《合同》历年真题

1、历年真题第一章 合同管理的法律基础1 .施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于()。A.职务代理B.指定代理C .法定代理 D .委托代理答案：D2 .合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。考察主观还是客观A .地震灾害导致施工暂停B .恶劣气候影响施工安全C.的工程返工答案：D社会动乱影响施工进度D.图纸设计错误导致233 .监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。A .当事人签字 B.抵押物登记 C答案:4.下列关于留置担保

2、的说法中，正确的是A.留置不以合法占有对方财产为前提C.留置担保可适用于建设工程合同答案：BB .转移产权证D.转移房屋占有()。B.可以留置的财产仅限于动产D.留置以合法占有对方固定资产为前提5 .施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证 期限 相对较短的是()。A.施工投标保证 B.施工履约保证 C.施工预付款保证 D.质量保证金保证 答案：A6.采用建设工程施工合同(示范文本)订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为()A.留置B.保证C.定金D.质押答案：B10、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，房产时尚欠银行 500万元本金、20万元

3、利息、由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该50万元违约金。拍卖房产得款 400万元，拍A.发包人B .承包人.监理人.分包人答案：A7 .下列关于合同公证的说法中，正确的是A.合同公证只能确认合同的真实性()。.合同公证由工商行政管理机关作出C.合同公证的效力只能限于国内 答案：D经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同8、监理公司取得法人资格的时间为A.注册资金到位()日。B.公司成立C .工商行政管理机关核准登记答案：C9、施工企业提交的履约保函，属于担保法规定的D.建设行政主管部门颁发资质证书()担保。卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务A. 全部消灭答案： DB. 还有 100 万元

4、C. 还有 150 万元D. 还有 180 万元( )。C. 设计错误引起的损失E.维修保养费用11 、建筑工程一切险中的除外责任包括A. 地震 B. 洪水D. 自然磨损答案： CDE12 、公证与鉴证的区别包括( ) 。A. 合同公证和鉴证所依据的法规不同B. 公证或鉴证的合同在诉讼中的法律证据效力不同C. 公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同D. 合 同公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则E. 公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性答案： ABC乙将空调设备安装调试后， ( ) 。D. 未成立13 、 甲向乙采购空调设备， 双方因各种原因一直未签订书面合同， 甲、乙出现质量纠纷

5、。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为B.列主体中，可以 享有相应权承担相应义务的当事人。利， ( ) 。法人的分支机构事业单位E. 社会团体A. 已经成立 B. 完备形式后成立C. 效力待定 答案： A14 、 合同法律关系的主体是参加合同法律关系，作为合同法律关系主体的有A. 政府机关B.C . 大学所属二级学院 D.答案： ABDE15 、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有( )A. 工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止B. 工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止C. 工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日D. 被保险人提前使用部分单位工程，不

6、对保险单约定的责任期限产生影响E. 被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日 答案： ACE 第二章 合同法律制度1 、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是( ) 。A.招标公告B.投标文件C.宣传广告D.招股说明书答案： B 2 甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施甲施工企业在谈判中故意拖延时间， 在乙施工企业放弃与丙施工 企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。根据合同法下列关于甲施工企业上述行 为的法律责任的说法中，正确的是( )。A. 无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B.

7、 无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C. 甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D. 甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提答案： C3 某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4 万元损失，供应方有2万元损失。下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是( )A.各自承担自己的损失B . 分别赔偿对方的损失C. 供应方赔偿购买方 1 万元损失D . 供应方赔偿购买方 2 万元损失答案： C4. 某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。 该型号钢材的价格： 订立合同时，甲市每吨 4

8、200 元，乙市每吨4150 元：履行合同时，甲市每吨4300 元，乙市每吨4250 元。该型号钢材的结算价格应为每吨 ( ) 元。 A . 4300 B .4250 C . 4200 D . 4150答案： D5. 某工程项目材料供应合同中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款。合 同履行过程中， 因供货方交付的材料质量不符合约定标准， 采购方拒付货款。 采购方行使的 是 ( ) 。A. 同时履行抗辩权 B . 后履行抗辩权 C . 先诉抗辩权D . 不安抗辩权答案： B6. 根据合同法有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是( ) 。A. 债权人应当通知债务人B .

