《关于施工合同模板合集九篇》

1、关于施工合同模板合集九篇 施工合同 篇1 户 主(甲方)： 身份证号：承建方(乙方)： 资质证书(或专业证书)号：乙方法定代表人： 身份证号：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，甲方委托乙方承建海南省大中型水库危房改造民房，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。一、建筑项目县(市) 镇(乡) 村委会 村 (户主)房屋 。二、工程概况：结构 ， 层数：工程形式：包工包料。三、承建方式：甲方将其房屋建筑工程以包工包料的方式承包给乙方承建。四、甲方职责1.甲方根据家庭人数，从海南省农村危房改造农户住宅建筑方案图集中选择相应的

2、住宅方案建设。如需增加住宅面积，按每13增加选择相应的住宅方案，增加的费用甲方自理。2.甲方在乙方进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。3.甲方必须维护设计文件，不得擅自修改，未经同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。4.在施工中甲方有什么问题要及时给乙方人员说明并及时解决，过后乙方不再处理，增加费用部分由甲方自行负担。5.在施工之中，由甲方造成的问题由甲方负担，由乙方造成的问题由乙方负担，乙方有权拒绝甲方无理的施工方法，如有坚持造成的后果，由甲方负责。五、乙方职责1.乙方必须按甲方指定的施工图纸施工，确保质量，服从甲方监督，施工中甲方发现不符合质量要

3、求的及时给乙方说明，有权令其返工。2.乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架用的竹木等，费用由乙方自理。乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。3.乙方在施工过程中存在有关的设计图纸问题，应由设计部门负责出具设计变更的意见书，不得善自变动。六、市县大中型水库移民危房改造办公室和镇政府职责：负责推荐有资质的施工企业(或农村建筑工匠队伍)给农户，并将工程款根据本合同按时拨付给乙方。七、县(市)建设工程质量安全监督站职责：负责监督施工企业资质和房屋建设工程质量安全。八、县(市)建设工程建筑设计室(院)职责：负责监督选用合适的住宅设计方案和施工图纸

4、。设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。九、建房工期建房工期为 天，该工程由签订合同生效后10日之内动工。十、承建工程价格及拨款方式由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府按工程进度拔付工程款给乙方(开工拔付30%，封顶拔付50%，竣工后20%或工程竣工后20个工作日内一次性结算清工程款)，工程造价每平方米壹仟壹佰贰拾元(1120元/平方米)整。共计： (大写) 元(小写)。十一、施工安全要求及质量问题责任安全施工：甲方、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项

5、规定，严格按安全标准组织施工，乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任与甲方无关。工程质量：应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续;逾期未办理验收，甲方又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工

6、料损失。十二、工期延误乙方不得有无正当理由的延误施工行为。对因以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方书面确认，工期可相应顺延：(一)自然灾害等不可抗力。(二)设计变更和工程量增加。(三)甲方未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行。(四)乙方以书面形式提出申请，但仍未能从甲方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行。(五)甲方同意给予顺延的其它情况。十三、付款方式本工程竣工验收后，20个工作日内，由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府结算清工程款。本合同自各方签字后生效，生效后各方必须共同遵守执行。此合同一式六份，甲乙双方各持壹份，并送市县市县大中型水库移民危

7、房改造办公室、乡镇政府、市县质监站、市县设计室各壹份。十四、合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向大中型水库移民危房改造办公室申请调解。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇2 乙方：甲方现将 外墙涂料工程委托乙方施工，双方应遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商，达成如下条款：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包范围：外墙涂料工程。三、承包方式：包工包料包质量，包质量十五年以上。四、工程内容：粉刷外墙。五、工程材料：本工程使用涂料为品牌，颜色以甲方确定的

