t梁预制劳务合同

1、t 梁预制劳务合同篇一： T 梁预制劳务承包合同T 梁预制劳务承包合同发包方：承包方：签订日期：年月曰签订地点：梁、板预制劳务承包合同地点：宜昌至张家界高速公路当阳至枝江段根据中华人民共和国国法，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，为明确甲乙双方在 劳务协作过程中的权利和义务，经双方协商同意签订本合同。1、 工程概况工程名称：宜昌至张家界高速公路当阳至枝江段桥梁梁 板原则工程地点：宜昌至张家界高速公路当阳至枝江段2、 工作类容（ 1）甲方指定范围内的桥梁梁板原则、出槽、存放、 其中梁板预制工作内容包括：模板场内搬运、修整、打油、 安装、加固、拆卸等，钢筋场内搬运、加工、安装

2、等，预应 力钢绞线及相关辅助材料（如波纹管等）的场内搬运、安装、预应力张拉、圭寸端等，砼浇筑、振捣及养生；梁板出槽、存 放工作内容：人工配合吊运、指示落梁、放置垫木等；其他工作内容包括：场内与梁板预制、出槽、存放相关的其他工 作的劳务部分，应甲方或上级部门在安全生产，文明施工或 环境保护方面的要求进行的场内小型机具整理、杂物清理等 工作。（ 2） 梁板预制施工所需的耗材如脱模剂（油）、电焊条、扎丝、拉杆、切割片、垫块、土工布、养护水管等均由 乙方自备（注：拉杆损失以旧换新）。（ 3） 梁板预制施工所需的小型机具如电焊机、磨光机、 切割机、钢筋弯曲机、钢筋剪断机、钢筋调直机、张拉千斤 顶、油泵、

3、注浆机、三级配电箱、电线、电缆均由甲方一次 性配备（注：所有机械设备保养、维修、遗失由乙方承担相 关费用）。3、工作量：T梁20米约560片，30米T梁284片，40米T梁42片，合计约：19000立方左右。4、 合同价款及结算方式结算单价：双方共同确定梁板预制成品为计量标的，并以梁板砼量为综包含预制梁板过程中的砼、 钢筋、预应力钢绞线、移梁、 存梁、场地卫生、梁板养护、看守、材料的装卸等全部工作 本价格一次包定，乙方承诺不会因市场价格变动等因素而调 价。施工用电由甲方提供，电费由甲方承担，不包含在单价内。结算方式乙方按甲方要求完成一片梁预制的全部工作并存放到 位，同时该梁板按业主规定的程序检

4、验合格并对甲方计量支 付后，甲方在次月对乙方予以计量支付，待业主对甲方支付余额后甲方再向乙方补计余额。付款方式：乙方在正常施工过程中，甲方每月仅支付生活费、材料费及部分临时借支，其费用不超过其计量款，以每月计量支付 80%，其余20%工程完工后三个月内甲方向乙方结清全部余款。5、甲方工作向乙方提供技术交底及相关技术指导。向乙方提供施工用水水源、施工用电搭火点。甲方负责提供龙吊、移梁台车等大型机械。甲方负责提供场地、协调与上级各级部门及地方关系。甲方有权责令乙方清退甲方认为不胜任其工作的乙方任何劳务人员。若乙方屡次不能达到甲方要求的安全、 质量、进度及文明施工的标准，甲方有权分割乙方任务量，严重

5、者 直接清退，一切经济及法律后果由乙方负责。甲方负责工程技术指导和隐蔽工程检查，并对乙方工程 进度、质量进行监督。6、乙方工作严格按甲方技术交底及相关要求进行施工，确保工程质量、进度达到甲方要求。负责施工现场的机具摆放、场内杂物清理，所有进场材料装卸、搬运、看守等工作，施工过程满足甲方在安全、环保、文明施工等方面的要求。乙方应配备与工程适应的现场和技术管理人员及安全 员，保证工程的顺利进行，现场负责人必须常驻工地，保证 同甲方工作人员的经常联系，服从甲方现场技术人员的技术指导，并虚心接受项目部、监理工程师及建设单位的检查指导，任何情况下不得发生顶撞等不配合现象，否则甲方有权对其处理 甚至清退。

6、向甲方上报劳务人员花名册和有关资料，监督各工种人员持证上岗。进工地人员必须年龄在 60 岁以下，身体健康，无高血压、心脏病等疾病。每道工序完成后覆盖前，乙方应立即通知甲方检查验收，并由甲方联系项目部、监理工程师验收，在验收全过程 中，乙方应做好配合工作。操作过程中要严格操作程序，尤其梁板吊运过程中要认真执行安全操作规程，否则出现任何问题，均由乙方承担全 部责任。非因不可抗力和甲方主管领导同意给予顺延的其他情况，不得延误工期。乙方在施工过程中应严格遵守甲方及上级各级部门下达的各项目质量、安全、文明施工管理规章制度及规定。7、安全要求乙方严格加强职工安全意识，设置专职安全员。无论何 种原因发生的安

7、全事故及损失， 5000 元以内由乙方承担， 过 5000 元的乙方承担10%。乙方在施工过程中，必须加强安全方面的管理，严格按照有关施工操作规程施工，若违规操作，由此造成的一切安 全方面的损失均由乙方自行承担，与甲方无关。若因乙方管理不善，导致内部或对外打架斗殴、酗酒闹 事篇二： T 梁劳务合同桥梁工程劳务分包合同工程发包人： （甲方）劳务承包人： （乙方）依据中华人民共和国合同法、建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原 则，本着就桥 50 米 T 梁制作、运输、安装等劳务分包事宜， 订立本合同。1、 工程名称：建设单位：2、 劳务承包范围、工作内容、承包方式1、

