推荐工程合同模板集合九篇

1、推荐工程合同模板集合九篇 工程合同 篇1 合同名称：合 同 号：_ 年 月 日铁路建设工程施工合同协议条款发包方（甲方）：单位名称： 中铁七局集团第二工程有限公司承包方（乙方）：单位名称：中铁二十一局集团第一工程有限公司资质等级及证书号：铁路工程施工总承包壹级a1031365010401本工程由发包方经比选并经建设单位（乌铁局工程项目管理所）审核同意后，确定由中铁二十一局集团第一工程有限公司进行施工，按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例以及铁路经济合同管理办法，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第1条工程概况1.1建设项目和工程名称：南疆线库尔勒至喀什段平交改立交工程（1

2、）k984144.85新建1-14m框架桥；（2）k1407522.13新建1-3.68m框架桥；1.2工程地点：南疆线库尔勒至喀什段1.3承包范围：设计文件框架桥主体及附属工程。1.4承包方式：包工包料第2条工期2.1开工日期：本合同工程定于 年月日开工。2.2竣工日期：本合同工程定于 年月日竣工。第3条合同价款本工程合同价暂定为4060000元（大写：肆佰零陆万元整）。（待工程竣工后以建设单位批准的工程结算价款为准）第4条工程质量4.1乙方必须按照设计文件和国家及铁道部现行的技术标准、规范设计文件的要求组织施工。4.2该建设工程项目执行铁道部现行的工程质量验收标准。安全质量监督按照关于印发

3、乌鲁木齐铁路局铁路建设工程质量安全生产监督管理细则的通知（乌铁建20xx453号）文件要求执行。工程质量等级达到合格。4.3凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到验收的，由乙方承担违约责任及经济支出。由于非乙方原因达不到工程质量标准的，由责任方承担返工责任及经济支出。4.4质量缺陷的经济责任所称质量缺陷是指工程不符合国家或铁道部的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求。乙方对工程质量缺陷的返修的经济责任按下款执行。4.5.1乙方未按国家或铁道部有关技术标准、设计文件及合同规定要求施工，造成质量缺陷，由乙方承担经济责任。

4、4.5.2 由于设计原因造成的质量缺陷，在施工之前，乙方应及时提出，如甲方及建设单位不改，乙方不承担经济责任，乙方发生的返修费用由甲方及建设单位按有关规定协调解决。4.5.3 因为乙方采购的材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，由乙方承担经济责任。第5条设计文件5.1甲方须在开工前进行必要的技术交底，向乙方提供3套的设计文件和图纸。5.2乙方要求增加设计文件和图纸的份数，由甲方提供，费用由乙方自负。5.3乙方收到设计文件和图纸后，在 2 日内组织现场核对。5.4非经甲方提供的设计文件，不能作为乙方施工依据。5.5变更设计文件按本合同第16条办理。第6条双方驻工地机构及代表6.1 建设单位

5、代表姓名：袁珍6.2 甲方代表姓名：张毛成6.3 建设单位委托的驻工地监理单位名称： 乌鲁木齐铁建监理咨询有限公司总监理工程师姓名：6.4乙方驻工地机构名称：南疆线库尔勒至喀什段平交改立交工程（1）k984144.85新建1-14m框架桥；（2）k1407522.13新建1-3.68m框架桥项目部乙方项目经理：金龙乙方项目副经理：袁宪灿乙方技术总负责：张劲松6.5涉及营业线时，乙方施工各项目部必须配备满足需要的经考核合格的安全员、防护员、驻站联络员，并持证上岗。第7条甲方工作7.1派驻工地机构和代表，履行甲方职责；向乙方提供由建设单位办理的与该工程相关的各种证件、批件、各种相关资料；负责因本工

6、程施工与建设单位、监理单位和质量监督部门的协调工作及有关部门的交叉配合协调工作。7.2按本合同约定，供应施工图及有关设计文件。组织乙方参加建设单位组织的图纸会审，向乙方进行设计图纸交底。7.3向乙方提供具备施工条件的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。7.4办理开工报告手续；审查乙方报送的实施性施工组织设计、既有线改造及过渡工程施工方案，并督促实施。7.5负责办理本工程对建设单位的验工计价手续，及时将建设单位批准的本工程进度款拨付乙方。7.6协助乙方维护合法权益，支持乙方正当行使权利。7.7帮助及指导乙方解决施工生产及项目施工管理中的困难，为乙方按照经批准的施工组织设计进

