办公楼工程监理规划

1、*办公楼工程监理规划临夏州永安工程建立监理有限责任公司.word.zl.目 录一、工程慨况二、监理依据三、监理工作范围和目标1、监理范围2、监理目标四、监理组织机构1、现场监理机构2、监理部人员责任五、监理限制要点六、工程质量限制1、工程质量限制的原那么2、工程质量限制的根本程序3、工程质量限制方法4、工程质量事前预控举措5、施工过程中的质量限制举措6、工程质量事后把关限制7、工程质量事故处理七、工程进度限制1、工程进度限制的原那么2、工程进度限制的根本程序3、工程进度的组织举措4、工程进度限制的技术举措八、工程造价限制1、工程造价限制的依据2、工程造价限制的原那么3、工程造价限制根本程序4、

2、工程造价的限制方法九、平安生产限制目标.word.zl.1、平安监理目标2、平安监理范围3、平安监理组织机构4、平安监理工作内容5、平安监理程序6、平安监理举措十、工程合同治理1、治理的原那么和内容2、治理的根本程序H一、监理工作制度1、图纸会审制度2、施工组织设计审核制度3、开工报告审批制度4、材料、构件检验及复核制度5、隐蔽工程、分局部项工程质量验收制度6、工程质量监理制度7、工程质量事故处理制度8、工程质量检验制度9、施工进度监视报告制度1R工程造价监视制度11、监理报告制度12、工程竣工验收制度1a现场协调会制度14备忘录签发制度15k工程款签审制度1a索赔签审制度十二、监理工作程序1

3、、施工阶段监理工作程序2、施工阶段工程进度监理程序3、施工阶段工程质量监理程序4、施工阶段工程造价监理程序十三、监理工作协调的举措和方法1、监理协调工作的内容2、监理协调工作的原那么3、监理协调工作的举措.word.zl.十四、旁站监理举措1、工程旁站监理部位2、工程旁站监理举措 十五监理设施第一章工程概况.word.zl.i*工程,由*投资建立,该工程* ;工程总建筑面积1629.39 平方米,构造形式为框架构造,地上十三层,主体建筑高度为*米,层高：*米, 抗震设防烈度为8度,建筑耐火等级为二级,砌体施工质量限制等级：B级.建立单位：施工单位：设计单位：地质勘察单位：监理单位：第二章监理依

4、据1、国家批准的工程工程建立文件2、有关工程建立的法律和法规、施工标准3、本工程施工阶段的施工、监理合同4、业主与施工单位签订的建立工程施工承包合同5、业主提供已审查的本工程全套施工图纸及设计文件6、设计交底及图纸会审纪要7、设计单位发出的设计变更8、业主发出的有关工程建立指令、变更和洽商记录9、相关的标准图集、技术说明10、国家现行工程施工验收标准、技术标准和工程质量评定标准第三章监理工作范围和目标1、监理工作范围：工程施工阶段.word.zl.2、监理工作目标2.1 质量目标:合格工程2.2 工期目标:合同中约定的工期2.3 投资目标:限制在审定的工程预算2.4 施工平安目标：平安事故发生

5、率为零,无平安隐患第四章监理组织机构一、现场监理机构实行总监理工程师负责制.成立*工程建立监理部.其组织机构框图如下总监理工程师 公司工程部土建专业监理T程师电气合同治理专业监理丁程师二、监理部人员责任1、总监理工程师责任1代表监理公司履行监理合同,负责本工程部的全面工作2组建现场监理机构,人员分工,明确责任,指导检查监理人员工作.word.zl.3主持编制监理规划,实施各专业监理工作实施细那么,监理程序和工作制 度.4签发由监理部发出的各种文件、报表、报告并审核各专业监理工程师签认 的各种文件、资料.5审定施工单位报送的施工组织设计,施工方案和施工进度方案.6按合同规定,审核签署开工令、停工

6、令、复工令.7按合同授权审核签署施工单位申报的重要申请和工程支付凭证.8主持召开监理例会,签发会议纪要,检查催促有关方执行会议决定.9组织编制监理日报、周报,定期向业主和监理单位报告监理工作情况.10审核签认分部工程质量验评资料组织工程竣工初验,参与工程验收和竣 工结算.11组织整理工程竣工监理资料归档,对工程工程的监控,协调等做全面总 结.12调解业主与施工单位的合同争议,处理索赔,审查延期.2、专业监理工程师责任1编写本专业的监理实施细那么,并记好每天的监理日志.2熟悉本专业设计图纸和技术要求,掌握质量标准和验收标准.3对本专业范围内的工程局部进展质量、进度监理和检验.4对受监工程签证认可

