建设工程合同管理试题A卷及答案--柴要点

1、合肥学院2010至2011学年第二学期工程合同法律制度 课程考试（A）卷系_级专业 学号姓名、单项选择题（共30题，每题1分，共30分。）得分题号-一-二二二四五六七八九十总分得分阅卷1不属于合同法调整范围的合同是（）。A. 技术合同B.买卖合同C.委托合同D.监护合同）享有的中2合同法规定的“同时履行抗辩权”在施工合同履行过程中是指（ 止履行义务的权利。A. 业主B.承包商C.监理工程师D.业主和承包商3. 某建设单位与设备供应公司签订购买 20台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货5台空调，其余15台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于合同法 规定的合同履行中的（）。正确

2、答案A债权人：债的关系中有权利要求另一方（债务人）为或不为一定行为的当事人。债务人：债的关系中有义务按约定的条件向另一方（债权人）承担为或不为一定行 为的当事人。根据以上定义，某建设单位为债权人，设备公司为债务人，根据合同法第八十 条规定：“债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。” 这一条明确了我国在债权让与对债务人生效的问题上采用的是通知原则，债权人转让权利的，只需通知债务人，即对债务人发生效力。在本例中，合同明确约定，应属于Ao债权转让一旦在债权人与受让人之间达成合意即有效成立，债权即移转于受让人。债 务人不是债权转让合同的当事人，债务人对合同债权的转让同意

3、与否，并不影响债权转让 合同的成立和生效，是否通知债务人只决定债权转让对债务人有无法律约束力，而不能决 定债权转让有无效力。因此即使没有通知，在债权转让达成合意后，受让人即取代原债权 人的地位而成为债权人。受让人因受让债权而具有原告资格。“通知”的履行主体是债权 人，受让人并没有义务履行通知义务，但是，债权人是否履行通知义务却直接关系到受让 债权能否对债务人发生效力。A. 债权转让 B. 合同变更C.债务转移D.合同转让4. 合同一方缺乏经验因重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（ ）。合同法第五十四条下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或 者撤销：命题教师共 8

4、页，第 1页（一）因重大误解订立的；（二）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。A. 单方面宣布合同无效B.拒绝履行合同义务C. 向行政主管部门申请撤消合同D.向法院请求裁定撤消合同5. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。第四十一条当事人以本法第四十二条规定的财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。第四十二条 办理抵押物登记的部门如下：（一）以无地上定着物的土地使用

5、权抵押的，为核发土地使用权证书的土地管理部门；（二）以城市房地产或者乡（镇）、村企业的厂房等建筑物抵押的，为县级以上地方人民政府规定的部门；（三）以林木抵押的，为县级以上林木主管部门；（四）以航空器、船舶、车辆抵押的，为运输工具的登记部门；（五）以企业的设备和其他动产抵押的，为财产所在地的工商行政管理部门。A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效6. 在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张

6、（），然后要求对方赔偿损失。A.撤销合同，无须通知对方B.撤销合同，但应当通知对方C.解除合同，无须通知对方D.解除合同，但应当通知对方7. 工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（）。A. 物 B. 财 C. 行为D.智力成果8. 担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）。A. 债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B. 债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C. 保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D. 保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务9. 经发

7、包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是合同法中有关（）的规定。正确答案C债权人：债的关系中有权利要求另一方（债务人）为或不为一定行为的当事人。债务人：债的关系中有义务按约定的条件向另一方（债权人）承担为或不为一定行 为的当事人。A.债权转让B.债务承担C. 由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务10. 依据合同法关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（）。正确答案B合同法第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数 额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请

8、求人民法院或者仲裁机构予以增加； 约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。A. 约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B. 约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金C. 处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D. 第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿11. 建设工程合同应采用（）形式订立。A. 口头 B.书面C. 口头或书面D. 口头、书面或其他12. 中医院与某施工单位签订了一份建筑工程承包合同，约定由施工单位为医院建造住院大楼，合同总价款300万元，医院支付