7、行施工创造良好的环境。第8条乙方工作8.1乙方按照合同的约定完成本工程的施工，并在保修期内履行保修义务。8.2编制实施性施工组织设计、既有线改造及过渡工程的施工方案，报送甲方，审定后组织实施。8.3根据甲方及建设单位的要求，按期报送年、季度施工计划，用款计划，年、季、月工程统计报表，质量安全事故报表。于年末 6 天、季末 5 天、月末 5 天内报送工程形象进度及其他有关情况。8.4按本合同约定的分工范围，做好材料和设备的采购、检验、加工和管理。8.5涉及既有线改建或过渡工程施工，例如"天窗修"、提报施工计划等，必须严格执行乌铁总20xx426号铁路营业线施工及安全管理实施细

8、则文件的有关规定。承担施工安全的主体责任，必须严格执行营业线施工的各项规章制度、科学制定施工方案，建立完善的施工安全责任制，落实施工安全措施和责任，严格责任追究，应严格按审定的方案、范围和批准的封锁慢行计划组织施工，认真落实施工安全措施。8.6严格按照设计文件要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。8.7坚持文明施工，对每日的施工料具均要分类堆放，集中管理，防止机械和料具侵限现象的发生。对铁路线路旁和两线间的旧轨、旧枕、配件等路料，要做好清理、回收工作，对暂时不能回收的，要分类堆码整齐，并派专人看守。对暂时不能上道的新轨，要按规定码放、加固，并派人巡检。对线路旁的建筑施工垃圾

9、要及时进行全面清理，确保线路安全和整洁美观。并做好施工现场环境保护、劳动保护安全生产。8.8按照规定提交竣工文件，参加竣工验收工作。8.9及时向甲方提报验工计价资料。8.10对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其处于完好状态。8.11对工程质量保修期的规定按照国家建设工程质量管理条例和铁道部的有关规定执行。具体要求如下：8.11.1 本工程保修期自建设单位签认验收报告次日起 年。保修金为合同承包总价的5.0%。保修期满后且无保修责任全额无息退还。8.12严格执行和自觉服从乌鲁木齐铁路局关于安全监察的有关规定及安全监察队的检查，与运输设备产权管理单位签订安全协议，同时执行投标时有

10、关安全风险抵押金的规定。8.13严格按建设单位制定的施工安全信息汇报、反馈、考核管理办法及关于加强调度指挥信息管理的规定文件要求。在营业线路上施工或进行影响营业线安全的施工，必须经铁路局或站段审核批准，按规定要求日期上报施工计划申请，铁路局审批的项目于施工开始前月的15日前上报甲方和建设单位施工技术部（工作站或项目部），提报的施工计划应包括：施工方案设计（施工项目、作业内容、地点和时间、影响范围、施工方案及验收安排）施工组织设计（施工组织及负责人、施工安全和质量的保障措施及防护办法、列车运行条件）、施工安全协议书等基本内容；施工技术部（工作站或项目部）审核签字后，于20日前汇总上报至安调部，由

11、安调部统一向运输处提出月度施工计划申请表。对施工中影响安全的重要信息和一般信息，按施工安全信息汇报、反馈、考核管理办法及时进行汇报、反馈。8.14 乙方在接到设计文件后，必须自觉的与监理方进行施工图现场核对及设计优化。并及时将结果上报甲方和建设单位。第9条进度计划9.1乙方在接到由建设单位下达的年度投资计划一个月内，向甲方和建设单位以书面形式提出年度施工进度计划，并于每一季度最后一个月下旬提出下一季度工程进度计划。9.2甲方代表应在收到乙方年度施工进度计划 3 天内，以书面形式予以批准或提出修改意见并通知乙方，逾期未批复，可视为同意乙方报告，乙方可据此组织施工。9.3经甲方和建设单位同意的施工

12、进度计划，是本合同的组成部分，双方必须遵守。9.4由于非乙方原因造成进度滞后，乙方应以书面形式报甲方代表备案。第10条延期开工10.1乙方应按本合同规定的开工日期开始施工。如乙方不能按时开工，应在合同开工日期前 7天，书面向甲方代表和建设单位提出延期开工理由和要求的报告。10.2甲方应在接到乙方报告后 3 天内答复。如甲方在规定时间内未予答复，可视为同意乙方要求，工期相应顺延。10.3甲方代表不同意延期开工要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。10.4由于非乙方原因不能按时开工，甲方应在合同开工日期前 3 天，以书面形式通知乙方后推迟开工日期，并对乙方因此造成的经济支出给

