主体 劳务合同

1、 工程劳务承包合同书 编号JGDSM_003 发包方：河南北方城建集团有限公司工程项目部 （以下称甲方） 承包方：贾金丰 （以下称乙方） 依照中华人民共和国及省市的相关法律、法规，遵循平等、自愿、诚信、互惠、互利的原则，为明确施工过程中双方的权利、义务和责任，特签订本协议，甲乙双方均承诺严格遵守执行。1. 工程概况1.1 工程名称：武陟县职业教育中心教学楼。1.2 承包范围：主体结构。1.3 工称进度：接受建设单位和甲方对工程进度的要求。1.4 质量标准：合格，包交工。1.5 安全文明施工：杜绝重大伤亡事故发生。 2. 劳务承包方式：2.1 甲方以清包劳务分包形式包给乙方施工。清包劳务分包是指

2、包人工、包机械设备、包安 全及消防材料及设备、包工期、包质量。2.2 以下内容不包括在乙方合同工作范围内，由甲方提供给乙方使用或另行组织施工。2.2.1 另行组织施工的有：水电预留预埋和安装，消防工程，保温板材粘贴，门窗安装，地板砖面砖粘贴、石材挂贴，装饰性油漆或涂料，楼梯扶手，防护栏杆，伸缩缝安装，雨水管 安装，烟道安装、电梯安装。2.2.2 以下材料或临建由甲方供给：钢筋、混凝土、防水材料、止水条、止水钢板、框架结构或二次构造施工所用预埋铁件、钢丝网、黄沙、水泥、石子、白灰、砂浆添加剂、砖或砌块、墙体粉刷用胶水、施工用水打井、施工用电电缆至一级配电箱，防水或施工缝用泡沫板，本条注明甲供材料

3、以外辅材均有乙方负责购买供给。 3.劳务承包具体内容：图纸所示的土建部分中的主体结构及其中3.1 基础部分：各种基础构件（包括塔吊基础）支模、钢筋制作安装、砼浇注。3.2 模板：模板的制作、拼装、支设、拆除、场内运输堆放至指定位置。含木枋、架管、扣件、对拉螺杆及止水对拉螺杆、钉子、铁丝、钢丝绳、螺帽、花篮螺丝、蝴蝶扣、支模用 PVC 内衬管、垫块、垫圈、纸胶带、透明胶带海绵、泡沫、补缝材料、施工缝钢丝网等。钢筋：制作、绑扎、安装、接头连接、接头焊接、半成品编号、堆码、场内运输等。(甲方供应直螺纹套筒并承担费用)。钢筋、连接套筒甲乙双方必须派专人交接、检验、验收并签字认可，若乙方未按时派人员共同

4、进行验收，表示认可甲方签认的材料数量和质量。钢筋损耗按项目审核后的钢筋下料表控制在1%以内。3.3 砼：泵送混凝土、浇注、收光、找平、覆盖及浇水养护，符合项目部混凝土浇筑规定。3.4 变更及签证部分 3.4.1 乙方对于甲方正式发出的变更，应及时、完整地执行，并保证工程的质量和进度要求；3.4.2 乙方不得以任何理由拒绝执行甲方发出的签证或变更，对不属于乙方分包的范围内工 作，需要乙方配合时乙方应该无条件提供配合。3.4.3 甲方应按照变更的内容及其完成情况，及时、足量地办理变更的价款，但单项人工费小于1000元的变更不予签证计取。3.4.4 产生变更费用调整的项目，在办理竣工结算时一同办理，

5、中间过程付款时不作调整。费用调整应在甲方得到建设方认可并收到相应费用后，才给乙方以相应的调整。3.4.5 零星计件：按甲方现场负责人确定的用工数量为准。人工费包干采用综合单价一次性包干，技术工150元/工日，普工100元/工日，该综合单价已包括乙方作业人员工资，工人劳保、用具费、防护费、乙方管理费等。 3.5 安全文明施工、材料装卸：3.5.1 场区安全防护架、安全通道、钢筋制作场硬化及安全棚、木工房、安全网、竹笆、踢脚板锚固、制安等工作。3.5.2 乙方必须做到工完场清，施工作业面、施工场地周围。3.5.3 材料装卸：按甲方指定地点乙方负责甲乙双方所有进出场材料、工具的装卸及堆码工作（不含钢