8、色板为准，材料到达现场必须经甲方代表验收，质量达到国家标准后可投入使用。六、工程造价：1、本工程外墙涂料综合单价 元/平方米，此报价含税款（综合单价包括人工费，材料费，做法工序：专用腻子二遍、底漆一遍、面漆二遍）。2、面积：按实际施工面积计算。3、结算造价：工程量按实际施工面积计算，若有设计变更可按实际调整。完工后，付清所有的工程款（扣除5%的质量保证金）。4 、工程款支付：工程开始预付总工程款20%，工程完工后付至总工程款的80%，竣工结算后付至总工程款的95%，剩余5%做为质保金，一年后付清。七 、工程质量1、乙方在施工时必须严格按照现行的施工规范建筑装饰工程施工及验收规范jgj73-91

9、精心组织施工，确保工程质量达到100%合格，若有减少施工工序的操作，甲方将拒绝支付工程款。2、乙方进场时必须对外墙基底进行清理，如发现有裂缝必须先做处理后，才能进入外墙涂料工程的施工。3、涂料施工基本要求：（1）、修整基面时，必须细心注意修补，休整处接着要绝对平整，与原基面胶接要结实。（2）、乙方在施工过程中，必须做好接口、重要部位的处理，线条顺直，感观良好，确保颜色一致，细部构造工艺要细致，符合操作规程。八、双方责任1、甲方责任（1）、在施工前向乙方提供施工图纸及相关资料。（2）、提供进行施工的场地及库房（不负责看护）。（3）、提供水源、电源。（4）、配合乙方在施工现场的管理工作。2、乙方责

10、任（1）、按施工图纸进行施工，做好自检工作，确保工程质量和工期。（2）、按施工安全规定采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者的安全。（3）、管理维护现场清洁，及时清除垃圾和不用的临时设施。（4）、自竣工之日起两年的保修期，如有施工质量问题，乙方负责免费返修。（5）、如发生安全问题，一切责任由乙方全部承担九、违约责任1、合同签订后，未经双方协商同意，任何一方不得随意变更合同内容和解除合同，否则，须赔偿因此给对方造成的一切经济损失。2、如乙方进入现场施工后，没有完成合同工作量中途退场者，已完成达到约定质量部分均按合同价款的70%予以结算。3、本合同签订后，未经甲方同意，乙方不得转包工程。否则，甲

11、方拒绝支付工程款，所产生的一切费用由乙方承担。十、本工程保修期为两年，如两年内出现空鼓、脱皮、变色、龟裂等一切质量问题乙方无常进行维修，接甲方通知48小时内未进行处理甲方有权自行维修，所产生的费用在乙方保证金内支付。如乙方未及时维修所带来的一切损失均由乙方承担。十一、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。甲方乙方年 月 日年 月 日 施工合同 篇3 解除合同通知书坤宇建筑机电工程有限公司：本公司与贵公司签订的工程项目工程委托建设合同，贵公司因未能按期完工，严重违反合同约定。按照相关规定，本公司现依法解除与贵公司签订的上述合同，并请贵公司将我公司预付款xx元（xxx）于收到本通

12、知书后x日汇入我公司下述账户。单位名称：开户行：账号：特此通知。xxxxxxx20xx年 9 月 9 日 施工合同 篇4 甲方：乙方：甲乙双方就甲方华联厂厂区道路砌筑毛石挡土墙工程共同签定本合同，共同遵守执行。一、 工程概况：1、 工程名称：华联厂厂区道路砌筑毛石挡土墙工程2、 工程地点：华联路3、 工程质量：一次性验收合格4、 工程造价： 按实结算5、 工 期： 甲乙双方协商确定二、 工程内容：1、 承包方式：包工2、 承包内容：毛石挡土墙的垫层浇筑，挡墙砌筑、勾缝及排水沟的铺设三、 甲方责任：1. 甲方为乙方提供毛石、水泥及水电施工条件。2. 甲方负责提供图纸和技术指导。3. 甲方负责对乙

13、方进行技术交底，乙方必须严格按照甲方的技术交底进行施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失4. 甲方负责对乙方施工现场不定期检查，乙方必须做的现场材料堆放整齐，做到文明施工。5、甲方负责对乙方进行安全技术交底，乙方必须严格按照安全生产流程进行施工，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。四、 乙方责任：1. 乙方必须保证砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量。保证排水孔的坡度以及排水孔的畅通。2. 乙方必须严格按照国家相应的技术规范进