13、予适当补偿，并顺延工期。第11条暂停施工11.1在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工，并在 3 天内提出处理意见。11.2乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程。11.3乙方在接到甲方代表书面复工通知后，继续施工。11.4停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方，乙方负违约责任，并承担所发生的费用，同时工期不顺延。第12条工期延误12.1工期延误原因及责任12.1.1不可抗力，非甲、乙方责任。12.1.2施工图不能按规定日期提交，属甲方责任。12.1.3重大设计变更引起工程量变化，属建设单位责任。12.1.4发生重大工程质量事故，属造成事故责任方责任。12.1.5主

14、要材料、设备推迟到货，属采购方责任。12.1.6建设资金不到位，属建设单位责任。12.1.7年度计划调整，属建设单位责任。12.1.8其它原因，依其性质确定责任方。12.2工期延误后果及处理12.2.1非乙方原因造成工期延误，乙方在情况发生后 24小时内，就延误工程内容、原因及要求向甲方代表提出书面报告，甲方代表在收到报告后 2 天内予以确认、答复，逾期未答复，乙方即可视为延期要求已被确认，由此造成的损失，甲方应予以补偿。12.2.2乙方原因造成工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。12.2.3非甲、乙双方原因造成工期延误，由双方协商解决。第13条工期提前根据工期安排，乙方在确保工程质量的

15、前提下，必须做到时间过半任务过半，否则甲方将根据现场的工程实际进度情况，调整施工任务。第14条工程质量检查14.1乙方在施工现场必须建立完善的质量保证体系，并设立专职质检人员，负责施工过程工程质量的管理和检查。14.2乙方应随时接受甲方及监理工程师的监察、检验，不合格的工程按要求返工或修改，并承担返工或修改的费用。14.3甲方原因造成工程返工或修改，引起的经济支出，由甲方承担。第15条隐蔽工程检查和签证15.1在通知监理工程师对隐蔽工程检查前，乙方应严格进行自检。15.2乙方自检合格后，按部、路局有关规定格式填写隐蔽工程检查证及附件，于隐蔽前 24 小时，通知监理工程师或到现场进行检查，并在检

16、查证上签字，方可继续施工。检查不合格或检查证及附件与实际不符，监理工程师不予签证，待乙方改正后重新检查签证。15.3如监理工程师接到通知后，在规定时间内未能到现场检查时，乙方注明原因，即可继续施工。监理工程师事后如有疑问，认为确需再行检查，可以提出重新检查，如检查结果合格，其检查返工费用由监理单位负责，否则由乙方负责。乙方同时将检查结果书面报甲方和建设单位备案，如乙方未报甲方和建设单位备案，建设单位有权进行重新检查，其费用由乙方负责。监理工程师在接到隐蔽工程检查通知后，不按时到现场，对危及安全的工点，乙方有权视现场情况予以隐蔽，其后果由监理单位承担。乙方同时将处理结果书面报甲方及建设单位备案，

17、如乙方未报甲方及建设单位备案，建设单位有权进行重新检查，其费用由乙方负责。15.4乙方未按规定通知监理工程师到现场进行检查，需重做检查及返工的费用均由乙方负责。15.5与设计资料差异较大的隐蔽工程，乙方在通知监理工程师的同时，还应通知设计单位参加检查、签证。乙方同时将检查、签证结果书面报甲方及建设单位备案，如乙方未报甲方及建设单位备案，甲方有权进行重新检查，其费用由乙方负责。15.6乙方应接受监理工程师的旁站监理、随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。15.7在既有的铁路运输设备区域或地方设备（通信设施、电力设施等）区域内施工时，乙方必须提前7天与设备产权管理单位联系，签订设备保护协议，设

18、立防护区域，树立防护标志并派出防护员到现场负责防护工作，同时报甲方及建设单位备案。否则造成的一切后果及损失均由乙方负责。第16条变更设计变更设计的分类、程序、分工及费用处理，按乌鲁木齐铁路局变更设计管理办法（ 乌铁建20xx517号）办理。16.1类变更设计经原批准单位批准后，甲方应在收到建设单位文件后3 天内向乙方发出变更设计文件。16.2类变更设计经建设单位审定后，甲方应在收到建设单位文件后 3 天内向乙方发出变更设计通知单。16.3类变更设计经建设单位审定后，甲方应在收到建设单位文件后，立即向乙方发出变更设计通知单。16.4建设单位以"变更设计通知单"决定的、类变更设