6、材装卸费）。3.5.4 生活区：民工食堂、宿舍、卫生间等由乙方统一管理；遵守甲方项目后勤管理办法和各项规章制度，服从项目部统一管理。3.6 总包配合甲方分包给丙方的工程由丙方另行组织施工,乙方负责配合，乙方提供现有的垂直运输机械、外架、临时水电的接口和安全防护，其配合费用包含在乙方合同单价中。乙方外脚手架拆除时间为乙方工程完工后一个月，如甲方有特殊原因需延期拆除，由甲方承担延期拆除间的外交手架租赁费用。 4.工程管理4.1 甲方提供施工图纸2套。4.2 乙方须配备足额熟练的有相对应上岗证的现场施工人员 ；应配施工员、工长、木工班长、钢筋班长、混凝土班长、砌体班长各一人；全场专职质检员不少于4人

7、、专职安全员不少于3人。 4.3 乙方对钢筋下料表、所有申报材料计划的准确性、真实性、及时性负责。4.4 乙方按图纸和相应的规范、标准、图集施工，对工期、质量、安全文明施工等管理负全 部责任，甲方项目部主要负责总包管理， 协调、 监督乙方开展工作。 4.5 乙方在进场前必须提供现场管理人员的名单及相关资质， 并持证上岗，专业安全人员及特种作业需压证上岗，所提供的管理人员资料必须与施工现场的管理人员相符，如有不符将罚以500元/人并责令及时改正。 4.6 乙方对甲方提出的整改要求在规定时间内未进行整改到位，甲方将按每500元/日进行累积罚款。 4.7 乙方必须服从甲方现场管理人员的安排和调度。甲

8、方有权要求乙方调离任何不称职个人和班组，乙方在接到通知后48小时内将指定个人和班组调离出场。如果乙方拒绝执行，甲方将按每日5000元处以罚款。 4.8 乙方所有小班组的劳务合同要在甲方项目部备案，劳务工资要求乙方提前造表（附身份证）报甲方。工资发放时， 班组长必须在甲方见证下签字后，由工人签字按手印领取。4.9 乙方设专人随时能配合甲方的现场文明施工、材料覆盖和维护,项目部有权安排其相应工作。清，施工作业面、施工场地周围、工人宿舍区域随时保持整洁、干净。4.10 乙方必须做到工完料清。如因乙方操作原因，致使工程结构断面超大、超厚、爆模、抹灰厚度超厚等，引起的材料超耗由乙方赔偿。若乙方未按施工组

9、织设计或施工方案（含专项方案） 、施工技术交底、 设计变更、施工规范、规范的要求操作，所造成的全部损失由乙方负责。 4.11 乙方要无条件配合甲方迎接政府以及相关机构的检查，在检查过程中，如果因为乙方原因，导致检查结果没有达到甲方预期要求，罚款1000元/次。在集团公司或开发商组织的综合检查中，没有达到预期要求，亦罚款1000元/次。4.12 乙方必须遵守甲方与建设方所签订合同有关质量、安全、工地现场管理的条款和监理制定的工程管理办法，因乙方工作缺陷导致甲方受到批评、通报、罚款，甲方将加倍处罚乙方。4.13 如果因乙方原因导致竣工验收拖延的，或造成维修返工的，费用由乙方承担，并由乙方承担项目一

10、切损失及一切责任。 4.14 商品混凝土严禁加水， 若由于乙方对商砼二次加水造成的混凝土质量不合格，一切损失由乙方承担。每次发现乙方人员私自加水将给予1000元/次的罚款，特别是以下情形：屡教不改，不听劝阻、威胁或辱骂甲方、监理、建设方人员的，除给予5000元/次的罚款外，乙方应24小时内辞退责任人，由乙方主要负责人当面向甲方/监理/建设方人员道歉。4.15 在钢筋隐蔽监理验收前，乙方必须搭设必要的浇筑混凝土通道，有效防止筏板或楼板钢筋的踩踏。如没有搭设浇筑混凝土通道，甲方将不予报验，由此引起的一切后果由乙方承担，且甲方视情节严重程度给予乙方500至2000元罚款。4.16 乙方必须对建设方控