7、负责.5涉及本专业的报告、文件进展核实并提出建议报总监审批.6检查施工单位的技术交底,检查记录,试验资料.7对关键和重要部位实施跟踪检查,旁站监理.8参与工程计量和审核工程支付凭证.word.zl.9参加工程竣工初验并提出本专业工程竣工评价.10核查进场材料,设备,构配件的原始凭证,检验报告等质量证实文件及其质量情况,必要时进展平行检验,合格时予以签认.3、监理员责任1专业监理工程师的指导下开展现场监理工作.2检查承包单位投入工程工程的人力、材料、主要设备及其使用、运转情况, 并做好检查记录.3按设计图纸及有关标准,对承包单位的工艺过程或施工工序进展检查和记录, 对加工制作及工序施工质量检查结

8、果进展记录.4担任旁站工作,发现问题及时指出,并向专业监理工程师报告.5复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据,并签署原始凭证.6做好监理日记和有关的监理记录.第五章监理限制要点根据工程的实际情况,结合监理限制程序,本工程分成施工准备,根底工程、 主体工程、砌筑工程、装饰工程、屋面工程和水、电暖设备安装工程等七个阶段 进展监控.现将各阶段的工程内容,限制要点和举措概述如下：序 号阶段划分工作内容限制要点限制举措1施工准备 阶段单位工程或 分部工程开 工前实施的 预控1、施工组织设计、施工方 案、施工工艺、施工进度方 案等2、施工单位质量保证体系 及自控举措3、设计图纸审查4、进场人员和机具

9、5、进场原材料和设备6、测量放线1、组织审查,提出建议,检查 交底监视执行.2、检查落实情况3、组织设计图纸交底4、落实各工种人员素质和机具完成状态5、报检查“三证复核6、报验、现场检测.word.zl.2根底工程 阶段土方、垫层、 条形根底1、基坑、标Wj、位直2、条形根底轴线、标高3、予埋件、预留孔洞穿墙 管,予埋管线4、施工缝、变形缝、后浇 带1、检查、实测各类予埋, 预留 的位置2、检查、实测各类预埋、 预设 的位置3、审查硅浇注方案,对大面积 碎、止水带、后浇带、施工缝 等采取的技术举措4、审查配合比,分站监理重点 部位的振捣3主体工程 阶段模板工程钢 筋工程碎工 程1、轴线、标高、

10、模板尺寸 和垂直度2、模板及支撑的可靠性、 稳定性3、预留孔洞、预埋件位置4、钢筋型号、规格、位置、 数量5、钢筋接头是关键,接头 位置分布、连接、锚固6、焊条和焊药的型号、规 格,保存情况7、碎配合比、外加剂、坍 落度、强度、计量8、施工缝设置及处理9、季节性施工技术举措1、每层复测轴线、标高和垂直 度2、检查模板刚度,支撑结实稳 定3、现场检查、测量预留、预埋4、钢筋要复验,检查成型和安 装位置5、审查焊工的上岗证,做焊接 试验,合格者上岗6、检查接头质量,接头位置, 同一断面数量7、选用焊条和焊约要与钢材品种相匹配8、水泥复验,审检配合比和外 力口齐J,现场做试块,做好试验 记录4砌体工

11、程 阶段砌块砌筑构 造柱浇筑1、每层的轴线、标图要符 合设计要求2、砌块和砂浆强度3、砌块应错缝搭砌,纵横 墙交接处应交织搭砌,做到 横平竖直,砌体外表平整, 砂浆饱满,灌缝密实4、砌筑填充墙时必须把预 埋在柱中的拉结筋的规格、 数量、间距、长度应符合设5、当围护墙或间隔墙的水 平长度大于5米时,应在墙 端划墙中加设构造柱,当墙 高大于4米时,需在墙半高 处设置钢筋碎腰带一道6、设计要求的孔洞、管道 和预埋件应于砌筑时正确1、现场复验轴线、标高2、砌块强度要复验、审检砂浆 配合比3、现场检查砌体灰缝砂浆的饱 满程度,水平灰缝饱满度不得 低于80%,竖缝不得出现透明 缝,暗缝4、构造柱中的柱顶、

12、柱脚应在 主体构造中预埋 4力12短竖筋, 钢筋搭接长度 30d,先砌墙后 浇柱,墙柱的拉结筋在砌墙时 预埋5、做好砌体工程隐蔽,程验收1砌体中的预埋拉结筋及预 埋件2构造柱和配筋带3其它隐蔽,程6、审检施工单位冬雨季施工方.word.zl.留出或预埋7、冬雨季施工工艺和技术举措案和技术举措5屋囿工程找平、保温、 防水、排水系 统1、找平层厚度,坡度、平 整度2、冷底子刷均匀3、保温层厚度,平整度 防水层选用材料、施工工艺、粘贴情况,无开裂空鼓5、排水方向,坡度6、落水管位置,细部构造1、现场检查2、检查配制,现场施工3、检查保温材料质量敷设厚度、均匀性4、防水材料的抽样复试, 粘结 度试验,