8、 劳务承包范围：桥50T 梁梁场建设、 T 梁预制、张拉、灌浆、 T 梁运输、安装。2、 工 作内容：完成桥 50 米 T 梁梁场建设、 T 梁预制、运输、架梁；包 括但不限于以下内容：完成预制场方案确定的 T 梁预制厂布T 梁运输、架桥机置、 T 梁制作（台座制作、模板加工、拼装、钢筋制作安装、 砼浇筑养护、拆模、预应力张拉、灌浆、 架梁等）。3、 承 包方式： 甲方责任：提供施工原材料（如水泥、沙、石、钢筋） 及预制场地。 乙方责任：其它机械设备（如门吊、模板、 钢筋加工设备，装载机、砼输送设备、架桥机等一切工程所 需设备）、辅助材料、人工均由乙方负责。3、 进度要求1、工期要求：工程期限

9、：20XX年3月15日至20XX年8 月 15 日，总日历工作天数为 150 天。各节点工期：乙方编制切实可行的具体节点工期计划并报甲方审核同意后严格按节点计划执行，甲方有权调整节点 工期，乙方必须无条件执行。如乙方不能按照甲方施工进度 计划完成，甲方有权聘请其它劳务队伍或增加劳务人员来完 成任务，乙方无权干涉，且甲方有权单方面对乙方所完成的 工程量按进行结算，乙方必须无条件执行。2、逾期赔偿（ 1） 当乙方达不到甲方要求的各节点工期时，甲方有 权安排其它劳务队伍实施劳务作业或勒令乙方退场，由此造成损失及费用由乙方负全部责任，并有权从劳务工程款中扣 除相应的费用及损失，乙方必须无条件接受，不得

10、以任何形 式阻工。（ 2） 、总工期每延迟一日赔偿合同结算总价1%,逾期赔偿最高限额：合同总结算10%，总工期提前完成，奖励2 万元。四、承包工程费用1、在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量合格，工期、安全文明施工达到甲方的要求。承包 综合单价中包括完成合同约定全部工作内容所需所有人工 费用、安全文明施工所需的辅助用工、零星用工费用和劳动 安全保护、季节性施工措施、赶工费、作业人员的社会保险、 劳动防护用品所需费用及除甲方提供的材料和设备外所有 工器具和材料的购置、租赁、维修、保管等费用，及劳动管 理费、税金、利润及政府部门规定的所有税费等，在合同履行过程中计价单价不做任何调整

11、，具体结算工程量以实际完 成为准。2（ 1） 约定不同工作成果的计价单价，按确认的工作量 计算。（ 2） 按甲方暂定工作量及双方约定的合同单价，分包工程合同价款见附件。五、结算及付款方式1、结算及付款（ 1） 进度款结算由乙方按月进度报表，每月 30 日报甲方审核，甲方按实际完成工作量的80%支付，首次进度款在第一批 T 梁预制张拉合格后月末开始计量，今后计量均以成 品合格 T梁进行计量， T 梁安装已安装合格为计量标准。（ 2） 乙方所承包工程完工后，工程款付至90%工程经质监部门验收合格后方可办理最终结算，最终结算完成后，工程款付至 100%。3） 税费的承担：乙方承担乙方应缴纳的劳务税费

12、。（ 4） 每月支付工程款时乙方需提供工人工资表和收据 办理支付手续，项目部代付乙方农民工工资并予以公示。（ 5） 如乙方因进度、质量、安全文明施工达不到甲方要求或其他原因被甲方勒令退场，甲方只按所完合格工程成本单价的 60%同乙方办理结算。剩余40%作为甲方支付给后继劳务队伍的补偿费用或归甲方所有。（ 6） 本工程一般不存在计时工及其它零星人工费用。除非发生乙方已按设计施工图施工完成后发包人进行设计变更以及因甲方指令错误导致的返工外，一律不予签工或签证。其中由发包人设计变更的签证，必须待业主签证确认下 来，才能给乙方办理签证手续。（ 7） 付款方式：以银行转账方式支付。2、结算条件及程序（

13、1） 结算支付的条件中期结算支付条件：经甲方质检组验收达到合同要求的已完成品工程量（成品 T 梁、 T 梁安装完成），经主办工长、 项目经理审核后方可作为中期结算支付依据。最终结算支付条件：完成所有承包范围内工作，并经甲 方和业主、监理工程师、质量监督站验收合格后，方可办理 最终结算。（ 2） 结算程序每次劳务费结算前，乙方将已完成成品 T 梁制作、 T 梁 安上报装工程量报予甲方质检组、预算组、施工组进行审核，后项目经理审核。六、甲乙双方职责甲方职责：1、 乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。2、 甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导

14、，解决施工中遇到的技术难题。3、 甲方按合同为乙方提供必要的材料及施工机具。4、 甲方应按合同约定及时给乙方办理结算，支付劳务费。5、 提供临时水源、电源：电源配送至预制场配电房，其余所需配电设施由乙方自行负责。生产及生活用水电费用由甲方负责承担。乙方职责：1、 乙方人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为技术负责人为2、 乙方在签订合同时必须向甲方交纳万元的履约保证金和万元的安全生产保证金，如合同不履行完毕、施工设备不 能满足进度要求或发生了安全事故，履约保证金及安全生产保证金不予退还。如乙方在施工过程中未发生一起违约及安 全事件，工程完工退场时并已提交相关证明农民工工资已支 付到位的前提下

