月_日订【建设工程技术

33、咨询合同范本】建设工程造价咨询合同建设工程造价咨询合同(示范文本)第一部分建设工程造价咨询合同(以下简称委托人)与(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:1 项目名称:2服务类别:二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分:1 建设工程造价咨询合同标准条件;2建设工程造价咨询合同专用条件;3建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、

34、额度向咨询人支付酬金。六、本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实施,至年月日终结。七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。委托人:(盖章)咨询人:(盖章)法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)住所:住所:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:年月日年月日第二部分建设工程造价咨询合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。1“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。2“咨询人”是指承担建

35、设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。3“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。4“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。咨询人的义务第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。第五条咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。1“正常服务”是指双方在专用条

36、件中约定的工程造价咨询工作;2“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;3“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。第六条在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。委托人的义务第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。第八条委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委

37、托人应负责转达及资料转送。第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。咨询人的权利第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:1咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。2咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。3咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。委托人的权利第十二条委托人有下列权利:1委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。2委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。3当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询

38、专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。咨询人的责任第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。第十四条咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。第十五条咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。第十六条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出

39、。委托人的责任第十七条委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。第十八条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。合同生效,变更与终止第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。第二十条由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变

40、更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。第二十二条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。咨询业务的酬金第二十四条正常的建设工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活

41、期贷款乘以拖欠酬金时间计算。第二十六条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内咨询人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。第二十七条支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。其他第二十八条因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。第二十九条咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。第三十条未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。第三十一条除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论