19、计，乙方必须实施。16.5、类变更设计按照批准权限批准后，按批准的增减费用调整合同价款。第17条甲方供应的材料设备除在合同中明确的由建设单位供应的材料设备和必须经过招投标确定的材料设备外，其余材料设备均由乙方自行采购。凡由建设单位供应和经过招标选定的材料设备，乙方均不得再向供应方收取任何形式的费用。第18条乙方采购的材料设备所有物资，扣除由建设单位负责采购的材料设备外，其余的均由乙方自行采购。主要设备及材料必须通过招投标的方式确定供应商。所有材料设备必须满足设计和规范的要求，进入施工现场前必须报监理工程师进行检查和取样，并在监理工程师的监督下进行实验，合格后方准进场。所有材料设备必须具有产品说

20、明书、出厂合格证、使用说明书、三包证书和材料实验报告。第19条合同价款调整本合同签订后任何一方不得擅自改变合同价款但有下列情况之一的可作调整：19.1人力不可抗拒的自然灾害损失；19.2国家计划有重大调整；19.3铁道部发文批准调整的有关费用；19.4已正式批准的、类变更设计；19.5按招标文件和本合同确定的合同价款调整原则，约定的其他增减或调整。19.6本合同执行期内的铁道部发布的有关造价调整文件。19.7任何施工方法的.变更引起的费用增减，一律不予调整。19.8凡未经甲方及建设单位同意，乙方自行采购的高于预算价格的设备、材料，其超出部分的费用由乙方自行承担。第20条工程预付款本工程按照施工

21、合同生效后7日内支付合同价款的25.0%为预付工程备料款，即1015000元（大写：壹佰零壹万伍仟元整）。本工程预付款在计价付款到合同价的50%时一次性扣回。第21条验工计价验工计价依据工程进度，按照月度估验、季度、年度验工计价及末次验工清算分阶段办理。21.1月估验工程款：乙方应按甲方要求，并根据当年投资计划（扣除列入当年计划的设备）及施工组织设计安排提出季度用款计划，在规定时间内上报甲方。21.2季度验工计价：乙方按当季实际完成的工作量，分章节编制季度验工计价表，经监理工程师签认后，于规定的时间内报甲方，作为季度结算。 工程合同 篇2 发包方（甲方）_承包方（已方）_经公开招标，甲方将_绿

22、化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：1、工程地点：_.2、工程总造价：_万元（大写）3、工期乙方确保在_年_月_日开工，于_月_日完工，工程标准达到合格_级。4、开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。5、工程款支付等苗木栽植完毕后，经初验合格后，付合同价的1/3；半年后经复验合格，再付合同价的1/3；工程初验后15个月经验收合格，按审计决算

23、付清余款。6、工程质量（1）所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；（2）施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；（3）乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；（4）乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。7、养护管理和质量要求。（1）大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；（2）栽植后及时封堰浇透水；（3）及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；（4）苗木要及时防治病虫害；（5）苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；（6）乙方包栽包活

24、，在栽植完工后，要养护苗木_个月，养护标准达到_，其间发生的费用由乙方负担。8、违约责任甲方责任：（1）甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_元。（2）甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。乙方责任：（1）工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。（2）乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_元。9、合同的生效与终止合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款

25、终止。10、合同份数合同一式_份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。11、合同未经事宜，双方协商解决。甲方（盖章）_ 乙方（盖章）_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_ 工程合同 篇3 发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及国家工商行政管理局和建设部颁发的建筑工程施工合同gf-1999-0201示范文本结合天津市有关规定经双方协商一致，签订本合同(根据本公司施工特点修改版)第一条 概况1.1 1.21.3 承包内容：修建施工便道，占地补偿及路基注浆。1.4 承包方式

26、：包工包料1.5 合同金额：第二条 工程期限2.1 全部工程开工、竣工日期：20xx.5.5日开始，20xx.6.4日前完成(若时间变更，以甲方正式通知乙方的时间为准，竣工时间相应提前或往后顺延)2.2全部竣工总日历天数：30天2.3 工期1天，乙方向甲方支付合同金额0.5%的人民币违约金。第三条 工程款支付3.1 100%工程款第四条 工程保修4.1 保险金：4.2 保修项目及保修期限4.3保修期间，因施工质量问题，造成设备损害应全额赔偿，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后小时内派人修理，否则甲方可委托其他单位和人员修理。保修期间所发生的费用由责任方承担。第五条 争议，仲裁5.1 甲乙双方