9、了预付款 150万元。在合同履行期，因土地使用权问 题，医院被上级主管部门通知停建。医院及时向施工单位通知停建。施工单位此时已支付了 200万元的建筑费，不愿停工，便继续修建。因未停工，给医院造成10万元损失。根据有关法律规定，下列表述哪项正确？（）A.施工单位有权继续修建B.施工单位有权要求医院给付150万元C. 施工单位有权要求医院给付50万元D.施工单位有权要求医院给付40万元13. 陈某以信件发出要约，信件未载明承诺开始日期，仅规定承诺期限为10天。5月8日,陈某将信件投入信箱；邮局将信件加盖5月9日邮戳发出，5月11日，信件送达受要约人李某的办公室；李某因外出，直至5月15日才知悉信

10、件内容。根据合同法的规定，该承诺期限的起算日为（）。A.5月 8日B.5 月 9日 C.5月 11 日 D.5月 15日14. 甲准备将房屋租给乙使用，在双方签订的租赁合同中约定：如果甲的儿子大学毕业留在当地工作，则乙在10天内腾出房屋。这一协议属于（）。A.附解除条件的合同B.附停止条件的合同C. 附延缓期限的合同D.附解除期限的合同15. 根据合同法的规定，下列各项中，不属于无效合同的是（）。B.恶意串通，损害第三人利益的合同D. 损害社会公共利益的合同3月15日甲公司发现自己对合同标的存有4月10日法院依法撤销该合同。下列表述A.违反国家限制经营规定而订立的合同C.显失公平的合同属于可撤

11、消合同16. 甲、乙公司于2005年3月10日签订买卖合同 重大误解，遂于3月20日向法院请求撤销该合同 中，符合合同法规定的是（）。合同法第五十六条无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分 无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。可变更、可撤销合同被依法撤销后，自始没有法律约束力（合同法第56条），即自合同成立之日起就是无效的，而不是从被撤销之时起无效。一旦合同被撤销，合同关系不 复存在，原合同对当事人不再具有任何约束力，当事人也不得基于原合同而主张任何权利 或享受任何利益，例如当事人不得请求继续履行或要求另一方承担违约责任。合同被撤销 以后，虽不能产生当事人所预期的法律

12、效果，但并不是不产生任何法律后果。因该合同取 得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方 应当赔偿对方因此受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。（合同法第58条）A. 合同自3月10日起归于无效B.合同自3月15日起归于无效C.合同自3月20日起归于无效D.合同自4月10 日起归于无效17. 甲欠乙2万元到期借款，经乙催讨后一直未还。下列情形中，乙可以向人民法院提出请求行使代位权的是（）。所谓债权人的代位权是指因债务人怠于行使其到期债权.对债权人造成损害的债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权.其主要要件有；1债权人对债务人的

13、债权必须合法确定且必须已届清偿期 2债务人怠于行使其到期债权3债务人怠于行使权利的行为已经对债权人造成损害 4债务人的债权不是专属于债务人自身的债权A. 甲有2万元到期存款，甲一直不去取B. 甲有每月1500元的退休费，甲一直不去领取C. 丙欠甲2万元到期借款，甲一直不去催讨D. 甲将价值2万元的一台钢琴无偿赠与亲戚丁18. 依据合同法的规定，下列文件中，属于要约的是（）。A.招标公告B投标书 C寄送的价目表D招股说明书19某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款 而发生纠纷，应当认定该合同（）。正确答案CA.未成立 B.补签后成立 C.成立D.备案登记后成立

14、20按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。A提供监理单位施工现场办公房屋B提供夜间施工使用的照明设施C提供施工现场的工程地质资料D提供工程进度计划21将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照（）进行的分类。A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质22. 如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交（）。A.索赔意向通知 B.索赔报告C.施工现场的记录D.索赔依据23. 在施工索赔中，工程师处理索赔的决定（）。A承包人必须接受B.不具有强制性的约束力C. 仲裁机构应予以认可D.排除了法院的

15、诉讼管辖24. 下列施工合同文件中，解释顺序优先的是（）。本项目合同文件解释的优先顺序如下：（1） 协议书（包括补充协议）；（2）中标通知书；（3）投标人对投标文件所做的澄清或说明；（4）投标报价书；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术条款；（8）图纸；（9） 已标价的工程量清单报价表（含已标价的修正工程量清单报价表）；（10）经双方确认进入合同的其它文件。A. 中标通知书B.投标书 C.施工合同专用条款D.规范25. 某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。正确答案AA. 向发包人索赔B.向乙施工单位索赔C

