建设工程合同范本

1、建设工程合同范本建设单位： _ ，以下简称甲方;设计单位：，以下简称乙方。为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务， 根据建设工程勘察设计合同条例的规定和_批准的计划任务书， 经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条工程名称、 规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担 _工程的设计项目，建筑安装面积为 _平方米，批准总投资为 _ 万元，建设地点在 _。第二条甲方的义务1.甲方应在_年_月_日以前，向乙方提交业 经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资 源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要 求的勘察资料、需要经过科研取得的

2、技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计 文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设 备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前， 甲方应组织有关施工单位， 由乙方进行设计技术 交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时， 甲方应提供必要的工作条 件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要 进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负 责。5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意， 甲方不

3、得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。第三条乙方的义务1.乙方必须在_年_月_日以前，向甲方交付 初步设计文件;在_年_月_日以前，向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图 设计文件一式_份，甲方另需增添文件份数和需要模型费， 另行收费。_年_月_日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括 概预算文件、材料设备清单)。(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在 具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶 段设计资料的

4、名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的 附件，详见附件(2)。)2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件， 以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额 等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。3.初步设计经上级主管部门审查后， 在原定任务书范围内的必要修 改，乙方应负责承担。4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工， 进行施工前 技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算， 参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。第四条设计的修改和停止1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙 方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方

5、实际返工修改 工日，每工日按_元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分 比计算。2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时， 须具有设计审批 机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。3.甲方因故要求中途停止设计时， 应及时用书面通知乙方， 已付设 计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束 合同关系。第五条设计费的数量和交付办法本设计合同生效后_天内，甲方 应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵 作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_天内，甲方应向乙方支付_%的设计费;乙方向甲方提交施

6、工图文件后_天内，甲方应向乙方结 清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费， 可按单项工程设计完成后分别拨付）。第六条奖励与违约责任1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取_%奖励乙方2.由于甲方不能按期、 准确提供有关设计资料， 致使乙方无法进行 设计或造成设计返工， 乙方除可将设计文件交付日期顺延外， 还应由 甲方按乙方实际损失工日，以每日_元计算增付设计费。3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费， 应根据银 行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。4.由于乙方的原因， 延误设计文件的交付时间， 每

7、延误_天，乙方 应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。5.因乙方设计质量低劣引起返工， 应由乙方继续完善设计任务， 并 视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损 失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。第七条其它 _。_本合同自_年_月_日双方签字后生效，全部设计任务完成后失 效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。 补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。 在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不 成，

8、或不属于同一部门的， 可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_份，送计委、建委、建行等单位各留存一份。建设单位（甲方）：设计单位（乙方）：代表人： _代表人： _联系人： _联系人： _ 通讯处： _ 通讯处： _ 建设工程合同范本（二）甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据中华人民共和国合同法及 有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程 的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：一、工程 内容二、工程地点三、工程期限1、本合同总工期为年月日开工，至XX年X凋X日结束。2、如遇下列情况，工期作

9、相应顺延。（1）施工现场不符合安全施工;（2）设计范围内重大设计变更;（3）人力 不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度;4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违 约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。十一、合同的变更及解除1、合同签订生效后，除不可抗力外（指 战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事 故），甲乙双方不得无故变更或解除。2、在履行合同过程中，因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有 效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时， 要求变更一方应及时通知对方， 对方 在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意。

10、3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的，乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限达到120日的，乙方有权解除本合同，并且有权请求甲方给予相应的赔偿。4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限达到60日的，甲 方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到120日的， 甲方有权解除本合同，并且有权请求乙方给予相应的赔偿。5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。 十二、争议解决方式凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起 的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协 商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。十三、其他条款在合

11、同履行过程中，双方可以根据实际情况，对 合同未尽事宜协商确定。合同签定地：X十四、合同文本和效力本合同壹式贰份，甲乙双 方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效 力。甲方：乙方：建设工程施工合同主要内容：1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。 一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间工程的 完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程的顺利完成，在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。4、工程质量。5、工程造价。 工程造价因采用不同的定额计算方法，会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合

12、同中，应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容 相应部分的投资（包括相应的不可预见费）为工程价款;如按施工图预算 包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中，能准确确定工程价款的，需予明确规定。 如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的，尤其是按施工 图预算加现场签证和按时结算的工程，在合同中需明确规定工程价款 的计算原则，具体约定执行的定额、计算标准，以及工程价款的审定 方式等。6、技术资料交付时间。 工程的技术资料，如勘察、设计资料等，是进行建筑施工的依据 和基础，发包方必须将工程的有关技术资料全面、客观、及时地交付

13、 给施工人，才能保证工程的顺利进行。7、材料和设备的供应责任。8、拨款和结算。 施工合同中，工程价款的结算方式和付款方式因采用不同的合同形式而有所不同在一项建筑安装合同中，采用何种方式进行结算，需双方根据具 体情况进行协商，并在合同中明确约定。对于工程款的拨付，需根据付款内容由当事人双方确定，具体有 如下四项：预付款;工程进度款;竣工结算款;保修扣留金。9、竣工验收。 对建设工程的验收方法、程序和标准，国家制定了相应的行政法 规予以规范。10、质量保修范围和质量保证期。 施工工程在办理移交验收手续后，在规定的期限内，因施工、材 料等原因造成的工程质量缺陷，要由施工单位负责维修、更换。国家对建筑

14、工程的质量保证期限一般都有明确要求。11、相互协作条款。 施工合同与勘察、设计合同一样，不仅需要当事人各自积极履行 义务，还需要当事人相互协作，协助对方履行义务，如在施工过程中 及时提交相关技术资料、 通报工程情况， 在完工时，及时检查验收等。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，施工人应承担 以下责任：1、无偿修理或者返工、改建。这是违约责任中的实际履行责任。承包人根据不合格工程的具体情况，予以或修理或返工或改建， 使之达到合同约定的质量要求。承包人修理、返工、改建所支出的费用，均由其自行承担。2、逾期违约责任。即因承包人的原因使工程质量不合格的， 虽经承包人修理、 返工、 改建后，达到了合同约定的质量标准，但因修理、返工、改建导致工 程逾期交付的，与一般的履行迟延相同，承包人应当承担迟延履行的 违约责任，赔偿发包人因此而遭受的损失。注意事项：1、工程施工合同的发包方可以是具备法人资格的国家 机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社 会团体，也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人，即一切 以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格，承认全部合 同文件，能够而且愿意履行合同规定义务的单位和人员。