27、在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第种方式解决：向天津市仲裁委员会申请仲裁向人民法院起诉第六条 甲、乙方驻工地代表6.1甲方驻工地代表姓名：范学军职权：代表发包人对工程质量、工期、安全等进行全面的监督和管理。6.2 乙方驻工地代表姓名：张 哲职权：代表承包人对工程质量、工期、施工单位、安全等进行全面的管理。第七条 合同附件7.1 技术文件和图纸、商务报价文件、施工安全环保协议;现场人员安全劳保用品佩戴规定。第八条 保守秘密8.1 在合同有效期及本合同被解除或终止后，承包人不得直接或间接向第三人泄露、公开基于本合同获悉的发包人的任何信息或将其用于本合同之外

28、的目的。8.2 未经发包人的许可不得复印发包人提供的任何资料，作为善良管理者，乙方使用技术信息时应当注意，除本协议目的以外，技术信息不得被乙方相关的雇员泄露、盗用，或者因其他任何原因向第三人公开。乙方雇员向第三人泄露技术信息或使用该信息时导致泄露的，乙方应当与其雇员承8.3 工程施工完成后，承包人须向发包人返还发包人提供的所有资料或在发包人的监督下销毁。第九条 补充条款9.1 有人员生命财产和机械设备办理保险，费用含在合同总价中。9.2 甲方负责提供安全的施工作业环境，办理相关施工票证，提供作业电源，对乙方提供的材料进行验收，甲方不能提供施工电源时，乙方自行解决，相关费用已包含在合同总价中。9

29、.3 乙方负责施工中相关全部内容：无条件更换，主要材料需提供材质证，按要求进行施工所有相关工作，施工结束提供行业要求的竣工报告;9.4如因承包人原因造成发包人的经济损失，承包人必须按经济损失价赔偿给发包人。9.5 或施工进度达不到乙方的承诺且不能满足甲方的进度要求，并且虽经发包人警告仍达不到要求时，甲方有权单方面采取措施接触合同，由此而造成的一切后果均由乙方承担。佩戴劳保用品。接受甲方环境安全部门的监督，违反规定者将受到教育和处罚，相关费用已经包含的施工费中。第十条 合同份数及有效期10.1 本合同一式10.2 本合同自双方签订之日起生效。合同签订时间地点：甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法

30、定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 工程合同 篇4 如何认定建设工程施工合同纠纷中“实际施工人”在我国法律现行的法律规范中尚没有出现“实际施工人”这一法律概念，“实际施工人”这一概念第一次也是到目前为止最后一次出现是在最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释这一司法解释中，该解释共有两条共三次提及实际施工人。分别为：第二十五条 “因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”和第二十六条 “实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法

31、院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”一、司法解释为何首创“实际施工人”这一非法律概念在我国现行法律中，到目前为止并没有出现“实际施工人”这一法律概念，可以说“实际施工人”这一概念是由解释首创。笔者认为这一概念的提出是我国所处的特定发展时期的产物，是一个过渡性的法律概念，其诞生是现实、政策与法律妥协的产物。1、建筑法第六十七条规定，“承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。”建筑业是社会经济发展的基础产业，吸纳了大量农民工就业，但

32、是建筑市场实践中，农民工就业的主要途径是，一些资质等级低甚至根本没有资质的施工企业由包工头带领一帮民工组成临时队伍，他们依托大的建筑企业，以转包和违法分包的形式承揽建设工程，但由于转包和违法分包行为的违法性，这些临时队伍往往难以追回工程款，造成农民工工资拖欠问题非常严重，极大的影响了社会稳定；另一方面，这些临时队伍没有经过专业训练，施工水平有限，造成建筑工程质量存在缺陷，直接影响了发包人的利益，并造成工程质量隐患危及公共安全。基于此，国家法律对转包和违法分包行为予以严格禁止，规定转包和违法分包合同无效，但实践中，法律的禁止规定并未取得良好效果，转包和违法分包行为大量存在，而单纯的否定转包和违法

33、分包合同的效力，只会增加农民工追讨工资的难度，因为合同无效的话，实际施工人难以依据合同约定而需要通过起诉的方式主张权利，法院通常需要采取工程造价评估鉴定来核定工程款，由于鉴定时间不计入审限内，诉讼程序往往历时很长，另外由于建筑工程合同纠纷的复杂性使得施工人往往需要寻求律师的帮助，预付的诉讼费、鉴定费、律师费以及取证的不确定性都使得农民工向转包人追讨工资难度加大，造成极大的社会不稳定因素。为了既能保证工程质量安全，又能维护社会稳定，最高人民法院出台了相关的司法解释，当前，我国建筑市场的运作存在大量不规范之处，其中非法转包、违法分包现象尤为严重，许多承包人取得工程之后并不进行施工，而是将工程再次转