14、行施工，保证工程质量，如出现质量事故，因此造成的损失完全乙方承担。3. 乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。4. 乙方在施工过程中必须保证工完场清，做到文明施工。五、 生活管理：1、乙方工人进场后，住宿由甲方提供住宿条件。2、生活需用之粮食、油类，由乙方自理六、 付款方式：乙方进场后，预支生活费。工程竣工后，工程质量经建设方监理验收合格，达到质量规范验收标准后，甲方实际工程量结算，三天后一次付清乙方人工费。七、 结算方式：按实结算，砌筑

15、毛石挡墙75元/m(材料由甲方供应)。八、其它约定：1、乙方不能按照甲方要求施工，甲方有权单方面终止合同。2、施工图经技术交底后，一般不得变更，如确因使用需要或其它特殊原因必须变更时，变更造成的材料费用、停工损失费用及 顺延工期等，应由甲方负担。3. 因非工程质量问题造成的损失，双方友好协商解决，4. 未尽事宜双方友好协商解决。5. 本合同(自签定之日起)有效期：6. 违约责任：按合同法执行。7. 本合同书一式肆份，甲乙双方各执贰份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇5 发包人(全称) (以下简称甲方) 承包人

16、(全称) (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程的承包形式及范围1、轻包形式，按图纸要求施工2、承包范围所有材料由甲方负责、工具类全部由乙方负责，将未完成的强弱电、消防、通风等(所有电的施工)，按图纸要求施工，直至完工验收合格为止。三、合同数量及价款1、按图纸要求2、工程价款总价款为壹拾万元正(100000.00)四、合同期开工日期 20xx年3月15日竣工日期20xx年5月15日合同工期总天数 天。期间

17、如遇不可抗力因素的影响，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。五、工程质量标准符合国家验收标准六、付款方式签订合同工人进场后，甲方预付生活费伍仟元(5000.00)，施工中每完成一层付工资款壹万贰仟元(大楼共计六层)，剩余部分待工程竣工验收合格后一次性付清。七、施工组织与工期1、乙方在收到甲方正式施工图纸后三日内向甲方提交施工方案，甲方对乙方的施工组织方案进行核准审查，安排图纸技术交底。2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符合时，甲方、监理有权限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费

18、用由乙方自理。八、安全及文明施工与管理1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范。2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则后果自负。3、特殊工程需要持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。工期不得顺延。5、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。6、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、支付违约金等措施。九、甲方责任1、

19、甲方必须遵守合同付款方式。2、甲方为乙方劳务工人提供住宿。3、如甲方原因造成停工，甲方负责支付乙方的机械设备租赁费(按市场价计算)工期顺延。十、乙方责任1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方名誉，如发生有故意损害甲方声誉，严重违反纪律，违反协议的行为，甲方有权要求乙方赔偿经济损失或承担违约责任，直至终止合同。3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担担。4、本工程的质保期一年，质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知 日

20、内进场维修， 日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减，不足部分，乙方应予赔偿。质保期满，如无质量问题，质保金退还乙方，不计利息。5、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。6、乙方必须保护好已铺好的地板砖等，如有损坏，由乙方全部负责。十一、违约责任1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。2、甲方如迟延付工程款，应承担应付款部分的银行贷款利息。3、乙方如延误工期，乙方应承担对甲方造成的经济损失。十二、附则1、双方在本协议中未约定的，按国家法律规定执行。2、本协议经双方签字盖章后生效，本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不

21、成，由签约所在地人民法院裁决。3、本协议一共四页一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力。发 包 人： 承 包 人：住 所： 住 所：身份证号： 身份证号：年 月 日甲方：*县水库移民工作管理局乙方： 施工合同 篇6 发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工

22、程工期：从 年 月 日至 年 月 日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下

23、发的（1999）191号文关于农村电网建设与改造技术原则、xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、xx省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10kv配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违