11、制工期的总进度计划进行分解，分解为月、 周进度计划，并报甲方审批备案。乙方进度必须按甲方进度计划按期或提前完成，如未能按期完成月进度计划的相应工程量，每延误一天罚款5000元，并在每次拨款时直接扣除，若在下个月将上月延误的工期赶上，返还上个月的工期罚款，以此类推。4.17 甲方每两个月对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续二次达不到工期要求或工期在双方认定的总工程进度表上，延误1天以上，甲方有权解除合同，乙方无条件退场，同意先退场后结算，按乙方已完成工程量折算60%进行结算，并且自愿放弃向当地人民法院和仲裁机构主张权力。4.18 临时用电统一采用不小于1.5mm厚的铁皮配电箱，所用动力及照明

12、分支线路均采用 PVC管串线，过马路处必须加钢管保护。 4.19 乙方机械设备的租赁安装，除必须是有专业资质的租赁安装公司外，机械设备进场前，还必须向甲方提供机械设备的检验合格证、安拆方案等相关资料。乙方的机械操作工必须持证上岗，上岗证报甲方安全员、生产经理审核，甲方留存复印件。4.20 对甲方提供的临时水电的设备负责保管和配合维护，如有缺少、损坏由乙方照价赔偿。4.21 乙方工程进度滞后较多且不采取赶工措施，工期不符合建设方或甲方要求时，在必要时甲方有权插入专业班组进场突击，专业班组完成工程量按分项工程劳务单价表中单价外加10%管理费和10%的突击用工补贴费计价，从乙方工程款中扣除，由此引起

13、的一切损失由乙方承担。4.22 乙方更不得以任何理由发生停工、 聚众闹事等影响甲方正常工作和损害形象的事情，如发生上述事件由此引起的一切费用 由乙方负责外，甲方将对乙方处以10000元/次罚款，情节严重者甲方有权终止合同， 并按合同暂定总价的 10%处以乙方的违约金。4.23 甲方质检人员或建设和监理方在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见或整改不及时和整改后仍达不到质量要求的按2000元/次罚款。对于质监站对项目的质量检查与验收，必须做到检查一次通过一次， 否则乙方不仅要承担由此产生的相关罚款外，乙方还要承担由此造成的甲方相关损失。4.24 安全文明施工

14、 4.24.1 乙方应严格执行安全操作规程，对进场人员必须登记造册、办理工作卡及信息卡，并进行安全教育和安全技术交底工作，遵守甲方制定的各项安全生产规章制度。 4.24.2 乙方应做好作业区域的安全防护，给现场作业的工作人员提供足够的消防器材、安全帽、橡胶鞋、安全带、加厚手套等安全保护用品，并能在施工中起到防护作用，做好作业人员的人身安全防护工作。4.24.3 乙方应指派足够的负责安全专项管理的工作人员，全面维护安全管理工作和处理所有人员在该工程区域内的人身安全等事故方面的问题。进入该工程区域内的所有人员（含来自甲方或其它他方的人员）违反了文明及安全方面的规定，均应受到甲方规定的处罚。乙方指定

15、的安全管理人员应能胜任此项工作，并有权执行甲方的各种指示及采取防止事故发生的预防措施。乙方的安全员的任命应报甲方审批。4.24.4 由于乙方原因造成自身或他人安全事故，责任由乙方负责，并承担事故后的一切费用。非乙方原因造成的安全事故由乙方配合甲方对事故原因的分析以及对事故责任进行查处。4.24.5 乙方在其施工区域内堆放的材料、半成品、设备必须整齐、井然有序，及时的清理废料和建筑垃圾并运至现场指定地点。 4.24.6 乙方在施工区内，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为。打架一次无论何种原因均对乙方罚款2000元，直接参与者交派出所处理。4.24

