关于施工合同集锦五篇

1、关于施工合同集锦五篇 施工合同 篇1 发包人：_承包人：_按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、住宅室内装饰装修管理办法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。1.1 工程地点：_1.2 工程内容：房屋间数_室_厅；总建筑面积_平方米。1.3 承包范围：_1.4 承包方式：双方商定采取下列第_种承包方式：（1）承包人包工包全部材料；（2）承包人包工包部分材料；（3）承包人包工、发包人包料。1.5 开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日；总日历工期（包括法定节假日）：_日。第2条 合同价款与支付

2、2.1 合同价款：金额（人民币大写）：_，￥：_.2.2 合同价款采用方式：双方商定本合同价款采用第_种方式确定。（1）采用固定价格：固定价格加_%包干风险系数计算。包干风险包括_.（2）采用可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。（3）成本加酬金：_2.3 工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款_%即人民币（大写）_，预付款扣回的时间、比例：_.2.4 工程款（进度款）支付（1）工程款支付方式：_（2）工程款支付金额和时间：_工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款（进度

3、款），双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供：（1）发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。（2）由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（费用包含在合同价款内）。4.1 指派_为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4.2 装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线（水、电、暖气、煤

4、气管道），负责到有关部门办理审批手续。4.3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4.4 负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。4.5 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。4.6 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。5.1 指派_为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。5.2 严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制

5、工程结算。5.3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。5.4 未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。5.5 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5.6 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。6.1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。6.2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，

6、责任由发包方承担。6.3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第7条 安全生产和防火7.1 发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。7.2 发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。7.3 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

7、7.4 由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。第8条 工程质量及验收8.1 双方约定本工程质量应达到国家质量评定_标准（可选择优良或合格）。8.2 优良工程等级增加的经济支出_.8.3 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。8.4 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。8.5 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。8.

8、6 装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。9.1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。9.2 承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。10.1 工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。10.2 工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。11.1 验收合格后，承包人应当出具住

9、宅室内装饰装修质量保修书。12.1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_支付滞纳金。12.2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_%.12.3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。12.4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。12.5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰

10、装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。12.6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。12.7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。12.8 双方约定其它违约责任：_.第13条 争议的解决方式13.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：（1）提交大连仲裁委员会仲裁；（2）依法向工程所在地人民法院起诉。14.1 双方关于不可抗力的约定：_.第15条 保险_.16.1 合同生效日期：_年_月_日17.1 本合同正本两份，具有同

11、等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_.第18条 合同备案、鉴证18.1 合同备案、鉴证：发包方：_身份证号：_；承包方：_身份证号：_.第19条 其它约定_.发包方（盖章）：_承包方（盖章）：_授权代表（签字）：_授权代表（签字）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_ 施工合同 篇2 发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，根据本工程的具体情况，签订本合同如下，双方共同遵守：一、工程概况工程名称：XXXXXXXXXXXX工程工程地点：位于

12、XXXXXXX二、承包范围完成基坑支护工程施工图(XXXX水电工程勘察院设计20xx.06.18版)所包含的全部内容，包括但不限于IV型拉森钢板桩、坡面喷射钢筋混凝土、预应力锚索、锚管、灌注桩、钢筋混凝土冠梁、腰梁、单双轴混凝土搅拌桩、木桩、基坑顶底排水沟及集水井（坑）、基坑顶部1.5M范围内的硬地化、止水、排水、机械安拆及进出场，施工场地铺筑等，协助基坑支护工程监测、 完工后施工现场的清理、 施工资料编制、整理、装订成册等，为完成施工范围所有项目并达到规范质量要求必须采取的施工措施等所产生的全部费用。三、施工内容3.1 该工程分为两个施工标段：1）一标段： 地块基坑支护工程；2）二标段： 地

13、块基坑支护工程；3.2 主要工作内容包括但不限于：（1） IV型拉森钢板桩（2） 坡面喷射钢筋混凝土面层（3） 预应力锚索（4） 48锚管（5） 1000灌注桩（6） 钢筋混凝土冠梁、腰梁（7） 单、双轴混凝土搅拌桩（8） 80稍径木桩（9）基坑顶、底排水沟及集水井（坑）（10）基坑顶部1.5米范围内的硬地化（11）施工项目产生的止水、排水等一切其它所需的措施项目等。施工期间的排水工作，乙方必须采取一切措施保证抽水、止水、排水的及时性，否则，由此造成基坑泡水等而产生的经济及工期损失均由乙方承担,若不是由乙方原因造成的基坑泡水而产生的经济损失不由乙方负责。四、承包方式本工程采用核定单价、总价包干