15、，甲方无息返回给乙方。3、 乙方必须具有劳务清包能力，提供相应的有效的营 业执照、劳务资质及安全生产许可证等一整套原件验证，配备劳务管理人员，对劳务作业的生产、质量、安全、技术全面管理。4、 乙方必须派出甲方所需的在政治、技术水平等各方 面均合格的人员。特种作业人员必须持证上岗。乙方应为每 一个职工投社会保险。5、 乙方所有人员自理食宿。宿舍内保持整洁，遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度。6、 乙方必须把所需材料计划提前三天报甲方批准并按照施工预算核定范围内领用材料，乙方在施工中要注意材料 节约，不得长材短用，不得浪费，如有浪费或偷窃，乙方按 损失材料价值加倍赔偿甲方损失。7、 乙方必

16、须爱护甲方提供的施工机具，如有损失或遗失，应照价赔偿。&乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底以及甲方其它要求组织施工作业； 必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。9、文明礼貌、自觉维护周围环境、遵守甲方的规章制度、不扰民，应服从建设方有关部门和甲方的各项规章和管理制度。10、乙方应与务工人员和劳务班组签订劳务合同，明确工资支付标准、支付时间。农民工工资造表按时发放并公示， 工资发放记录表必须由工人本人签篇三： T 梁吊装劳务合同预制 T 梁吊装劳务合同甲方：运城路桥平曹工程第PCS1合同段 合同编号：PCS1-LW-48签订地点：项目部 乙方：签订时间：为了更好地

17、完成沿黄干线平陆至曹川段公路工程PCS1合同段涧东大桥T 梁吊装施工任务，经甲、乙双方友好协商， 甲方将本合同段内 25 片 T 梁交予乙方进行吊装。为了明确 甲、乙双方在施工过。程中的权利、义务和经济责任，甲、 乙双方本着公平合理，平等自愿的原则，依照中华人民共 和国经济合同法和建设工程合同法规 及相关法规，甲、 乙双方协商签订本施工协议（以下简称协议）。第一条：工程项目概况1、工程项目名称：涧东大桥30mT梁吊装工程2、 工程内容：运梁，安装永久支座， T 梁吊装以及为完 成本工程而进行其他有关工程的施工作业及临时工程。3、 工程量： 25 片 T 梁吊装。第二条：工程期限1、 从设备进场

18、开始计算工期，总工期为 40 天。2、 合同签定后，接到甲方通知后乙方应于 3 日内安排 设备进场， 2 日内开始吊装，满足吊装条件。3、 原则上甲方已预制好全部 T 梁，乙方应及时安装就位，不得影响甲方后期桥面系的施工。第三条：工程单价1、 每片 T 梁吊装单价为 8500 元整（大写捌仟伍佰元整）： 合同总价 212500 元整（大写贰拾壹万贰仟伍佰元整）。2、 单价包括工作：运梁，安装永久支座，梁板吊装；还包含乙方进出场费用以及为完成本工程而进行其他有关 工程的施工作业、安全防护及临时工程的所产生的费用、税金等。第四条：进场设备及人员要求1、 250T 吊车 2 台；2、 140T 轮胎

19、运梁平车 1 套；3、 其 他架梁所配置的附属设备（ 吊具，钢轨，枕木，电 焊机，气割设备，安全防护用品等） ；4、 队 长 1 人，安全员 1 人，电工 1 人，焊工 2 人，起 重工 3人，其他技工若干。以上人员必须具有施工资质。第五条：甲方责任1、甲方负责在预制梁场范围内向乙方提供预制好的梁板， T 梁由乙方操作进行提梁。2、甲方负责在乙方设备进场提供起吊设备，以便于乙方装卸及拼装设备，乙方不承担费用。3、 甲方负责将电源接到乙方施工桥头位置。4、 甲方派出技术人员、检验人员配合监督乙方施工， 随时对架设质量进行检验验收。5、 甲方必须保证运梁道路畅通， 路面纵坡不得超过3%6、 如业主

20、及当地政府部门要求乙方设备报检，报检工 作由乙方负责并承担费用，乙方负责所有合法报检资料并向 甲方报检。7、 为了乙方桥面运梁道路畅通，甲方提供所需的工程材料（钢板、砂砾等）。8、 甲方按乙方进度进行横隔断及湿接缝钢筋连接以保证梁的稳定及乙方施工安全，不得影响乙方架设进度，如乙 方为了加强施工安全进行连接甲方免费提供连接材料。9、 甲方将永久支座交付乙方施工现场，乙方进行安装。 第六条：乙方责任1、 乙方必须按照甲方要求进度完成架设任务，并保证 工程质量，达到工地质量验收标准，服从、配合甲方技术、 质检人员的工作要求。2、 乙方承担吊装期间的电费，乙方负责安表，甲方负责检查计量3、 乙方人员必