13、考核操作人员技能,审查施工工艺、流程操作规程 和交底情况5、检查落水管位置,坡向安装 结实,接头细部构造严密,排 水畅通无渗流现象6装修阶段外墙装饰室 内初装修门 窗安装楼地 面1、外墙向平、阴阳角直宽 洞口垂直水平面线, 颜,色L 至.2、饰面板平整,接缝严密3、室内抹面厚度,平整度 垂直度4、塑钢门或铝合金窗 位置、尺寸安装结实、开关 灵活、关闭严密5、木门位置、尺寸、安装 平整、严密6、楼地面标高、厚度、平 整度1、装饰工程一律先做样板,经 联合鉴定合格后,方可大面积 施工2、外墙面粉刷时宽洞,勒角, 阴阳角要放线限制,用靠尺板 找平3、塑钢门窗检查材质、规格、 制作尺寸、所用的配件,安

14、装 质量,填嵌材料及作法4、检查木门材质、送材、制作、 安装质量5、楼地面现场检查7水、电、暖 及设备安 装阶段配合土建 施工阶段1、配合土建和构造施工, 暗埋电气的配管和接线盒 的位置走向2、配合土建施工要求楼板 和墙面上预留给排水或予 埋给排水套管严密性4、暗管弯头不能多于 2个,弯 头处不得有瘤5、检查楼板,墙面予留孔埋管 的位置尺寸6、现场检查于埋件的防腐处理毛坯阶段1、管道井立管安装固定2、各层支管管径、位置、排水流向、坡度3、暖通管道的位置、数量、 热气阀、限制阀4、管道井内固定架结实1、审查各种管材合格证2、按图核查管道井内管道排水 位置及固定3、检查排水管道接口的密封 性,水流

15、方向,坡度4、检查暖气管道,装配质量.6、检查井内固定架焊接质量和.word.zl.安装阶段配合装修 进展水电安 装1、电气向板,插座位直2、各类灯具位置选用和安 装3、卫生洁具造型、安装、 位置、成品保护1、电气向板插座、 灯具、卫生 洁具、经联合选样后,把样品、 合格证、技术资料保存在监理 部2、电气面板,插座安装和装修 同步配合施工3、装修前进展管道通水试验4、成品保护,预防电气板插座、 灯具、卫生洁具破坏调试阶段1、给水管道试验2、排水系统通水试渗漏, 地漏流水坡向3、电气系统通电,后尢泄 漏4、避雷系统接地试验5、弱电系统试验1、调试阶段实行旁站监理,做 好记录2、调试是安装工程的最

16、后阶 段,对整个工程能否止常使用 起关键作用3、审查安装单位编写的试压试 验和试车方案4、核查安装单位所用测试仪器是否通过计量部门审验5、有特殊要求的安装工程,如： 消防、电梯、电讯、有线电视 等测试时还应邀请宿关部门参加8智能化系 统配合土建施 工阶段配合土建和构造施工,暗埋 通讯、有线电视、宽带等管 线配管和接线盒位置走向.做好隐蔽工程检查,严禁在已 安土建工作面上凿孔、剔槽.毛坏阶段1.固定智能化相关明装线 管,并做好防腐处理； 2检查导线质量；3.严格限制智能系统各种设 备的进1前质里检查.1 .限制好系统的线路敷设、缆 线连接质量.2 .注意穿插连接方法.安装阶段配 合装修进展 水、

17、电安装1智能化设备应提供质量合 格证检测报告及安装、使 用、维护说明书.2.由系统集成商编制的用户 应用软件,应满足多项功能 测试.1 .对信息插座的安装应特别旁 站监理；2 .系统调试时应与业主慎重选 用测试仪；3 .成品保护.word.zl.9建筑节能墙体节能机械固定件安装、粘贴、固 定EPS钢丝网架板、现 浇混凝土、抹胶粉EPS颗粒 保温浆料、面层,变形缝处 理.幕墙节能保温、隔热材料层、隔汽层、 幕墙玻璃及断热桥、通风换 气系统、遮阳设施安装；冷 凝水收集排放系统等.门窗节能保温门窗安装及金属门窗隔断热桥、遮阳设施安装.屋面节能屋面保温基层处理、板块材 料、松散材料保温层、通风 隔热架

18、空层、防潮层、保护 层、屋面热桥部位.地面节能基层处理、地面板块保温层、地面浆料保温层、防潮 层、保护层、隔断热桥、收 缩缝、变形缝.word.zl.采暖节能采暖系统温度调控装置安装、节能散热器安装、保温 层绝热层、防潮层、低温热 水地面辐射供暖系统、采暖 运行节能测试.通风与空气调节节能通风与空调节能设备、 仪表 安装、节能风管制作安装、 断防热桥举措,试运转节能 测试.空调与采暖系统的冷热源及管网节能冷热源设备、辅助设备安装；冷热源官网的绝热保温安装、联合试运转节能测试.配电与照明节能照明设施及低压配电的电缆、电线节能监测；母线与 接线端子连接；交流单芯电 缆敷设；照明关源、灯具及 辅助设