14、的方式。4.1 包干总价中包括施工范围内工程质量、工期、安全文明施工等工程达到验收标准所必需的所有费用，其中包括但不限于人工费、材料费、机械费、调试费、试验费、施工配合费、施工用电用水费、泥浆制备及清运费、成品保护费、验收费（政府主管部门的检验、试验及相关费用，但不包含基坑监测、沉降观测的费用）、安全文明施工费、材料检测、机械及机械安拆和进退场、抽水排水、工程保险及意外伤害保险、管理费、措施费及规费、利润、税金、市场价格波动风险、政府标准合同文本规定的不可抗力以外的所有风险及其他一切可预见或不可预见因素等。4.2本工程所需材料均由乙方负责采购，在采购前7天内通知甲方，经甲乙双方共同考查品牌、质

15、量确认符合要求后，再行采购，但因材料质量问题造成的工程质量不合格，其责任仍由乙方承担。4.3施工阶段的临建和产生的废弃物，施工完成后于退场前应按甲方要求及时清理，不得影响后续施工，每拖延一天按拖延一天工期罚款。五、付款方式5.1本工程不支付工程备料款（预付款），工程正式开工后，按每月实际完成合格工作量的_ _支付给乙方作为本月工程进度款，乙方在每月25日向甲方申报当月完成进度结算书和进度款申报表，甲方和监理应在下月5日前办好审批手续，并且在办好审批手续后10天内支付给乙方上月工程进度款。5.2 在基坑土方开挖到位后，本合同全部工程竣工经甲方、监理、设计方等相关方验收合格、竣工结算双方核对完成；

16、接乙方书面请款报告十二个工作日内支付至结算价的_ _。5.3 预留结算价款的%作为本工程的质量保证金，待基坑回填完成后，接乙方书面请款报告，九十个工作日内一次性无息付清。5.4 符合以上付款条件后，乙方应先向甲方提供符合税法规定的发票，甲方收到乙方发票后付款，否则甲方有权拒绝支付工程款，乙方承担违约责任。全部工程竣工验收合格结算完成，甲方支付该期应付款时，乙方须开发票至本工程结算价款的100%。六、合同价款及结算办法6.1 合同价款：本工程经双方核定后的包干总价 元（大写：元人民币）。6.2 按核定后的单价总价一次性包干，若实际施工无设计修改变更增减指令，结算时不做任何调整，乙方不得以任何理由

17、提出结算调整的要求。6.3 包干总价是根据招标文件、合同、施工图纸等文件并结合现场实际情况确定的，为施工范围内表述的全部工作内容，即使并不明确，乙方均按合同总价一次包定，在完成合同范围内工程时不得以任何理由提出结算调整的要求。6.4 乙方投标报价清单中未列的项目，视为已包含在包干总价中；各项综合单价被视为完成该分项工程全部工序内容的综合单价；6.5 甲方指令发出的变更增减，工程量按现场签证据实计算，价格按以下结算原则执行： 变更增减的项目是包干总价清单中已有的项目,则价格按包干总价清单中甲方确认的核定单价及实际发生的变更增减数量计算，如包干总价清单中存在相同项目但单价不同，则单价按包干总价清单

18、中的最低的核定单价执行。 变更增减的项目在包干总价清单中无相同项目但有类似项目的，参照该类似项目的核定单价双方协商确定。 变更增减的项目在包干总价清单中没有的项目也没有类似的项目时，单价按市场价或套用以下标准两者取低者计算（计价软件采用晨曦软件），材料单价按施工期间宁德建设工程信息加权平均价计算：1）20xx版 建筑工程消耗量定额2）20xx版 市政工程消耗量定额3）20xx版全国统一安装工程预算定额 综合单价表4）福建省住房和城乡建设厅 20xx年 7 月 31 日前执行的相关配套文件及补充定额5）按包干总价清单的计算方法结算。6.6 工程拉森钢板桩实际打拔天数按5个月（从甲方要求的每一个施

19、工段最后一根桩施打完毕之日起算，至甲方通知乙方拔桩之日止）包干在总价中，实际天数超过5个月后，每超过一天按 元/吨计算。计算天数以现场甲乙双方确认的实际天数为准。七、工期要求工程总工期为：地下室一层与地下室二层之间的水泥搅拌桩施工工期为 15个日历天；所有水泥搅拌桩、灌注桩的施工工期为20 个日历天；拉森钢板桩、松木桩施工时间根据基坑土方开挖的先后顺序分阶段施工。具体开工时间以甲方书面通知为准。工期延迟处罚：合同工期每延迟一天，按合同总价2罚款。八、工程施工：质量要求8.120的锚杆、48锚管、1000灌注桩成孔后，必须经甲方现场工程师检查达到设计要求，土渣清理干净并办好工程隐蔽记录后方可进入