9、 债权人应当经债务人同意才可转让C. 主权利转让后从权利并不随之转让D . 无论何种情形合同债权都可以转让答案： A施工企业与材料供应商订立了7.材料供应合同，约定的定金为因材料供应商违约，给施工企业造成的最大款额为 ( ) 万元。A. 2 B . 5 C . 7 D . 12答案： C8.条款的说法中， 正确的是 ( ) 。7 万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任某建设工程施工合同中订有仲裁条款。2 万元，违约金为 5 万元。后卜列关于该仲裁A . 仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现8. 仲裁事项可以通过默示的方式体现9. 建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效10. 当事人如

10、不选定仲裁员，该仲裁条款即失效答案： B9. 建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应 ( ) 。A. 申请仲裁机构重新仲裁 B . 申请仲裁机构撤销仲裁裁决C.D . 申请政府主管部门撤销该裁决答案： C10. 执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标 的物后的结算应按照 ( )执行。A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格答案： A 11 对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。A?自行B.请求主管部门C. 请求人民法院D. 请求工商行政管理部门答案： C1A2. 无效合同从订

11、立时起就没有法律效力、下列有关无效合同的说法中，错误的是( )。 B. 建设主管部门有权确认合同无效C. 一方当事人无权确认合同无效D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行13 、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为 ( ) 目。A. 要约生效B. 承诺生效C. 附生效条件的合同条件具D. 附生效期限的合同期限届至备14 、 答案： 下列关于B “缔约过失责任 ”的说法中，正确的是( ) 。A. 当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任B. 当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任C. 订立合同时，当事人

12、因判断失误对自身受到的损失应自负D. 订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任答案： D15 、 依据合同法 ，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为 ( ) 。A. 必须征得对方同意B. 无须征得对方同意，但应提供担保C.无须征得对方同意，但要通知对方D.无须征得对方同意，也无须通知对方答案： C16 、 因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的 ( )条款仍对双方具有约束力。A.质量B.工期C.解决争议D.结算答案： D17 、 依据合同法 ，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是 ( ) 。A. 合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决B. 合

13、同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决C. 仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁D . 工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖 答案： B18 、 依据合同法 ，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有 ( ) 。A. 采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动B. 合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定C. 当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款D. 提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款E. 当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释答案： ABE19 、依据合同法 ，法定解除合同的条件有( ) 。A 合

14、同履行过程中发生不可抗力B. 合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行C. 当事人一方迟延履行主要债务D. 当事人一方违约行为致使合同目的不能实现E洽同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务答案： BDE 20 、 依据合同法 ，当债务人的行为可能造成债权人利益受到损害时，债权人可以行使撤 销权。债务人的行为包括( ) 。A.无偿转让财产B.怠于行使到期债权C.放弃到期债权D.受让人知道情况下，以明显不合理低价转让财产E.未按约定提供担保答案： ACD 21 、 合同订立后， 甲公司将与乙公司签订合同中的义务转移给丙公司履行。 下列关于该转让的说法中，符合合同法对合同转让规定的有

15、( ) 。A. 甲公司不须经乙公司同意，但要通知乙公司B.丙公司直接对乙公司承担合同义务C.丙公司可对乙公司行使抗辩权D. 丙公司应向乙公司提供合同约定的履约担保E. 甲公司对丙公司不履行合同的行为承担连带责任答案： BCD22 、 依据合同法 ，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有 ( )A. 当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理B. 当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审C. 一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行D. 仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力E. 建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理答案： BE23 、 下列有关违约金的表述中，错误的有(

16、 ) 。A. 合同中必须约定违约金B. 约定的违约金低于实际损失，当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C. 约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行D. 合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金E. 违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务答案： ACD24 、 合同法规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是( ) 。A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D. 对方当事人经营状况严重恶化答案： D25 、