19、施安装；低压配电电 流检测.监测与限制节能通风与空调水系统的监测 限制系统；设备安装及运行 检测；冷热源系统的监测控 制系统、供配电的监测限制 系统；照明自动限制系统； 综合限制系统.第六章工程质量限制一、工程质量限制的原那么1、以施工图纸,施工验收标准,工程质量验评标准等为依据,催促施工单位全.word.zl. 面实施工程建立施工合同约定的质量目标.2、质量限制坚持“事前预控、事中检查、事后把关的方针.3、监视施工单位建立质量保证体系,人员、制度落实到位.4、对参与施工的人员,建筑材料、施工机械、施工方法及环境等五大因素中, 进展全面限制.5、严格要求施工单位执行材料试验制度,坚持不合格的工

20、程材料、构配件和设 备不准使用在工程上.6、实行三检报验制度,施工单位在自检、互检、专检合格后,向监理部报验, 未经监理人员签字认可,不得进入下道工序施工,不得拨付工程进度款,不得 进展工程质量初验.7、对重要部位和可能发生的隐患,实施跟踪检查、旁站监理、抽验、复查等监控 手段.二、工程质量限制的根本程序1、 工程材料、构配件和设备质量限制根本程序施工单位另选施工单位填写工程材料、 构配件和设备报验审核证实资料准许施工单位使用.word.zl.2、分局部项工程签认根本程序.word.zl.3、单位工程验收根本程序.word.zl.三、工程质量限制方法1、工程质量以事前限制为主.2、 按施工图纸

21、,施工组织设计及监理细那么的要求对施工过程进展检 查,发现违规操作不符合质量要求及时发监理通知单予以纠正.3、 采用检查、量测、测量、取样试验、跟踪、旁站等手段监视限制质 量.4、 对工程的关键工序和重点部位施工过程实施旁站监理.5、 严格执行现场见证取样和送检制度.6、 坚持按限制程序办事,施工单位必须都使用监理表式联系工作,违 背时不予签证.7、 对影响工程质量坚持不纠正或继续施工时,监理有权签发暂停工程 指令.8、 监理部有权建议撤换施工单位不称职的人员.四、工程质量事前预控举措1、掌握和熟悉本工程质量限制和依据2、认真学习和掌握施工图纸,参加设计交底和图纸会审,把施工图上问题 解决在施

22、工之前.3、核查施工单位的质量保证体系1检查施工单位工程治理机构,人员配备、责任与分工和落实情况.2催促专职质量检查人员的配备,落实人员到位.3查验各级治理人员及专业操作人员的持证情况.4检查施工单位质量治理制度和质量保证举措是否健全.4、审查施工单位工程经理部的技术素质和治理水平,对特殊专业工种的人.word.zl.员,要审查上岗证和考核技术水平.审查施工单位编制的施工组织设计、施工方案、质量保证举措等.5、查验施工单位的测量放线成果：1检验施工单位制作的建立工程施工限制网包括平面和高程2检验施工轴线限制桩位置.3查验施工轴线位置,高程限制标志,核查垂直度限制.4核查沉降观测限制.5签认施工

23、单位“施工测量放线报验单.6、对工程所用原材料、构配件的质量限制：1使用主要建筑材料前应检查“三证生产许可证、合格证、市建委 的准用证,并按有关规定,现场抽样做试验,复验合格,经监理部认可前方可 使用.2构配件采用须经监理部对构配件生产厂家进展考察,并按标准要求进 展构件试验,其成果经监理部认可前方能采用.3各种硅、砂浆试块,按施工标准要求制作,并要有见证人员在场,实 验成果要及时送监理部审查认可.4对装饰材料、灯具、卫生洁具等,需会同业主和监理部对样品认可后, 方准订货采购,并送样品保存在监理部.5凡采用新材料,新型制品等应检查技术鉴定文件,确认文件和使用情 况,并征求业主意见后,决定使用或

24、不使用.6水、电、暖等安装工程用的各种管材,必须有厂家技术检验合格证书, 现场采购的必须进展复验,进场后要进展复验.7各种规格的电线、电缆必须按业主和监理部认可的厂家采购,并附有.word.zl.产品合格证和样品,要有复试报告8各种阀门、管件及电气工程用各种电器配件如照明箱、各种形状插头、开关等必须具有厂家合格证书,报监理部认可.9各类电表、水表、消防器材等产品,应是政府主管部门批准专业生产 厂家,施工单位必须向规定厂家采购,否那么后果自负.7、签认设备报验1设备供应单位应提供设备生产厂家的资质证书、设备的技术参数,有资料 及合格证书.2进口设备应有海关商检证实.3监理部参与对设备生产厂家的考

25、察、评审.4设备进场后,施工单位应会同业主、监理部开箱清点和检验,并测试设备 是否合格.5监理部进展现场检验,并在“设备报验单上签认审查意见.a脸查施工单位进场的施工机械设备al施工单位主要施工设备进场并调试正常后,应向监理部申报“进场设 备一览表.a2施理部应核对施工单位进场主要设备的型号、规格、数量、性能是否符 合施工组织设计.a3施理部应检查设备运转的完好状况,是否符合平安生产的规定.a4K寸需要定期检验和鉴定的设备如测量仪器、计量器具等施工单位应 有标定证实,并经监理部审查认定.b施工单位应编制季节性的施工技术方案报监理部审定.c施工单位应根据重点工程质量监视中央下达的质量限制点,编制