34、包或违法分包。由于这些承包人已经获得了相当数额的管理费，工程完工后他们往往不积极向发包人主张工程款。解释出台之前，法律未对实际施工人问题作出规定，大量实际完成了工程施工的建筑企业和施工队因为与发包人没有合同关系，无法直接向发包人索要工程款，也因此无力向农民工支付工资。这一问题引起了各级政府和社会各界的强烈关注。为有效保护农民工的合法权益，解释第二十六条突破合同相对性原则，规定实际施工人可以将发包人作为被告，发包人在欠付工程款范围内承担责任。这一规定的出台，为实际施工人向发包人主张权利提供了法律依据，审判实践中，各地法院依据解释第二十六第二款判决发包人对转包人、违法分包人欠付实际施工人的工程款承

35、担责任的案例不在少数。但是，是否所有参与了工程施工的主体都可以适用解释第二十六第二款向发包人主张权利呢？解决这一问题，首先要明确解释第二十六规定的“实际施工人”应如何界定。解释共有四条提及实际施工人，其中第一条第二项规定：“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效。”第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。”第二十五条规定：“因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”第二十六条规定：“实际施工

36、人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”目前较为一致的观点认为，实际施工人应该是指无效建设工程施工合同的承包人，包括转承包人、违法分包合同的承包人、借用资质的承包人、挂靠施工人，而不包括承包人的履行辅助人、合法的专业分包工程承包人、劳务作业承包人。最高人民法院民一庭编著的最高人民法院建设工程施工合同司法解释的理解与适用意见也认为，实际施工人应与发包人全面实际的履行了发包人与承包人之间的合同，并形成了事实上的权利义务关系，即此时转承包人、违法分包的承

37、包人已经取代第一手的承包人与发包人形成事实上的合同关系，在这种情况下，才准许转承包人、违法分包的承包人作为实际施工人，以发包人为被告提起追索工程款的诉讼。这一意见对解释第二十六条第二款的适用进行了限定。解释第二十六条第二款对农民工利益的保护是一种间接保护，该条对合同相对性原则的突破是有限度的，农民工个人不能以实际施工人身份、以发包人为被告提起追讨工资的诉讼。笔者同意上述观点，虽然解释第二十六条第二款创设的目的是为了保护农民工的利益，但从上述分析可以得出，该条款针对的对象主要是缺乏建筑资质的建筑企业和施工队，通过加强对这些建筑企业和施工队的保护而间接的保护农民工的利益。因此，审判实践中，应正确理

38、解解释第二十六条第二款的真实内涵，严格控制实际施工人的范围，不宜单纯根据字面含义，将所有参与建设工程施工的主体都界定为实际施工人。对于因劳务分包、承揽、雇佣等法律关系参与了建设工程施工的农民工个人，应严格按照合同相对性原则向其合同相对方主张权利，而不应简单适用解释第二十六条第二款，加重发包人的法律责任。指出的是，审判实践中，大量符合实际施工人条件的施工队往往以工头个人名义提起诉讼，法院在查明原告实际履行了建设工程施工合同义务，与发包人形成了事实上的权利义务关系的前提下，大多支持了原告要求发包人承担责任的诉请。这种情形与前述农民工追讨个人工资的情况是有着实质区别的。 工程合同 篇5 合同协议书本

39、协议书于19年月日由(以下简称“业主”)为一方与(以下简称“承包人”)为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。兹为以下事项达成本协议：l本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。2下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：(a)中标函；(b)上述投标书；(c)合同条件；(d)规范；(e)图纸；(f)工程量清单。3考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。4业主持此立约保证在合同规

40、定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。在在场的情况下，盖的正式印章如下：或在在场的情况下，由上述签字盖章并递交。业主签名：承包人签名：联系人：联系人： 工程合同 篇6 委托方:承接方:甲方决定将一标段弱电智能化系统工程项目发包给乙方，为保证工程顺利完成，现签订合同如下。一、工程项目1工程名称：一标段弱电智能化系统工程2工程地点：3工程范围和内容：周界防越报警系统及户内防盗报警系统、闭路电视监控系统、电子巡更系统、可视对讲系统、背景音乐及

41、紧急广播系统、车辆出入管理系统、电梯五方通话（电梯与机房间的布线、摄像机安装调试、楼层显示器安装）、led电子屏显示系统、机房建设等智能化工程的深化设计、设备采购、安装、室外线路敷设、系统调试和操作培训等全部内容。（1）深化设计内容包括：在按照甲方招标时所提供的设备平面布点图，在不改变设备、品牌、型号的基础上，完成安装节点图、拓扑图、施工图等的设计（如需更改设备位置和数量，须经甲方认可）。在通过甲方认可后加盖建筑智能化设计专用章，作为项目报建、施工、验收的依据。深化设计图需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。按照甲方招标时所提供的设备清单及平面布点图，完善智能化系统