17、 根据合同法的规定，下列合同中，属于无效合同的是 ( ) 。A. 一方因重大误解而订立的合同B. 双方协商一致订立的显失公平的合同C. 双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同D. 一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同答案： C26 、 工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据合同法的规定，该行为属于 （） 。E. 债务承担B. 债权转让C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务答案： D27、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了 10 万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为 25 万元

18、。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付 （） 万元。A. 10B.25C.20 D.35答案： B 28 、根据担保法的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中， 正确的是 （）A. 抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产F. 抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产G. 担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人H. 担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人答案： D 29 、 合同法规定的承担缔约过失责任的构成要件有缔约一方有 缔约过失责任方有过错B.缔约当事人的过错与损失有因果关系D.A.受损害的事实C. 缔约方违反要约约定

19、E. 合同尚未成立答案： ABDE 30 、 合同法规定的合同变更条件包括 （） 。 协商一致A.有效的合同 B.C. 合同当事人一方确有变更理由和依据 变更内容明确D. 须经合同管理机关批准E.答案： ABE第三章建设工程招标管理1 ?投标保证的有效期限从（） 之日起计算。A. 招标文件出售B . 投标文件递交 C . 投标截止 D . 中标通知书发出答案： C（ 有）°A. 单项合同估算价为B. 单项合同估算价为C. 单项合同估算价为E. 单项合同估算价为2 、 在总投资额为 2000 万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的1000 万元的施工项目170 万元

20、的材料采购项目30 万元的设计项目 D . 单项合同估算价为 20 万元的勘察项目20 万元的监理项目答案： AB3. 某下程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件. 接受该优惠条件，但在评标时仅作参考. 将该投标人的投标按废标处理的正确处理是 （）A.接受该优惠条件C. 拒绝接受该优惠条件答案： C4 施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有( ) 。A.未按招标文件的要求予以密封的 B ?明显不符合技术标准的要求的C. 竣工期限超过招标文件要求的完成期限的D. 投标报价的大小写金额不一致的 E ?投标报价明显低于市场价格的答案： BC5?建设

21、工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是() 。A. 监理能力 B . 监理收费 C . 检测设备 D . 企业信誉答案： A6 、 某必须招标的施工项目，采用综合评分法评标。经详评，甲、乙两投标人的得分排名为第一、 第二，评标报告中推荐了甲、 乙为中标候选人。下列关于此次招标确定中标人的说法 中，正确的有 ( )。A. 招标人应确定甲为中标人B. 招标人可以在甲、乙两单位中任选一个为中标人C. 如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人D. 如果甲拒签合同，招标人应重新招标E. 如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人答案： AC7 、 根据招标投标法 ，中标通知书发出后， 招

22、标人和中标人应在( ) 天内订立书面合同。A. 10 B . 20 C . 30 D . 40答案： C8 、 下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是( ) 。A. 发布招标公告、开标、审查投标人资格B. 发出投标邀请书、开标、审查投标人资格C. 发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件D. 审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件 答案： B9 、 下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是( ) 。A. 由招标人组织，费用也由招标入承担B. 由招标人组织，费用由投标人承担C. 由投标人组织，费用也由投标人承担D. 由投标人组织，费用由招标人承担答案： B10 、 招标

23、项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是 ( ) 。A.通知中标结果并退还投标保证金B.通知中标结果，但不退还投标保证金C. 不通知中标结果，也不退还投标保证金D. 不通知中标结果，但退还投标保证金答案： A11 、 某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲， 1800 万元、 1870 万元 ;乙，1850 万元、 1890 万元 ;丙， 1880 万元、 1820 万元 ;丁， 1990 万元、 1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为 ( ) 。A.B.乙C. 丙 D. 丁答案： C12 、 采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是A.确定中标价B