26、该工程质量-.word.zl.方案,报送监理部认定和检查.五、施工过程中的质量限制举措1、要求工程经理部及工程班子对施工工艺、施工方法、操作规程等实施标准管理,并做好技术交底工作.2、监理人员应对施工现场有目的地进展巡视和检查：1在巡视过程中发现施工过程中存在的问题,应口头或发监理通知及时纠正.2对施工过程中的重点部位和关键限制点进展旁站监理.3施工单位应将整改结果书面回复,监理部应进展复查.3、施工测量放线的抽检或复验,施工单位对每个楼层的测量放样成果 指轴线、 放样尺寸、标高、垂直度、沉降观测等要向监理部报验,经监理部抽查或复 验后,方能施工.4、土方工程完成后,施工单位自检、专检合格后,

27、向监理部报验,监理部应组 织勘察、设计、施工单位、重点质量监视中央、业主等进展联合检验,检验基 梢土层是否符合工程地质报告,是否符合设计持力层要求,假设符合报告,参 验单位均要在验梢记录单上签字并盖公章.5、对重要部位有特殊要求的工程如预应力工程、防水工程施工单位应编写 施工工艺、施工方法、操作规程、质量保证举措等专业施工方案,经监理部审 查同意后,监视施工单位进展技术交底或进展必要的技术培训,检查操作人员 的上岗证.否那么,不准施工,监理部应跟踪检查,旁站监理.6、实施“三检报验制1每道工序或每个分项工程施工完毕,施工班组必须进展自检、互检工序并经工程部专检后,向监理部报验.2监理部接到报验

28、单后,必须在 24小时内对该报验资料进展审查,并到现场 进展检验.3检验不合格,监理部书面通知施工单位整改,并跟踪复查合格后签证认可, 准予进展下道工序施工.7、隐蔽工程验收1施工单位按有关规定对隐蔽工程先进展自检,自检合格后,填写“隐蔽报验 单并附有关质量资料,报送监理部.2监理部对隐蔽工程的有关质量资料保证资料、施工记录、隐蔽简图等 进展核查,并会同施工单位进展现场检测、核查.word.zl.3对隐检不合格的工程,监理部签发“不合格工程通知单责令施工单位限 期整改,整改完成后由监理部复查.4对隐检合格的工程,监理部签发隐蔽验收认可书并准予进展下道工序施工.8、给排水管道工程应检查定位、标高

29、、墙、楼板内暗埋或预留孔位置,各种接 口、打口、通水试压等,管道试验实行旁站监理,试压记录须经监理部签认.9、电气预埋的暗装管、接线盒、接线、穿线、接地等,施工单位安装完毕,自 检合格,应向监理部报验,专业监理人员按有关施工标准验收,穿线后还应进 展电流试验,复查低压局部,用摇表检查,高压局部必须由电业局认可的单位 进展耐压试验,试验报告报监理部认可.1 0、建筑节能工程验收程序和组织应遵守 ？建筑工程施工质量验收系统一标 准？GB50300的要求,并应符合以下规定：1节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持,施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加；2节能分项工程验收应由监理工程

30、师主持,施工单位工程技术负责人和相 关专业的质量检查员、施工员参加；必要时可邀请设计单位相关专业的人员参 加；3节能分部工程验收应由总监理工程师建立单位工程负责人主持,施 工单位工程经理、工程技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；施 工单位的质量或技术负责人应参加；设计单位节能设计人员参加.六、工程质量事后把关限制按国家和地方政府颁发的工程验收、质量等级评定标准和方法,进展质量 事后把关工作.1、分部工程验收和质量评定1分部工程完成后,由监理部组织施工单位、业主、设计单位及有关单位 进展验收,并评定分部工程质量等级.2根据市计委重点办规定,根底工程和主体构造工程这二个分部工程完成后,

31、应分别邀请市质量监视站参加验收,并评定质量等级,封存备案.3施工单位完成分部工程施工后,应整理该分部各项技术资料和分项工程质 量评定成果,进展分部工程质量等级的汇总评定,填写“分部工程验收报验单 并附“分部工程质量检验评定表向监理部报验.2、组织工程竣工初验1当工程到达施工验收条件时,监理部应通知施工单位做好竣工资料整理, 竣工自检,清点尾项和漏项工程及工程功能缺陷等工作,为竣工验收创造条件.2施工单位在工程工程自检合格,并到达竣工验收条件时,填写“单位工程竣工验收申请表并将全部竣工资料报监理部审查.word.zl.3监理部组织各专业监理工程师,按监理关交工验收资料规定,对报送的竣 工资料进展