16、.向监理单位索赔D.自行承担26. 某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。正确答案BA. 发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B. 发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C. 承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D. 承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延27. 某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程

17、移交证书。则承包商的实际竣工日应为（）。正确答案AA 3月 1 日 B . 3月 15日 C . 3月 18 日D. 3月 20日28. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是 （ ）。A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议29. 按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖。A.工程所在地 B.被告住所地 C.原告住所地 D. 合同签字地30. 某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付 货款，其行为依据的是合同法中规定的（）。A.双方享有的同时履行抗辩权B.后履行方享

18、有的抗辩权C.先履行方享有的不安抗辩权D.后履行方享有的不安抗辩权、多项选择题（共 20题，每题2分，共40分。每题的备选项中，有 2个或2个以上符合题意。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0. 5分）得分1. 甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据合同法规定，下列关于转让的表述中正确的有（）。正确答案BDE合同转让的条件：第一，必须有合法有效的合同关系存在为前提，如果合同不存在或被宣告无效，被依 法撤销、解除、转让的行为属无效行为，转让人应对善意的受让人所遭受的损失承担损害赔偿责任。第二，必须由转让人与受让人之间达成协议，该协议应该是平等协商的，而且应当符合民事法律行为的

19、有 效要件，否则，该转让行为属无效行为或可撤销行为。第三，转让符合法律规定的程序，合同转让人应征得对方同意并尽通知义务。对于按照法律规定由国家批准成立的合同，转让合同应经原批准机关批 准，否则转让行为无效。合同转让是合同当事人一方依法将其合同的权利和义务全部地或者部分地转让给第三人的合法行 为。合同转让具有以下法律特征：一是合同转让是合同主体的转让。即合同当事人一方将自己在合同中的权利或者义务全部或部分地转让给合同当事人以外的第三人。二是合同转让并不改变原合同的权利义 务内容。转让并不引起原合同内容的变更。三是合同转让应当经过对方同意或者通知对方方可产生法律 效力。根据合同法的有关规定，合同中

20、的权利人即债权人转让权利的，应当通知履行义务的另一方当事 人即债务人，未经通知，该转让对债务人不发生效力。债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人 的，应当经债权人同意。四是合同转让涉及审批手续的还须办理有关手续。根据法律规定，合同转让必 须办理一定手续的，则须办理手续，否则转让无效。A.合同主体不变，仍为甲乙公司特征一B.转让必须征得乙公司同意C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权转让后转让部分的合同主体发生改变，变为丙和乙，所以丙只能对乙行使抗辩权。D. 甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任特征一E. 丙公司应承担与主债务有关的从债务2. 根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（）

21、。正确答案ACDE要约的撤销与要约的撤回不同在于：（1）要约的撤回发生在要约生效之前，而要约的撤销发生在要约生效之后；（2）要约的撤回是使一个未发生法律效力的要约不发生 法律效力，要约的撤销是使一个已经发生法律效力的要约失去法律效力；（3）要的撤回的通知只要在要约到达之前或与要约同时到达就发生效力，而要约撤销的通知在 受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，不一定发生效力。合同法第17条规定：“要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。”即要约发生效力前可以撤回。合同法第18条规定：“要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承 诺通知之前到达受要约

22、人。”即要约发生效力后才可以撤消。合同法第19条同时规定了有下列情形之一的，要约不得撤销：（1）要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；（2）受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。A要约所处法律效力状态不同 B.撤回和撤销的目的不同目的都是使要约失效。C. 撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D. 受要约人对要约知晓的情况不同E .对要约人的约束条件不同3合同法规定的合同有效条件包括（）。A. 合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力B 当事人意思表示真实C.合同当事人签字或盖章D.合同应当采用书面形式E. 不违反法律或社会公共利益4. 某工程项目

23、施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是（）。A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构B .通过有关调解仍未解决合同纠纷C. 施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议D. 和解无效E.人民法院没有管辖权5. 缔约过失责任的构成必须具备的条件包括（）。正确答案ACD 答案应是AC缔约过失责任是指在合同订立过程中，一方因故意或过失违背依其诚实信用原则所应尽的义务，使合同未成立、被撤销或无效而致另一方信赖利益的损失时应承担的民事责任。违约责任是指违反合同的民事责任，即合同当事人不履行合同义务或履行合同义务不 符合约定时所承担的法律后果。合同成立是生效的前提。成立了不见得