42、的深化设计方案。方案应包括但不限于各子系统所参照的规范、标准、技术参数、系统原理、系统功能等，并作为系统报建、实施、验收、日后使用、维护的依据。深化设计方案需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。乙方的深化设计不得超过合同总价。优化过程中工程量如有减少，甲方可按合同单价在总价中减少。（2） 各子系统所必须实现的功能及措施：周界防越系统须与视频监控系统实现联动功能，一旦周界有非法入侵，在报警系统得到报警信号的同时，视频监控的显示系统需弹出对应点的监控画面，以使值班人员能够及时观察报警点及其附近的实时环境。周界防越系统、视频监控系统的室外设备的防雷设备和措施费用已经包括在

43、合同价内。乙方需按照国家标准进行实施而不作其他费用增补。中心机房弱电核心设备的防雷接地须单独配置，不接入楼宇的接地系统，所需的包括室外接地系统，以及各凡接入中心机房的线缆、设备所需配备的防雷器等均由承揽方提供。（3）乙方可委托具有二级以上设计与施工资质的单位进行本工程的设计与施工。4工程造价：工程固定总造价人民币 元（含税），大写：。合同总价明细及弱电各系统价格明细分析见附件一九（乙方投标报价清单）。(以下简称“甲方”) (以下简称“乙方”)（1）智能化工程总价包括施工图设计、供货、安装、调试、验收、保修期内维保、税金、风险费等全部费用。（2）合同价是按照甲方提供的设备清单和完成该部分设备安装

44、、系统调试所需的材料费、人工费和税及利润。（3）各子系统中需由建设工程当地主管部门审批，从系统设计、施工至竣工验收均须由当地相关的政府管理部门审核、批准，乙方应按甲方要求负责办理一切手续、按时投入使用，并承担所有费用。5合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书（2）招标文件（3）本合同专用条款（4）本合同通用条款（5）技术图纸以及国家规定有关规范和标准。（6）设计图纸（7）投标书及其附件（8）工程报价单或预算书清单在实施过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前者为准。二、工程期限1

45、配合甲方工程进度并根据甲方要求（正式通电两个月内）竣工、验收通过并交付甲方，因承揽方原因导致系统未及时通过相关主管部门验收，而影响到甲方楼盘销售，乙方需承担因此而造成的包括但不限于经济损失，同时须承担以经济损失金额10%的罚款。2在施工时如遇到下列情况，可顺延工期。顺延的期限，应由甲方当时确认后方能作为工期顺延的依据。（1）由于不可抗力，而被迫停工者；（2）因甲方变更计划，而不能继续施工者。三、承包方式 包工、包料、包质量、包验收（合同所含工程范围及内容）。四、甲乙双方的权利与义务1甲方责权（1）明确工程内容、项目及要求，提供施工所需的水电接口及材料堆放地。（2）按合同约定及时付款。（3）甲方

46、有权要求乙方无条件撤换甲方认为不合格的乙方工地代表或施工班组。2乙方责权（1）按照合同约定工期保质保量地完成工程项目。（2）乙方必须积极协调好与工地现场各施工单位的各种关系。乙方在竣工、验收通过、移交甲方前，负责其所有的产品保管和成品保护等工作。（3）乙方应符合工程当地政府部门的各项规定（例如：弱电工程设计资质、弱电施工资质、安装许可证、工人暂住证等）。（4）乙方按相关规定和标准，编制好需移交的各相关技术资料、竣工资料等材料。（5）保证施工现场及周围的环境卫生及文明施工。水电挂表施工，按实结算。（6）工程所用材料、设备须经甲方认可，并向甲方提供相应的合格证明，并有生产厂家的授权证明书和质保书。

47、（7）根据甲方要求制作相应图纸，并提供有利于节约成本的建议。（8）竣工之后交付完整的竣工资料。（9）负责本工程的乙方项目经理，必须是经过建设主管部门考核通过的机电专业二级以上的建造师，并提供无其它在手项目证明；进场施工期间必须做到每天到现场，及时到业主现场办公室签到，按时参加例会。如不到场，发现一次罚款500元。并更换其它符合要求的项目经理进行后续工作。（10）施工人员必须服从甲方的现场管理。施工过程中乙方人员的人身、财产安全及因乙方施工造成第三方的人身、财产的侵害，均由乙方自行承担。五、工程价款的结算及支付方式1工程价款竣工结算方式合同实施过程中，合同价款可以调整的条件仅限于：（1）甲方提出