24、.确定合同价c?W量各投标书优劣的依据答案： C13 、公开招标和邀请招标的区别包括A. 对投标人资质的要求不同c. 招标费用不同E. 评标工作量不同 答案： BcDED. 确定投标人实现各种指标的依据( )。B . 竞争程度不同D.邀请投标人的方式不同14 、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括( ) 。A.没有按照招标文件要求提供投标担保B?报价金额的大小写不一致C. 总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致D. 货物包装方式高于招标文件要求E ?货物检验标准低于招标文件要求答案： BCD15 、 对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑， 招标人

25、的正确处理方式 有 ( )。A 以书面形式将质疑的解答通知所有投标人B. 以口头形式将质疑的解答通知所有投标人C. 仅对提出质疑人给予书面形式的解答D.解答应说明问题的来源E . 在标前会上给予解答并记入会议纪要答案： AE16 、 某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。 下列关于组织该工程招标的说法 中，正确的是( ) 。A. 招标申请经批准后，招标人可以自行招标B. 办理招标备案后，招标人可以自行招标C. 无须办理招标备案，招标人可以自行招标D. 办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标答案： B17 、 公开招标时， 下列对投标人提供的文件进行评审的内容中， 不属于评标委员会评

26、审内容的是( ) 。A. 投标文件的符合性鉴定B.投标人的资格预审C. 商务标评审D.技术标评审答案： B18 、 下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是( ) 。A. 联合体投标没有联合体协议书 B. 投标工期长于招标文件要求的工期C.投标报价的大写金额与小写金额不一致D.投标文件没有投标人授权代表的签字答案： C19、根据招标投标法的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保件要求的工期提前获得评标优惠 150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。B.投标人购买招标文件后不递交投标文件D.投标截止日期后要求撤回投标文件中标人的投标报价为 5

27、000万元，投标工期比招标文4850万元和 5000万元 B.4850万元和 4850万证金白是（）。A.投标文件的密封不符合招标文件的要求C.投标文件中附有招标人不能接受的条件答案：D20、某工程项目招标采用评标价法评标。A.元C.5150万元和 5000万元D.5150 万元和 4850万元答案：A21、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是（）。A.设计招标应为设计方案最优者B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者C.施工招标为投标报价最低者D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者答案：C22、根据招标投标法的规定，下列各类项目中，必须进行招标的有（）。A.大型基础设施建设项

28、目B.涉及国家安全的保密工程项目C.国家融资的工程项目D.世界银行贷款项目E.采用特定专有技术施工的项目答案：ACD23、 招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续所提供的招标备案文件应说明的情况时，有（）。A.招标工作范围B.对投标人的资质要求 资格预审条件E.招C.招标公告答案：ABE.标方式和计划工期24、 根据 招标投标法的规定，中，导致投标文件无效的有（）。开标时发现投标文件未完全符合招标文件要求的下列情况A.投标文件未按要求予以密封C.投标人未提供投标保函或投标保证金B.投标函未加盖企业法定代表人印章E.联合体投标未附联合体共同投标协议书答案：D.投标文件对招标文件的响应存在细微偏

29、差ABCE25、 工程设计招标与施工招标的主要区别有A.招标文件的内容不同C.对投标书的编制要求不同B.投标保函的保证范围不同E.评标原则不同D.开标形式不同答案：ACDE第四章 建设工程委托监理合同1.按照建设工程委托监理合同（示范文本）对合同文件组成的规定，下列文件中，不属（.一清书C.监理合同专用条件.实施过程中与委托人签署的补充文件答案： B 2 在委托监理合同中，监理人相对于委托人享有的权利有 （ ） 。A. 完成监理任务后获得酬金B . 变更委托监理工作范围C.监督委托人执行法规政策D?委托人严重违约时解除监理合同E. 协调委托人与设计单位的关系答案： AD 3 根据建设工程委托监

30、理合同 （ 示范文本 ） ，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全 的紧急情况时，首先应采取的措施是（ ） 。A.通知委托人，建议下达停工指令B ?征得委托人同意后，下达停工指令C. 立即下达停工指令并尽快通知委托人D?立即召开现场会议，讨论对策答案： C4?根据建设工程委托监理合同 （ 示范文本 ） ，下列工作中，属于监理人附加工作的有 （） 。A. 两个承包人出现施工干扰后的协调工作B. 因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作C. 委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量和应支付款项的 确认D. 应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法E.