24、有效。合同无效是基于法律的规定。可撤销的 合同一旦被撤销，其处理与无效合同一样。A.缔约一方受有损失B.缔约一方有违约行为（属违约责任）C.缔约当事人有过错D. 合同尚未成立被撤消或无效合同首先必须是已成立合同E.合同已经成立6. 施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（）请求撤销合同。A.建设行政主管部门 B.仲裁机构 C.人民法院D.工程师E.设计单位7. 按照建设工程施工合同（示范文本）的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以（）。正确答案BDE第八十四条 因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务 的，债权人有留置

25、权。法律规定可以留置的其他合同，适用前款规定。A.留置该工程B .与发包人协议将该工程折价C.自行将该工程折价D.申请人民法院将该工程依法拍卖E. 优先受偿该工程拍卖的价款8. 依据合同法规定，（）的合同属于无效合同。正确答案ADE合同法第五十二条有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。第五十四条下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（一）因重大误解订立的；（二）在订立合同时显失公平的。一方以欺

26、诈、胁迫的手段或者乘人之危， 使对方在违背真实意思的情况下订立的合同， 受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。A.恶意串通损害第三人利益B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立属可撤消合同C.订立合同时显失公平属于可撤消合同D.以合法形式掩盖非法目的E. 损害公共利益订立9. 某房地产开发公司要开发一个大型住宅项目，于是就该项目的勘察、设计、施工对外分别签订了相应的建设工程承包合同。则以下哪些说法是正确的?（）正确答案AD合同法第二百七十二条规定，“总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人

27、完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者 勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任”。建筑法第二十九条第二款规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同约定对建设单位 负责，分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责，总承包单位和分包单位就分包工 程对建设单位承担连带责任。|A. 该公司不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人B. 与该公司签订承包合同的勘察、设计、施工承包人将自己承包的部分工作分包给第三 人完成的，可以不经过该公司同意C. 分包人完成的工作成果不符合要求的，应由承包人对发包人承担责任承包人和分包人对建设单位承担连带责任。D. 分包人不得将其承包的工程

28、再分包E. 分包人完成的工作成果不符合要求的，应由分包人对发包人承担责任10合同法所称的“不可抗力”其内容指的是：（）。A.不能预见 B.不能避免 C 不能履行D 不能补救E.不能克服11. 甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据合同法的规定，下列关 于该转让行为的表述中；正确的包括（）。转让是合同主体发生变化。A.合同主体不变，仍为甲、乙两公司B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方D. 丙公司直接对乙公司承担合同义务E. 丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任12. 在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检

29、查影响了正常施工，则（）。A.影响正常施工的费用由承包人承担B. 影响正常施工的费用由发包人承担C. 工期给予顺延D.工期不予顺延13. 在施工合同中，发包人的义务通常包括（E.检查费用发包人承担 即三通一平）。正确答案ACEA.平整施工场地B.提供工程进度计划C.确保施工所需水、电供应D. 负责施工现场的安全保卫E.办理施工临时用地的批准手续14. 下列关于格式条款的表述中正确的有（）。正确答案BCE合同法第三十九条采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平 原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任 的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。

30、格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款B. 当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款C. 提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效D. 若对争议条款有两种解释时,E. 若对争议条款有两种解释时,15. 下列在施工过程发生的事件中， A.不可抗力事件的影响 C.施工许可证没有及时颁发应做出有利于提供格式条款方的解释 应做出不利于提供格式条款方的解释 可以顺延工期的情况包括（）B. 承包人采购的施工材料未按时交货D.不具备合同约定的开工条件。正确答案ACDEE. 工程师未按合同约定提供所需指令监理一一开工报

31、审的要求开工条件的审查，是依法开展工程管理的需要，也是有效保证施工阶段的质量和进度控制，规范监理工作，顺利实现监理工作目标体系的需要。开工报审采用A1工程开工/复工报审表。1、审查内容（1 ）业主应提供的基础资料和准备工作：施工许可证；向质量监督机构办理监督业务手续；经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件，工程地质勘察报告、水文地质 资料；施工承包合同、招投标文件;业主与相关部门签订的合同、协议；水准点、坐标点等原始资料；业主驻工地代表的授权；地下管线现状分布图；施工场地条件已按合同约定条件，落实到位。（2）施工单位应提供的基础资料和准备工作：施工企业资质证书、营业执照及其他如质量体系