48、承包范围变化，且该变化导致单项清单子目及其连带子目总价（不累计）变化在1000元（含）以内的总价不再调整； 1000元以上的部分（即扣除1千元）按实际发生工程量调整（若合同中有相应单项，单价不变；若合同中没有相同的单项，按乙方投标书中的单价组成分析方法、材料单价、取费及优惠率计算，并经甲方批准后执行）。（2）由于工程质量问题或不满足招标人要求标准导致的变化不作任何调整。（3）由于投标前，承揽方未认真进行现场查勘而导致的超过招标文件设备清单的材料增补，相关费用不得进行增补。2工程价款支付方式（1）合同签订生效后一周内预付合同总价30%的工程款；（2）设备进场前付至合同总价的40%。（3）竣工并验

49、收合格，由甲方进行项目审计。审计完毕，付至审计总额的95%，其余作为质保金。（4）质保期间乙方能按本合同要求做好维修、保养；竣工验收二年期满，经物业公司和甲方确认无质量问题后，可结清余额。（5）每次付款前，乙方必须提供相应的港闸区工程建安发票。3结算条件：工程竣工、验收通过后，承揽方在1个月内提供完整的工程结算资料，经总包、监理审核后，报业主审核。业主应在1个月内审核完毕。要求报送的结算资料如下：（1）经甲方工程部确认的竣工验收证明；（2）经甲方工程部签字确认后的竣工图纸；（3）经甲方工程部签字确认后的变更签证单和各种奖罚单（如有）；（4）经甲方工程部签字确认后的工期延误证明（如发生延误）；（

50、5）根据竣工图纸和变更签证计算的工程量计算书和结算报价书；乙方必须安排专门人员密切配合甲方进行结算核对，并在规定时间内完成结算审核。六、工程质量及要求1本工程的质量必须达到 优良 。若达不到约定质量标准的，承揽方负责免费返修，直至达到要求。2承揽方在设备进场及使用时，需按照规范要求提供每个设备的原厂合格证书、检测报告等文件，作为设备进场报验单的附件。3承揽方不得私自更改所供设备的品牌、型号、规格，如有违反，承揽方除需将设备更换成合同约定的设备外，仍须承担该部分设备价20%的金额作为不诚信罚款。该条款的约束范围包括在设备进场、系统建设阶段、验收阶段及系统使用阶段。4其它要求如下。（1）弱电各系统

51、设备、材料、施工必须符合现行有效的国家以及行业的相关规范、标准、要求，且必须符合工程所在地有关政府部门的相关规定、要求和招标文件的要求。（2）设备应有详细的中文使用说明书（如原厂商无中文使用说明书，在本工程竣工验收前乙方交付甲方的维修手册或使用手册中应含有该设备的中文详细操作说明和重点注意说明），电气设备还应附有线路图；实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限等。（3）乙方提供给甲方的所有设备、材料必须为全新、无缺损且未经使用过的产品，并符合合同约定的品牌、型号、规格。七、甲乙双方驻工地代表甲方驻工地代表： 田爱军 （电话：1377362267

52、0） 。乙方驻工地代表： 陆建（电话）。八、施工及设计变更1甲方如需变更设计，由甲方与原设计单位商定后，以书面形式通知乙方，乙方在接到甲方通知后，应当按甲方通知设计、施工。2乙方设备清单中的设备品牌和型号，不得以任何借口降低档次。如因技术更新或其他原因造成设备品牌的更换，须经甲方、监理审核认可，且所更换品牌型号的性能应均高于报价清单中的品牌型号。九、竣工验收及工程交付1乙方应当在工程竣工之日前 5个工作日内 将验收日期以书面形式通知甲方及主管部门，进行综合验收。2验收依据：包括但不限于招标文件所要求的规范、标准、建设主管部门意见、技防主管部门意见、建设监理意见、甲方主管部门意见等。3在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应按甲方规定期限及时修理或返工，直至验收达到合同约定的标准。4竣工工程验收，以国家颁布的施工验收规范、质量检验标准、施工图、合同及相关文件为依据。在进行竣工验收时，乙方应当在验收前 5个工作日内 向甲方提交以下文件：（1）增减变更文件及其它洽谈记录；（2）工程竣工图肆套；（3）工程用材用料生产合格证与所有检测合格报告；（4）其它相关施工资料肆套。5乙方应当