21、须按照甲方工地要求配戴安全保护用品，制定安全措施，设立安全警示标识，对整个工程的安全负责。4、 乙方提供的施工机械设备必须符合国家技术监督部门的要求，应提供所有合法资质，并根据施工当地法规配合 甲方办理相关手续。5、 乙方负责向甲方提交吊装方案及自用设备的所有技 术资料和人员保险证明。6、 乙方负责永久支座的安装。7、 如因乙方原因发生事故造成甲方箱梁损坏，乙方按 实价进行赔偿。第七条：工程质量1、 乙方应遵守合同中对质量要求的条款，必须严格按照施工图纸、招标文件、说明文件、技术规范的要求和交通部颁布的相关工程规范、 规程和标准进行施工，并接受甲方、 业主和监理工程师对工程质量全过程的检查、监

22、督和指导；2、 工程质量必须达到业主、监理和甲方提出的创优目标，工程质量最低要求为质量合格率100%优良品率达到95%以上。如业主有奖励，相应比例按30%发予乙方；3、 执行甲方制定的技术交底和质量保证措施，必须保证设计要求的桥面净宽、标高、横坡、纵坡和伸缩缝宽，以 及横隔板必须对应，梁端对齐；4、 隐蔽工程必须经甲方派驻代表和监理工程师检查验收后，方可进行下一道工序作业 ;5、在施工中发生质量事故或质量隐患时，应及时报告 甲方妥善处理，由此引起的一切费用由乙方负责；如若隐瞒 不报，由此产生的一切严重后果，由乙方自负。第八条：结算与支付1、 工程款的结算由甲方负责，乙方应按合同规定完成 所有工

23、作工单进行审核后进任务后协助甲方报送完整的结算报工单，甲方对报行结算。2、 甲方在结算手续完成后一个月内支付全部工程款。第九条：安全生产、文明施工1、 协议执行期间，乙方必须做到“安全生产、文明施工”，采取有效的安全防护措施，严格执行国家安全生产法 规，接受甲方的安全监督、检查，设立安全组织机构和专职 安全员，对所属的施工人员进行安全生产、管理教育，严格 执行项目经理部有关的安全生产规定；2、 乙方在协议执行期间，必须对乙方现场的施工人员 安全负责，在施工生产中发生的一切事故或造成人员伤残或死亡和财产的任 何损失，均由乙方自行处理，甲方不承担任何经济和法律上 的责任；3、 对于特殊工种作业的人

24、员，乙方应组织学习安全法 规，必须持证上岗；4、协议执行期间，乙方应无条件执行业主、监理、地方政府和甲方对安全生产和环境保护的有关规定、文件、通知、指示等。做到“工完，料净，场地清”作业场地天天清 理，保持整洁。施工区域和生活区域明显分开。 食堂、宿舍、厕所保持干净卫生。严禁随地大小便和乱扔垃圾，一经发现每一人次罚款 200 元。注意施工人员的个人卫生，避免发生 集体中毒事件和流行病的发生。第十条：其他约定事项1、 甲方有权根据现场施工进度调整进场工期并提前 2 日通知乙方，乙方设备必须按时进场。2、 如乙方架设质量不能达标 , 甲方有权责令停工整改 ， 但应在每孔过孔前通知。3、 在约定总工

25、期 20 天内，在有梁的情况下，如因乙方 原因不能架设到位，每超1 天罚款 1000 元。4、 乙方施工队伍必须服从项目部整体管理，按照项目 部整体管理要求进行施工，如发生影响项目部整体形象事 件，甲方有权劝其退场，或根据情节要求当事人退出工地。5、 乙方负责人 电话：。与项目部办理现场相关手续， 必须保证在场，工程款只对乙方负责人进行结算。第十一条：乙方遵守当地的民风、民俗及相关法规若发 生任何纠纷，乙方自行解决，甲方协助调解。第十二条：本合同附件包括：乙方身份证复印件 ，并将作为本合同不可分割的一部分，本协议未尽事宜，由甲、 乙双方按总合同和补充合同的有关规定协商解决。若解决无 果由工程所

26、在地经济合同仲裁委员会仲裁或原告所在地依 法解决。第十三条：本协议一式六份，甲方执五份、乙方 一份，经双方负责人签字盖章后生效。甲方负责人：乙方负责人：联系电话： 联系电话：篇四： T 梁预制施工合同 -主合同合同编号： ZCBGD2QLLWFEB12-01T 梁预制安装劳务承包合同 *发包人： * 项目经理部应图人.*T 梁预制安装劳务承包合同甲方： * 项目经理部 （以下简称甲方）乙方： * （以下简称乙方）为了确保工程施工的顺利进行，加快施工进度，确保工 程质量，本着自愿互利的原则， 依据 中华人民共和国合同 法 的有关规定， 经甲乙双方协商，签订本工程施工劳务分包合同，以兹共同遵守第一

27、条、工程项目1、 工程名称： * 合同段 T 梁预制安装工程。2、 工程范围： * 桥 T 梁预制安装，共844 片 T 梁。3、 工作内容及要求：（ 1） 预制场的建设：甲方负责预制梁场和存梁区的建设，所有权属于甲方。 T 梁预制过程中梁场的维修处理由乙方负责，相关费用已包 含在分包单价或总 价中。2） T 梁预制：T 梁预制工程的全部工作，包括但不局限于模板清洗、整理、安装、支护与拆除及在施工过程中对模板的 修改或细化，钢筋加工与安装，吊环制作与安装，波纹管制 作安装，各种预埋件制作与安装， 预应力钢绞线制作与安装、 张拉压浆、梁板封端，混凝土浇注、覆盖养生， T 梁上表面充分拉毛、预埋钢