20、下一步工序，否则甲方有权要求乙方重新钻孔检测；8.2乙方负责做好现场安全施工管理工作，并对发生施工安全事故而造成的'经济损失、 法律责任和连带责任负全责；8.3必须遵守甲方的工程管理制度，如有违规，视为违约，按违规每条500元/次/人处罚；8.4乙方有责任密切监测边坡及周围地表、建构筑物的位移变形，制定落实抢险预案。发生险情时，要采取一切有效措施进行紧急处置，务必实行先抢险后查责任的原则；由乙方原因发生质量安全事故，所引起的经济责任，法律责任和由此引起的连带责任由乙方承担；8.5若因乙方未按设计图纸、技术规程和技术规范施工，发生基坑边坡倒塌而造成的一切损失由乙方负责，除修复倒塌的边坡外

21、，还需承担由此引起的所有经济责任和法律责任；8.6认真审查设计图纸，发现问题及时向甲方反映解决。若因甲方提供的图纸有错误，乙方并没有发现问题，而按错误的图纸施工导致发生的工程事故使边坡存在安全隐患，经有关专家认证属图纸的问题，则责任由甲乙双方各承担50%的经济与法律责任。乙方有责任修复存在安全隐患的边坡，修复的全部费用，甲乙双方各承担50%。8.7工程竣工未交甲方之前，由乙方负责保护，乙方保护期间发生损坏由乙方出资修复；8.8竣工后约定的保修期内，乙方应制定好应急预案，并于基坑开挖到地下室施工期间，派驻有施工经验的工程师进行巡查，发现安全问题及时组织处理工作，产生的费用由乙方负责。 施工合同

22、篇3 甲方：*有限公司乙方：有限公司经甲、乙双方协商，甲方同意将#项目基坑支护及降水工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致签订以下合同条款，以资双方共同遵守。第一条：工程名称及承包方式1、工程名称：#项目。2、工程地址：3、承包方式：乙方包工包料，承包单价一次性包死，包质量、包工期、包安全文明、并包含基坑支护所有施工工序包干、包验收合格、包维保服务。4、工程规模及特征：（1）基坑支护位置按基坑设计图纸以及经专家评审论证并在市政府主管部门备案后的基坑支护方案(或基坑支护图纸)执行。（2）基坑支护采用土钉支护和钢筋砼灌注桩桩锚支护联合基坑支护方式。具体的施工内容和施工要求详见经审查论证合格备案后的基坑

23、支护设计图纸。第二条：工程期限本工程工期为 日历天，进场日期以甲方书面通知为准，开工日期以现场监理下达的开工令为准，降水日期以甲方和监理签证日期为准。第三条、款项及付款方式1、基坑支护工程价款、支付及结算（1）基坑支护#元/。（2）付款方式：基坑支护完成一半时付已完工程造价的75%，基坑支护全部完成付已完工程造价的75%，回填完成付至结算总金额的95%，余5%质保金一年内付清。（3）承包价款含本工程所需的所有相关材料的材料费、运输费、卸车费、搬运费、施工机械进出场费及机械的安拆、调试和维保费、材料复试费、拉拔试验费、基坑支护产生的泥土外运费、施工人工费、施工用水电费、基坑支护图纸设计费、图纸审

24、查论证费及备案费和税金等所有相关费用。2、降水井使用时间及费用结算（1）成井费85元/m，运行费100元/天/眼，封井费825元/眼，四周排水600mmPVC管60元/m，以上均包含电费，电费每度按 0.85元计算，所用电费甲方有权从相应的降水费中扣除。（2）付款方式：成井完成付已完工程造价的50%，运行费用按月支付已完工程造价的80%，封井后一月内付清。（3）本合同降水综合单价内包含打井费、水泥井管、潜水泵、排水管、抽水管、滤料等相关材料的购买与施工安装费。并包括相关设备的运输、拆装、搬运及设备的维修保养费、人工费、水电费、税金、到自来水公司和节水办等主管部门办理相关手续所需的费用等所有与本