16、.7 主体外脚手架：为双排脚手架，双排架宽度根据高度而定，最低不少于1.2米宽，双立杆，满足2步三跨水平刚性连接，密目安全网必须使用合格的 A 级阻燃安全网。从下到上、从左到右满剪刀撑上顶。外脚手架防护：第二层水平面外架内设置一道硬质水平防护、以后每三层一道水平兜网四层一道硬防护。 在大角、转角处必须搭设跳板。作业层外架必须满铺脚手板。型钢底部封闭必须用木方绑扎后，再在木方上面用九夹板拼缝，在型钢部位封闭成垂直于水平面，做到有凌有角。4.24.8 室内防护：采光井、预留洞口层层封闭；楼梯间转台的风井、电梯井必须提前层层封闭。电梯井口设置工具式固定硬防护，下面设置20公分的踢脚板。 电梯井内三层

17、一道硬防护，在作业层下面硬防护上面1.5米处设置一道水平安全网防护。4.24.9 安全通道：安全通道按照甲方布置要求搭设，讲究美观，施工现场如果需要挂广告牌、标语以及其它文明施工用工、由乙方派工人实施，甲方不产生任何费用的补贴。 4.24.10 临时用电：乙方严禁私拉乱接电源线烧水煮饭，以及其它违章用电。施工现场临时用电必须实行三级配电两级保护，实行一机一闸一漏一箱，配电箱必须使用合格产品。 4.24.11 未尽事宜按甲方施工管理人员要求实施。 5. 双方责任 5.1 甲方权责 5.1.1 负责按乙方提供的材料清单将施工材料及时采购进场，如因采购不及时造成的损失由甲 方承担。 5.1.2 甲方

18、根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作进行技术指导， 解决施 工中遇到的技术难题，监督工程质量和安全文明施工。 5.1.3 甲方应按合同约定及时结算、支付劳务费。 5.1.4 甲方有权对乙方不合格现场人员进行更换，乙方将无条件服从。 5.1.5 甲方负责协调城建、规划、建设、环保、工商、税务等有关部门的工作。 5.1.6 乙方必须确保承包范围内的分部分项检验批质量达到建筑工程施工质量验收 统一标 准的合格等级，并要求所有工序一次性成活。凡不符合国家验收规范及甲方要求甲方有权令 其返工，返工所有工料费用由乙方负责，并承担甲方工期损失。返工后 仍达不到要求时，甲 方有权指令其它队伍协助

19、其返工，返工费用由乙方承担（尤其是特殊部位、特殊施工、屋面及 外墙渗漏点处理，机械设备预留洞施工）。 5.2 乙方权责 5.2.1 乙方指定贾金丰为现场总负责人（联系电话，指定 为现场材料及 生产负责人（联系电话 ），乙方指定为 文件有效签收人（联系电话 ）， 乙方指定 为技术负责人（联系电话 ），乙方指定为 安全文明施工负责 人（联系电话 ）。以上负责人不得擅自离守脱离岗位，施工期间每日早、晚均要 到甲方经理办公室签到，偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人，如未请假离开或未委托代 理负责人，每次罚款500元。乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时侯（包括节假日及双抢

20、期间）均不得擅自离岗，否则每发现 一人次罚款200元/天，且乙方应赔偿甲方因此而造成的 损失。节假日乙方施工人员不得减少，其人数应能满足正常施工的需要，否则每减少一人， 罚款50元/人/天。 5.2.2 乙方承包工程范围内工作内容不得转包。 5.2.3 保证施工区每天作业区内各工种人员的技术和数量满足进度计划施工的的要求。 5.2.4 乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作，并不得破坏其它范围内的成品、 半成品，否则按损失状况两倍处罚。 5.2.5 乙方须把所需材料计划提前10天报甲方，并在施工中要注意材料节约，不得长材短用， 不得浪费，不得偷窃。如有偷窃(含材料包装袋等一切甲供材料)