32、核查,并催促施工单位完善.4监理部组织业主、设计单位和施工单位对竣工工程进展全面检查.5检查结果有漏项、成品损坏、未完工程、达不到设计要求及局部进展修改 的监理部签发“监理通知,要求施工单位限期整改,符合要求后再验,直至完 全符合合同要求.6检查结果符合设计和合同要求后,由监理部写出工程竣工初验报告, 会同 “单位工程验收记录由施工单位报送市工程质量监视站.3、参与工程竣工验收和质量等级评审七、工程质量事故处理1、针对工程上出现的质量问题根据其严重程度, 确定质量事故的级别,分为一 般质量问题、一般质量事故、重大质量事故,分别予以处理.2、发生工程质量事故,施工单位停顿施工,维护事故现场,组织

33、事故调查,分 析原因,提出处理方案,报监理部审查.3、监理组织业主、设计单位、施工单位,必要时邀请专家,研究处理方案,认 为可行,由监理部批复后,方可实施处理举措.4、严禁施工单位为掩饰事故,未经研究,擅自处理,并追究责任.5、监理部要监视处理方案的执行,检查处理效果, 必须到达设计质量要求,并 责成施工单位写出事故处理报告装入工程档案.第七章工程进度限制一、工程进度限制的原那么1、工程进度限制的依据是建立工程施工合同约定的工期目标和施工单位编制的施 工总进度方案.2、在保证工程质量和平安的原那么下,实施进度限制.3、采用动态的限制方法,对工程进度进展调整限制.工程进度限制以组织举措,技术举措

34、,经济举措,合同治理举措,信息治理措 施等方面来保证工期目标.二、 工程进度限制的根本程序经单位总工程师签认填写施 工进度方案报审表.word.zl.盛理部 审查三、工程进度的组织举措1、监理部设专人治理施工进度2、建立监理例会制度,每月定期召开,每周由总监代表主持,每月有总监主持 会议.3、监理例会主要内容：1检查进度方案和上次例会决议执行情况.word.zl.2分析进度拖延原因,制定补救对策.3协调业主、施工单位施工中影响进度的问题.4确定下一周进度目标和完成目标需要解决的问题.5渊究解决施工现场发生的问题.6淇它事项.4、每次例会之后签发会议纪要,监理部负责进度的监理工程师检查纪要执行情

35、 况.5、不定期召开专题协调会议,协调施工单位有能解决的内外关系问题, 影响进 度方案的问题以及现场有关重大事宜.6、实施动态治理,经常将方案、进度和实际完成进度进展分析比照, 找出发生 差异的原因,制定对策,提出进度调整的举措和方案,相应调整进度方案及劳动 力、材料供应.施工机具等方案,增加施工人员,实行两班作业,增添施工机具, 监理部监视并检查施工单位组织实施.四、工程进度限制的技术举措1、审查施工单位的施工总进度方案及工程进度限制网络方案,要切实可行,符合施工合同中总工期目标.2、根据总进度方案,审批施工单位的年、季、月施工进度方案,检查执行情况, 出现差异现象及时采取举措,调整方案.3

36、、每周召开监理例会,检查施工进度,安排周施工进度方案对本周中出现的工 期延误,责令施工单位采取举措及时弥补.4、监理工程师对进度方案实施情况检查、分析.5、建议采用先进工艺、施工方法,合理组织分段流水作业,用新技术提升工效, 预防季节性影响工期等技术举措.第八章工程造价限制.word.zl.一、工程造价限制的依据1、建立工程施工合同及协议条款、及协议的补充.2、工程设计文件,施工图及设计变更.3、业主的工程变更,工地洽谈、业主审定的施工图预算及现场签证、.4、河南省现行的预算定额,费用标准等.5、市场价格信息.6、监理部签认的分项分部工程质量报验认可单.7、国家和省市有关经济法规和规定.二、工

37、程造价限制的原那么1、应严格履行建立工程施工合同中所确定的工程造价和约定的工程款支付方法.2、监理部限制工程造价应严格执行经业主审定的施工预算.3、如有以下情况之一,监理不予审核工程量及付款申请.1) 未经监理部签认的质量合格的工程.2) 报验资料不全.3) 与合同条件的约定不符或有违约时.4) 工程计量有争议时.4、工程量和工作量的计算应符合省市有关的计算规定和施工合同的约定.5、监理部应坚持合理、公正、科学的原那么 ,处理由于设计变更、技术核定、 工地洽商和其它签证等引起的费用增减.6、对有争议的工程计量和工程款,应采取协商的方法确定,协商无效时,由业主做出决定.7、对工程计量和工程付款申

38、请的审核,监理部应遵守施工合同所约定的时限.word.zl.三、工程造价限制的根本程序1、工程计量根本程序2、工程款支付限制程序 见附图1四、工程造价的限制方法1、监理部根据监理公司以往监理工程的资料和经历总结最易造成工程费用突破 的局部,向业主反映并经常提醒业主.2、施工阶段监理部应掌握工程费用最易突破的方面是：1) 设计变更2) 现场洽商和签证3) 材料代用4) 预算不细不实,有缺漏项,施工组织设计没有包括在内.5) 完成的工程量申报不实.6) 施工单位提出的索赔和追加预算.3、通过风险分析,总结教训,针对工程造价最易突破的局部,最易发生费用 索赔的原因和方面,制定防范性对策和举措.4、应