25、降水工程相关的费用。3、甲方向乙方支付工程款时，乙方应向甲方出具正规合法的正式税票，否则，甲方有权拒付工程款。4、乙方应及时支付农民工等实际施工人的款项。如果存在拖欠，甲方可以要求乙方与实际施工人进行同期结算，并向甲方提交结算协议的原件；甲方可以选择将款项支付给乙方或者按照结算协议将款项分别支付给乙方和实际施工人。甲方的此项处理并不表明甲方已认可、追认乙方的非法分包、转包。第四条：工程质量乙方应严格按照经专家评审论证合格备案后的基坑支护方案(或基坑支护图纸)、设计要求及现行的施工规范进行施工，确保本工程达到合格标准，确保基坑支护和其它工程的施工安全。第五条：双方职责1、甲方职责：（1）负责三通

26、一平，并承担费用。（2）协调处理周边群众关系及市政、城建部门及有关管理部门事宜，保证施工不受外界干扰。（3）负责施工资料的归纳整理（有关检测费乙方承担）。2、乙方职责：（1）负责施工组织，并做好方案。（2）严格按方案施工，按期完成施工。（3）因支护施工质量和不按操作规程施工原因造成边坡塌方及安全事故一切责任损失由乙方承担。施工中若因乙方原因（乙方施工操作或施工质量等）发生工伤事故或对甲方、第三人造成人身财产损害，由乙方承担全部赔偿责任，并承担相应的法律责任，如甲方垫付的，乙方应及时偿还给甲方，甲方也有权直接从总承包价款中扣除。（4）服从甲方管理，对施工人员作好安全教育工作，作到文明施工，造成安

27、全事故责任由乙方自负，甲方概不承担任何责任。（5）支护工程完工，甲方负责组织双方验收，乙方提供所有施工资料并及时办理竣工结算手续。（6）施工中水电接入所需的管、线、电表、水表由施工单位自费购买与安装，水电费也由乙方承担。（7）乙方所有进场材料需经监理及甲方人员验收合格后方可使用。施工中的每道施工程序，需经监理及甲方人员验收确认后方可进行下一道工序施工，乙方应严格执行报验制度并提供资料，配合甲方向政府相关部门提供申报备案及一切相关手续资料，参加基坑支护方案专家评审，并承担相关责任及所有相关费用。（8）乙方进入施工现场后，必须服从甲方管理和监理单位的监督，及时签收甲方和监理单位下发的书面通知，否则

28、对乙方按500元/次标准进行处罚。（9）乙方依据相关的基坑支护规范设计支护方案，基坑支护设计施工方案必须达到郑州市建委主管部门要求。乙方应编制详细的施工组织设计，经监理和甲方确认审批后进行施工。乙方对施工后至基坑回填前的基坑边坡质量与安全负责；施工方案的变更须征得监理和甲方同意，如果乙方单方面优化设计图纸造成质量安全问题，乙方承担全部赔偿责任，并承担相应的法律责任；（10）本工程施工所需的所有设备、材料、工具全部由乙方负责，并负责施工设备的安装、调试及维修，费用由乙方承担。（11）乙方材料进场后必须向甲方和监理方申请验收，并提交相关的技术资料：如钢筋出厂合格证及检验报告、材质证书、实验报告，水

29、泥、砂石实验报告，砼配比、试块试压报告、土钉拉拔试验报告等。（12）乙方必须严格按相关的施工规范要求施工，隐蔽工程必须经监理和甲方验收合格签字确认后方可进行下道工序施工，未经甲方和监理验收私自施工的甲方有权责令乙方返工处理，情况严重的，甲方有权终止合同，另选施工单位，由此造成的损失由乙方负责全部赔偿责任。（13）乙方负责配合、协调当地建设主管部门的监督及检查。（14）按相关规定提供有关施工技术资料及竣工报告。第六条：施工、变更与签证1、施工图纸、说明和有关技术资料，均为乙方施工的有效依据。甲方根据工程情况，可以组织设计交底或者图纸会审。2、乙方在施工过程中如发现图纸设计错误或者不符合国家强制性规范的地方，应及时向甲方提出书面意见。3、施工过程中的一切变更，应当履行签证手续，否则对方有权拒绝追认。同时符合以下条件的签证为有效签证： 施工合同 篇4 甲方：_乙方：_甲方将_爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：一、工程地点：_二、工程量：_三、工程造价：_四、付款方式：乙方设备进场开始_作业，甲方支付乙方工程款的50，尾数待工程完工后一次性付清。五、甲乙双方责任：（一）甲方责任：1负责_，以方便乙方_作业。2派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。（二）乙方责任：1负责到政府各