31、 施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续答案： BD5 ?建设工程委托监理合同的终止日为 （） 之日。A. 监理合同内注明的监理工作完成 B?监理的工程竣工验收通过C. 监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D ?监理的工程保修期届满答案： C6.根据建设工程委托监理合同，下列情况中，监理人应承担违约责任的有 （）。A. 因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B. 承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故C. 承包商未能发现设计错误，导致施工返工D. 监理工程师未按规定程序进行质量检验E. 监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生

32、质量事故答案： DE7?根据建设工程委托监理合同 （ 示范 ） ，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是 （） 。A. 监理的工程施工质量完全满足规范的要求B. 监理的工程施工中未发生安全事故C. 委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D. 监理人的有效协调避免了承包人的索赔答案： C8 、 按照监理合同示范文本的规定， 下列关于有异议的监理酬金支付的说法中， 正确的是（ ） 。1 . 按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回8 . 无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付C. 本次不支付，监理人修改后并入下一次支付D. 将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付答

33、案： B序为9 、 依据监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程（）。A. 发出终止合同通知，通知到达后的第 14 天合同终止B. 发出终止合同通知，如果14 天内未得到答复，合同终止C ?发出终止合同通知，如果14 天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发 出后 35天内没有答复，合同终止D. 发出终止合同通知，如果14 天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发 出后 42天内没有答复，合同终止答案： D 10 、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是 ( ) 。A.工程规划设计的建议权B.工程款支付审核和签认权C. 工

34、程项目设计标准的认定权D. 协调工程项目有关协作单位的主持权答案： C 11 、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于 “额外监理工作 ”的是 ( ) 。A. 根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准B. 按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续C ?因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作D. 因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作答案： C12 、工程项目监理评标时，需要保密的内容包括( )。C.评标专家名单( )。A. 投标报价B. 评标过程D. 评标标准E.评标方法答案： BC13 、对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括A. 监理招标文件B. 监理

35、中标函E. 工程量清单C?合同实施过程中双方签署的补充文件D.监理合同标准条件答案： ABCD14 、 依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有 ( )A. 办理施工有关的行政审批手续B. 将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方C. 负责工程施工各方的协调管理D. 与监理人协商一致，选定项目承包人E. 提供监理工作需要的资料答案： ABE15 、 根据建设工程委托监理合同示范文本的规定， 由委托人提供的检测设备改由监理单位自 备 时，设备使用的补偿金额计算方法是( ) 。A. 补偿金额=设备原值X 设备在工程上使用的时间B. 补偿金额=设备原值X 设备在工程上使用的时间+设

36、备折旧率C. 补偿金额 =设备原值 X 设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例 +管理费D. 补偿金额 =设备原值 X 设备折旧率+管理费答案： C16 、 某工程监理合同履行中， 委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质 量检测试验的技术服务合同。 按照建设工程委托监理合同示范文本的规定， 下列关于监理人 工作的说法中，不正确的是( ) 。A. 试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目B. 监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任C. 监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任D. 试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任答案： B17 、

37、 根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列工作中，不属于监理人义务的是。A.协调工程项目的外部关系B.报送监理人员情况C.保守工程秘密D.协调合同管理工作答案： A终止18 、根据建设工程委托监理合同示范文本的规定， 合同履行过程中，监理人可以单方面提出合同的情况是 （） 。A漫托人不及时提供与业务有关的工程信息资料B. 委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年C. 委托人增加的监理工作内容过多D. 执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工答案： B19 、 根据建设工程监理委托合同示范文本的规定， 委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于合同组成部分的有