32、认证证书等；施工单位提供的试验室资质证书（当施工单位自己承担部分或全部施工试验项目时）工程项目经理、技术负责人及管理人员资格证书、岗位证书，特种人员岗位证书； 自审手续齐全的施工组织设计和施工方案；按施工组织设计开列进场的第一批施工机械设备已经报验通过；对业主提供的水准点和坐标点的复合工作已经完成，有复核记录。并已经完成建筑定 位、放样工作开工所需的原材料已经进场，质保资料、试验报告齐全、有效质保体系、安 全保证体系机构健全，体系文件资料齐全，人员到位，并已开始运转；临时设施搭设满足开工要求。（3）项目监理部应具备的开工条件：监理委托合同；总监理工程师授权书；已经批准的监理规划。2、审查意见总

33、监理工程师指定专业监理工程师对上述审查内容进行检查，逐一落实，具备开工条 件时，向总监理工程师报告，并在工程开工报审表中填写“该工程各项开工准备工作符合 要求，同意于某年某月开工”，总监理工程师签发。3、注意事项（1）在签发工程开工报审表前，应提醒业主组织第一次工地会议；（2）整个项目一次开工，只报审一次。如工程项目中涉及较多单位工程，且开工时 间不同，则每个单位工程开工都应报审一次；（3）由于审查内容较多，监理部可以自制“工程开工条件核查表”，以使工程开工 报审资料清晰，有条理。16. 下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有（） 。正确答案BD因不可抗力事件导致的费用，

34、发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。（1 ）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；（2）发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；（4 ）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。A.施工现场待安装的设备损坏B.承包人的人员伤亡C. 在现场的第三方人员伤亡D.承包人设备的停工损失发包人应按有关规定履行其治）。E. 停工期间，承包人留在现场保卫人员

35、的费用安保卫和施工安全职责。17. 下列有关确定变更价款的做法，正确的有（A. 变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B. 工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C. 确定的价款报送造价管理部门备案D. 工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准E. 承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额18在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则 承包人有权（）。正确答案BCD关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第九条规定：“发包人 具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承 包人请求解除建设工程施

36、工合同的，应予支持：（一）未按约定支付工程价款的；”承包人在发包人未按约定支付且在催告后仍未支付预付款、进度款、中间结算款等应付工 程款时，可以单方通知发包人解除合同，合同自通知到达时解除。发包人应依法承担因合 同被解除而给承包人造成的全部损失。A.立即停止施工B.要求签订延期付款协议C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工D.追究违约责任E. 立即解除合同19.设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有（）。正确答案BCA单机无负荷试车由发包人组织B .单机无负荷试车由承包人组织C.联动无负荷试车由发包人组织D .联动无负荷试车由承包人组织E竣工后的试车由承包人组织2

37、0 工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括（正确答案ABCA.合同专用条件中的条款B.经工程师认可的施工进度计划C.施工现场和施工会议记录D.工程延期审批表E. 费用索赔审批表三、案例分析题（共 2题，每题得分15分，共30分。）（示范文本）签（一）某实行监理的工程，建设单位与总承包单位按建设工程施工合同 订了施工合同。施工过程中发生下列事件:事件1:由于工程施工工期紧迫，建设单位在未领取施工许可证的情况下，要求项目 监理机构签发施工单位报送的工程开工报审表。事件2:专业监理工程师现场巡视时发现，总承包单位在某隐蔽工程施工时，未通知 项目监理机构即进行隐蔽。事件3:工程完工后，总承包单位在自查自评的基础上填写了工程竣工报验单，连同 全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程均按要求进 行了验收，便签署了竣工报验单，并向建设单位提交了竣工验收报告和质量评估报告，建 设单位收到该报告后，即将工程投入使用。问题：1. 指出事件1中建设单位做法的不妥之处，说明理由。2. 针对事件2，写出总承包单位的正确作法。3. 分别指出事件3中总监理工程师、