28、筋剥出，多余钢绞线割除，钢绞线端部防 锈处理、水泥砂浆封闭抹平，封头板预制、安装， T 梁统一编号，成品T梁转运存放至存梁区等与T梁预制、存梁有关 的一切工序和全部辅助工作，及所需的材料、设备、工具等装卸、运输、场内二次转运等。（ 3） 运输及安装：乙方负责将预制好的 T 梁从预制厂或存梁区出梁至梁板运输车，运输到梁板安装施工现场，乙方负责配备T 梁专用吊装设备及配套设施、运输车辆、炮车及所需机械设备的各种油料提供、所需机械设备维修、日 常保养、安全检测等； 专用起吊设备及运输车辆的数量、 质 量、 规格、 性能必须满足甲方施工要求和有关安全文明施工 有关规定。若乙方提供机械设备不能满足梁板运

29、输安装施工 需要及相关安全规定，甲方有权要求乙方更换设备，其费用 应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之 中。乙方负责乙方作业范围内的场地平整、地基处理，乙方 负责 T 梁起吊、移位、装卸、运输、临时支座设置解除、永久支座安装、梁板移位、 梁板就位、 固定等与梁板安装有关 的一切工序和辅助工作； 乙方必须保证甲方后续工作能够顺 利展开，乙方必须自行配备满足梁板安装安全、 质量及进度 的起吊设备、 架桥机等设备， 上述设备包括但不限于各种吊 车、架桥机、运梁炮车、吊钩、钓具、钢丝绳、路基板、路基箱、 电缆、 配电闸箱、 电焊机及各种小型机具与辅助材料等。 乙方提供的机械设备及配套设施

30、必须满足甲方施工要求 和有关安全文明施工有关规定。若乙方提供机械设备不能满足梁板运输安装施工需要，甲方有权要求乙方更换设备，其 费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。( 4)预制梁的钢模由甲方提供，乙方负责组装调试等 工作，组装调试等费用已包含在相应细目单价中。(5) 在上述合同工程施工期间现有施工道路、施工便道、施工现场的清理、清扫、维护等。(6) 在上述合同工程施工期间的一切安全、防护、文明施工、综合治理、环境保护等工作。(7) 施工完毕后，乙方按业主、监理及甲方要求清理场地并恢复到原貌后交甲方验收，清理场地时挖除的废弃物 运至业主或甲方指定的地点。第二条、工程分包方式

31、1、 本工程实行单价承包，分包总额为：壹仟零捌拾万 肆仟玖佰肆拾贰元 (Y 10804942元), 详见后附工程量清单 工程分包价为乙方实施并完成本合同工程内容及修复缺陷 所需的人工费、辅助材料费 ( 即甲供材料以外的所有材料) 、 小型机具以及水、电、临建、环保、保险、安全生产、文明 施工、劳保、管理费、利润等费用，以及合同明示或默示的所有责任、义务和一切风险，本工程单价不包含预制场所用龙门吊、轨道及其他小型机具费用。2、 工程数量：按本合同后附工程量清单说明及计量支 付原则所规定的方法计算。(1)预制预应力C50混凝土、钢筋、钢绞线以进入结构实体的设计施工图纸工程数量为依据，按业主给予甲方

32、签认并支付的工程数量为准予以计量。(2) 最终结算数量按照乙方实际完成并经监理、业主 验收确认且最终支付的数量为准，并经甲方现场确认且符合本合同约定及业主计量、技术规范、文件要求的数量予以计 量。未得到监理工程师、业主认可或图纸上未标示出的额外 数量不予结算，图纸有设计数量且已实际施工但业主不予计量的工程量，材料费由甲方承担，施工费用甲方不予乙方结算。( 3)若业主要求进行首件工程实体试验，试验工程实体按照工程量清单单价和实际完成试验工程实体工程量进行计量，除此之外，甲方概不支付任何费用。3、税金：本工程的营业税、城市维护建设税及教育费附加税由甲方缴纳，其它税费由乙方自行缴纳。第三条、履约保证

33、金履约保证金为：叁拾万元 ( Y 元) 在签订合同前，乙方以公司转账方式向甲方缴纳。劳务工程完成50%以后，若分包工程进展顺利，经甲方上级公司批准 后，可返还50%的履约保证金，工程完工、工程结算及工程退场手续办理完毕，且履约良好的单位，可返还剩余的履约 保证金。第四条、工程质保金、安全及环境保护保证金、农民工工资保证金1、质量保证金：工程质保金为合同总价的 5 %，甲方在每期结算款中按5 %扣除。缺陷责任期（缺陷责任期同甲方与业主签订的总承包合同）期满如无质量问题，待甲方业主审计完毕后一个月后退还乙方2、 安全生产保证金：安全生产保证金按结算款的 在每期结算 1 %时扣留，乙方在生产过程中必

34、须按要求投入的相 应的安全设施及劳动保护用品，累计投入的安全设施、劳动 保护用品的金额不得低于安全生产保证金总额。乙方每批投入安全设施、劳动保护用品经甲方安全部门、甲方财务部门 验收核实后支付乙方当批购买安全设施、劳动保护用品金额，乙方必须提供正规发票；甲方累计支付乙方金额不超过 甲方扣留的安全生产保证金总额。若乙方未能按要求投入相 关安全设施时，甲方有权代乙方购买并配置发放，所发生费用 甲方将从安全生产保证金中或工程结算款中扣除。3、 环境保护保证金：环境保护保证金按结算款的在每期结算时扣留，若乙方施工过程中未造成环境污染且本 年度内无环保方面的投诉，则在下一年度第一季度末退还上 年度扣留的