38、 （） 。A. 中标函 B.监理委托函 C. 工程监理合同标准条件D.投标保函E.规范和规程答案： ABC20 、 根据建设工程委托监理合同示范文本的规定， 委托人对监理人履行合同的监督事项包括。A. 监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意B. 监理人调换总监理工程师须征得委托人同意C. 批准监理人的监理工作实施细则E. 要求更换不称职的监理人员答案： ABDE21 、 根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，的有 （） 。A. 工程设计的建议权B. 工程项目质量、工期和费用的监督控制权C. 施工承包单位的选定权D.E. 工程项目协作单位协调工作的主持权答案： ABED.审查监理人提交的

39、监理报告下列权利中，监理人执行监理业务时可以工程设计变更的决定权行使第五章建设工程勘察设计合同管理卜列1. 建设工程勘察合同履行期间， 应发包人要求解除合同时，关于勘察费结算的说法中，正确的是 （） 。A. 不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B. 完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过 50 %时，应全额支付勘察费27完成的工作量在50%以内时，定金50%时，依据工作量支付勘察费C.不退；完成工作量超过D. 不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费 答案： B2. 根据建设工程设计合同 ( 示范文本 ) ，下列关于建设工程设

40、计合同生效和定金的说法中，正确的有( )。A.设计合同经签字盖章后立即生效B ?设计合同在支付定金后生效C.设计合同的定金为合同总价的 20% D?设计人收到定金为设计开工的标志E. 委托人不按约定支付定金应承担违约责任 ( 应为缔约过失责任，因为合同还未成立) 答案： BCD3. 根据建设工程设计合同 (示范文本)，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是 ( )。A. 设计标准不得高于国家规范的强制性要求B. 技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要C. 施工图设计文件应满足设备材料采购的需要D. 方案设计文件应满足编制工程预算的要求答案： C4 、某设计合同履行过程中，发包人要对部

41、分设计进行变更。由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则 ( ) 。A. 原设计人对变更的设计不承担责任B. 该部分设计成果需经原设计人审查批准C. 原设计人对该部分设计质量承担连带责任D. 原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任 答案： A5 、按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应( )。A. 允许设计人没收定金B.将设计费的50%支付给设计人C.将全部设计费支付给设计人D.按实际完成的工作量支付设计答案： C6、依据设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是( ) 。

42、A. 由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B. 损失严重的应向发包人支付赔偿金C ?累计赔偿总额不应超过设计费用总额D制偿责任按工程实际损失的百分比计算答案： C7 、下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有( ) 。A. 对设计文件的质量负责B. 办 理设计文件审批手续C. 解决施工中出现的设计问题D.参加工程验收E. 编制施工招标文件答案： ACD8、依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有A. 设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充B. 发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用C彼包人经原设计人书面同

43、意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改D.由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同应支付相应的设计E帝未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作， 费答案：ACDE9、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为（）oA.2009 年 10 月 6日B.2009年10月25日C.2009年10月27日D.2009年10月28日答案：D10、 根据建设工程勘察合同示范文本的规定，发包人配合

44、勘察人开展勘察工作的义务包括（）。A.办理施工许可证B.拆除地下障碍物D.挖好排水沟渠E.接通水源电源答案：BCD11、根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括A.按时提供设计依据文件B.C.平整施工现场负责设计成果的报批手续C.E.为设计人提供施工现场工作条件负责审查各阶段设计文件D.保证设计质量答案：ABE第六章建设工程施工合同管理1 ?工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括（）OA.核查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C.检查承包人是否有转包工程的行为D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求E.监督工程验收程序是否符合验

45、收规范的要求答案：ACDE2 .根据建设工程施工合同（示范文本），当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是（）OA.合同协议书、通用条款、专用条款B.中标通知书、专用条款、协议书C.中标通知书、专用条款、投标书 D .中标通知书、专用条款、工程量清单答案：D3 .根据建设工程施工合同（示范文本），下列工作中，应由发包人完成的有（）A.从施工现场外部接通施工用电线路B.施工现场的安全保卫C.已完工程的保护D.办理爆破作业行政许可手续E.施工现场邻近建筑物的保护答案： AD4 . 某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审

46、查程序获得批51准后提交监理工程师审核， 经监理工程师签认后承包人按图纸施工。 施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由 （）A. 审查单位与监理单位共同承担 B. 承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失答案： C5?下列关于施工进度计划的说法中，错误的是 （） 。A. 承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B. 工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C. 工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担 的责任D. 经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度