39、根据施工图纸,工程预算,合同的工作量,建立工程量台帐.5、经常检查工程量和工程进度支付的情况,对实际发生值与方案限制值进展.word.zl.分析、比照,总结造价限制方法.6、应严格执行工程计量和工程款支付的程序和时限要求附图1第九章平安生产限制目标一、平安监理目标：平安事故发生率为 0,无平安隐患.二、平安监理范围：施工过程三、平安监理组织机构：.word.zl.平安监理工程师四、平安监理工作内容（1） 施工准备阶段1、查施工单位有无平安证书.2、审查施工单位提交的各项平安施工组织设计、严把开工关.3、审查施工单位拟进驻现场的治理人员及特殊工种作业人员上岗证.4、审查施工单位平安文明施工治理体

40、系、平安保证体系及各项平安责任制度 是否健全.5、审查施工现场是否具备平安生产条件、机械设备及平安设施情况.（2） 施工阶段1、检查施工单位平安文明施工治理体系和保证体系、人员组成及到位情况.2、检验批及分项工程施工前及工序交接部位,严格监视施工单位进展平安技 术交底.3、定期、不定期检查施工单位对施工人员进展平安教育情况.4、及时检查施工现场有无平安隐患存在.5、跟踪检查现场施工人员有无违反有关平安操作规程.6、检查施工单位各项平安责任制度的落实情况.7、监视施工单位对各类机械设备定期检查和保养.五、平安监理程序.word.zl.六、平安监理举措1 .组织举措：建立健全平安监理组织,完善责任

41、分工及有关制度,落实平安 限制责任制.2 .技术举措：认真审核各专项平安施工组织设计和方案.3 .经济举措：建议建立单位对平安达不到要求且据不整改的, 给以经济处分 对表现好的工程部给予经济奖励.4 .合同举措：平安达不到要求不得进展工序施工,对据不整改者不予办理工 程款支付手续.第十章 工程合同治理一、治理的原那么和内容1、监理人员应学习和熟悉业主同参建单位签订的各类合同,以合同的条款来监控承包方履约,监理部应经常提醒业主和施工单位,预防偏离合同约定事 件的发生.word.zl.2、应采取预先分析,调查的方法,经常跟踪合同执行情况和发生的问题,并通过“监理通知纠正施工单位有符合合同约定的行为

42、.3、为双方正确履约,监理部应经常提醒业主和施工单位, 预防偏离合同约事实上事件的发生.4、遵循“公正、合理、合法的原那么,在调查核实的根底上,根据合同的相应条款,实事求是的提出费用索赔方案和调解合同的争议.5、合同治理的内容：1) 设计变更、工地洽商的治理.2) 工程暂停及复工的治理.3) 工程延期的治理.4) 费用索赔的治理.5) 合同争议调解.6) 违约处理.二、治理的根本程序1、设计变更、工地洽商治理根本程序.word.zl.不同意蓝理部检查验收合格2、工期延期治理的根本程序.word.zl.不与业主、施工单 位协商总监签发工程延 期审批表3、费用索赔治理的根本程序.word.zl.意

43、4、合同争议调解的根本程序双方满.word.zl.意合同争议解决执行仲裁委员会的裁决或法院判决第H一章监理工作制度一、图纸会审制度1、受业主委托总监主持施工图纸会审,各专业监理工程师参加.2、各专业监理工程师将会审记录整理后交总监汇总.3、总监将汇总后的会审纪要交与会各方签字.4、签字后的会审纪要作为合同文件归档,副本发送有关方.二、施工组织设计审核制度1、需求施工单位在施工前提交施工组织设计.2、各专业监理工程师审核施工组织设计,将意见提交总监.3、总监报甲方同意后批准或要求施工单位修改后批准施工组织设计.三、开工报告审批制度1、施工单位提交开工申请.2、监理工程师检查现场临建准备情况及开工

44、前技术资料报验情况是否具备开 工条件.3、征得业主同意报总监签发开工令.四、材料、构件检验及复核制度1、审核工程材料、半成品的出厂合格证、检验证和复验合格证.2、专业监理工程师批准或拒绝材料、半成品的使用.3、专业监理工程师认为必要时,可对材料进展抽检.五、隐蔽工程、分局部项工程质量验收制度1、施工单位自检合格后提交验收通知.2、监理工程师收到通知后24小时内进展验收,详细记录验收内容.3、验收合格监理工程师在验收单上签字,验收不合格要求施工单位进展返工 修整直至合格.4、严重质量问题监理工程师要及时上报总监、通知业主.六、工程质量监理制度监理工程师对施工单位的施工监视治理责任,监理工程师在检