35、环境保护保证金，工程完工结算退还剩余的环境保护保证金。4、 农民工工资保证金：每期结算扣留结算工程款作为农民工工资保证金，农民工工资保证金在本年度履约正 常并提供给甲方完整的农民工工资发放依据后，在下一年度 第一季度末退还上年度扣留的农民工工资保证金，工程完工 结算退还剩余的农民工工资保证金。5、劳动竞赛基金：劳动竞赛基金按结算款的1 %在每期结算时提取，劳动竞赛基金作为专向资金用于履约评价， 不退还乙方，甲方分阶段对乙方施工生产进度、安全、质量等履约情况进行考核，并根据乙方施工生产进度、安全、质量等履约情况考核结果给予奖罚。第五条、工程及材料预付款本工程无预付款。第六条、工程期限1、合同工期

36、：20XX年4月1日至20XX年7月15日。2、 每拖期一天，罚款5000 元。3、 缺陷责任期为 2 年（缺陷责任期时限同总承包合 同）。第七条、工程进度1、 乙方应于合同生效后 5 日内向甲方提交合同工程 的实施性施工组织设计及工程整体进度计划。2、 乙方按照经甲方批准的施工组织设计方案积极组织 本工程的施工，并保证在合同期内保质保量完成任务。3、 乙方在施工过程中必须接受甲方提出的计划安排 ， 服从统一调度。4、 乙方必须按照甲方及监理、业主下达的月进度计划 保质保量完成当月施工任务，若乙方未能按照甲方及监理、 业主下达的月进度计划完成当月施工任务。篇五：预制箱梁劳务分包合同中铁二十五局

37、集团建筑安装公司 建设工程施工劳务分包合同合同编号：原施合（20XX） 003 号工程名称：24m 32m整孔预制箱梁工 程地点：山西省原平市中铁25 局梁场 工 程承包方：中铁二十五局集团建筑安装工程有限公司劳务分包方：衡东湘恒东建劳务有限公司20XX年6月20日 1 工程承包方 （ 以下简称甲方） ：中铁二十五局集团建筑安装工程有限公司 （原平制梁场）劳务分包方（以下简称乙方）：衡东湘恒东建劳务有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方经过友好协商，双方就预制 箱梁的劳务分包事项达成一致，订立本合同。第一

38、条劳务分包内容工程名称：大西铁路客运专线工程站前 1 标 24m 32m整孔预制箱梁 工程地点：山西省原平市中铁25 局制梁场劳务分包范围及内容：24m 32m整孔预制箱梁573孔（含钢筋工程、预制箱梁混凝土工程、橡胶抽拨管工程、模板工 程等）详 见附表一。第二条工期开工日期： 20XX 年 6 月 20 日完工日期： 20XX 年 12 月 31 日总日历工作天数为： 544 天第三条质量标准工程质量：按总 （ 分 ） 包合同有关质量的约定以及符合 客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件、客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准和铁路混凝土工 程施工质量验收补充标准等质量标准，本工程必须达到

39、质 量评比合格标准。第四条劳务承包方式劳务分包实行综合单价承包（单价一次性包死），综合单价详见一 2 附件一劳务承包项目及单价一览表，综合单价中已包含完成相关工程支付细目的主要工序及一切辅助工序所 需的全部工费和管理费（营业税、城建维护税和教肓附加除 外）。甲方除按合同约定的支付项目及实际完成认可的工程数量支付劳务费用外，不另行支付其他任何费用。由甲方安排的计时工工价为技术工 86 元/ 工日；辅助工（食堂、巡守、清洁） 70 元/ 工日（含管理费），工时数量 需经甲方施工员签派工单，施工部部长复核、主管副经理审批才有效。劳务承包工程数量劳务承包工程数量详见附件一劳务承包项目及单价一 览表，验

40、工计价的工程数量必须是在施工设计图及批准的 变更设计图范围内的实际完成数量。第五条劳务报酬按劳务分包范围及内容包括一般医药费、必备的工具购置等管理费用人民币金额 Y： 32m箱梁47942元/孔;24m箱梁38209元/ 孔（含管理费）最终结算劳务报酬为各分项施工设计图及批准的变更设计图范围内的实际完成数量乘以合同约定的综合单价相 加之和。第六条甲乙双方的义务甲方甲方成立现场管理机构即中铁二十五局集团建筑安装 工程有限公司原平制梁场项目经理部全面履行分包合同，组织实施施工管理的各项工作。项目负责人： 曾湘澜项目总工程师： 韩义 3解决施工用地，协助乙方解决施工用水源、电源；免费 提供劳务工住房

41、食堂照明生活水源铁床等生活设施.提供图纸及有关技术资料，组织图纸会审和技术交底，编制实施性施工组织设计、施工计划，统一制定各项管理目标，按合同约定供应材料、设备、构配件、成品或半成品；负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；监督乙方劳务人员进行文明施工、 安全生产、质量创优，保证工程作业现场施工安全及工程质量；负责对乙方进行计量及支付报酬；统一安排技术档案资料的收集，并进行审核和整理，负责组织交工验收，并向发包人及相关部门报送。乙方义务组建与工程相适应的项目管理机构，全面履行本合同。项目负责人为： 汤爱华 ，项目技术负责人为： 李和 平按甲方要求提供符合施工要求技术熟练具有相