21、，按损失材料价值两倍罚款。 5.2.6 乙方须爱护甲方提供的施工机具及配套设施，如有损坏或遗失，应负责照现价赔偿。 5.2.7 乙方须按照图纸、设计变更、技术核定单等有效施工文件、施工方案、工艺标准、技术 交底以及 甲方其它要求进行施工作业。 5.2.8 乙方须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度。 5.2.9 乙方有权拒收甲方不合格的以及达不到国家相关标准的原材料。 5.2.10 乙方应接受建设方、甲方、监理、及政府职能部门的监督，按合同规定及图 纸内容保质按期交工。 5.2.11 乙方必须确保民工工资准时足额发放。 5.2.12 乙方进场人员上岗前，乙方应对进场人员进行入场安全教育培

22、训。 5.2.13 乙方不得拒签甲方发出的任何函件，如有拒签甲方将处以1000元/次罚款，甲方亦适用 此条款。 5.2.14 乙方负责办理自有人员的人身保险，对于乙方进场人员，必须向甲方提供有效身份证， 不得将犯罪人员、童工、高血压及心脏病人、60岁以上老人及有严重生理、心里疾病的人引进 工地施工，否则由此引起的一切责任由乙方负责。 5.2.15 签订劳务合同后，乙方必须在10日内将拟进场人员造册上报甲方，所报花名册人员必 须与相应人员本人有效身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，不能随意变 动，如需变动或增减人员，必须在三天前向甲方提供变更人员名单。甲方有权随时对乙方人员 进行

23、查对，一旦发现乙方人员与其花名册不符，每人次罚款100元，甲方将视其为私招乱雇， 无论何种原因，一切后果由乙方负责，所发生的一切费用由乙方承担并按项目规章制度对乙方 进行处罚。5.2.16 施工过程中，如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小，罚款1000至10000元/次，并承担由此造成的经济损失。 5.2.17 乙方应有较强的经济基础，在不到工程款支付节点前，乙方应能保证施工人员的生活 费以及相关材料费、机械费、措施费等。 5.2.18 所有劳保费用包含在包干单价中，甲方不另承担。乙方须随时做好雨、雪天施工的准备，配备雨、雪天施工所需的雨衣、雨鞋

24、等劳动保护用品。 5.2.19 如乙方不履行合同，其余款及质量保证金作为支付甲方的违约金。5.2.20 因天气、道路等原因致使车辆无法进出施工现场，乙方应积极派出人员、保证材料车辆顺利进出场，甲方亦适用此条款。5.2.21 政策性调整、技术性调整、材料、人工、机械涨价等物价上涨，包括不可预见因素(除合同规定的不可抗力)，均不予以调整，合同单价中已考虑各种风险。施工过程中，乙方更不得以任何理由发生停工、 聚众闹事等影响甲方正常工作和损害形象的事情， 如发生上述事件由此引起的一切费用 由乙方负责外，甲方将对乙方处以10000元/次罚款，情节严重者甲方有权终止合同，并按合同暂定总价的 10%处以乙方

25、的违约金。 6. 不可抗力的约定6.1 第一种不可抗力包括：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：烈度为6级以上的地震、7级以上持续24小时的大风、持续降雨24小时且降雨量/下雪为300mm 以上、40及以上持续24小时的高温；-10oC及以下持续24小时的低温。第二种不可抗力包括：超过甲方能力范围外影响工程施工的事件，如建设单位各种报批手续不完善、临时停电、政府行为等导致甲乙双方工作无法正常进行的。6.2 第一种不可抗力事件发生后，甲乙方应立即互相告知， 在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，双方密切协助采取措施。因不可抗力事件导

26、致的费用由双方按以下方法分别承担：工程本身的损害由甲方承担；人员伤亡由其事故所属单位负责，并承担相应费用； 造成施工现场乙方临时设施损坏和修复费用，由乙方承担；乙方设备、机械、车辆等现场施工 用具及人员停窝工、机械、设备停置损失，由乙方承担；因合同一方迟延履行合同后发生不 可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。 第二种不可抗力事件发生后，甲方应立即通知乙方。导致增加的费用由双方按以下方法承担： 甲方按施工合同的约定积极向建设单位进行索赔，尽力挽回或降低双方的损失；如双方已尽力 但索赔不成功或索赔额低于实际产生的费用时，甲方承担本方的设备、机械、车辆等现场施工 用具及人员的停、窝工损失费用，乙方的损失按实际情况甲乙双协商给予乙方适当补偿。 7. 付