45、查工作中 发现的工程质量缺陷,应及时记入施工日记中,指明质量部位、问题及整改.word.zl. 意见,限期纠正复验,对较严重的质量问题或已形成隐患的问题,应由监理 工程师正式填写“不合格工程工程通知.通知施工单位,同时抄报总监, 施工单位应按要求及时做出整改,克制缺陷后通知监理工程师复验签认,发 现工程质量问题已构成工程事故时,应按规定程序办理.1、如检查结果不合格或检查所填内容与实际不符, 监理工程师有权不予签证, 并将意见记入事故日记薄内,待整改完毕并复验合格后才能签证,方可继续 下道工序施工.2、特殊设计的,或者与原设计图变更较大的隐蔽工程在通知施工单位的同时, 还应通知设计单位工地代表

46、参加与监理工程师共同检查签证.3、隐蔽工程检查合格后,经长期停工,在复工前应当重新组织检查验收,以 防意外.七、工程质量检验制度1、监理工程师在检查过程中发现一般的质量问题,应随时通知施工单位及时 改正,并做好记录,检验不合格时,可发出“不合格工程工程通知,限期 改正.2、如施工时发生较严重的工程质量事故,监理工程师可在报请总监批准后, 发出？工程局部暂停指令？,指令局部工程单项工程或全部工程暂停施工,待 施工单位改正后,报监理部进展复验,合格后发出 宸工指令？.3、监理工程师需要施工单位执行的事项,除口头通知外,可使用“监理通知 催促施工单位执行.八、工程质量事故处理制度1、在建立过程中,由

47、于设计或施工原因,造成工程质量不符合标准或设计要 求,或者超出 锹标微定的偏差范围,需要返工处理的工程质量事故.2、工程质量事故发生后,施工单位必须用或书面形式逐级上报,对重大质量事故和工伤事故,监理应立即上报建立单位.3、凡对工程质量事故隐瞒不报或拖延处理,或处理不当,或处理结果未经监 理部同意的,对事故局部及事故影响的局部工程应视为不合格,不予验工计 价,待合格后,再补办验工计价,施工单位应及时上报“质量问题报告单 并抄报建立单位和监理部各一份.对于一般工程质量事故,应由施工单位填 写事故报告一份报监理部,对大质量事故,由施工单位填写事故报告一式二 份,由监理组织有关单位研究处理,对重大质

48、量事故,施工单位填写事故报 告一式三份报监理部,由监理组织有关单位研究处理方案,报建立单位批准 后,由监理组织有关单位研究方案,报建立单位批准后,施工单位方能进展 事故处理,待事故处理后,经监理部复查、确认无误,方可继续施工,对质 量事故一定要坚持“三不放过,事故原因不查清不放过,事故责任不分清.word.zl.不放过,事故处理举措不落实不放过.九、施工进度监视报告制度1、监视施工单位严格根据合同规定的方案进度组织实施,监理部定期向建立单位报告进度方案完成情况及形象进度情况.2、审查施工单位编制的施工组织设计,要突出重点并使各单位,各工序进度 密切衔接.十、工程造价监视制度1、监理进场后立即催

49、促施工单位报送与承包合同相适应的分段概算台帐、资料并随时补充变更设计资料,经常掌握投资变动情况,按期统计分析.2、对重大变更设计原因,采用新材料、新技术而增减较大投资的工程,监理 应及时掌握并报建立单位,以便限制投资.十一、监理报告制度监理部每月编写？监理月报？艮建立单位“监理月报内容应以具体数字说明 施工进度、施工质量、资金使用以及重大平安质量事故,有价值的经历等.十二、工程竣工验收制度1、竣工验收的依据中批准的设计文件 包括变更设计设计、施工有关标准, 工程质量验收标准以及合同及协议文件等.2、施工单位应按规定编写和提出竣工验收交接条件及申请竣工验收的必要条 件,竣工文件不齐全、不正确、不

50、清楚,不能验收交接.3、施工单位应在验收前将编好的全部竣工文件及绘制的竣工图,提供监理部 一份,审查确认完整后,报建立单位组织竣工验收.交接竣工文件内容如下：1全部设计文件一份包括变更设计2全部竣工文件3各项工程施工记录一份.4工程小结.5主要日志和会议制度.十三、现场协调会制度1、确定现场协调会召开时间、地点参加人员.2、每次协调会召开后,专业监理工程师写出会议纪要.3、会议纪要待总监签字后分送与会单位.十四、备忘录签发制度1、对施工单位的严重违反合同的行为,会议形成的有关工程的重要决议等, 由与会监理工程师写出备忘录交总监.2、总监审核后,由监理工程师发出备忘录.十五、工程款签审制度-.word.zl.1、施工单位提交付款申请.2、监理工程师审核已完工程量并签字.3、总监审核签字,提交业主.十六、索赔签审制度1、索赔方提出索赔申请.2、索赔方提出索赔文件,确认索赔理由和时限.第十二章监理工作程序一、 施工阶段监理工作程序竣