24、约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必

25、备依据。五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：责令乙方立即停止施工。不付乙方工程款。要求乙方承担一切经济损失和法律责任。17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。22、未尽事

26、宜，双方另行协商。23、附则：甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人：委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）：年 月 日 年 月 日 施工合同 篇7 发包方：承包方：山东金宇针织有限公司建设的西岭角村双腰沟道路工程，有西营镇西岭角村委会承包。承包方必须找施工质量可靠、安全意识强并且有道路施工资质的队伍负责本工程的施工。本工程因地形复杂、无专用施工道路，在施工时要特别注意材料运输时的交通安全。施工所用的施工机械、机具、电源、水源均有乙方自备，并协调好上级主管部门及周边的关系。为了明确甲乙双方的权利和义务，特签订本合同。一、 工程名称：砼道路。二、 工程地点：西营镇西岭角村双腰沟

27、。三、 工程内容：在原土路基上做砼路面，宽约3米，厚度15厘米，砼强度等级c20以上，含砼搅拌、运输、振捣、养护全部内容。(包括割缝)四、 承包方式：包工包料。五、 工程造价：按每平方 元，按实计算。六、 质量要求：按现行的“施工质量验收规范”验收，合格工程。七、 材料要求：黄沙采用含土量少的天然黄沙，坚决不能用人工沙、石硝等不合格品。水泥采用大生产厂家的产品，重量公差不大于2%。石子规格13厘米，不准含泥土。在浇筑砼路面时不准加入石块。若因砼配比不合理、搅拌时间过短，路面施工达不到规范要求，甲方在告知整改无效的情况下，有权要求停止施工，不付工程款。八、 安全施工：在整个施工过程中(包括材料运

28、输、保管)所发生的工伤事故均由乙方负责，与甲方无关。九、 付款方式：工程竣工验收合格后，30天付工程总额80%，满180天无质量问题付15%，余款满一年付清(工程保质期为一年)。十、 工期：开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。天气情况工期不顺延，若工期拖延一天罚乙方300元，累计计算。十一、 质量保证金五万元 天之内退还。十二、 未尽事宜甲乙双方协商解决。十三、 本合同一式两份，甲乙双方各一份，自合同签订之日起生效。甲方(签章)： 乙方(签章)：年 月 日 年 月 日 施工合同 篇8 发包方（甲方）： 承包方 (乙方) ：根据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例等相关法律法规

29、，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。第一条 工程名称：武汉中和设备基础工程第二条 工程地点：黄陂区罗汉街工业园第三条 工程内容：以甲方提供的施工图纸及现场确认签单为准。第四条 工程造价：设备基础按照 元/m3砼（按实际工程量结算）。第五条 承包方式：包工包料。第六条 工期：本工程自 年 月 日开工至 年 月日竣工。工期为天。第七条 工程质量：按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。第八条 结算方式：以实际的工程量为结算依据，按月进度计算。第九条 工程类别及企业等级：按有关规定执行。第十条 甲方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进

30、行工作联系。并对设 计、 施工技术、经济等事宜办理相应手续。 第十一条 乙方权利：1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发现偷工减料行为，甲方有权不付款或付部分款。3.施工中注意安全，施工中发生一切安全事故所引起的损失均由乙方自负。第十二条 竣工验收与结算：一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。二、验收合格后十日内办理竣工验收及结算手续。第十三条 付款方式：自开工之日起每月支付实际完成工程量50%的工程款，工程竣工验收之后支付剩余45%的工程款。预留总价款的5%作为质保金，于工程完工一年后在未出现质量问题的情况下，予以支付。第十四条 保修：按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起1年。 第十五条 违约与仲裁：一、合同在履行中如有争议双方协商解决，如协商不成，提请黄陂区经济合同仲裁委员会申请仲裁。二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失，由乙方自负。第十六条 附则：一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。二、合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。第十七条 其它：甲方： 乙方：电话： 电话：签约时间： 年月 日