47、控制的依据答案： B6. 某施工合同约定的开工日期为 2010 年 9 月 10 日。承包人在9 月 1 日向工程师递交了请求延至9 月 17 日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至 9 月 25 日运抵施工现场，实际开工日期为 9 月 30 日。根据建设工程施工合同 （ 示范文本 ） ，该工程的开工日期 应 为 （） 。A. 9 月 10 日 B . 9 月 17 日 C . 9 月 25 日 D , 9 月 30 日答案： B7. 根据建设工程施工合同 （ 示范文本 ） ，发包人采购的建筑材料

48、运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过 （） 共同清点。A. 发包人与工程师BC. 发包人与承包人D答案： C发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承. 工程师与承包人. 工程师与供货人&根据建设工程施工合同 （ 示范文本 ） ，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行验时，责任划分应为 （） 试A. 发包人负责试验，费用由发包人承担B . 发包人负责试验，费用由承包人承担C. 承包人负责试验，费用由发包人承担D . 承包人负责试验，费用由承包人承担答案： C9. 某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程

49、的施工质量满足合同要求。B . 给承包人顺延工期，但不追加合同价款D . 工期延误和费用损失均由承包人承担答案： D卜列关于处理此事件的说法中，正确的是 （）A. 给承包人顺延工期并追加合同价款C. 给承包人追加合同价款，但不顺延工期10.查认可后承包人继续施工。某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件， 经工程师检后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检验表明该分项工程存在质量缺陷， 承包人修复后再次隐蔽。下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是 （ ） 。A. 工期和经济损失均由承包人承担B . 给予经济损失补偿，不顺延合同工期D . 补偿经济损失并顺延合

50、同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失答案： A11. 工程师发现工程存在质量缺陷， 发布了暂停施工指令。 承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告， 但 48 小时内未收到工程师的任何指示。根据建设工程施工合同 （ 示范文本 ） ，承包人正确的应对措施是 （） 。A. 继续停工等待工程师的指示B . 向工程师再次发出请求复工的报告C. 自行复工D. 向发包人提交请求复工的报告答案： C12. 工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时， 其中应顺延合同工期的 情况有 （） 。A. 地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案B.

51、发包人订购的设备未能按时到货C. 施工作业方法存在重大安全隐患D. 后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作E. 施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护答案： ABDE13. 施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据建设工程施工合同 （ 示范文本 ） ，提前竣工协议书中应包括的内容有 （） 。A.提前竣工的时间 B . 发包人为赶工应提供的便利条件C.承包人采取的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E. 承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法答案： ABCD. 承包人完成变更工程. 最近一期工程进度款支付（） 。. 社会动乱. 承包人承担责任的爆炸应由承包

52、人承担的有（） 。承包人的人员伤亡. 承包人设备的停工损失需拆除并重新购置。下列关于该事14. 根据建设工程施工合同 （ 示范文本 ） ，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时变更价款的支付时间为 （） 之日。A. 工程师发出设计变更通知C. 承包人提交变更追加合同价款报告答案： D15. 下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有A. 地震 B. 洪水D. 发包人承担责任的火灾答案： ABC16. 下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，A. 施工现场待安装的设备损坏C. 在现场的第三方人员伤亡E. 停 工期间，承包人留在现场保卫人员的费用答案： BD17. 发包人采购的设备经过试车表明

53、存在严重质量缺陷， 件责任承担的说法中，正确的是 （） 。A. 发包人负责拆除， 重新购置，合同工期相应顺延B. 发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期C. 承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款D. 承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期答案： D18?某工程施工合同约定的工期为20 个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月 计算奖 金或延误损害赔偿金。施工至第 16 个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。 承包人修改后的进度计划的竣工时间为第 22 个月，工程师认可了该进度计划的修改。 承包人的实际施工期为 21 个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是 （） 。A. 提前工期1 个月给予承包人奖