42、应资格证书的劳务人员及相应施工机具、 设备（详见附件三、四乙方进场主要技术人员表乙方进场机具、设备一览表。于本合同签订后 3 日内全部到达施工现场。如果乙方上述人员和施工机具设备发生变动，乙方应及时通知甲方，征得 甲方同意，否则视为乙方违约，由乙方向甲方支付拾万元违约金；进场后严格执行国家用工制度及时办理有关手续，向甲方报送全部劳务人员名单、身份证复印件，严禁与施工无关人员进、住施工现场，违者接受甲方视情节给予的处罚； 4 根据施工组织设计总进度计划的要求，每天必须完成甲方安排的箱梁生产任务； 乙方必须完成甲方下达的周、 月度、 季度、年度施工计划，若不能完成生产计划，属于乙方责任，甲方将给予

43、乙方经济处罚。同时，每月底前 5 天提交下月施工计划，有阶段或结点工期要求的提交阶段或结点施工计划 及甲方供应的材料、 设备、构配件、成口或半成品申请计划。严格按照施工图纸、施工组织设计、施工验收规范，精心组织具有相应资格证书的技术熟练的人员进行施工，确保 工程质量达到约定的标准，确保工期按时兑现。积极参加甲方组织的相关工法、操作规程等劳务培训，认真按照行业技术规范和设计要求以及甲方发出的指令施 工，随时接受业主、监理及其甲方委派人员的检查、检验， 并严格按甲方代表及委派人员要求施工。做好与参加本建设 项目其他各专业部分、分项其他施工队伍的配合工作；按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承

44、包人标准化工地要求设置标牌，统一服装，搞好劳务工生活区的 各项管理，并确保饮食卫生，杜绝集体饮食中毒事故发生， 做好自身责任区的治安保卫工作；及时配合甲方办理月份劳务费计量支付及竣工结算，按 时提交完整的原始资料及报表，配合工程承包人办理工程竣工验收；在工程未交付甲方前，应负责对已完工程的保护工作，若有损坏，应自费予以修复。乙方须自行完成本合同规定的劳务内容，严禁将所承包的劳务内容进行转让；在施工过程中，不得偷工减料，不得 倒卖或挪用甲方经发现甲方有权加倍供应的材料、 设备、构配件、成品、半成品 处罚，从劳务费中扣除。5篇六：预制箱梁工程施工劳务合同预制箱梁工程施工劳务合同甲方：项目部（以下简

45、称甲方）乙方： （以下简称乙方）甲方委托乙方对预制小箱梁、预应力空心板进行加工制作。为了明确工程内容及双方权利和义务，根据中华人民共和国合同法并结合江西省有关规定和本工程的具体情况，经甲、乙双方协商签订本合同，共同 遵守执行。第一条承包范围及承包方式1、 承包范围：预制小箱梁、预应力空心板等的加工制作。承包方式包工、包安全，包质量，包进度，包工期。三、工程数量1、 乙方承担甲方预应力空心板的加工制作，米跨径的预制小箱梁片、米跨径的 T 梁 片。2、 如乙方工程进度达不到甲方要求的施工进度计划，甲方有造成的损权更换施工队伍，乙方不得争议，并应赔偿甲方因此而失。第二条承包单价及结算方式1、 承包单

46、价：乙方所施工完成的工程经业主、监理、甲方质检人验收 合格产品的综合单价：预制小箱梁元/片，预制T梁元/片，钢 筋 元/T, 经业主、监理、甲方、乙方共同验收确认的工程按设工程量计算计价。第三条施工工期一、乙方应按甲方主合同要求的工期施工，同时按甲方规定的时间完成梁的浇筑施工任务。2、 由于甲方原因造成的工期延误可顺延，而由于乙方原因造成的延误，工期不作顺延，并按每拖延一天罚款元，每提前一天奖励元。第四条 合同价款与付款方式一、合同价款及调整：本合同采用固定综合单价合同，价款中已包括了风险金和风险范围，综合单价不随时间和工程量的变化而变化。2、 付款方式：1、 甲方每月 15-20 日支付乙方

47、上月完成合格工程的 80% 价款给乙方。2、 待所有工程完工后，经验收合格30 日内甲方将剩余的20%工程款一次性支付给乙方。双方责任3、 甲方责任1、 甲方负责解决好施工现场的三通一平工作及提供施 工图纸，并对其真实性、可靠性负责。2、 负责梁场建设、工棚搭设、技术交底、原材料抽检、 试验和砼试件送验等工作。3、 负责地面、地下、架空障碍物清除及施工现场周围社会、环保、人际关系。4、 因时间紧、工期短，需二十四小时连续作业，施工现场需二十四小时中有人值班。5、 工程完工后甲方应及时申报监理、业主组织验收。4、 乙方责任1、乙方必须严格遵守合同，精心努力地进行施工，并保证按时完成并维护工程及保

48、护成品，使甲方满意。2、 乙方应自行提供完成工程所需的全部人力，制作。3、 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸要求，并遵照国家有关施工规范施工，确保工程质量，达到设计要求，并 就施工现场安全负全部责任。4、 负责与甲方人员紧密配合，互相合作。施工中有突 发事件要及时向甲方汇报，不得隐瞒。5、 听从现场甲方管理机构的统一施工调度， 接受甲方、监理公司及质检部门对施工质量、进度的检查和监督。6、 乙方在施工过程中派出固定的管理及技术人员常驻 施工现场，负责施工指挥和与甲方联络。第五条合同的生效和终止本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，未尽事宜，甲 乙双方在施工中协商解决补充。本合同自双方签字之日起生

49、 效，双方结清财务往来之日终止。甲方代表： 乙方代表：合同签订日期： 年 月曰本合同约定费用均以人民币计。篇七： T 梁制作劳务合同班组承包协议（编号： 20XX-02-001 ）甲方：乙方：钢筋班组根据中华人民共和国经济协议法和建筑安装工程承包协议条例的有关规定，结合本工程的具体情况，为明 确双方在劳务承包过程中的权利、义务和经济责任，就乙方 为制梁场 T 梁梁体钢筋绑扎、安装，砼浇筑，预应力钢绞 线初张拉，美容提供劳务一事，经双方协商一致，一致同意签订本施工配合协议。第一条 劳务承包内容及协议价款1、 承包项目名称： T 梁梁体钢筋绑扎、安装，砼浇筑， 预应力钢绞线初张拉，梁体美容。2、

50、承包范围：1、 钢筋绑扎：具体劳务内容为钢筋半成品的运输，绑 扎（绑扎、安放垫块及梁体预埋件、检查、校正、场内材料倒运及预埋构件的安装等整个与钢筋绑扎相关的工程施工 过程中所需要的全部劳力的费用）及钢筋笼的钢筋整理等整 个与钢筋绑扎相关的工程施工过程中所需要的全部劳力。2、 梁体砼浇筑：具体劳务内容为模板的安拆及整修、 安装附着式振捣器、抽拔橡胶棒、砼浇筑、砼振捣、蒸养及 日常养护、梁体整修、安装泄水孔整个与梁体砼浇筑相关的 工程施工过程中所需要的全部劳力。3、预应力钢绞线初张拉：具体劳务内容为张拉设备安装、倒运、调整、清孔、钢绞线的下料、穿钢丝束、装锚具、 张拉、滑丝处理锚固，设备吊移，清洗

51、，张拉平台就位，安 装防护装置，安装工作锚具、夹片、安装限位板、张拉油泵就位、检查压力表、安装工具锚、工具夹片、张拉、覆盖原 材、穿戴钢绞线防锈套、封锚（含凿毛）、回收张拉设备工 具。4、 部分消耗材料：详见附表1 。5、 梁体美容：具体劳务内容为修补蜂窝、麻面、缺棱掉角、色差等工序，达到验收标准。三、计价每片梁按综合单价 元计算。经甲方验收合格后，每月30 日验工计价。第二条双方责任、甲方责任开施工并1、 负责乙方日常管理，组织乙方按时进入施工现场展进行有效的监控。2、 施工用水、用电费用由甲方承担， 施工现场，甲方负 责预留配电箱 ， 乙方施工用电在安全操作的前提前 ， 自行接 入施工场地

52、费用自负。3、 负责编制实施性施工组织设计，在施工前向乙方提供技术交底及有关技术资料，负责施工测量、试验和技术管 理工作。4、 负责提供材料。5、 监 督乙方劳务人员进行文明施工、安全生产，保证 工程作业现场施工安全。6、 甲 方负责对每道工序的质量进行检验，乙方完成每道工序须由甲方工程技术人员检验认可，否则乙方不能进入下一道工序施工。7、 对 已完工程组织验收，负责已完工程资料的收集和汇总并按协议规定办理工程验收。&乙方作业人员的劳务住宿问题由甲方解决。二、乙方责任1、 按 甲方的要求提供足够的劳务人员（提供劳力计划表详见附表 2），乙方劳务人员的餐费由乙方自行解决。2、 认 真按甲方劳务培

53、训计划参加相关工法、操作规程的学习，严格按规定程序进行施工作业，杜绝违章作业，严 禁盲目蛮干；由于乙方管理不善，劳动保护措施不力、违反 安全操作规程等自身原因，造成人员伤亡、机械设备损坏等 事故，一切责任和费用全部由乙方自行承担。3、 乙 方必须接受甲方的领导和监督，同时配合甲方现场工程师及工地代表工作，严格服从甲方人员管理。4、 乙 方应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，对产生的职业病危害承担责任。5、 乙方在施工中发生质量、 安全责任事故， 应及时报 告甲方派驻工地代表，不得擅自处理或隐瞒。6、 施工过程中，乙方与当地发生的债权债务及治安等问题由乙方负责处理，并承担相应

54、责任和费用。7、 做好施工现场地下电缆（甲方提供准确位置）和邻近建筑物、构造物的保护工作，否则，由此造成的一切损失 由乙方负责赔偿。9、 负责乙方施工区域及生活区的清洁，以人为本，注 重环保、文明施工。乙方应爱护甲方提供的生产、生活房屋 及生产设备、机具，如损失或丢失按甲方有关文件处罚；同 时乙方应配合甲方做好迎接业主、上级等的各项检查，其相 关费用由乙方承担。10、 签定消防安全责任状详见附表3。第三条工期约定本施工配合协议自签字起，即刻生效，在甲方提供乙方 作业面时，乙方保证日产梁片，每少一片按1000 元罚款。第四条质量要求一、乙方作业项目的质量应达到甲方要求的标准，并且 乙方应配合甲方达到整体创优目标及企业质量目标。三、乙方必须认真按照甲方技术交底要求进行施工，随